Law no. 4412 of 2016. Public Works, Supply and Service Contracts (adaptation to Directives 2014/24/EU and 2014/25/EU)

1.Οι διατάξεις του παρόντος αποτελούν προσαρµο- γή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις: α) της Οδηγίας 2014/24/ΕΕτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µετις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συµβάσεων και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (198), όπως δι- ορθώθηκε(! 135/24.5.2016), β) της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτου Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά µετις προμήθειες φο- ρέων,που δραστηριοποιούνται στουςτοµείςτου ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών καιτην κατάργηση Οδηγίας 2004/17/ΕΚκαι γ) της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 2Ίης Ιουνίου 1989 καιτης 92/13/ΕΚτου Συµβουλίουτης 25ης Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν µετην Οδη- γία 2007/66/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτου Συµβουλίουτης 11ης Δεκεμβρίου 2007 καιτα άρθρα 46 και 47 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ.

2.Ο παρών νόμος θεσπίζει κανόνες: α) γιατις διαδικα- σίεςπρογραμματισμού και σύναψης δημοσίων συµβάσε- ων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του Βιβλίου !| (άρθρα 2 έως 221), β) για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης συµβάσε- ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 147 ων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 2 και 222 έως 3368), Υ) για τη διακυβέρνηση, οι οποίοι εφαρμόζονται, σύμ- Φφωνα µετο Βιβλίο ΙΙ (άρθρα 339 έως 344), απότις ανα- θέτουσες αρχές καιτους αναθέτοντες φορείς και ὃ) για την έννοµη προστασία κατάτη σύναψη συµβάσεωνπου υπάγονται στο πεδίο εφαρµογήςτου Βιβλίου ΙΝ (άρθρα 345 έως 37/4). Οιδιατάξειςτου παρόντος εφαρμόζονται, µε την επιφύλαξη των παραγράφων 3 έως 7,σε όλες τις συμβάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄, ανεξαρτήτως είδους και εκτιμµώμενης αξίας αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις αυτού.

3.Οιδιατάξειςτων άρθρων 116 έως 128 εφαρμόζονται αποκλειστικά στις συµβάσειςτων περιπτώσεων α΄και β΄ της παραγράφου 2 µε εκτιμώμενη αξία κάτωτων ορίων των άρθρων 5 και 235 αντίστοιχα.

4. Οι διατάξεις των άρθρων 134 έως 181 εφαρµόζο- νται στην εκτέλεση συµβάσεων έργων τωνπεριπτώσεων α΄ καιβ΄ της παραγράφου 2, συμπληρωματικά προςτις διατάξεις του Κεφαλαίου Ιτου Μέρους Β΄ του Βιβλίου | (άρθρα 129 έως 133) καιτου Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι! (άρθρα 335 έως 336).

5. Οι διατάξεις των άρθρων 182 έως 199 εφαρµόζο- νται στην εκτέλεση συµβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών καιλοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών των περιπτώσεων α΄ καιβ΄ τηςπαραγράφου 2, συμπληρωματικά προςτις διατάξειςτου Κεφαλαίου | του Μέρουςβ΄ του βιβλίου |(άρθρα 129 έως 133) καιτου Μέρους Β΄ του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 335 έως 2368).

6. Οι διατάξεις των άρθρων 200 έως 220 εφαρµό(ζο- νται στην εκτέλεση συµβάσεων προμηθειών καιγενικών υπηρεσιών των περιπτώσεων α΄ καιβ΄ τηςπαραγράφου 2, συμπληρωματικά προςτις διατάξειςτου Κεφαλαίου | του Μέρουςβ΄ του βιβλίου |(άρθρα 129 έως 133) καιτου Μέρους Β΄ του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 335 έως 2368). <!-- page 2 --> 7830 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016

7. Κατά τη σύναψη συμβάσεων των περιπτώσεων α΄ καιβ΄ της παραγράφου 2, που υλοποιούνται ως Συµπρά- ξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σύμφῶνα µε το γ. 9389/2005 (Α΄ 232) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2, της παραγράφου 7 του άρθρου 4, των εδαφίων β΄ και γ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 6, των παραγράφων 2 και ὃ του άρθρου 14, των εδαφίων δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρ- θρου 19, της παραγράφου 10 του άρθρου 99, του άρθρου 44, των παραγράφων 6 έως 8 του άρθρου 485, τα άρθρα 49 έως 93, των παραγράφων 7 έως 9 του άρθρου 94, της παρ. 5 του άρθρου 57, των άρθρων 68, 72, 76 και77, των στοιχείων ε’ έως στ΄ της παραράφου 2 καιτων παραγρά- Φφων 4, 9, 6 και 11 έως 16 του άρθρου 86, των παραγρά- φων 4 και 5 του άρθρου 87, της παραγράφου 6 του ἁρ- θρου 88, των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 90, των στοιχείων α΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου Ἰ του άρθρου 91, των άρθρων 95 έως 100, 103 έως 1065, των παραγρά- φων 6 και 7 του άρθρου 106, των παραγράφων 5 καιθτου άρθρου 118, της παραγράφου ἃ του άρθρου 125, των ἁρ- θρων 1284 έως 126, 128 ἑως 1239, της παραγράφου 2 του άρθρου 135, των άρθρων 194 έως 220, των παραγράφων 8 έως 11 του άρθρου 221,του άρθρου 281, της παραγρά- φου 7 του άρθρου 282, των άρθρων 298 και 206, της πα- ραγράφου 7 του άρθρου 313, των άρθρων 315 και 316, της παραγράφου 7 του άρθρου 3/7, καθώς και του ἀρ- θρου 394. Κατά τη σύναψη των συμβάσεων αυτών εφαρ- µόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του ν, 3389/2005. Άρθρο 2 Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. Ί εδάφιο 6΄ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Γιατους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι α- κόλουθοι ορισμοί: 1) α) ὡς «αναθέτουσες αρχές» νοούνται το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή οι ενώσεις µιας ή περισσότερων απὀ αυτές τις αρχές ἡ ενός ή περισσότερων απὀ αυτούς τους οργανι- σμούς δημοσίου δικαίου και οι αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια του άρθρου 223 και β) ὡς «αναθέτοντες Φφο- ρείς» νοούνται οι αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια του άρθρου 224, 2) ως «κεντρικές κυβερνητικές αρχές (ΚΑΑ)», νοού- νται οι αναθέτουσες αρχές που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήµατος Α΄ και, εφόσον έχουν επέλθει διορθώσεις ή τροποποιήσεις, οι φορείς που τις έχουν διαδεχθεί, 9) ως «μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές» νοούνται ό- λες οι αναθέτουσες αρχές που δεν είναι κεντρικές κυ- βερνητικές αρχές, 4) ως «οργανισμοί δημοσίου δικαίου» νοούνται οι ορ- γανισμοί που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) έχουν συσταθεί για το συγκεκριµένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού συμφέροντος, που δεν έχουν βιοµηχα- γικό ἡ εμπορικό χαρακτήρα, β) έχουν νομική προσωπικό- τητα και γ) χρηματοδοτούνται, κατά το µεγαλύτερο µέ- ρος, από τις κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής αυτοδιοί- κησης ή άλλους οργανισμούς δηµοσίου δικαίου ή η δια- χείριση των οποίων υπόκειται σε έλεγχο ασκούµενο από τους οργανισμούς αυτούς ἡ έχουν διοικητικό, διευθυντι- κό ἡ εποπτικό συμβούλιο, του οποίου περισσότερο απὀ το ήμισυ των µελών διορίζεται από τις κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή απὀ άλλους οργανι- σμούς δηµοσίου δικαίοι,, 9) ως «δημόσιες συμβάσεις» και ως «συμβάσεις έρ- γων, υπηρεσιών και προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οἱ οποίες συνάπτονται γραπτώς µε- ταξύ ενός ή περισσότερων οικονοµικών φορέων και µιας ή ενός ή περισσότερων αναθετουσών αρχών/ αναθετό- ντων φορέων, αντίστοιχα, και έχουν ὡς αντικείµενο την Εκτόλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υ- πηρεσιών, ϐ) ὡς «δημόσιες συμβάσεις έργων» και ὡς «συμβάσεις έργων» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείµε- νο, ἑνα από τα κάτωθι: α) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη µελέτη και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν µία απὀ τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ιἱ του Προσαρτήµατος Α΄ και στο Παράρτημα | του Προ- σαρτήµατος Β΄, β) την εκτέλεση ἡ συγχρόνως τη µελέτη και την εκτέλεση έργου, Υ) την υλοποίηση, µε οποιαδή- ποτε µέσα, έργου ανταποκρινόµενου στις απαιτήσεις που ορίζει η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας που ᾱα- σκεί αποφασιστική επιρροή στο είδος ή στη µελέτη του έργου, 7) ως «έργο» νοείται το αποτέλεσµα ενός συνόλου οι- κοδοµικών εργασιών ή εργασιών μηχανικού το οποίο ε- παρκεί αυτό καθαυτό για την εκπλήρωση µίας οικονοµι- κής ήἦ τεχνικής λειτουργίας. Η εκτέλεση των εργασιών του προηγούμενου εδαφίου απαιτεί ιδίως την εφαρµογή μελέτης κατά την έννοια του παρόντος, µε τη χρήση τε- χνικών γνώσεων και μεθόδων και αφορά νέες κατασκευ- ἐς, επεκτάσεις, ανακαινίσεις, επισκευές - συντηρήσεις κατά τη λειτουργία, κατεδαφίσεις υποδομών, ιδίως στις κατηγορίες οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, ηλε- κτρομηχανολογικών, λιμενικών, βιομηχανικών - ενεργει- ακών, δικτύων, πρασίνου, καθαρισµού και επεξεργασίας γερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, γεωτρή- σεων, ειδικών µονώσεων, ανελκυστήρων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πλωτών έργων και εγκαταστάσεων, ναυπη- γείων, αποκαλύψεις μεταλλείων ἡ όπως οι κατηγορίες αυτές διαμορφώνονται από τις κείµενες διατάξεις και των υποδομών εκ τοι συνδυασμού των ανωτέρω κατη- γοριών, 8) ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμ- βάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείµενο την αγορά, τη χρηµατοδοτική µίσθωση, τη μίσθωση ή τη µίσθωση-πώληση, µε ἡ χωρίς δικαίώμα αγοράς, προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών µπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, 9) ὡς «δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» και ως «συμ- βάσεις υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερο- µένων στην περίπτωση 6. (α) ὡς «δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» νοούνται αυτές µε αντικείµενο την εκπόνη- ση μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συνα- φών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια των στοιχείων α΄ καιβ΄, αντίστοιχα, της περίπτώσης 6 της <!-- page 3 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7831 παραγράφου 3, σύμφωνα µε το Παράρτημα ! του Προ- σαρτήµατος Γ΄, όταν οι μελέτες δεν εκπονούνται και οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από το προσωπικό της αναθέ- τουσας αρχής, (8) ως «δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών» νο- ούνται οι συμβάσεις που έχουν ὣς αντικείµενο την πα- ροχή υπηρεσιών, πλην των αναφεροµένων στην ύποπε- ρίπτωση α΄ της παρούσας περίπτωσης συμπεριλαμβανο- µένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών, που ως τέτοιες νοούνται εκείνες που, έχουν ως αντικείµενο το σχεδια- σµὀ, προγραμματισμό, οργάνωση, διαχείριση, παρακο- λούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση επιχειρησιακών και ᾱ- ναπτυξιακών προγραμμάτων και ὁράσεων σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, καθώς και σε οριζόντιου χαρα- κτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησης τους µε τη µεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνο- γνωσίας, καθώς και την παροχή εξωγενών υπηρεσιών (οµἱδοιμ[οίπᾳ) υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και δράσεων. Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες υπάγονται ἰδίως οι οικονομικές µελέτες, οι κοινωνικές μελέτες, οἱ μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, οι πε- ριβαλλοντικές μελέτες, καθώς και οι μελέτες συστηµά- των πληροφορικής, εκτός εάν σχετίζονται µε έργο κατά την έννοια της περίπτωσης 7 ἡ µε εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υ- πηρεσιών κατά την έννοια της υποπερίπτωσης α΄ της παρούσας περίπτωσης. 10) ως «συμφωνία - πλαίσιο» νοείται µία συμφωνία που συνάππεται μεταξύ µιας ή ενός ή περισσοτέρων α- ναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων και ενός ή πε- ρισσοτέρων οικονοµικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκρι- µένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιµές και, όπου ενδείκνυται, τις προβλεπόμενες ποσότητες, 11) ὡς «οικονομικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ἠ/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών ἠ/και έργου, προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. Στην έννοια αυτή περι- λαμβάνεται και ο όρος «εργοληπτική επιχείρηση» του Τίτλου {1 του Κεφαλαίου {του Μέρους Β΄ του παρόντος Βιβλίου, 19) ως «προσφέρων» νοείται οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά, 18) ως «υποψήφιος» νοείται οικονομικός φορέας που έχει ζητήσει να του αποσταλεί ή έχει λάβει πρόσκληση συµµετοχής σε κλειστή διαδικασία, σε ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγμάτευση, σε διαδικασία µε δια- πραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δημοσίευση, σε αντα- γωνιστικό διάλογο ή σε σύμπραξη καινοτομίας, 14) ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβα- σης» ἡ «έγγραφο της σύμβασης» νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας µε σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμ- βασης των άρθρων 65 και 293, της προκαταρκτικής προ- κήρυξης του άρθρου 62, της περιοδικής ενδεικτικής προ- κήρυξης του άρθρου 291, αν χρησιµοποιείται ὡς µέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγρα- Φφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγµάτων για την προσκό- µίση των εγγράφων απὀ τους υποψηφίους και τους προ- σφέροντες, των πληροφοριών σχετικά µε τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Ε- πίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυ- ξη ή η πρόσκληση σε διαπραγμάτευση στις οποίες ανα- Φέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και ε- κτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει ῃ αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 του άρθρου 29/, το σχέδιο της σύμβασης µετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει καιτις εφαρ- µοστέες τεχνικές προδιαγραφές, 15) ὡς «κεντρικές ὅραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που διεξάγονται σε µόνιµπ βάση µε µία απὀ τις παρακάτω µορφές: α) της απόκτησης αγαθών ή/και υπηρεσιών που προορίζονται για αναθέτουσες αρ- χές/αναθέτοντες φορείς, β) της ανάθεσης δημοσίων συµβάσεων ἠ της σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο για έρ- γα, αγαθά ή υπηρεσίες ποι προορίζονται για αναθέτου- σες αρχές/αναθέτοντες φορείς, 16) ως «επικουρικές δραστηριότητες αγορών» νοοῦ- νται δραστηριότητες που συνίστανται στην παροχή υπο- στήριξης σε ὁραστηριότητες αγορών, ἰδίως µε τις κατω- τέρω μορφές: α) τεχνικής υποδομής που παρέχει τη δυ- νατότητα στις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες Φορείς να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις/συµβάσεις ή να συ- νάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρε- σίες, β) συμβουλών σχετικά µε τη διεξαγωγή ή το σχε- διασμό διαδικασιών σύναψης δημοσίων συµβάσεων/συµ- βάσεων, Υ) προετοιϊµασίας και διαχείρισης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων εξ ονόματος και για λογαριασμό της ενδιαφερόµενης αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα, 17) ως «κεντρική αρχή αγορών» (ΚΑΛΑ) νοείται: (α) µία αναθέτουσα αρχή που παρέχει κεντρικές ὁραστηριότη- τες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές ὁραστηριό- τητες αγορών, (β) ένας αναθέτων φορέας, ο οποίος πα- ρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχοµέ- νως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών. Οι συμβάσεις που ανατίθενται απὀ ΚΑΑ, προκειµένου να πραγµατοποι- ηθούν κεντρικές ὁραστηριότητες αγορών, θεωρείται ότι αποτελούν συμβάσεις για την εκτέλεση ὁραστηριότητας που περιγράφεται στα άρθρα 228 ὣς 234. Το άρθρο 237 δεν εφαρµόζεται στις συμβάσεις που ανατίθενται απὀ ΚΑΑ µε σκοπό την πραγματοποίηση κεντρικών ὅραστη- ριοτήτων αγορών, 18) ως «εθνικές κεντρικές αρχές αγορών» (ΕΚΑΑ) νο- ούνται οι ΚΑΑ οι οποίες, πέραν των ανωτέρω, είναι επι- πλέον αρμόδιες για τον εθνικό σχεδιασμό, προγραµµατι- σµό, καθώς και συντονισμό κεντρικών καὶ επικουρικών ὁραστηριοτήτων αγορών όλῶν των λοιπών ΚΑΑ. 19) ως «πάροχος υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης συµβάσεων» «πάροχος υπηρεσιών σύναψης συµβάσε- ων» νοείται δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας που προσφέρει στην αγορά επικουρικές ὁραστηριότητες αγορών, 20) µε τους όρους «γραπτώς» ἡ «εγγράφως» νοείται κάθε σύνολο λέξεων ἡ αριθµών το οποίο µπορεί να δια- <!-- page 4 --> 7832 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ βάζεται, να αναπαράγεται και στη συνέχεια να γνωστο- ποιείται, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται µε ηλεκτρονικά µέσα, 91) ως «ηλεκτρονικό µέσο» νοείται ο ηλεκτρονικός ε- ξοπλισμµός για την επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και την αποθήκευση δεδοµέ- γων, τα οποία διαβιβάζονται, διακινούνται και λαµβάνο- νται µε τη χρήση ενσύρµατου, ασύρματου, οπτικού ή ἆλ- λου ηλεκτρομαγνητικού µέσου, 22) ως «κύκλος ζωής» νοούνται όλα τα διαδοχικά καυή διασυνδεδεµένα στάδια, συμπεριλαμβανομένων της έρευνας και της ανάπτυξης που θα πραγµατοποιη- θούν, της παραγωγής, της εµπορίας και των όρων της, της μεταφοράς, της χρήσης και της συντήρησης, καθ’ ὁ- λη τη διάρκεια ύπαρξης ενός προἰόντος ή ενός έργου ἡ της παροχής µιας υπηρεσίας, από την απόκτηση των πρώτων υλών ή την παραγωγή των πόρων µέχρι την ᾱα- πόρριψη, την εκκαθάριση και το τόλος της υπηρεσίας ή χρήσης, 23) ως «διαγωνισμοί μελετών» νοούνται διαδικασίες που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή/α- ναθέτοντα φορέα να αποκτά, κυρίως στους τοµείς της χωροταξίας, της πολεοδομίας, της αρχιτεκτονικής και των έργων μηχανικού ή της επεξεργασίας δεδοµένων, µια µελέτη ή ένα σχέδιο που επιλέγεται απὀ κριτική επι- τροπή έπειτα από διαγωνισμό, µε ή χωρίς την απονοµή βραβείων, 24) ως «καινοτομία» νοείται η υλοποίηση νέου ή σηµα- ντικά βελτιωµένου προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας, που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στις διαδικα- σίες παραγωγής, ανοικοδόμησης ή κατασκευής, νέα µέ- θοδὸο εµπορίας ἡ νέα μέθοδο οργάνωσης στις επιχειρη- µατικές πρακτικές, οργάνωσης του χώρου εργασίας ή των εξωτερικών σχέσεων μεταξύ ἄλλων, µε σκοπό τη συμβολή στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσε- ων ή την υποστήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, 25) ως «σήμα» (180ε/) νοείται οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή βεβαίωση που επιβεβαιώνει ότι ένα συ- γκεκριµένο έργο, προϊόν, υπηρεσία, μέθοδος ή διαδικα- σία πληροί ορισμένες απαιτήσεις, 26) ως «απαίτηση ή απαιτήσεις σήματος» νοούνται οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί ένα σωγκεκριµέ- Υο έργο, προϊόν, υπηρεσία ἡ διαδικασία, προκειµένου να λάβει το σχετικό σήμα, 27) ως «κατώτατα όρια» νοούνται τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 2936 όρια, 28) ως «δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων» και ως «συμβάσεις άνω των ορίων» νοούνται οι δημόσιες συµ- βάσεις και οἱ συμβάσεις κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5 της παρούσας παραγράφουπου δεν ε- ξαιρούνται, δυνάµει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα” έως 17 και 237 ἑως 252, καιτων οποίων η ε- κτιμώμµενη αξία εκτός Φόρου προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ἡ ανώτερη απὀ τα όρια της διάταξης των άρθρων 5 και 2350, αντίστοιχα, όπως ισχύουν κάθε φορά, 29) ως «δημόσιες συμβάσεις κάτω τῶν ορίων» και ως «συμβάσεις κάτω των ορίων» νοούνται οι δηµόσιες συµ- βάσεις και οἱ συμβάσεις κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5 της παρούσας παραγράφου που δεν ε- ξαιρούνται, δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 17 και 237 έως 202, αντίστοιχα, τῶν ο- ποίων η εκτιμώμενη αξία είναι κατώτερη απὀ τα όρια της διάταξης των άρθρων 5 και 225, ὁπως ισχύουν κάθε φο- ρᾳ, 30) ως «συνοπτικός διαγωνισμός» νοείται η απλοποιη- µένη διαδικασία ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας µπορεί να υποβά- λειπροσφορά, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στα άρθρα 117 και 427, 31) ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανά- θεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης µε έναν ἦπε- ρισσότερους οικονομικούς Φορείς, σύµφωνα µε τα ορι- ζόμενα στα άρθρα 118 και 358, 32) ως «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συµ- βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» νοείται το Ολοκληρωμένο πληροφο- ριακό σύστηµα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον προγραμματισμό και τη σύναψη δηµο- σίων συµβάσεων και συµβάσεων, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 6 της παρούσας παραγράφου, µε τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 33) ως «χρήστες ΕΣΗΔΗΣ» νοούνται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και οι οικονομικοί φορείς που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ, 394) ως «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» νοείται το πληροφοριακό σύ- στηµα, που αποτελεί µέρος του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και έχει ως σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις δηµόσιες συμβάσεις και στις συμβάσεις, κατά την έννοια της διάταξης της περί- πτωσης 5 της παρούσας παραγράφου, σύµφωνα µε το άρθρο {1 του ν. 4019/2011 (Α΄ 204) καιτο άρθρο ὁ8, 3969) ως «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συµβάσε- ων» ή ως «Αρχή» νοείται η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή που έχει συσταθεί µετον. 4013/2011, 26) ως «κράτος - µέλος» νοείται κάθε κράτος που έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 37) ως «τρίτη χώρα» νοείται κάθε κράτος που δεν έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 38) ως «Ένωση» νοείται ῃ Ευρωπαϊκή Ένωση, 99) ως «Επιτροπή» νοείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 40) ως «ΣΔΣ» νοείται η συμφωνία περί δημοσίων συµ- βάσεων η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το ν. 2519/1997 (Α΄ 199), 41) οι όροι «Δημόσιος Τομέας», «Γενική Κυβέρνηση» και «Κεντρική Κυβέρνηση» έχουν την έννοια που ορίζε- ται στην παρ. { του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), 42) ως «συμφωνητικό» νοείται η γραπτή συμφωνία µε- ταξύ της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα ἡ της ΚΑΑ και του αναδόχου, αναπόσπαστο τµήµα της οποίας αποτελούν όλα τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης της περίπτωσης 14, η προσφορά τοι αναδόχου, καθώς και οι πάσης φύσεως τροποποιήσεις της συμφωνίας αυτής, 49) ὡς «ανάδοχος» ἡ «εργολήπτης» ἡ «μελετητής» ἡ «προμηθευτής» ή «πάροχος υπηρεσιών» νοείται ο οικο- νομικός Φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί µε δηµόσια σύμβαση ἡ σύμβαση, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 6 της παρούσας παραγράφου, η κατασκευή Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 5 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ έργου ή η µελέτη έργου ήἦ η προμήθεια αγαθών ή η πα- ροχή υπηρεσιών αντίστοιχα.

2. Πέραν των ορισμών της παραγράφου 1, ιδίως γιατις ανάγκες εφαρµογής του Τίτλου 1 του Κεφαλαίου ΙΙ του Μέρους Β΄ του Βιβλίου |: 1) ως «Κύριος του Έργου» ἡ «Εργοδότης» νοείται το Δημόσιο ή άλλος φορέας του δηµόσιου τοµέα, για λογα- ριασµό του οποίου καταρτίζεται η δηµόσια σύμβαση ἡ σύμβαση, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης (5) της παρούσας παραγράφου ή κατασκευάζεται το ἑρ- Υο, 2) ως «Φορέας κατασκευής του έργου» νοείται η αρ- µόδια αναθέτουσα αρχή ἡ υπηρεσία αυτής που όχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου, 3) ως «Προϊσταμένη Αρχή» νοείται η αρχή ή η υπηρε- σία ή το όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του ασκώντας για λογαριασμό του αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε θόµατα τρο- ποποίησης των όρων της σύμβασης, 4) ως «Διευθύνουσα υπηρεσία» ἡ «Επιβλέπουσα Υπη- ρεσία» νοείται η τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευ- ής του έργου που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της κατασκευής του έργου, 9) ως «Τεχνικό Συμβούλιο» νοείται το συλλογικό όρ- γανο που έχει την αρμοδιότητα να γνωμµοδοτεί για την ἔκδοση αποφάσεων, όταν προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία ή ζητείται απὀ την Προϊσταμένη Αρχή, ϐ) ως «επιτελεστικότητα» νοείται το σύνολο των µε- τρήσιµμῶν ιδιοτήτων ενός έργου, οι οποίες αναφέρονται στην ταυτόχρονη ύπαρξη ασφάλειας, λειτουργικότητας και αισθητικής εμφάνισης για την τεχνική διάρκεια ζωής του. 3, Πέραν των ορισμών της παραγράρου 1, ιδίως για τις ανάγκες εφαρµογής του Τίτλου 2 του Κεφαλαίου ΙΙ του Μέρους Β΄ του Βιβλίοι: |: Ί) ως «Κύριος του Έργου» νοείται το Δημόσιο ή άλλος Φορέας του δημόσιου τοµέα, στον οποίο ανήκει το έργο για το οποίο εκπονούνται μελέτες και παρέχονται τεχνι- κές υπηρεσίες, 2) ως «Εργοδότης» νοείται η αναθέτουσα αρχἠ που καταρτίζει σύµβαση μελέτης ή παροχής τεχνικών µππῃρε- σιών µε τον ανάδοχο είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό του κυρίου του έργου, 3) ως «Προϊσταμένη Αρχή» νοείται η αρχή ἡ η υπηρε- σία ή το όργανο του εργοδότη, που εποπτεύει την εκτέ- λεση της συναφθείσας σύμβασης, ασκώντας για λογα- ριασµό του αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε θέµα- τα τροποποίησης τὼν όρων της σύμβασης, 4) ως «Διευθύνουσα Υπηρεσία» νοείται Π τεχνική υπη- ρεσία που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της συναφθείσας σύμβασης, υπό την επο- πτεία της Προίσταµένης Αρχής, 9) ως «Τεχνικό συμβούλιο» νοείται το συλλογικό ὁρ- γανο που έχει την αρμοδιότητα να γνωµοδοτεί στον ερ- γοδότη για την έκδοση αποφάσεων, όταν προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία ή ζητείται απὀ την Προϊστα- µένη Αρχή, ϐ) ως «Φυσικό αντικείµενο» της σύμβασης νοείται η τεχνική υπηρεσία ή η µελέτη, που προσδιορίζεται απὀ τη σύμβαση, ως το ζητούμενο αποτέλεσµα αυτής, (α) «Μελέτη» είναι το αποτέλεσµα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής εργασίας και ἑ- ρευνας σε συγκεκριµένο απλό ή σύνθετο γνωστικό αντι- κείµενο, που αποβλέπει ιδίως στην παραγωγή έργου ἡ στην επέµβαση σε έργο ἡ αφορά στο σχεδιασμό και την απεικόνιση έργου ἡ παραγωγικής διαδικασίας ή σε µεθό- δους ανάπτυξης και σχεδιασμού του ευρύτερου χώρου. Η µελέτη έχει την έκταση και το βάθος που απαιτείται µε τη σύµβαση, απεικονίζεται δε και παραδίδεται στην ανα- θέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα µε συγκεκριμένη συµ- φωνημένη μορφή. (β) «Τεχνικές Ὑπηρεσίες» και «λοιπές συναφείς επι- στηµονικές υπηρεσίες» είναι οἱ υπηρεσίες που συνίστα- νται στην παροχή γνώσεων και ικανοτήτων µε τη διάθε- ση κυρίως συγκεκριμένου επιστημονικού προσωπικού και άλλων µέσων επί ορισμένου χρόνου, που προσδιορί- ζεται είτε ημερολογιακά είτε σε συνάρτηση µε ορισμένο γεγονός της παραγωγικής διαδικασίας. Οι τεχνικές υπη- ρεσίες μπορούν να έχουν ως αντικείµενο, ιδίως; α) τη σύνταξη των τευχών δηµοσίου διαγωνισμού ανάθεσης μελέτης ἡ υπηρεσίας, β) τον έλεγχο και την επίβλεψη ἔργου ή μελέτης και γ) την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στη διεξαγωγή ανάθεσης σύμβασης μελέτης, ἑρ- γου ή υπηρεσίας, στην επίβλεψη ή έλεγχο µελότης και στη διοίκηση ή επίβλεψη ή έλεγχο έργου, 7) ως «Προεκτιμώμενη αμοιβή» νοείται το προεκτιµώ- µενο από την αναθέτουσα Αρχή χρηματικό ποσό για την ολοκλήρωση των προκηρυσσόµενων μελετών ή τεχνι- κὠν υπηρεσιών, που καθορίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 99 και αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης, 8) ως «Συµβατική αμοιβή» νοείται το καθοριζόµενο µε την προκήρυξη κατ’ αποκοπή τίµηµα όταν δεν προβλέπε- ται υποβολή οικονοµικής προσφοράς και η οικονομική προσφορά του αναδόχου στις λοιπές περιπτώσεις συμµ- βάσεων μελετών και συμβάσεων παροχής τεχνικών υπη- ρεσιών, 9) ως «Τελική αμοιβή» νοείται το συνολικό ποσό που καταβάλλεται στον ανάδοχο ως αμοιβή για το εκτελε- σθέν αντικείµενο της σύμβασης, 10) ὡς «Μονάδες φυσικού αντικειμένου» νοούνται οι χαρακτηριστικές για κάθε αντικείµενο σύμβασης µοναδι- αίες διαστάσεις του, πολλαπλάσια των οποίων το συνθέ- τουν και ορίζουν το μέγεθός του κατά κύριο λόγο, όπως χιλιόμετρα οδού, επιµέρους αυτοτελείς δομικές κατα- σκευές (γέφυρες, σήραγγες, οχετούς, ανισόπεδους κόμβους και διαβάσεις), τετραγωνικά µέτρα κτιρίων ἡ ᾱ- ποτυπώσεων ή οι µονάδες του χρόνου που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης, 14) ως «Κύρια Μελέτη» νοείται η µελέτη που έχει ως αντικείµενο τον ίδιο το σχεδιασμό του έργου ἡ την πα- ροχή της υπηρεσίας αυτοτελώς ή συνδυασμένα µε άλλη κύρια µελέτη, 12) Ως «Υποστηρικτικές μελέτες και έρευνες» νοού- νται οι επἰ µέρους μελέτες και έρευνες που είναι απαραί- τητες για το σχεδιασμό όργου ή την παροχή υπηρεσίας, δεν έχουν, όµως, ως αντικείµενο τον ίδιο το σχεδιασμό του έργου ή την παροχή της υπηρεσίας, 13) ως «Απλή Μελέτη» νοείται η µελέτη που περιλαµ- βάνει µία κύρια αυτοτελή µελέτη και ενδεχομένως τις α- παιτούµενες υποστηρικτικές μελέτες, 14) ὡς «Σύνθετη Μελέτη» νοείται η µελέτη που περι- λαμβάνει περισσότερες από µία κύρια µελέτη και ενδε- 7833 <!-- page 6 --> 7834 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ χομένως τις απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες. 15) Ως «κατηγορίες μελετών» και ὡς «υπηρεσίες επί- βλεψης μελετών και έργων» νοούνται οι ακόλουθες κα- τηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα | του Προσαρτήµατος Γ΄: (1) Χωροταξικές και ρυθµιστικές μελέτες, (2) Πολεοδομικές και ρυµοτομικές μελέτες, (3) οικονομικές µελέτες, (4) κοινωνικές µελότες, (5) µελέ- τες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, (6) αρχιτε- κτονικές μελέτες κτιριακών έργων, (7) ειδικές αρχιτεκτο- νικές μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικὠν και εξωτερι- κών χώρων αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παρα- δοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου), (8) στατικές µε- λέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγά- λων ἡ ειδικών τεχνικών έργων), (9) Μηχανολογικές, ηλε- κτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες, (10) Μελέτες συ- γκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιµένων) και κυκλοφοριακές μελέτες (11) µελότες λιμενικών ἑρ- γων, (12) Μελέτες μεταφορικών µέσων (χερσαίων, πλω- τών, εναέριων), (13) Μελέτες υδραυλικών έργων (ΕΥγγει- οβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχε- τεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων, (14) Ενεργει- ακές μελέτες (θερµοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρη- γικές ή πιων μορφών ενέργειας), (19) Βιομηχανικές µε- λέτες (προγραμματισμού, σχεδιασμού και λειτουργίας), (16) Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμµε- τρικές, Χαρτογραφικές, κτηµατογραφικές και τοπογρα- φικές), (17) Χημικές μελέτες και έρευνες, (18) Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων, (19) Μεταλλευτικές μελέτες και έρευνες, (20) Γεωλογικές, υ- δρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες, (21) Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, (29) ΕδαφολοΥυι- κές µελέτες και έρευνες, (23) Γεωργικές μελέτες (γεωρ- γοοικονοµικές, γεωργοτεχνικές εγγείὠν βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτη- νοτροφικών εκμεταλλεύσεων), (24) Δασικές μελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, ὅασοτε- χνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων, ανα- δασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκα- ταστάσεων και κατάρτισης δασικών χαρτών), (25) Μελέ- τες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και ἔργων πρασίνου, (26) Αλιευτικές µελότες, (27) Περι- βαλλοντικές μελέτες και (28) Μελέτες συστηµάτων πλη- ροφορικής και δικτύων, Με απόφαση του Υπουργού Ὑπο- δομών, Μεταφορών και Δικτύων ή µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µπορεί να ΤροΠΟ- ποιείται το ὡς άνω Παράρτημα, επεκτείνοντας ή περιορί- ζοντας τις κατηγορίες μελετών και υπηρεσιών που περι- λαμβάνονται σε αυτό.

4. Για το σκοπό του παρόντος άρθρου και για τις ανά- γκες του Βιβλίου | ο όρος «αρχές τοπικής αυτοδιοίκη- σης» περιλαµβάνει τις ενδεικτικά απαριθμούμενες στα επίπεδα ΝΟΤ5 1, 2 και 3 και μικρότερες διοικητικές µο- νάδες ως αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ- βουλίου. 5, Ορισμοί σχετικοί µε τις τεχνικές προδιαγραφές των άρθρων 54 και 282 περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ν του Προσαρτήµατος Α΄ και στο Παράρτημα ΝΙΙΙ του Προ- σαρτήµατος Β΄, αντίστοιχα. ΒΙΒΛΙΟ Ι ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ) ΜΕΡΟΣ Α΄ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΙΤΛΟΣ 1 ΤΜΗΜΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 3 Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής (άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)

1. Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) θεσπίζει κανό- νες για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης συµβάσεων και διαγωνισμών μελετών που πραγµατοποι- ούνται απὀ αναθέτουσες αρχές, ανεξαρτήτως εκτιμώμε- γης αξίας αυτών, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο πια- ρόν άρθρο.

2. Διαδικασία σύναψης σύμβασης ή σύµβαση κατά την έννοια του παρόντος Βιβλίου είναι η απόκτηση, µέσω δη- µόσιας σύμβασης, από µία ἡ περισσότερες αναθέτουσες αρχές, έργων, αγαθών ἡ υπηρεσιών από οικονομικούς Φορείς που επιλέγονται απὀ τις εν λόγω αναθέτουσες αρχές, ανεξαρτήτως του κατά πόσον τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες προορίζονται για την εξυπηρέτηση σκο- πού δημοσίου συμφέροντος.

3. Το παρόν Βιβλίο δεν θίγει το δικαίωµα των αναθε- τουσών αρχών να ορίζουν, σύµφωνα µε το δίκαιο της Ἐ- νωσης, ποιες υπηρεσίες θεωρούν γενικού οικονομικού συμφέροντος, πώς θα πρέπει να οργανώνονται και να χρηματοδοτούνται οι υπηρεσίες αυτές, σύμφωνα µε τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, και σε ποιες εἰ- δικές υποχρεώσεις θα πρέπει να υπόκεινται, κατά τα εἰ- δικότερα προβλεπόμενα στην κείµενη νοµοθεσία και ι- δίως στην παράγραφο Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4192/2013 (Α΄ 107]. Οµοίως, το παρόν Βιβλίο ὃεν θίγει την απόφαση των ὁημόσιων αρχών αν, πώς και σε ποιο βαθμό επιθυμούν να ασκούν δημόσιες λειτουργίες οι {- διες, σύµφωνα µε το άρθρο Ί4 της ΣΛΕΕ και το πρωτό- κολλο αριθμ. 26.

4. Το παρόν Βιβλίο δεν θίγειτον τρόπο οργάνωσηςτου εθνικού συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.

5. Συμφωνίες, αποφάσεις ή άλλες νομικές πράξεις που οργανώνουν τη μεταβίβαση εξουσιών και αρμοδιοτήτων για την εκτέλεση σκοπών δημοσίου συμφέροντος µετα- ξύ αναθετουσών αρχών ἡ ενώσεων αναθετουσών αρχών και δεν προβλέπουν αμοιβή για την εκτέλεση των συµ- βάσεων, θεωρούνται ζήτημα εσωτερικἠς οργάνωσης του Κράτους και, κατά συνέπεια, οµδόλως θίγονται από το παρόν Βιβλίο. Άρθρο 4 Μεικτές συµθάσεις (άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 1, Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται σε μεικτές συμβάσεις Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 7 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ οι οποίες έχουν ως αντικείµενο διαφορετικά είδη συμβά- σεων, το σύνολο των οποίων εμπίπτει στο παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 261). Οι παράγραφοι ὁ ἑῶς 5 εφαρµόζο- νται σε µεικτές συμβάσεις οι οποίες έχουν ὡς αντικείµε- νο συμβάσεις που εμπίπτουν στο παρόν Βιβλίο και συµ- βάσεις που διέπονται απὀ τις διατάξεις του Βιβλίου Ι ἠ/και από άλλο νοµικό καθεστώς, όπως οι διατάξεις του γ. 9978/2011 (Α΄ 137] ή/καιτις διατάξεις µε τις οποίες ε- ναρμονίζεται η νοµοθεσία στην Οδηγία 2014/23/ΕΕ(Ι. 94).

2. Οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείµενο δύο ή πε- ρισσότερα είδη συµβάσεων (έργα, υπηρεσίες ἡ προµή- θειες) ανατίθενται, σύµφωνα µειτις διατάξεις που εφαρ- µόζονται στο είδος της σύμβασης που χαρακτηρίζει το κύριο αντικείµενο της σχετικής σύμβασης. Στην περίπτωση μµεικτών συμβάσεων που αποτελού- νται εν µέρει απὀ υπηρεσίες κατά την έννοια των ἁρ- θρων 107 έως 110 και εν µέρει από άλλες υπηρεσίες ή µεικτών συµβάσεων που αποτελούνται εν µέρει από υ- πηρεσίες και εν µέρει από προμήθειες, το κύριο αντικεί- µενο καθορίζεται, σύµφωνα µε το ποια απὀ τις εκτιμώμε- γες αξίες των αντίστοιχων υπηρεσιών ή προμηθειών εἰ- ναι η υψηλότερη.

3. Όταν τα διαφορετικά µέρη µιας συγκεκριμένης σύμ- βασης µπορεί να χωρισθούν αντικειμενικά, εφαρµόζεται η παρ. 4, Όταν τα διαφορετικά µέρη µιας συγκεκριμένης σύμβασης ὃεν µπορεί να χωρισθούν αντικειμενικά, ε- Φφαρμόζεται η παρ. 6. Όταν µέρος µιας συγκεκριμένης σύμβασης καλύπτεται από το άρθρο 946 της ΣΛΕΕ ή το µέρος δεύτερο του ν. 99/8/2011 (Α΄ 137), εφαρµόζεται το άρθρο 16.

4. Σε περίπτωση συµβάσεων µε αντικείµενα που εµπί- πτουν στο παρόν Βιβλίο και µε αντικείμενα που δεν εµπί- πτουν σε αυτό, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιλέ- γουν την ανάθεση είτε χωριστών συμβάσεων για τα επι- µέρους µέρη είτε ενιαίας σύμβασης. Όταν οι αναθέτου- σες αρχές επιλέγουν την ανάθεση χὠριστών συµβάσεων για τα επιµέρους µέρη, η απόφαση για το εφαρµοστέο νοµικό καθεστώς καθεμιάς από τις χωριστές αυτές συµ- βάσεις λαμβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών εκάστου μέρους. Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν την ανάθεση ε- γιαίας σύμβασης, το παρόν Βιβλίο εφαρµόζεται στην προκύπτουσα μεικτή σύμβαση, ανεξαρτήτως της αξίας των μερών που διαφορετικά θα ενέπιπταν σε άλλο νοµι- κό καθεστώς και ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος απὀ το οποίο θα διέπονταν σε διαφορετική περίπτωση τα µέρη αυτά, εκτός εάν στο άρθρο 16 ορίζεται διαφορετι- κά. Στην περίπτωση μµεικτών συµβάσεων που περιέχουν στοιχεία συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών και συμβάσεων παραχώρησης, η μεικτή σύμβαση ανατί- θεται, σύµφωνα µε το παρόν Βιβλίο, υπό τον όρο ότι, υ- πολογιζόµενη, σύµφωνα µε το άρθρο 6, η εκτιμώμενη ᾱ- ξία του µέρους της σύμβασης που συνιστά σύμβαση ε- µπίπτουσα στο παρόν Βιβλίο είναι ίση ἡ ανώτερη απὀ το αντίστοιχο όριο που προβλέπεται στο άρθρο ο. δ. Σε περίπτωση συµβάσεων τόσο µε αντικείµενο που καλύπτεται απὀ το παρόν Βιβλίο, όσο και µε αντικείµενο για την άσκηση ὁραστηριότητας που διέπεται απὀ τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ, οι εφαρμµοστέοι κανόνες καθορί- ζονται͵ κατά παρέκκλιση απὀ την παρ. 4, σύμφῶνα µε τα άρθρα 225 και 226.

6. Όταν τα διάφορα µέρη συγκεκριμένης σύμβασης δεν μπορούν να χωρισθούν αντικειμενικά, το ισχύον νο- µικό καθεστώς καθορίζεται µε βάση το κύριο αντικείµενο της εν λόγω σύμβασης.

7. Αν η σύµβαση αυτή περιλαμβάνει στοιχεία και από δηµόσια σύµβαση έργων, το ισχύον νοµικό καθεστώς, κατά την προηγούµενη παράγραφο, καθορίζεται για µεν δηµόσιες συμβάσεις έργων άνω των ορίων µετά από σύμφωνη γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου Δημοσίων Έργων της ΕΚΑΑ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του ἀρ- θροι; 41, για δε δημόσιες συμβάσεις έργων κάτω των ο- ρίων μετά από σύμφωνη γνώµη του Τεχνικού Συµβουλί- ου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται υπο- χρεωτικά στην ΕΚΑΑ. ΤΜΗΜΑ Ι ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ Άρθρο 5 Κατώτατα όρια (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2170) Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιμώμε- γη αξία της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ορίζονται τα ακόλου- θα: α) 9.229.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, β) 135.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται απὀ κεντρικές κυβερνητι- κές αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώ- νονται απότις εν λόγω αρχές. Αν οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές που ὁραστηριοποιούνται στον τοµέα της άµυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει µόνο για τις συμβάσεις που αφο- ρούν τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ του Προσαρτήµα- τος Α΄ προϊόντα, Υ) 209.000 ευρώ για δηµόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται απὀ µη κεντρικές αναθέ- τουσες αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διορ- γανώνονται απὀ τις εν λόγω αρχές. Το κατώτατο όριο αυτό εφαρµόζεται επίσης στις δηµόσιες συμβάσεις προ- µηθειών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ἁ- μυνας, όταν οι συμβάσεις αυτές αφορούν προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα ΗΙ του Προσαρτήματος Α΄, ὁ) 750.000 ευρώ για δηµόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΧΙΝ του Προσαρ- τήµατος Α΄. Τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στις ὡς άνω περί- πτώσεις α΄, β΄ και γ΄ ισχύουν, εφόσον ὅεν έχουν αναθε- ωρηθεί, σύμφωνα µε το άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/ 24/ΕΕ. Άρθροςθ Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύµθασης (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Ο υπολογισμός της εκτιμµώμενης αξίας µιας σύμβα- σης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιμάται απὀ την αναθέτουσα αρχή, συµπεριλαμµ- 7835 <!-- page 8 --> 7836 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ βανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή τυ- χόν παρατάσεων της σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της σύμβασης. Αν η αναθέτουσα αρχή προβλέπει απονομή βραβείων ἡ καταβολή χρηµατικών ποσών για τους υποψήφιους ἡ προσφέροντες, λαμβάνει υπόψη της τα ποσά αὐωτά κατά τον υπολογισμό της εκτιμµώμενης αξίας της σύμβασης. ο, Όταν αναθέτουσα αρχή αποτελείται απὀ χωριστές επιχειρησιακές µονάδες λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία για όλες τις χωριστές επιχειρησιακές µονάδες. Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, όταν µία χωριστή επιχειρησιακή µονάδα είναι ανεξαρτήτως υ- πεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης των συµβάσεων της ἴδιας ἡ ορισμένων κατηγοριών αυτών, η αξία των συµβάσεων µπορεί να υπολογίζεται στο επίπεδο της σι.- γκεκριµένης µονάδας.

3. Η επιλογή της χρησιμοποιουµένης µεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιµώμενης αξίας µιας σύμβασης δεν γίνεται µε σκοπό την αποφυγή της εφαρµογής οποιασ- δήποτε διάταξης του παρόντος νόµου. Ἡ σύμβαση δεν κατατέµνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εφαρ- µογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόµου, ε- κτός αν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λό- γους.

4. Η εκτιμωμένη αξία ισχύει τη στιγµή της αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού ή , στις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται προκήρυξη διαγωνισμού, τη στιγµή που η αναθέτουσα αρχή εκκινεί τη διαδικασία σύναψης σύμ- βασης, για παράδειγµα ερχόµενη σε επαφή µε οικονοµι- κούς φορείς για τους σκοπούς της σύναψης της σύμβα- σης, όπου ενδείκνυται κατά τα ειδικότερα προβλεπόµε- να στο άρθρο 61.

5. Για τις συμφωνίες-πλαίσιο και για τα δυναμικά συ- στήµατα αγορών, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπό- Ψη είναι η μέγιστη εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, του συ- γόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για τη συνολι- κή διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο ή του δυναμικού συ- στήµατος αγορών.

6. Στην περίπτωση συμπράξεων καινοτομίας, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη εἶναι η μέγιστη εκτιµώ- µενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης που θα λάβουν χώρα σε όλα τα στάδια της προβλεπόμενης σύμπραξης, καθώς και των προμηθειών, των υπηρεσιών ή των έργων που θα αναπτυχθούν και θα παρασχεθούν κατά τη λήξη της προβλεπόμενης σύμπρα- ξης.

7. Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις έργων, κατά τον υπολογισμό της εκτιμώµενης αξίας λαμβάνονται υ- πόψη το κόστος των έργων, καθώς και η συνολική εκτι- μώμενη αξία των αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του εργολάβου απότις αναθέτουσες αρχές, εφόσον είναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων. Επί- σης, στην εκτιμώμενη αξία της δημόσιας σύμβασης έρ- γου συμπεριλαμβάνονται τα γενικά έξοδα και όφελος της περίπτωσης Θ΄ της παρ. 7 του άρθρου 53, η ρήτρα του άρθρου 149 και το κονδύλιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 156. Όσον αφορά στις δηµό- σιες συμβάσεις μελετών στην εκτιμώμενη αξία της σύμ- βασης συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό απροβλέπτων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8 του άρθρου 93.

8. Όταν προτεινόμενο έργο ή προτεινόμενη παροχή υ- πηρεσιών µπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συµβάσεων υ- πό τη µορφή χωριστών τμημάτων, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων αυτών των τµηµάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων ισούται ἡ υπερβαί- γει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 5, το παρόν Βιβλίο (άρθρα 5 έως 291) εφαρμόζεται στην ανά- θεση κάθε τµήµατος.

9. Όταν ένα σχέδιο αγοράς για την απόκτηση ΟοµοΙογε- γὠν αγαθών µπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συµβάσε- ων υπό τη µορφή χωριστών τµηµάτων, λαμβάνεται υπό- ψῃ κατά την εφαρµογή του άρθρου 5 περιπτώσεις β΄ και Υ΄ η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων αυτών των τµηµά- των, Ὅταν η συνολική αξία των τµηµάτων ισούται ἡ υ- περβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 5, το παρόν Βιβλίο εφαρµόζεται στην ανάθεση κάθε τµή- ματος.

10. Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις παρα- γράφους 8 και, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ανα- θέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τµήµατα κατά τις δια- τάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την ξ- κτιμώμενη αξία µόνο του τµήµατος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη απὀ 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τµηµάτων που ανατίθενται µε αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 36 της συνολικής αξίας όλων των τµηµάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτει- νόµενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών α- γαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών.

11. Όταν πρόκειται για δηµόσιες συμβάσεις προµηθει- ὦν ἡ υπηρεσιών οι οποίες έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή οι οποίες προβλέπεται να ανανεωθούν µέσα σε συγκε- κριµένο χρονικό διάστηµα, λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης: α) είτε η συνολική πραγματική αξία των διαδοχικών συµβάσεων του ιδίου τύπου οι οποίες συνήφθησαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ἡ οικονομικό έτος, ανα- προσαρμοσμένη, ει δυνατόν, προκειµένου να ληφθούν υ- πόψη ενδεχόµενες µεταβολές ως προς τις ποσότητες ἡ την αξία τους κατά τους δώδεκα µήνες που έπονται της αρχικής σύμβασης᾽ β) είτε η εκτιμώμενη συνολική αξία των διαδοχικών συµβάσεων που συνήφθησαν κατά το ὁωδεκάμηνο που έπεται της πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οι- κονομικού έτους, εφόσον αυτό υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.

12. Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που έχουν ὡς αντικείµενο τη χρηµατοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ἡ τη µίσθωση-πώληση προϊόντων, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται ὡς βάση για τον υπολογισμό της Εεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης είναι η εξής: α) στην περίπτωση δηµόσιῶν συµβάσεων ορισμένου χρόνου, εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη α- πό δώδεκα µήνες, η συνολική εκτιμώμενη αξία για τη διάρκεια της σύμβασης ή, εφόσον η διάρκεια της σύμβα- σης είναι μεγαλύτερη απὀ δώδεκα µήνες, η συνολική ᾱ- ξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμε- γης υπολειπόµενης αξίας” β) στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων αορίστου χρόνου ἡ στην περίπτωση που η διάρκειά τους δεν µπο- ρεί να προσδιοριστεί, η µηνιαία αξία πολλαπλασιαζόµενη επί 48. Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 9 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

19. Όσον αφοράτις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, Ώ βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμµενης αξίας της σύμβασης είναι, κατά περίπτωση, η εξής: α) ασφαλιστικές υπηρεσίες: το καταβλητέο ασφάλι- στρο και οι άλλοι τρόποι αμοιβής, β) τραπεζικές και άλλες χρηµατοπιστωτικές υπηρε- σίες: οι αμοιβές, οι καταβλητέες προμήθειες, οι τόκοι και οι άλλοι τρόποι αμοιβής, Υ) συμβάσεις μελετών: οι αμοιβές, οι καταβλητέες προμήθειες και οι άλλοι τρόποι αμοιβής.

14. Όσον αφορά τις συμβάσεις υπηρεσιών στις οποίες δεν αναφέρεται συνολική τιµή, ως βάση υπολογισμού της εκτιμώµενης αξίας των συμβάσεων λαμβάνεται: 6) στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου Χρόνου και εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη απὀ 48 µή- νες: η συνολική αξία για όλη τη διάρκειά τους, β) στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ἡ διάρκειας μεγαλύτερης των 48 µηνών: η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόµενη επί 48. ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Άρθρο 7 Συµθάσεις στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (άρθρο ἤ της Οδηγίας 2014/24 ΕΕ) Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) δεν εφαρµόζεται: ἢ) σε δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμούς μελετών οι ο- ποίοι, στο πλαίσιο του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 222 έως 998), α- νατίθενται ή διοργανώνονται απὀ αναθέτουσες αρχές οι οποίες ασκούν µία ἡ περισσότερες από τις ὁραστηριότη- τες που αναφέρονται στα άρθρα 228 έως 234 και ανατί- θενται για τις δραστηριότητες αυτές, ούτε | στις δηµό- σιες συμβάσεις που εξαιρούνται απὀ το πεδίο εφαρµο- γήςτου εν λόγω Βιβλίου ΙΙ δυνάμει των άρθρων ο9/, 242 και 251, ούτε, όταν ανατίθενται από αναθέτουσα αρχή που παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες κατά την έννοια της περίπτωσης β΄ της παρ. 2του άρθρου 235, σε συμβά- σεις που ανατίθενται για τις ακόλουθες ὁραστηριότητες: α) υπηρεσίες προστιθόµενης αξίας που συνδέονται και παρέχονται εξ ολοκλήρου µε ηλεκτρονικά µέσα (συµπε- ριλαμβανοµένης της ασφαλούς διαβίβασης κὠδικοποιη- µένων εγγράφων µε ηλεκτρονικά µέσα, των υπηρεσιών διαχείρισης διευθύνσεων και διαβίβασης συστηµένου η- λεκτρονικού ταχυδρομείου’), β) χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, οι οποίες εμπίπτουν στην ονοματολογία ΟΡΝ µε αριθμούς αναφοράς από 66100000-1 έως 66/20000-3 και στο άρθρο 240, περί- πτωση δ᾽, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των ταχυδρομµι- κὠν ενταλµάτων πληρωμής και των ταχυδρομικών µετα- Φορών πιστώσεων, Υ) υπηρεσίες φιλοτελισμού ἡ ὃ) υπηρεσίες εφοδιαστικής διαχείρισης (υπηρεσίες που συνδυάζουν τη φυσική παράδοση και/ή την εναπο- θήκευση µε άλλα µη ταχυδρομικά καθήκοντα). Άρθρο 8 Ειδικές εξαιρέσεις στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) δεν εφαρµόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και στους διαγωνισμούς µελε- τών, των οποίων κύριο αντικείµενο είναι να επιτραπεί στις αναθέτουσες αρχές η διάθεση ή η εκμετάλλευση δημόσιων δικτύων επικοινωνιών ή η παροχή στο κοινό µιας ή περισσότερων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινω- νιών. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι όροι «δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών» και «δίκτυο ηλεκτρονι- κών επικοινωνιών» έχουν την έννοια που αναφέρεται στο άρθρο 2 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82). Άρθρο 9 Δημόσιες συµθάσεις που ανατίθενται και διαγωνισμοί μελετών που διοργανώνονται δυνάμει διεθνών κανόνων (άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) δεν εφαρµόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και τους διαγωνισμούς µελε- τών που η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να αναθέσει ή να διοργανώσει, σύμφωνα µε διαδικασίες σύναψης συµ.- βάσεων διαφορετικές από εκείνες του παρόντος Βιβλίου καιοι οποίες προβλέπονται σε οποιοδήποτε από τα εξής: α) νοµικό µέσο που δημιουργεί διεθνείς νομικές υπο- χρεώσεις, όπως διεθνής συμφωνία, που έχει συναφθεί, σύμφωνα µε τις Συνθήκες, µεταξύ κράτους - µέλους και µίας ἡ περισσότερων τρίτων χωρών ἡ υποδιαιρέσεών τους και καλύπτει έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορί- ζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση ε- νός σχεδίου απὀ τα συμβαλλόμενα µέρη τους, β) διεθνή οργανισμό. Το Ὑπουργείο Εξωτερικών κοινοποιςί στην Επιτροπή και στην Αρχή όλα τα νοµικά µέσα που προβλέπονται στην περίπτωση α΄. Οι αρμόδιοι φορείς και όργανα υπο- χρεούνται να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ζητεί- ται απὀ το Υπουργείο Εξωτερικών και είναι αναγκαία για την κοινοποίηση του προηγούμενου εδαφίου.

2. Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρµόζεται στις δημόσιες συμβάσεις καιτους διαγωνισμούς μελετών που αναθέτει ή διοργανώνει η αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε κανό- νες διαδικασιών σύναψης συµβάσεων που προβλέπονται από διεθνἡ οργανισμό ή διεθνές χρηµατοδοτικὀ ίδρυμα, εφόσον οι ὀημόσιες συμβάσεις και οι σχετικοί διαγωνι- σμµοί μελετών χρηματοδοτούνται πλήρως από τον εν λό- γω οργανισμό ἡ ἵδρυμα. Στην περίπτωση δημόσιων συµ- βάσεων και διαγωνισμών μελετών που συγχρημµατοδο- τούνται ως επί το πλείστον από διεθνή οργανισμό ἡ διε- θνές χρηµατοδοτικό ίδρυμα, οι συμβαλλόμενοι συμφῶ- νούν επί των εφαρµοστέων διαδικασιών σύναψης συμµ- βάσεων.

3. Το άρθρο 17 εφαρµόζεται στις συμβάσεις και στους διαγωνισμούς µελέτης που αφορούν θόµατα άµυνας και ασφάλειας και ανατίθενται ἡ διοργανώνονται, σύµφωνα 7837 <!-- page 10 --> 7838 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ µε διεθνείς κανόνες. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρµό- ζονται επί των ανωτέρω συµβάσεων και διαγωνισμών μελέτης. Άρθρο 10 Ειδικές εξαιρέσεις για συµδάσεις υπηρεσιών (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) δεν εφαρµόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες: α) έχουν ὡς αντικείµενο την αγορά ή µίσθωση, µε ο- ποιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους, γης ἡ υφισταμέ- νων κτισμάτων ἡ άλλων ακινήτων ή αφορούν δικαιώµατα επ᾿ αυτών, β) αφορούν την αγορά, την ανάπτιξη, την παραγωγή ή τη συμπαραγωγή υλικού προγραμμάτων που προορίζεται για υπηρεσίες οπτικοακουστικών ἡ ραδιοφωνικών µέσων τις οποίες αναθέτουν πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακου- στικών ή ραδιοφωνικών µέσων ἡ στις συμβάσεις για το χρόνο μετάδοσης ἦ την παροχή προγραμµµάτων που ανα- τίθενται σε παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών ἡ ραδιοφωνικών µέσων. Για τους σκοπούς της παρούσας περίπτωσης, οι «υπη- ρεσίες οπτικοακουστικών µέσων» και οι «πάροχοι υπη- ρεσιών οπτικοακουστικών µέσων» έχουν την ἴδια έννοια µε εκείνη των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της παρ. { του ἀρ- θρου 2του π.δ. 109/2010 (Α΄ 190). Το «πρόγραµµα» έχει την ίδια έννοια µε εκείνη της πε- ρίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2του π.δ. 1099/2010, αλλά περιλαμβάνει επίσης ραδιοφωνικά προγράµµατα και υλικό ραδιοφωνικών προγραμμάτων. Επίσης, για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, το «υλικό προγραμμάτων» έχει την ἴδια έννοια µε το «πρό- γραμμα», Υ) αφορούν υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού, ὃ) αφορούν οποιαδήποτε απὀ τις κατωτέρω νομικές υ- πηρεσίες: αα) νοµική εκπροσώπηση πελάτη απὀ δικηγόρο κατά την έννοια του άρθρου 2του π.δ. 2958/1987 (Α΄ 125) σε: - διαιτησία ή συμβιβασμό που διεξάγεται σε κράτος - µέλος, τρίτη χώρα ή ενώπιον διεθνούς οργάνου διαιτη- σίας ή συμβιβασμού ἡ - δικαστικές διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων, δικαιο- δοτικών οργάνων ή δημοσίων αρχών κράτους - µέλους, τρίτης χώρας ἡ διεθνών δικαστηρίων, δικαιοδοτικών ἡ θεσμικών οργάνων, ββ) νομικές συμβουλές για την προετοιµασία οποιασ- δήποτε από τις διαδικασίες της υποπερίπτωσης αα΄ της παρούσας περίπτωσης ἡ εάν υπάρχει απτή ένδειξη και µεγάλη πιθανότητα το ζήτημα που αφορούν οι συµβου- λές να αποτελέσει αντικείµενο τέτοιων διαδικασιών, υπό την προὐπόθεση ότι οι συμβουλές παρέχονται από δικη- γόρο, κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.ὸ. 2598/1987, ΥΥ) υπηρεσίες πιστοποίησης και εξακρίβωσης της γνη- σιότητας εγγράφων που πρέπει να παρέχονται από συµ- βολαιογράφους, ὃδ) νομικές υπηρεσίες που παρέχονται από εµπιστευ- µατοδόχους (υωςῖεες) ή διορισµένους επιτρόπους ή άλ- λες νομικές υπηρεσίες, των οποίων οι πάροχοι διορίζο- νται από δικαστήριο στο οικείο κράτος - µέλος ή διορίζο- νται βάσει του δικαίου για την εκτέλεση ειδικών καθηκό- ντων υπό την εποπτεία τέτοιων δικαστηρίων ή δικαιοδο- τικὠν οργάνων, ε6) λοιπές νομικές υπηρεσίες, οι οποίες στο σχετικό κράτος - μέλος συνδέονται, έστω και περιστασιακά, µε την άσκηση δηµόσιας εξουσίας, ε) αφορούν χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες σχετικές µε την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή τη μεταβίβαση τίτ- λων ή άλλων χρηματοπιστωτικών µέσων, κατά την έν- νοια του ν. 9606/200Υ (Α΄ 1889), υπηρεσίες που παρέχο- νται από κεντρικές τράπεζες και συναλλαγές µε το Ευ- ρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, στ) αφορούν δάνεια είτε συνδέονται είτε όχι µε την έκδοση, την πώληση, την αγορά ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστὠτικών µέσων, 6) αφορούν συμβάσεις εργασίας, η) αφορούν υπηρεσίες πολιτικής άμυνας, πολιτικής προστασίας και πρόληψης κινδύνων που παρέχονται από µη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή ενώσεις και εμπίπτουν στους ακόλουθους κὠδικούς του ΟΡΝ: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 795251110-4, 75251120-7, 75992000-7, 75222000-δ, 98113100-9 και 55149000-39 πλην των υπηρεσιών ασθενοφόρων για τη διακοµιδή α- σθενών, ϐ) αφορούν δηµόσιες επιβατικές μεταφορές µε σιδη- ρόδροµο ή μετρό, |) αφορούν υπηρεσίες πολιτικών εκστρατειών που ε- μπίπτουν στους κωδικούς του ΟΡΝ -79341400-0, 921112350-3 και 92111240-6, όταν ανατίθενται από πολι- τικό κόµµα στο πλαίσιο προεκλογικής εκστρατείας. Άρθρο 11 Συµθάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται 6άσει αποκλειστικού δικαιώματος (άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) δεν εφαρµόζεται σε δηµόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται από µία αναθέτουσα αρχή σε άλλη αναθέτουσα αρχή ή σεο- µάδα αναθετουσών αρχών βάσει αποκλειστικού δικαιώ- µατος που τους παρέχεται δυνάμει διατάξεων νόµου ή δημοσιευµένων διοικητικών πράξεων, εφόσον οι διατά- ξεις αυτές είναι σύµφωνες µε τη ΣΛΕΕ. Άρθρο 12 Δημόσιες συµθάσεις μεταξύ φορέων του δηµοσίου τοµέα (άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Μία δημόσια σύµβαση που ανατίθεται απὀ µία ανα- θέτουσα αρχή σε ένα νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού ή ὅημο- σίου δικαίου δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του πα- ρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221], εάν πληρούνται σω- ρευτικά οι κατωτέρω προὐποθέσεις: α) η αναθέτουσα αρχή ασκεί επί του εν λόγω νομικού προσώπου έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών, β) περισσότερο απὀ το 8056 των δραστηριοτήτων του ελεγχομένου νομικού προσώπου διεξάγεται κατά την ε- κτόλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί απὀ την ε- λέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή άλλα νομικά πρόσωπα που ελέγχει η εν λόγω αναθέτουσα αρχή, και Υ) δεν υπάρχει άµεση συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόμενο νοµικό πρόσωπο, εξαιρουμένων των μορφών συµµετοχής Ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνα- Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 11 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ τότητα ελέγχου ή δικαιώματος αρνησικυρίας που απαι- τούνται διατάξεις νόµου και δεν ασκούν αποφασιστική ε- πιρροή στο ελεγχόμενο νοµικό πρόσωπο. Μια αναθέτουσα αρχή θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί νομικού προσώπου ανάλογο µε τον έλεγχο που ασκεί στις υπηρεσίες της κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ του πρώτου εδαφίου, όταν ασκεί αποφασιστική επιρροή τόσο στους στρατηγικούς στόχους, όσο και στις σηµα- ντικές αποφάσεις του ελεγχόµενου νομικού προσώπου. Ο έλεγχος µπορεί, επίσης, να ασκείται απὀ άλλο νοµικό πρόσωπο που ελέγχεται µε τον ίδιο τρόπο από την ανα- θέτουσα αρχή.

2. Η παράγραφος { εφαρµόζεται επίσης σε περίπτωση που ένα ελεγχόμενο νοµικό πρόσωπο, το οποίο είναι ᾱ- ναθέτουσα αρχή, αναθέτει σύµβαση στην αναθέτουσα αρχή η οποία το ελέγχει ή σε άλλο νοµικό πρόσωπο που τελεί υπό τον έλεγχο της ίδιας αναθέτουσας αρχής, ε- φόσον δεν υπάρχει άµεση συμμετοχή ιδιωτικών κεφα- λαίων στο νοµικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η δηµό- σια σύµβαση, εξαιρουμένων των μορφών συμμετοχής |- διωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ἡ δικαι- ώματος αρνησικυρίας που απαιτούνται απὀ διατάξεις νό- µου, και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχό- µενο νοµικό πρόσωπο.

3. Μία αναθέτουσα αρχή που ὃεν ασκεί έλεγχο κατά την έννοια της παραγράφου { σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτι- κού ή δημοσίου δικαίου µπορεί, εντούτοις, να αναθέσει δηµόσια σύμβαση στο εν λόγω νοµικό πρόσωτιο χωρίς να εφαρμόσει τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, εφό- σον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προὐποθέσεις: α) η αναθέτουσα αρχή ασκεί απὀ κοινού µε άλλες ανα- θέτουσες αρχές έλεγχο επί του εν λόγω νομικού προσώ- που ανάλογο εκείνου που ασκούν επί των δικών τους υ- πηρεσιών, β) περισσότερο από το 80ο των δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού προσώπου διεξάγεται κατά την εκτέλε- ση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από τις ελέγ- χουσες αναθέτουσες αρχές ή άλλα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές και Υ) δεν υπάρχει άµεση συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόμενο νοµικό πρόσωπο, εξαιρουμένων των μορφών συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνα- τότητα ελέγχου ή δικαιώματος αρνησικωρίας που απαι- τούνται απὀ διατάξεις νόµου και ὅεν ασκούν αποφασι- στική επιρροή στο ελεγχόμενο νοµικό πρόσωπο. Για τους σκοπούς της περίπτωσης α΄ του πρώτου εδα- φίου, οι αναθέτουσες αρχές ασκούν από κοινού έλεγχο επί νομικού προσώπου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προὐποθέσεις: α) τα όργανα λήψης αποφάσεων του ελεγχόμενου νο- μικού προσώπου απαρτίζονται από εκπροσώποιις όλων των αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν' το ίδιο φυ- σικὀ πρόσωπο µπορεί να εκπροσωπεί πολλές ή όλες τις συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές, β) οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές είναι σε θέση να α- σκούν απὀ κοινού αποφασιστική επιρροή στους στρατη- γικούς στόχους και τις σημαντικές αποφάσεις του ελεγ- χόµενου νομικού προσώπου και Υ) το ελεγχόμενο νοµικό πρόσωπο δεν επιδιώκει συµ- φέροντα αντίθετα από αυτά των αναθετουσών αρχών που το ελέγχουν.

4. Μία σύμβαση, η οποία συνάπτεται αποκλειστικά µε- ταξύ δύο ή περισσότερων αναθετουσών αρχών, δεν ε- µπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου, 6- Φφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προῦποθέ- σεις: α) η σύµβαση εγκαθιδρύει ή υλοποιεί συνεργασία µε- ταξύ των συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες που οφείλουν να εκτελούν οι εν λόγω αρχές παρέχονται για την επίτευξη των κοινών τους στόχων, β) η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί α- ποκλειστικάἀ σκοπούς δηµοσίου συμφέροντος και Υ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές εκτελούν στην ελεύθερη αγορά λιγότερο από το 2036 των ὅραστη- ριοτήτων ποι αφορά η συνεργασία.

5. Για τον προσδιορισμό του ποσοστού τῶν ὅραστηριο- τήτων που αναφέρεται στην περίπτωση β΄ του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, στην περίπτωση β΄ του πρώτου εδα- φίου της παρ. 3 και στην περίπτωσης Υ΄ της παραγρά- φου 4, λαμβάνεται υπόψη ο µέσος συνολικός κύκλος ερ- γασιών ή άλλο ενδεδειγµένο μέτρο βάσει δραστηριοτή- των, όπως το κόστος που βαρύνει το συγκεκριµένο νοµι- κὀ πρόσωπο ή αναθέτουσα αρχή όσον αφορά τις υπηρε- σίες, τα αγαθά και τα έργα κατά την τριετία που προη- γείται της ανάθεσης της σύμβασης. Αν, λόγω της ημερομηνίας κατά την οποία δηµιουργή- θηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο ή αναθέτουσα αρχή ή λόγω αναδιοργά- γωσης των ὁραστηριοτήτων του, ο κύκλος εργασιών ή άλλο μέτρο βάσει δραστηριοτήτων, όπως το κόστος, δεν διατίθεται για την τελευταία τριετία ἡ δεν είναι πλέον κατάλληλο, αρκεί να αποδειχθεί ότι η µέτρηση της ὅρα- στηριότητας είναι αξιόπιστη, ιδίως µέσω προβολών επι- χειρηµατικών ὁραστηριοτήτων.

6. Πάσης φύσεως συμβάσεις ή συμφωνίες (π.χ. προ- γραμματικές, συνεργασίας), οι οποίες ενδέχεται να σιυ- νάππτονται δυνάμει ειδικών διατάξεων και ιδίως: α) του άρθρου 12 του π.δ. 30/1996 (Α΄ 21], ) των άρθρων 223 και 225 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114). Υ) των άρθρων 252 και 3ὁ του ν. 3614/2007 (Α΄ 267], ὃ) των άρθρων 99 και 100 του ν. 9862/2010 (Α΄ 87), ε) του άρθρου {2 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216) και στ) του άρθρου 44, µπορεί να µην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου, υπό τους όρους των άρθρων 3 έως 17 και Ιδίως του παρόντος άρθρου. ΤΜΗΜΑΙΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 19 Συµθάσεις που επιδοτούντα! από αναθέτουσες αρχές (άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) εφαρμόζεται στην ανάθεση των κατωτέρω συµβάσεων: α) συµβάσεων έργὠν που επιδοτούνται άµεσα σε πο- σοστό άνω του 6056 από τις αναθέτουσες αρχές, όταν οἱ συμβάσεις αυτές αφορούν µία απὀ τις ακόλουθες ὅρα- στηριότητες: αα) δραστηριότητες πολιτικού μηχανικού που αναφέ- ρονται στο Παράρτημα ΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄, ββ) οικοδομικές εργασίες για νοσοκομεία, εγκαταστά- 7839 <!-- page 12 --> 7840 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ σεις αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας, σχολικά και πανεπιστημιακά κτίρια καὶ κτίρια διοικητικής χρήσης, β) συμβάσεις υπηρεσιών που επιδοτούνται άµεσα σε ποσοστό άνωτου 5006 από τις αναθέτουσες αρχές και οι οποίες συνδέονται µε σύμβαση έργων, όπως αναφέρεται στην περίπωση α΄. Οι αναθέτουσες αρχές που χορηγούν τις επιδοτήσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο περιπτώσεις α΄ και β΄ μεριμνούν για την τήρηση τοι παρόντος Βιβλίου, ὁ- ταν δεν αναθέτουν οι ίδιες τις επιδοτούµενες συμβάσεις ή όταν αναθέτουν τη σύµβαση αυτή εξ ονόματος και για λογαριασμό άλλων φορέων. Άρθρο 14 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο Ί4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) εφαρµόζεται µό- νο σε δηµόσιες συμβάσεις υπηρεσιών όρευνας και ανά- πτυξης που εμπίπτουν στους κωδικούς ΟΡΝ 79000000-2 έως 7Τ93120000-9, ᾖ739200000-5, 79420000-2 και 79490000-5, εφόσον πληρούνται αμφότερες οι ακόλοιυ- θες προὐποθέσεις: α) τα προϊόντα ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτου- σα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριό- τητάς της και ϱ) η παροχή της υπηρεσίας αμείβεται εξ ολοκλήρου α- πό την αναθέτουσα αρχή.

2. Πριν τη σύναψη συµβάσεων υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, για το χαρακτηρισμό του είδους της σύμβα- σης ως ερευνητικού έργου, απαιτείται η προηγούµενη σύμφωνη γνώµη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΕΚΑΑ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 41 γιατις συμβάσεις άνω των ορίων, ενώ για τις συμβάσεις κάτω των ορίὠὼν απαιτείται η σύμφωνη γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συμβουλίου της αναθέ- τουσας αρχής.

3. Για την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων που διαχειρίζονται οι ειδικοί λογαριασμοί κονδυ- λίων έρευνας των ΑΕΙ, των Ερευνητικών Κέντρων και της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), καθώς και γιατις διαδικασίες σύναιµης δημοσίων συµβάσεων που διενεργούν οι ΕΚΑΑ των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4{ στον τοµέα αρµοδιότητάς τους, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 2. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Άρθρο 15 Άμυνα και ασφάλεια (άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221) εφαρµόζεται στην ανάθεση δημόσιων συµβάσεων και σε διαγωνι- σμούς μελετών που διοργανώνονται στους τοµείς της ἁ- µυνας και της ασφάλειας, εξαιρουμένων των κατωτέρω συµβάσεων: α) σιμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του µέρους δεύτερου του ν. 3978/2011 (Α΄ 137), β) συµβάσεων στις οποίες δεν εφαρµόζεται το µέρος δεύτερο του ν. 9978/2011 (Α΄ 137), σύµφωνα µε τα ἀρ- θρα 17 και 24 του εν λόγω νόµου. 2, Το παρὀν Βιβλίο δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που δεν εξαι- ρούνται για άλλο λόγο δυνάμει της παρ. 1, στο µέτρο που η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφαλεί- ας της χώρας δεν µπορεί να διασφαλιστεί µε λιγότερο ὁραστικά µέτρα, όπως µε την επιβολή απαιτήσεων για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πλη- ροφοριών που η αναθέτουσα αρχή καθιστά διαθέσιµες σε µία διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, κατά τα προβλε- πόµενα στο παρὀν Βιβλίο. Επίσης, και, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παρα- γράφου 1 του άρθρου 93946 της ΣΛΕΕ, το παρόν Βιβλίο δεν εφαρµόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών που δεν εξαιρούνται για άλλο λόγο δυνάμει της παρ. Ί, στο µέτρο που η εφαρµογή του παρόντος Βιβλίου θα υποχρέωνε τη χώρα να παράσχει πληροφορίες, τη δημοσιοποίηση των οποίων θεωρεί α- ντίθετη µε τα ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας της. 3, Ὅταν η διαδικασία σύναψης και η εκτέλεση της δη- µόσιας σύμβασης ή του διαγωνισµοή μελέτης κηρύσσε- ται απόρρητη ή πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά µέτρα ασφαλείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της εκάστοτε ι- σχύουσας εθνικής νομοθεσίας, ιδίως δε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137] και της απόφασης µε αριθµ. 838/99/461922/14.8.9008 του Υ- πουργού Εσωτερικών (Β΄ 16352) το παρόν Βιβλίο δεν ε- Φφαρμόζεται, υπό την προὐπόθεση ότι η Ελλάδα κρίνει ὁ- τιτα εν λόγω ουσιώδη συμφέροντα ὃεν μπορούν να δια- σφαλιστούν µε λιγότερο ὁραστικά µέτρα, όπως αυτά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2. Άρθρο 16 Μεικτές συµθάσεις που αφορούν την άµυνα ή την ασφάλεια (άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 1, Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στις μεικτές συµβά- σεις που έχουν αντικείµενο σύμβαση η οποία καλύπτεται απὀ το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221), καθώς και σύμ- βαση η οποία διέπεται από το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ ήτο µέρος δεύτερο του ν. 39/8/2011 (Α΄ 137).

2. Όταν τα διαφορετικά µέρη µιας συγκεκριμένης σύμ- βασης µπορεί να χωριστούν αντικειμενικά, οι αναθέτου- σες αρχές μπορούν να επιλέγουν να αναθέσουν είτε χω- ριστές συμβάσεις για τα χωριστά µέρη είτε µία ενιαία σύμβαση. Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν να αναθέσουν Χωριστές συμβάσεις για χωριστά µέρη, η απόφαση για το εφαρµοστέο νοµικό καθεστώς καθεμιάς από τις χωρι- στές αυτές συμβάσεις λαμβάνεται βάσει των χαρακτηρι- στικών εκάστου µέρους. Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν να αναθέσουν µία ενιαία σύµβαση, ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια για τον καθορισμό του εφαρµοστέου νομικού καθεστώτος: α) όταν µέρος µιας συγκεκριµένης σύμβασης διέπεται από το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, η σύµβαση µπορεί να ανα- τίθεται χωρίς εφαρµογή του παρόντος Βιβλίου, υπό την προὐπόθεση ὅτι η ανάθεση ενιαίας σύμβασης δικαιολο- γείται απὀ αντικειμενικούς λόγους, β) όταν µέρος µιας συγκεκριμένης σύμβασης διέπεται από το µέρος δεύτεροτου ν. 3978/9011 (Α΄ 137), η σύμ- βαση µπορεί να ανατίθεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του µέρους δεύτερουτου ν. 39/8/2011 (Α΄ 137), υπό την προὐπόθεση ότι η ανάθεση ενιαίας σύμβασης βασίζεται Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 13 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ σε αντικειμενικούς λόγους. Η παρούσα περίπτωση β΄ δεν επηρεάζει τα κατώτατα όρια και τις εξαιρέσεις που προβλέπει το µέρος δεύτερο του ν. 3978/2011 (Α΄ 137). Η απόφαση για την ανάθεση µίας ενιαίας σύμβασης, ωστόσο, δεν λαμβάνεται µε σκοπό την εξαίρεση των συμβάσεων απὀ την εφαρµογή του παρόντος Βιβλίου ή του μέρους δεύτερου του ν. 39/8/2011 (Α΄ 137).

9. Η περίπτωση α΄ του τρίτου εδαφίου της παρ. 2ε- φαρμόζεται στις μεικτές συμβάσεις για τις οποίες θα μπορούσαν άλλως να ισχύουν οι περιπτώσεις α΄ και β΄ του προαναφερθέντος εδαφίου.

4. Όταν τα διαφορετικά µέρη µιας συγκεκριμένης σύμ- βασης δεν µπορεί να χωριστούν αντικειµενικά, η σύµβα- ση µπορεί να ανατίθεται χωρίς να εφαρµόζεται το παρόν Βιβλίο, όταν περιλαμβάνει στοιχεία στα οποία εφαρµό- ζεται το άρθρο 946 της ΣΛΕΕ’ διαφορετικά, µπορεί να α- νατίθεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του µέρους δεύτε- ρου του ν. 9978/2011 (Α΄ 137). Άρθρο 17 Δημόσιες συµθάσεις και διαγωνισμοί μελετών που αφορούν την άµυνα ή την ασφάλεια και ανατίθενται ή διοργανώνονται , σύµφωνα µε διεθνείς κανόνες (άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Το παρὀν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221] δεν εφαρµόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και τους διαγωνισμούς µελε- τών που αφορούν την ἁµιινα ή την ασφάλεια καιπου η α- ναθέτουσα αρχή υποχρεούται να αναθέσει ή να διοργα- νώσει, σύµφωνα µε διαδικασίες σύναψης συµβάσεων διαφορετικές από αυτές του παρόντος Βιβλίου και οι ο- ποίες προβλέπονται σε οποιοδήποτε απὀ τα εξής: α) διεθνή συμφωνία ή διακανονισμό που έχει συνα- Φθεί, σύμφωνα µε τις Συνθήκες μεταξύ του κράτους και µιας ή περισσότερων τρίτων χωρών ἡ (διοικητικών) υπο- διαιρέσεών τους και καλύπτουν έργα, αγαθά ἡ υπηρε- σίες που προορίζονται για την απὀ κοινού εκτέλεση ή εκ- µετάλλευση ενός σχεδίου από τα συμβαλλόμενα µέρη τους, β) διεθνή συμφωνία ή διακανονισμό που συνδέεται µε τη στάθµευση στρατευμάτων και αφορά επιχειρήσεις κράτους - µέλους ή τρίτης χώρας, Υ) διεθνή οργανισμό. Το Υπουργείο Εξωτερικών κοινοποιςεί στην Επιτροπή και στην Αρχή όλες τις σιμφωνίες ή τους διακανονι- σμούς που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παρού- σας παραγράφου. Οι αρμόδιοι φορείς και όργανα υΠπο- χρεούνται να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ζητεί- ται απὀ το Υπουργείο Εξωτερικών και είναι αναγκαία για την κοινοποίηση του προηγούμενου εδαφίου.

2. Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρµόζεται στις δηµόσιες συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών που αφο- ρούν την άμυνα ή την ασφάλεια και ανατίθενται απὀ την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα µε κανόνες περί διαδικα- σιών σύναψης συµβάσεων, οι οποίοι προβλέπονται απὀ διεθνή οργανισμό ή διεθνές χρηματοδοτικό ίδρυμα, εφό- σον οι συγκεκριμένες δηµόσιες συμβάσεις και διαγωνι- σµοί μελετών χρηματοδοτούνται πλήρως απὀ τον εν λό- γω οργανισμό ἡἦ ίδρυμα. Στην περίπτωση δημόσιων συµ- βάσεων και διαγωνισμών μελετών που συγχρηµατοδο- τούνται ως επί το πλείστον απὀ διεθνή οργανισμό ή διε- θνές χρηµατοδοτικό ἵδρυμα, οι συμβαλλόμενοι συµφω- γούν επί των εφαρµοστέων διαδικασιών σύναψης συµ- βάσεων. ΤΙΤΛΟΣ 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Άρθρο 18 Αρχές εφαρµοζόµενες στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συµθάσεων (άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ]

1. Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονο- µικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δηµό- σιου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αξι- Φόρου ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων δεν γίνεται µε σκοπό την εξαίρεσή τους από το πεδίο ε- Φφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως ο21) ἡ τον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού. Ο ανταγωνι- σμός θεωρείται ότι περιορίζεται τεχνητά όταν οι διαδικα- σίες σύναψης συµβάσεων έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό την αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσμενή μεταχείριση ορι- σµένων οικονοµικών φορέων. Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδι- κασιών σύναψης δημοσίων συµβάσεων και η χρηστή ὅη- µοσιονοµική διαχείριση τῶν διατιθέµενων προς το σκοπό αυτό δημοσίων πόρων.

2. Κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, οι οἱ- κονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που α- πορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινω- νικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ἡ διεθνείς διατάξεις περιβαλλο- ντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οἱ οποίες απα- ριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήµατος Α΄. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαι- ώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρ- χές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους,

3. Οι ανάδοχοι δημοσίων συμβάσεων εντάσσονται κα- τά προτεραιότητα στα προγράµµατα επιθεωρήσεων και ελέγχων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα µε το π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) και του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, σύµφωνα µε το π.δ. 1100/2014 (Α΄ 167], ε- φόσον πληρούν τα ειδικότερα κριτήρια που ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών.

4. Π υποχρέωση της παραγράφου 2: (α) επισημαίνεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφω- να µε το άρθρο 55 και (β) αποτελεί ειδικό όρο της σύμβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 130.

5. Η αθέτηση της υποχρέωσης της παρ. 2 συνιστά σο- βαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 79, κατά τα εἰδι- κότερα οριζόμενα στις κείµενες διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύμβασης παροχής υ- πηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, ὡς σοβαρό επαγ- γελµατικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμε- να στην περίπτωση Υ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 119). 7841 <!-- page 14 --> 7842 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 Άρθρο 19 Οικονομικοί φορείς (άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 1, Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νοµο- θεσίας του κράτους - µέλους στο οποίο είναι εγκατεστη- µένοι, έχουν δικαίωµα να παρέχουν τη συγκεκριμένη υ- πηρεσία δεν απορρίπτονται µε μοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέ- λους στο οποίο πραγματοποιείται η ανάθεση της σύμβα- σης, θα έπρεπε να εἶναι είτε φυσικά είτε νοµικά πρόσω- πα. Ωστόσο, στην περίπτωση των δημοσίων συµβάσεων υ- πηρεσιών και έργων, καθώς και των δημοσίων συµβάσε- ων προμηθειών που καλύπτουν, επιπλέον, εργασίες ή υ- πηρεσίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, είναι δυνατόν να απαιτείται από τα νομικά πρόσωπα να αναφέρουν, στην προσφορά ή στην αίτηση συµµετοχής τους, τα ονό- µατα και τα επαγγελματικά προσόντα των µελών του προσωπικού που επιφορτίζονται µε την εκτέλεση της συγκεκριμένης σύμβασης.

2. Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονοµικών Φορέων, συµπερι- λαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Οι αναθέ- τουσες αρχές δεν απαιτούν από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νοµική µορφή για την υποβο- λή προσφοράς ή την αίτηση συµµετοχής. Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι αναθέτουσες αρχός µπο- ρούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρὀπο µε τον οποίο οι ενώσεις οικονοµικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονοµικής και χρη- µατοοικονοµικής επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελµατι- κής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77 εφόσον αυ- τό δικαιολογείται απὀ αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο µε την αρχή της αναλογικότητας. Ειδικά, στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης μελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η πλήρωση των απαιτήσεων της παρ. 2 του άρθρου 75, καθώς και του άρθρου 77 πρέπει να ικανοποι- Εεἶται απὀ όλα τα µέλη της ένωσης. Η πλήρωση των απαι- τήσεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 75, αρκεί να ικανοποιείται από ένα εκ των µελών της ένωσης. Επιπλέον, πάγιοι όροι, όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο οι ενώσεις οικονοµικών φορέων ικανοποιούν τις α- παιτήσεις του άρθρου 75 τίθενται στα άρθρα 76 και 77, όσον αφορά σε δηµόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και σε πρότυπα εγγράφων σύμβασης. Όροι που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης απὀ ε- νώσεις οικονοµικών φορέων, διαφορετικοί από εκείνους που επιβάλλονται σε μεμονωμένους συμμετέχοντες, πρέπει επίσης να δικαιολογούνται από αντικειμενικούς λόγους και να είναι σύμφωνοι µε την αρχή της αναλογι- κότητας.

8. Ανεξαρτήτως της παρ. 2, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτήσουν από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νοµική µορφή ε- φόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο µέτρο που η περι- βολή αυτής της νομικής µορφής είναι αναγκαία για την ι- κανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Ειδικά, στην περί- πτωση δημοσίων συµβάσεων έργου, η νοµική µορφή της αναδόχου - ένωσης, πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξα- σφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού αριθμού φορο- λογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία συ- σταθείσα δια συμβολαιογραφικού εγγράφου).

4. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς απὀ ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Άρθρο 20 Συµθάσεις ανατιθέµενες κατ αποκλειστικότητα (άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα, υπό τους ειδικότερους όρους του παρόντος άρθρου και του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 4, το δικαίωµα συμμετοχής σε διαδικα- σίες σύναψης δημοσίων συµβασεων σε: (α) Προστατευµένα Παραγωγικά Εργαστήρια του ἀρ- θρου 17 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236), (β) Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύ- νης του άρθρου 12του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), (Υ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216) και (δ) κάθε άλλο οικονομικό φορέα που έχει ὡς κύριο σκοπό, δυνάμει του καταστατικού του, την επαγγελµατι- κή και κοινωνική ένταξη ατόμων µε αναπηρία ἡ µειονε- κτούντων προσώπων, εφόσον περισσότεροι απὀ 309ο των εργαζομένων του φορέα είναι εργαζόµενοι µε ανα- πηρία ἡ μειονεκτούντες εργαζόµενοι.

2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν την εκτέλεση τῶν δημόσιων συμβάσεων στο πλαίσιο προ- γραμμάτων προστατευµένης απασχόλησης, εφόσον πε- ρισσότεροι από 3096 των εργαζομένων στα προγράµµα- τα αυτά είναι εργαζόµενοι µε αναπηρία ἡ μειονεκτού- ντες εργαζόµενοι.

8. Η επιλογή των αναδόχων μεταξύ των ως άνω κατη- γοριών οικονοµικών φορέων πραγματοποιείται δυνάμει σχετικής πρόσκλησης που απευθύνεται στο σύνολο αυ- τών των φορέων. Η προκήρυξη του διαγωνισμού και η πρόσκληση αναφέρει το παρόν άρθρο.

4. Με προεδρικό διάταγµα που εκδιδεται κατόπιν πρὀ- τασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα- συγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη- λεγγύης και Οικονοµικών καθορίζονται: α) το κατώτατο ποσοστό των συμβάσεων τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν υποχρεωτικά δυνάμει του παρόντος άρθρου και ο τρόπος υπολογισμού του, β) τα είδη και οι κατηγορίες των συμβάσεων του παρό- ντος άρθρου, Υ) οι ειδικότεροι όροι ανάθεσης των συµβάσεων του παρόντος άρθρου, δ) διαφορετικό ελάχιστο ποσοστό εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσμού, εφόσον ο- ρίζεται ανώτερο από το 3Ό5ο και οποιοδήποτε άλλο σχε- τικό θέµα. <!-- page 15 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Άρθρο 21 Εχεμύθεια (άρθρο 21 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Εκτός αν προβλέπεται άλλως στο παρόν Βιβλίο (άρ- θρα 3 έως 221) ή σε άλλες διατάξεις, ιδίως στο άρθρο 1 του π.δ. 28/9015 (Α΄ 38) και στο άρθρο 24 του ν. 2121/1993 (Α᾿’ 25), και µε την επιφύλαξη των υποχρε- ώσεων σχετικά µε τη δημοσιοποίηση των συναπτόμενων συµβάσεων και την ενηµέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 64 και 70, η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ὡς εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανο- µένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ἡ εμπορικών απορρή- των και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών.

2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν α- παιτήσεις στους οικονομικούς φορείς, µε σκοπὀ την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα τῶν πληροφο- ριών, τις οποίες παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές καθ ὁ- λη τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων. Μπορούν επίσης γα απαιτήσουν απὀ τους οικονομικούς φορείς να δια- σφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών απὀ το προσωπικό τους, τους υὑπεργολάβους τους και κάθε ἀλ- λο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ἡ εκτέλεση της σύμβασης.

3. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ὡς εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ἡ εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, ανα- φέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ἡ διοικητι- κές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

4. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφο- ρίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της,

9. Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφο- ρών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/20159 (Α΄ 94). Άρθρο 22 Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες (άρθρο 22 παράγραφοι Ί- 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 96, όλες οι επικοινωνίες, καθώς και όλες οἱ ανταλλαγές πληροφοριών δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα ὁ έ- ως 221) ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, των άρθρων 96 και 37 καιτου Παραρτήµατος ΙΝ του Προσαρτήµατος Α΄. Τα εργαλεία και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τις επικοινωνίες µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τα τεχνι- κά χαρακτηριστικά τους, δεν δημιουργούν διακρίσεις, εἰ- ναι γενικώς προσιτά και διαλειτουργικά µε τις γενικά χρησιμοποιούµενες ΤΠΕ, και δεν περιορίζουν την πρό- σβαση των οικονοµικών φορέων στη διαδικασία σύνα- Ψης σύμβασης. Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο, οι αναθέτουσες αρχές δεν υποχρεού- νται να απαιτούν τη Χρήση του Ε.Σ.Η.Λ.Η.Σ. κατά τη δια- δικασία υποβολής στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν λόγω του ειδικού χαρακτήρα της σύμβασης, η χρήση ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας θα απαιτούσε συγκεκριµένα εργαλεία, συσκευές ή µορφότυπους αρ- χείων που δεν διατίθενται γενικά ή δεν υποστηρίζονται από γενικά διαθέσιµες εφαρμογές, β) όταν οι εφαρμογές που υποστηρίζουν µορφότυπους αρχείων κατάλληλους για την περιγραφή των προσφο- ρών, χρησιμοποιούν µορφότυπους αρχείων που δεν µπο- ρούν να υποστούν επεξεργασία από οποιαδήποτε άλλη ανοιχτή ἡ γενικά διαθέσιµη εφαρµογή ή υπόκεινται σε σχήμα αποκλειστικών αδειών εκμετάλλευσης και δεν μπορούν να διατεθούν για μεταφόρτωση ή εξ αποστάσε- ως χρήση από την αναθέτουσα αρχή, Υ) όταν η χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. θα απαιτούσε ειδικό εξοπλισμό γραφείου, ο οποίος δεν διατίθεται γενικά στις αναθέτουσες αρχές, ὅ) όταν τα έγγραφα της σύμβασης απαιτούν την υπο- βολή υλικών ή υπό κλίµακα προπλασμάτων τα οποία δεν είναι δυνατόν να διαβιβασθούν µέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Όσον αφορά τις επικοινωνίες για τις οποίες δεν χρησι- μοποιούνται ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας, σύμφωνα µε το τρίτο εδάφιο, η επικοινωνία γίνεται µε το ταχυδρο- µείο ἡ µε άλλο κατάλληλο µέσο ήἦ µε συνδυασμό ταχυ- δρομικών ἡ άλλων καταλλήλων µέσων και πλεκτρονικών μέσων. Κατά παρέκκλιση απὀ τα προβλεπόμενα στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, οι αναθέ- τουσες αρχές δεν υποχρεούνται να απαιτούν απὀ τους οικονομικούς φορείς τη χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κατά τη διαδικασία υποβολής, στο µέτρο που απαιτείται η χρήση άλλων µέσων επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών είτε λόγω παραβίασης της ασφάλειας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. είτε για την προστασία του ιδιαιτέρως εὐαίσθητου χαρακτή- ρα των πληροφοριών ποι απαιτεί ένα τόσο υψηλό επίπε- δο προστασίας το οποίο δεν µπορεί να εξασφαλισθεί κα- τάλληλα µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων και συσκευ- ών που διατίθενται γενικά σε οικονομικούς φορείς ή µπορεί να διατεθούν σε αυτούς µε άλλα µέσα πρόσβα- σης, κατά την έννοια της παραγράφου 5. Εναπόκειται στις αναθέτουµσες αρχές που απαιτούν, σύμφωνα µε το τρίτο εδάφιο της παρούσης παραγρά- Φου, άλλα µέσα επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών για τη διαδικασία υποβολής, να αναφέρουν στη χωριστή έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 344 τους σχετικούς λόγους. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στη χωριστή έκθεση τους λόγους για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η χρήση άλλων µέσων επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών κατ’ εφαρµογή του πέµπτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, µπορεί να χρησιµοποιείται προφορική επικοινωνία σε σχέση µε ἆἁλ- λες ανακοινώσεις πλην των βασικών στοιχείων της δια- δικασίας σύναψης σύμβασης, υπό τον όρο ότι το περιε- χόµενο της προφορικής επικοινωνίας τεκμηριώνεται ε- παρκώς. Προς τούτο, τα ουσιαστικά στοιχεία της διαδι- κασίας σύναψης συµβάσεων περιλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης, τις αιτήσεις συµµετοχής, τις επιβεβαιώ- σεις ενδιαφέροντος και τις προσφορές. Ειδικότερα οι 7843 <!-- page 16 --> 7844 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ προφορικές επικοινωνίες µε τους προσφέροντες οι οποί- ες θα μπορούσαν να έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στο πε- ριεχόµενο και την αξιολόγηση των προσφορών τεκµη- ριώνονται επαρκώς και µε τα ενδεδειγµένα µέσα, όπως με γραπτά ή ηχητικά αρχεία ή συνόψεις των βασικών στοιχείων της επικοινωνίας.

3. Σε κάθε επικοινωνία, ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών, οι αναθέτουσες αρχές μεριμνούν για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των δεδοµένων και του ᾱα- πορρήτου των προσφορών και των αιτήσεων σωµµετο- χής. Εξετάζουν το περιεχόµενο των προσφορών καιτων αιτήσεων συµµετοχής µόνο µετά τη λήξη της προθε- σµίας υποβολής τους.

4. Όσον αφορά τις δηµόσιες συμβάσεις έργων και τους διαγωνισμούς μελετών, οι αναθέτουσες αρχές µπο- ρούν να απαιτούν τη χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονι- κών µέσων, όπως ηλεκτρονικών εργαλείων μοντελοποί- ησης κτιριοδοµικών πληροφοριών ή παρόμοιων µέσων. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν εναλλακτικά µέσα πρόσβασης, σύμφωνα µε την παρ. 5, έως ότου τα εργαλεία αυτά να διατεθούν γενικά κατά την έννοια του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1.

5. Εάν κριθεί απαραίτητο, οι αναθέτουσες αρχές µπο- ρούν να απαιτούν τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν διατίθενται γενικώς, υπό την προὐπόθεση ότι προσφέρουν εναλλακτικά µέσα πρόσβασης. Οι αναθέτουσες αρχές θεωρείται ότι προσφέρουν άἁλ- λα κατάλληλα µέσα πρόσβασης σε οποιαδήποτε απὀ τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν προσφέρουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δω- ρεάν πρόσβαση µε ηλεκτρονικά µέσα στα εν λόγω εργα- λεία και συσκευές από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης/ γνωστοποίησης, σύμφωνα µε το Παράρτη- μα ΥΙΗ του Προσαρτήµατος Α΄ ἡ απὀ την ημερομηνία α- ποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέρο- ντος ήἦ, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση από το χρονικό σηµείο έναρξης της διαδικασίας, σύµφωνα µε το άρθρο

61. Το κείµενο της προκήρυξης/γνωστοποίησης ήἡ η πρό- σκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος καθορίζει τη διαδι- κτυσακή διεύθυνση στην οποία διατίθενται τα εργαλεία και οι συσκευές αυτές, β) όταν διασφαλίζουν ότι οἱ προσφέροντες που δεν έ- χουν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές ή ὃεν έχουν τη δυνατότητα να τα αποκτήσουν εντός των σχετικών προθεσµιών, υπό τον όρο ότι για την αδυναμία πρόσβασης δεν ευθύνεται ο ίδιος ο προσφέρων, µπο- ρούν να έχουν πρόσβαση στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης χρησιμοποιώντας προσωρινά διακριτικά (πρὀ- σβασης) διαθέσιµα δωρεάν στο διαδίκτυο ἡ Υ) όταν υποστηρίζουν έναν εναλλακτικό δίαυλο για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών. Άρθρο 23 Ονομµατολογίες (άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) Οποιεσδήποτε αναφορές σε ονοµατολογίες στο πλαί- σιο διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων γίνονται µε τη χρήση του «Κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συμβάσεις (ΟΡΝ)}», όπως εγκρίθηκε µε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2195/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της δης Νοεμβρίου 2002, για το κοι- νό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (1. 340). Άρθρο 24 Συγκρούσεις συμφερόντων (άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα κατάλληλα µέτρα, κατά τις επόμενες παραγράφους, για: α) την αποτελεσματική πρόληψη, β) τον εντοπισμό και Υ) την επανόρθωση συγκρούσεων σωμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύμβασης, συµπερι- λαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγρά- Φφων της σύμβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των οικονοµικών φορέων.

2. Κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων συντρέχει ι- δίως όταν τα πρόσωπα της επόµενης παραγράφου, ἑ- χουν, άµεσα ή έµµεσα, χρηματοοικονοµικό, οικονομικό ἠ ἀλλο προσωπικό συμφέρον, κατά τα ειδικότερα προβλε- πόµενα στην παρ. 4, το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αµεροληψία και την ανεξαρτη- σία τους στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύμ- βασης.

3. Η σύγκρουση συμφερόντων αφορά ιδίως τα ακό- λουθα πρόσωπα: α) µέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης συμβάσε- ὢν, υπό την ἐννοια του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221), ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος της αναθέτουσας αρχής, σωμπεριλαμβανομένων των µελών τὼν αποφαι- γόµενων Μή/και γνωμµοδοτικών οργάνων ἠ/και Β) τα µέλη των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων της αναθέτουσας αρχής ή/και Υ) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχι- στείας͵ κατ’ ευθεία µεν γραµµή απεριορίστως, εκ πλαγί- ου δε έως και τέταρτου βαθμού των προσώπων των πε- ριπτώσεων α΄ καιβ’, τα οποία: αα) εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύνα- ψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης ή/και Ρβ) μπορούν να επηρεάσουν την ἐκβασή της.

4. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «συμφέ- ροντα» νοούνται προσωπικά, οικογενειακά, οικονομικά, πολιτικά ή άλλα κοινά συμφέροντα µε τους υποψηφίους ἠ προσφέροντες ή µε τους υπεργολάβους αυτών ἡ µε ο- ποιοδήποτε µέλος υποψήφιας/προσφέρουσας ένωσης οικονοµικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και αντι- κρουόµενων επαγγελματικών συμφερόντων, όπως |- δίως: α) Η συµµετοχή προσώπου της παρ. 3 στα όργανα δι- οίκησης ή διαχείρισης ενός οικονομικού φορέα, όταν ο εν λόγω οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύμβασης που διενεργεί η αναθέτου- σα αρχή. β) Η κατοχή από πρόσωπο των περιπτώσεων α΄ ή/και β΄ της παρ. 3, ποσοστού άνω του 0,536 των µετοχών, ε- ταιρικών µεριδίων ή άλλης φύσης δικαιωμάτων επί του κεφαλαίου οικονομικού φορέα που συμμετέχει στη δια- δικασία σύναψης δηµόσιας σύμβασης, εφόσον η κατοχή του ανωτέρω ποσοστού επιτρέπει τη συμμετοχή στη δια- χείριση του φορέα αυτού. Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 17 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Υ) Η ύπαρξη, κατά τη χρονική περίοδο που έχει ὡς ᾱ- φετηρία δώδεκα (12) µήνες πριν απὀ την έναρξη της δια- δικασίας σύναψης της σύμβασης και λήξη την ηµέρα σύ- ναψης αυτής, συμβατικού δεσμού που αφορά είτε στην παροχή εξηρτηµένης εργασίας είτε στην εκτέλεση έρ- γου ή παροχή υπηρεσιών ή προμήθεια αγαθών μεταξύ ε- νός προσώπου των περιπτώσεων α΄ ἠ/και β΄ της παρ. 3, µε οικονομικό φορέα, που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύμβασης.

5. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 3 υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγ- γράφως στην αναθέτουσα αρχή τυχόν σύγκρουση συµ- Φφερόντων των ιδίων ή των συγγενικών τοὺς προσώπων, υπό την ἕννοια της περίπτωσης Υ΄ της παραγράφου , σε σχέση µε οποιονδήποτε υποψήφιο ἡ προσφέροντα, από τη στιγµή που λαμβάνουν γνώση της εν λόγω σύ- Υκρουσης, προκειµένου η αναθέτουσα αρχή να είναι σε θέση να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, κατά τα οριζό- µενα στην παρ. 6. Παράλληλα, τα πρόσωπα αυτά οφεί- λουν να απέχουν απὀ κάθε ενέργεια σχετική µε τη διε- νέργεια της διαδικασίας σύναψης.

6. Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της συνδρομής ἡ µη κατάστασης σύγκρουσης συμφερό- ντων. Αν η αναθέτουσα αρχή αποφανθεί ότι συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, ενημερώνει αµέ- σως την Αρχή και λαμβάνει αμελλητί τα κατάλληλα µέ- τρα, προς διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των διαγω- νιζοµένων και προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγω- νισμού, στα οποία µπορεί να συμπεριλαμβάνεται η εξαί- ρεση του συγκεκριμένου προσώπου απὀ οποιαδήποτε συμμετοχή στη σχετική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφαρµοζοµένων και των διατάξεων των παρα- γράφων 4 και ὃ του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 48).

7. Εάν µια σύγκρουση συμφερόντων είναι αδύνατον να αρθεί µε άλλον τρόπο, ο υποψήφιος ή προσφέρων, ο οποίος σχετίζεται µε αυτή, αποκλείεται από τη διαδικα- σία, κατά τα διδικότερα προβλεπόμενα στην περίπτωση δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 9.

8. Η αναθέτουσα αρχή συντάσσει και αποστέλλει στην Αρχή γραπτή έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τις περιπτώ- σεις σύγκρουσης συμφερόντων που εντοπίστηκαν, κα- θώς και όλα τα επακόλουθα µέτρα που ελήφθησαν, σύμ- Φωνα µε το παρόν άρθρο, κατά τα ειδικότερα προβλεπό- µενα στο άρθρο 341. ΤΙΤΛΟΣ 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Άρθρο 25 Δικαιούμενοι συµµετοχής - Προὐύποθέσεις που σχετίζονται µε τη ΣΔΣ και άλλες διεθνείς συμφωνίες (άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώ- σεων, τα µέλη αυτών μπορούν να εἶναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ- ρου (Ε.Ο.Χ.), Υ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΑΣ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύμβαση καλύπτεται απὀ τα Παραρτήματα {, 2, 4 και 5 και τις Υε- νικές σημειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτή- µατος {της ως ἀνωώ Συµφωνίας, καθώς και ὃ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτώωση Υ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµε- ρείς ἡ πολυμµερείς συμφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συµβάσεων.

2. Στο βαθµό που καλύπτονται απὀ τα Παραρτήματα Ί, 2, 4 και 5 καιτις γενικές σημειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήμµατος | της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες απὀ τις οποίες δεσμεύεται η Ἐνωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα α- γαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς τῶν χωρών που έχουν υπογράψειτις εν λόγω συμφωνίες µε- ταχείριση εξίσου ευνοϊκή µε αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οἰκονομι- κούς φορείς της Ένωσης. Άρθρο 26 Επιλογή των διαδικασιών (άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν: α) στις ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες των άρθρων 27 και 28 αντίστοιχα ή β) στις συμπράξεις καινοτομίας του άρθρου 94. 5, Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγμάτευση ἡ στον ανταγωνιστικό διάλογο, στις ακόλουθες περιπτώ- σεις: α) όσον αφορά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες, που πληρούν ένα ἡ περισσότερα απὀ τα ακόλουθα κριτήρια: αα) αν οἱ ανάγκες της αναθέτουσας αρχής δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν χωρίς προσαρμογή των άµε- σα διαθέσιμων λύσεων, Ββ) αν περιλαμβάνουν σχεδιασμό ή καινοτόμες λύ- σεις, ΥΥ) αν η σύµβαση δεν είναι δυνατόν να ανατεθεί χωρίς προηγούμενες διαπραγματεύσεις λόγω ειδικών περιστά- σεων που σχετίζονται µε τη φύση, την πολυπλοκότητα ή τη νομική ἡ χρηματοοικονοµική οργάνωση ή λόγω των κινδύνων που συνδέονται µε τους ανωτέρω παράγοντες, ὃδ) αν οι τεχνικές προδιαγραφές δεν είναι δυνατόν να προκαθοριστούν µε επαρκή ακρίβεια απὀ την αναθέτου- σα αρχή µε αναφορά σε πρότυπο, ευρωπαϊκή τεχνική ᾱ- ξιολόγηση, κοινή τεχνική προδιαγραφή ή τεχνικό πλαί- σιο αναφοράς κατά την έννοια των παραγράφων 2 έως 5 του Παραρτήµατος ΝΙἱ του Προσαρτήµατος Α΄, β) όσον αφορά έργα, αγαθά ἡ υπηρεσίες για τα οποία, έπειτα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, υποβάλλονται µόνο µη κανονικές ἡ απαράδεκτες προσφορές. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αναθέτουσες αρχές δεν ᾱ- παιτείται να δημοσιεύουν προκήρυξη σύμβασης, εφόσον στη διαδικασία περιλαμβάνουν όλους τους προσφέρο- ντες οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 3 έως 83 και οι οποίοι, κατά την προηγηθείσα ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, υπέβαλαν προσφορές σύμφωνες προς τις τυπικές απαιτήσεις της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, και µόνον αυτούς.

3. Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται συγκεκριµένα: α) όσες δεν πληρούν τις προὐποθέσεις των εγγράφων 7845 <!-- page 18 --> 7846 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ της σύμβασης, β) όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσµα, Υ) όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέµιτης πρα- κτικής, όπως συµπαιγνίας ή διαφθοράς, ὃ) όσες κρίνονται απὀ την αναθότουσα αρχή ασυνήθι- στα χαμηλές.

4. Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται συγκεκριµέ- να: α) όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι ὃεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και β) όσων η τιµή υπερβαίνει τον προὐπολογισμό της ᾱα- ναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

5. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται µέσω προκήρυξης σύμβασης, κατ’᾿ εφαρµογή τῶν άρθρων 65 και 122 κατά περίπτωση. Όταν η σύµβαση ανατίθεται µε κλειστή δια- δικασία ή ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγμάτευση, παρά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο, οἱ µη κεντρι- κὲς αναθέτουσες αρχές μπορούν να προκηρύσσουν δια- γῶνισµό µέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 62. Στην περίπτωση αυτή, οι Οι- κονοµικοί φορείς που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους µετά τη δημοσίευση της προκαταρκτικής προκήρυ- ξης προσκαλούνται στη συνέχεια να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους γραπτώς, µέσω «πρόσκλησης επιβε- βαίωσης ενδιαφέροντος», σύµφωνα µε το άρθρο 69.

6. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που ανα- φέρονται ρητά στο άρθρο 32, οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να προσφεύγουν σε διαδικασία µε διαπραγµά- τευση χωρίς προηγούµενη δημοσίευση ἡ διαγωνισμό. Άρθρο 27 Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Στις ανοικτές διαδικασίἰες, κάθε ενδιαφερόμενος οι- κονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλλει προσφορά στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού. Η ελάχιστη προθε- σµία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε 3δ ηµέ- ρες από την ηµεροµηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκ- ὁόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 60 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1{ του άρθρου 67. Η προσφορά συνοδεύεται απὀ τις πληροφορίες για την ποιοτική επι- λογή που ζητούνται απὀ την αναθέτουσα αρχή. 2, Στις περιπτώσεις ότιου οι αναθέτουσες αρχές έχουν δημοσιεύσει προκαταρκτική προκήρυξη που δεν χρησι- µοποιήθηκε η ίδια ως µέσο προκήρυξης του διαγωνι- σμού, η ελάχιστη προθεσµία για την παραλαβή των προ- σφορών, όπως ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, µπορεί να περιορίζεται σε 15 ηµέρες, εφόσον πληρού- νται όλες οι ακόλουθες προὐποθέσεις: α) η προκαταρκτική προκήρυξη περιελάμβανε όλες τις πληροφορίες που οφείλει να περιλαµβάνει η προκήρυξη σύμβασης, σύµφωνα µε το Μέρος Β΄ Τµήµα ἱτου Παραρ- τήµατος Ν του Προσαρτήµατος Α΄ εφόσον οι πληροφο- ρίες αυτές ήταν διαθέσιµες κατά τη στιγµή της δηµοσί- ευσης της προκαταρκτικής προκήριξης᾽ β) η προκαταρκτική προκήρυξη απεστάλη προς δηµο- σίευση εντός διαστήµατος 35 ηµερών έως 12 µηνών πριν απὀ την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης. 8, Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση δεόντως τεκμηριωμένη από την αναθέτουσα αρχή καθιστά αδύνα- τη την τήρηση της ελάχιστης προθεσµίας που προβλέπε- ται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, οι αναθέτου- σες αρχές µπορούν να ορίζουν ελάχιστη προθεσµία που δεν είναι µικρότερη των 15 ηµερών απὀ την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης.

4. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να συντµήσει κατά πέ- ντε ηµέρες την προθεσµία παραλαβής των προσφορών που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 ὁ- ταν αποδέχεται την υποβολή προσφορών µε ηλεκτρονι- κά µέσα, σύμφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 και την παράγραφο 5 του άρθρου 22 και το άρθρο 37.

5. Κατά παρέκκλιση των ὡς άνω οριζόµενων προθε- σµιών, ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συµ- βάσεων κάτω των ορίων, ισχύουν οι προθεσμίες του ἀρ- θρου 121. Άρθρο 28 Κλειστή διαδικασία (άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Στις κλειστές διαδικασίες, οποιοσδήποτε οικονοµιἰ- κός φορέας µπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού που περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στο Μέρος Β΄ ή Γ κατά περίπτωση του Παραρτήμµατος Ν του Προσαρτήµατος Α΄, παρέχοντας τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλο- γή που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή. Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµ- μετοχής ανέρχεται σε 30 ηµέρες απὀ την ημερομηνία α- ποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ἐνωσης της προκήρυξης της σύμβασης ή, εάν ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισμού χρησιµοποιείται η προκαταρκτική προ- κήρυξη από την ηµεροµηνία αποστολής στην Ὑπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.

2. Προσφορά μπορούν να υποβάλουν µόνο οι οικονο- µικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή κατόπιν της αξιολόγησης των πληροφοριών που έ- χουν παρασχεθεί. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να περιορίζουν τον αριθµό των κατάλληλων υποψηφίων, οι οποίοι προσκαλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία, σύμφωνα µε το άρθρο 84. Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών α- νέρχεται σε 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

3. Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές έχουν δημοσιεύσει προκαταρκτική προκήρυξη που δεν χρησι- µοποιείται η ίδια ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, η ελάχιστη προθεσµία για την παραλαβή των προσφο- ρών των 30 ηµερών που ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2, µπορεί να περιορίζεται σε 10 ηµέρες, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προὐποθέσεις: α) η προκαταρκτική προκήρυξη περιελάμβανε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται, σύµφωνα µε το Μέρος Β΄ Τµήµα [του Παραρτήµατος Ν του Προσαρτήµατος Α΄, εφόσον οι πληροφορίες αυτές ήταν διαθέσιµες κατά τη στιγµή της δημοσίευσης της προκαταρκτικής προκήρυ- ξης᾽ β) η προκαταρκτική προκήρυξη απεστάλη προς ὅημο- σίευση εντός διαστήµατος 35 ηµερών έως 12 µηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης.

4. Οι µη κεντρικές αναθέτουσες αρχές μπορούν να ο- ρίζουν την προθεσµία παραλαβής των προσφορών µε α- Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 19 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ µοιβαία συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, εφόσον παρέχεται σε όλους τους επιλεγέντες υποψηφίους ίσος χρόνος για την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών τους, Ελλείψει συμφωνίας σχετικά µε την προθεσµία παραλα- βής των προσφορών, η προθεσµία δεν εἶναι μικρότερη των 10 ηµερών από την ημερομηνία αποστολής της πρό- σκλησης υποβολής προσφορών.

5. Η αμοιβαία συμφωνία της παρ. 4 καταρτίζεται κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύµβα- σης, υπό τον όρο ὅτι διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων και τεκµπριώνε- ται καταλλήλως.

6. Η προθεσµία παραλαβής των προσφορών που ορίζε- ται στην παρ. 2 µπορεί να συντέµνεται κατά πέντε ημέ- ρες όταν η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται την υποβολή προσφορών µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µετις παρα- γράφους Ἰ και ὃ του άρθρου 22 και το άρθρο 37.

7. Όταν επείγουσα κατάσταση καθιστά αδύνατη την τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, οι εν λόγω αρχές, µε δεόντως αιτιολογηµένη α- πὀφασήτους, μπορούν να ορίζουν: α) προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής η οποία δεν είναι μικρότερη των 15 ηµερών από την ηµε- ροµηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης, ϱ) προθεσµία παραλαβής των προσφορών η οποία δεν µπορεί να είναι μικρότερη των 10 ηµερών απὀ την ηµε- ροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφο- ρών. δ. Κατά παρέκκλιση των ὡς άνω οριζόµενων προθε- σµιών, ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων σιυµ- βάσεων κάτω των ορίων, ισχύουν οι προθεσμίες του ἀρ- θρου 121. Άρθρο 29 Ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγμάτευση (άρθρο 29 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Στις ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευ- ση οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας µπορεί να υπο- βάλλει αίτηση συµµετοχής στο πλαίσιο προκήρυξης ὅια- γωνισμµού που περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζο- νται στα Μέρη Β΄ και Γ΄ του Παραρτήµατος Ν του Προ- σαρτήµατος Α΄, παρέχοντας τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από την αναθέτοισα αρ- χη. Στα έγγραφα της σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές: 6) καθορίζουν το αντικείµενο της σύμβασης, περιγρά- Φοντας τις ανάγκες τους και τα χαρακτηριστικά που α- παιτούνται για τα αγαθά, τα έργα ήἡ τις υπηρεσίες της σύμβασης, β) προσδιορίζουν τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης, Υ) αναφέρουν ποια στοιχεία της περιγραφής ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν όλες οι προσφορές. Οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι επαρκώς προσδιο- ρισµένες, ώστε οι οικονομικοί φορείς να μπορούν να προσδιορίσουν τη φύσῃ και το εύρος του αντικειµένου της σύμβασης και να αποφασίσουν αν 8α ζητήσουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµ- μετοχής ανέρχεται σε 90 ηµέρες απὀ την ηµεροµηνία α- ποστολής της προκήρυξης της σύμβασης ή, εάν ὥς µέσο προκήρυξης του διαγωνισμού χρησιμοποιείται η προκα- ταρκτική προκήρυξη, από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αρχικών προ- σφορών ανέρχεται σε 30 ηµέρες από την ημερομηνία α- ποστολής της πρόσκλησης, Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οἱ διατάξεις των παρα- γράφων ἃ έως 7 του άρθρου 28. 2, Αρχική προσφορά, η οποία αποτελεί τη βάση των ε- πακόλουθων διαπραγματεύσεων, μπορούν να υποβάλ- λουν µόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί απὀ την αναθέτουσα αρχή, κατόπιν της αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί. Οι αναθέτου- σες αρχές μπορούν να περιορίζουν τον αριθµό των κα- τάλληλων υποψηφίων, οι οποίοι προσκαλούνται να συµ- µετάσχουν στη διαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 84.

3. Εάν δεν ορίζεται άλλως στην παράγραφο 5, οι ανα- θέτουσες αρχές διαπραγµατεύονται µε τους προσφέρο- ντες τις αρχικές και όλες τις επακόλουθες προσφορές που υποβάλλουν, εξαιρουμένης της τελικής προσφοράς κατά την έννοια της παραγράφου 8, µε σκοτιό τη βελτίω- ση του περιεχόμενου τους. Οι ελάχιστες απαιτήσεις και τα κριτήρια ανάθεσης δεν υπόκεινται σε διαπραγματεύσεις. Δ. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συµ- βάσεις µε βάση τις αρχικές προσφορές χωρίς διαπραγ- µάἀτευση, εφόσον έχουν αναφέρει στην προκήρυξη της σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέρο- γτος ότι διατηρούν τη δυνατότητα να το πράξουν.

8. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι αναθέ- τουσες αρχές εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Για το σκοπό αυτό οι αναθέτουσες αρχές: α) δεν παρέχουν πληροφορίες κατά τρόπο που να δη- μιουργεί διακρίσεις, οι οποίες ενδέχεται να ευνοούν ορι- σµένους προσφέροντες έναντι των υπολοίπων, β) ενημερώνουν ὅλους τους προσφέροντες των οποί- ὢν οι προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί, σύµφωνα µε την παρ. 7 γραπτώς για τυχόν αλλαγές τῶν τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων εγγράφων της σύμβασης πέραν εκείνων που καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, Υ) παρέχουν, µετά τις αλλαγές αυτές, επαρκές χρονι- κὀ διάστηµα στους Ππροσφέροντες, ώστε να τροποποιή- σουν και να επανυποβάλουν τροποποιηµένες προσφο- ρές, κατά περίπτωση. Σύμφωνα µε το άρθρο 91, οι αναθέτουσες αρχές δεν αποκαλύτπουν στους λοιπούς συμμετέχοντες εµπιστευ- τικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από υποψήφιο ή προσφέροντα που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, χωρίς την έγγραφη συναίνεσή του. Η εν λόγω συναίνε- ση δεν λαμβάνειτη µορφή γενικής παραίτησης, αλλά πα- ρέχεται σχετικά µε την προτιθέµενη γνωστοποίηση των συγκεκριμένων πληροφοριών.

6. Οι ανταγώνιστικές διαδικασίες µε διαπραγμάτευση μπορούν να διεξάγονται σε διαδοχικές φάσεις, ούτως ὦ- στε να μειώνεται ο αριθµός των προς διαπραγμάτευση προσφορών µε την εφαρµογή τῶν κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην προκήρυξη της σύμβασης, στην πρό- σκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή σε άλλο έγγρα- φο της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει αν θα κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής στην προκήρυξη της σύμβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέ- ροντος ή σε άλλο έγγραφο της σύμβασης. 7847 <!-- page 20 --> 7848 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ

7. Όταν η αναθέτουσα αρχή σκοπεύει να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις, ενηµερώνειτους εναπομείναντες προσφέροντες και ορίζει κοινή προθεσµία για την υπο- βολή τυχόν νέων ή αναθεωρηµένων προσφορών. Επαλη- θεύει ότι οι τελικές προσφορές πληρούν τις ελάχιστες ᾱ- παιτήσεις και συμμορφώνονται µε τις διατάξεις του ἀρ- θρου 71, αξιολογεί τις τελικές προσφορές, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης και αναθέτει τη σύµβαση, σύμφωνα µε τα άρθρα 85 έως 89.

8. Κατά παρέκκλιση των ως άνω οριζόµενων προθε- σµιών, ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συµ- βάσεων κάτω των ορίων, ισχύουν οι προθεσμίες του ἁρ- θρου 121. Άρθρο 30 Ανταγωνιστικός διάλογος (άρθρο 30 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 1, Στους ανταγωνιστικούς διαλόγους, οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας µπορεί να υποβάλει αίτηση συμµµε- τοχής έπειτα από προκήρυξη σύμβασης, παρέχοντας τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται ᾱ- πό την αναθέτουσα αρχή. Η ελάχιστη προθεσµία παρα- λαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε 30 ηµέ- ρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης. Στο διάλογο µπορούν να συμμετέχουν µόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί απὀ την α- ναθέτουσα αρχή, κατόπιν αξιολόγησης των πληροφο- ριών που έχουν παρασχεθεί. Οι αναθέτουσες αρχές µπο- ρούν να περιορίζουν τον αριθµό των κατάλληλων υπο- ψηφίων, οι οποίοι προσκαλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 84. Η σύµβαση ανατί- θεται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας απὀ οικονομική άποψη προσφοράς, από πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής, σύμ- Φωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 86.

2. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους στην προκήρυξη της σύμβασης και προσδιορίζουν τις εν λόγω ανάγκες και απαιτήσεις στην προκήρυξη αυτή καυή σε περιγραφικό έγγραφο. Ταυτο- χρόνως και στα ίδια έγγραφα, επίσης παρουσιάζουν και προσδιορίζουν τα επιλεγέντα κριτήρια ανάθεσης και θέ- τουν ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.

3. Οι αναθέτουσες αρχές προβαίνουν, µε τους συµµε- τέχοντες που επιλέγονται, σύμφωνα µε τις σχετικές δια- τάξεις των άρθρων 71 έως 85, 101 και 102, σε διάλογο, σκοπός του οποίου είναι η διερεύνηση και ο προσδιορι- σμός τῶν µέσων που μπορούν να ικανοποιήσουν µε τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες τους. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου αυτού, μπορούν να συζητούν µε τους επιλεγέ- ντες συμμετέχοντες όλες τις πτυχές της σύμβασης. Κα- τά τη διάρκεια του διαλόγου, οι αναθέτουσες αρχές εξα- σφαλίζουν την ίση μεταχείριση ὁλωῶν των συμμετεχό- ντων. Για το σκοπό αυτόν, δεν παρέχουν, κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχε- ται να ευνοούν ορισμένους συμμετέχοντες έναντι των υπολοίπων., σύµφωνα µε το άρθρο 21, οι αναθέτουσες αρχές δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς συμμετέχοντες τις προτεινόμενες λύσεις ἡ άλλες εμπιστευτικές πληρο- φορίες που έχουν διαβιβαστεί απὀ υποψήφιο ή προσφέ- ροντα που συμμετέχει στο διάλογο χωρίς την έγγραφη συναίνεσή του. Η εν λόγω συναίνεση δεν λαμβάνει τη µορφή γενικής παραίτησης, αλλά παρέχεται σχετικά µε την προτιθέµενη γνωστοποίηση των συγκεκριμένων πληροφοριών.

4. Οι ανταγωνιστικοί διάλογοι μπορούν να διεξάγονται σε διαδοχικές φάσεις, οὕτως ώστε να μειώνεται ο αριθ- µός των υπό εξέταση λύσεων κατά τη φάση του διαλό- γου, µε την εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης που προσδιορίζονται στην προκήρυξη της σύμβασης ἡ στο περιγραφικό έγγραφο. Στην προκήρυξη της σύμβασης ή στο περιγραφικό έγγραφο, η αναθέτουσα αρχή αναφέ- ρει αν θα κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας.

5. Η αναθέτουσα αρχή συνεχίζει το διάλογο έως ότου μπορέσει να προσδιορίσει την ἡ τις λύσεις οι οποίες εν- δεχοµένως ανταποκρίνονται στις ανάγκες της.

6. Αφού κηρύξουν τη λήξη του διαλόγου και ενηµερώ- σουν σχετικά τους εναπομείναντες συμμετέχοντες, οι α- ναθέτουσες αρχές καλούν, σε χρόνο και εντός προθε- σµίας που ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης, καθέ- ναν εξ αυτών να υποβάλει την τελική προσφορά του, βά- σει της ἡ των λύσεων που υποβλήθηκαν και προσδιορί- στηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Οι προσφορές αυτές περιέχουν όλα τα απαιτούμενα και αναγκαία στοι- χεία για την εκτέλεση του σχεδίου. Εφόσον το ζητά η α- ναθέτουσα αρχή, οι προσφορές αυτές μπορούν να απο- σαφηνίζονται, να εξειδικεύονται και να βελτιστοποιού- νται. Ωστόσο, η αποσαφήνιση, η εξειδίκευση, η βελτι- στοποίηση ή οι πρόσθετες πληροφορίες δεν μπορούν να έχουν ὡς αποτέλεσµα µεταβολές των ουσιωδών στοι- χείων της προσφοράς ή της δηµόσιας σύμβασης, συµπε- ριλαμβανομένων των αναγκών και των απαιτήσεων που προσδιορίζονται στην προκήρυξη της σύμβασης ἡ στο περιγραφικό έγγραφο, όταν µεταβολές στα στοιχεία αυ- τά, στις ανάγκες και στις απαιτήσεις ενδέχεται να προ- καλέσουν στρέβλωση του ανταγωνισμού ἦ να επιφέρουν διακρίσεις.

7. Οι αναθέτουσες αρχές αξιολογούν τις υποβληθεί- σες προσφορές βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που ορί- ζονται στην προκήρυξη της σύμβασης ή στο περιγραφικό ἔγγραφο. Εφόσον το ζητά η αναθέτουσα αρχή, μπορούν να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις µε τον προσφέροντα που έχει κριθεί ότι υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα απὀ οικονομική άποψη προσφορά, απὀ πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα µε το ἄρθρο δ6 για την επιβεβαίωση των οικονοµικών δεσμεύσεων ἡ άλλων όρων που περιέχονται στην προσφορά, οριστικοποιώ- ντας τοιις όρους της σύμβασης, εφόσον αυτό: α) δεν συνεπάγεται την ουσιώδη τροποποίηση βασι- κών στοιχείων της προσφοράς ἠἦ της δημόσιας σύµμβα- σης, συμπεριλαμβανοµένων των αναγκών και των απαι- τήσεων που προσδιορίζονται στην προκήρυξη της σύμ- βασης ή στο περιγραφικό έγγραφο, και Β) δεν ενέχει κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισμού ή εισαγωγής διακρίσεων. δ. Οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να προβλέπουν την απονομή βραβείων ή την καταβολή ποσών στους συµµε- τέχοντες στο διάλογο. Άρθρο 91 Σύµπραξη καινοτομίας (άρθρο 91 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1.Στις συμπράξεις καινοτοµίας, οποιοσδήποτε οικονο- µικός φορέας µπορεί να υποβάλλει αίτηση συµµετοχής έπειτα από προκήρυξη σύμβασης, παρέχοντας τις πλη- ροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή. Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 21 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Στα έγγραφα της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή: α) προσδιορίζει την ανάγκη καινοτόµου προϊόντος, υ- πηρεσίας ή έργου, που δε µπορεί να ικανοποιηθεί µε την αγορά αγαθών, υπηρεσιών ἡ έργων που διατίθενται ήδη στην αγορά και β) αναγράφει τα στοιχεία της περιγραφής που ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν όλες οι προσφορές. Οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι επαρκώς προσδιο- ρισµένες, ώστε οι οικονομικοί φορείς να εἶναι σε θέση να προσδιορίσουν τη φύση και το εύρος της απαιτούµε- νης λύσης και να αποφασίσουν αν θα υποβάλουν αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποφασίσει να σχηματίσει τη σύμπραξη καινοτομίας µε έναν εταίρο ή µε περισσότερους εταίρους που εκτε- λούν χωριστές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµε- τοχής ανέρχεται σε τριαντα (930) ηµέρες από την ηµερο- µηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης. Στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν µόνον οι οἰκονο- µικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή, κατόπιν της αξιολόγησης των πληροφοριών που ἑ- χουν υποβληθεί. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να πε- ριορίζουν τον αριθµό των κατάλληλων υποψηφίων οι ο- ποίοι προσκαλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία, σύμφωνα µε το άρθρο 684. Οι συμβάσεις ανατίθενται α- ποκλειστικά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της πλέον συµφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, από πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής, σύµφωνα µε το άρθρο 86.

2. Η σύμπραξη καινοτομίας στοχεύει στην ανάπτυξη ε- νός καινοτόµου προϊόντος, υπηρεσίας ή έργου και στην επακόλουθη αγορά των αγαθών, υπηρεσιών ή έργων που προκύπτουν, υπό την προὐπόθεση ότι ανταποκρίνονται στα συμπεφωνημµένα µεταξύ αναθετουσών αρχών και συμμετεχόντων επίπεδα επιδόσεων και μεγίστου κὀ- στους. Η σύμπραξη καινοτομίας διαρθρώνεται σε διαδο- χικές φάσεις, σύµφωνα µε την ακολουθία των βημάτων της διαδικασίας έρευνας και καινοτομίας, η οποία µπορεί να περιλαμβάνει την κατασκευή αγαθών, την παροχή των υπηρεσιών ἡ την ολοκλήρωση των έργων. Π σύ- µπραξη καινοτομίας ορίζει ενδιάµεσους στόχους προς ε- πίτευξη από τους εταίρους και προβλέπει την καταβολή της αμοιβής σε κατάλληλες δόσεις. Με βάση τους ανωτέρω στόχους, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποφασίσει µετά από κάθε φάση να λύσει τη σύμπραξη καινοτομίας ή, σε περίπτωση σύμπραξης και- νοτοµίας µε περισσότερους απὀ έναν εταίρους, να πε- ριορίσει τον αριθµό των εταίρων καταγγέλοντας επιµέ- ρους συμβάσεις, υπό την προὐπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αναφέρει στα έγγραφα της σύμβασης τις δυ- νατότητες αυτές και τους όρους χρήσης τους. 3, Εκτός εάν το παρόν άρθρο ορίζει άλλως, οἱ αναθέ- τουσες αρχές διαπραγμµατεύονται µε τους προσφέρο- ντες τις αρχικές και όλες τις επακόλουθες προσφορές που υποβάλλουν, εξαιρουμένης της τελικής προσφοράς µε σκοπό τη βελτίωση του περιεχόμενου τους. Οι ελάχι- στες απαιτήσεις και τα κριτήρια ανάθεσης δεν υπόκει- νται σε διαπραγματεύσεις.

4. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι αναθέ- τουσες αρχές εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Για το σκοπό αυτόν, δεν παρέχουν κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους προσφέροντες ἑ- ναντι των υπολοίπων. Ενηµερώνουν, σε χρόνο και εντός προθεσμίας που ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης, όλους τους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 γραπτώς για τυχόν αλλαγές των τεχνικών προδιαγρα- φών ἡ άλλων εγγράφων της σύμβασης, πέραν εκείνων που καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις. Μετά τις αλ- λαγές αυτές, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν επαρκές χρονικό διάστηµα στους προσφέροντες, ώστε να τροπο- ποιήσουν και να υποβάλουν εκ νέου τροποποιηµένες προσφορές, κατά περίπτωση., σύµφωνα µε το άρθρο 21 οι αναθέτουσες αρχές δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς συμμετέχοντες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί απὀ υποψήφιο ἡ προσφέροντα που συμμµετέ- χει στις διαπραγματεύσεις, χωρίς την έγγραφη συναίνε- σή του. Η εν λόγω συναίνεση δεν λαμβάνει τη µορφή Υγε- νικής παραίτησης, αλλά παρέχεται σχετικά µε την προτι- θέµενη γνωστοποίηση των συγκεκριμένών πληροφο- ριών. Ρ, Οι διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια των διαδικα- σιών σύµπραξης καινοτομίας μπορούν να διεξάγονται σε διαδοχικές φάσεις, οὕτως ώστε να μειώνεται ο αριθµός των προς διαπραγμάτευση προσφορών µε την εφαρµο- γή των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην προκή- ρυξη της σύμβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης εν- διαφέροντος ή στα έγγραφατης σύμβασης. Η αναθέτου- σα αρχή αναφέρει αν θα κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής στην προκήρυξη της σύμβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή στα έγγραφα της σύμβα- σης.

6. Κατά την επιλογή των υποψηφίων, οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν ιδίως τα κριτήρια που σχετίζονται µε την ικανότητα των υποψηφίων στο πεδίο της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και την ικανότητά τους όσον αφορά την ανάπτυξη και την εφαρµογή καινοτόμων λύ- σεων. Μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκλη- θεί απὀ την αναθέτουσα αρχή, κατόπιν της αξιολόγησης των ζητούµενων πληροφοριών, μπορούν να υποβάλλουν σχέδια έρευνας και καινοτομίας για την κάλυψη ανα- γκών οι οποίες έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτου- σα αρχή ότι δεν μπορούν να καλυφθούν µέσω των υφι- στάµενων λύσεων. Στα έγγραφα της σύμβασης, η αναθέ- τουσα αρχή ορίζειτις συμφωνίες που εφαρμόζονται στα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας. Για τα θέµατα αυτά η αναθέτουσα αρχή, κατά τη σύνταξη των εγγράφων της σύμβασης µπορεί να ζητά τη συνδρομή του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.), του Οργανισμού Βιο- μηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ανάλογα µε την αρµοδιότητά τους. Σε περίπτωση σύμπραξης καινοτο- µίας µε περισσότερους του ενός εταίρους, η αναθέτου- σα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 21, δεν αποκαλύπτει στους λοιπούς εταίρους λύσεις που προτείνονται από ε- ταίρο ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που διαβιβά- ζονται απὀ αυτόν στο πλαίσιο της σύµπραξης χωρίς την έγγραφη συναίνεσή του. Η εν λόγω συναίνεση δεν λαµ- 7849 <!-- page 22 --> 7850 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ βάνει τη µορφή γενικής παραίτησης, αλλά παρέχεται σχετικά µε την προτιθέµενη γνωστοποίηση των σιγκε- κριµένων πληροφοριών.

7. Η αναθέτουσα αρχή εξασφαλίζει ότι η δοµή της σύ- µπραξης και ιδίως η διάρκεια και η αξία των διαφορετι- κών φάσεων ανταποκρίνονται στο βαθµό καινοτομίας της προτεινόμενης λύσης και την ακολουθία των ὃρα- στηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας που απαιτούνται για την ανάπτυξη µιας καινοτόµου λύσης που δεν διατί- θεται ακόµη στην αγορά. Η εκτιμώμενη αξία των αγα- θών, υπηρεσιών ή έργων δεν είναι δυσανάλογη σε σχέ- ση µε την επένδυση που απαιτείται για την ανάπτυξή τους. Άρθρο 342 Προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούµενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 1, Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προ- Βλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προ- σφεύγοντας στη διαδικασία µε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούµενη δημοσίευση.

2. Η διαδικασία µε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούµε- νη δημοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποια- δήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά ή αίτηση συµµετοχής είτε καµία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οἱ αρχικοί όροι της σύμβασης και µε την προὐπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή µετά απὀ αἰτημά της: ΜΠ κατάλληλη θεωρείται µία προσφορά όταν είναι ᾱ- σχετη µε τη σύµβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς να τροποποιηθεί ουσιαστικά, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως προσ- διορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. Μη κατάλληλη θεωρείται µία αίτηση συµµετοχής όταν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα συντρέχει υποχρε- ὠτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισμού, σύµφωνα µε το άρθρο 73 ή όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει η αναθότουσα αρχή, σύµφωνα µε τα άρθρα 5, 76 και 77. β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν µόνον από έναν συγκεκριµένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: αα) στόχος της σύμβασης είναι η δηµιουργία ή από- κτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλω- σης, Ββ) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους, ΥΥ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμµπερι- λαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτη- σίας. Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις ββ΄ και γΥ΄ εφαρμόζονται µόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη ε- ναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγω- γισμού δεν είναι αποτέλεσµα τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης Υ) στο µότρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λό- γω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις α- νοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες µε δια- πραγµάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέότουσες αρ- Χές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.

3. Η διαδικασία µε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούµε- γη δημοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών για την αγορά α- γαθών ή υπηρεσιών, υπό ιδιαίτερα ευνοἰκούς όρους είτε από προμηθευτή που παύει οριστικά τις εμπορικές του ὁραστηριότητες εἶτε απὀ τον εκκαθαριστή διαδικασίας αφερεγγυότητας, δικαστικού συμβιβασμού ἦ ανάλογης διαδικασίας που προβλέπεται σε διατάξεις νόµου.

4. Η διαδικασία µε διαπραγμάτευση Χωρίς προηγούµε- γη δημοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για δηµόσιες συμβάσεις προμηθειών: α) όταν τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται απο- κλειστικά για σκοπούς έρευνας, πειραματισµού, μελέτης ἠ ανάπτυξης΄ ωστόσο, οι συμβάσεις που ανατίθενται δυ- γάµει της παρούσας περίπτωσης δεν περιλαμβάνουν την παραγωγή ποσοτήτων ικανών να εξασφαλίζουν την ε- µπορική βιωσιμότητα του προϊόντος ή την απόσβεση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, β) για συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγµατο- ποιούνται απὀ τον αρχικό προμηθευτή και προορίζονται είτε για τη µερική αντικατάσταση αγαθών ἡ εγκαταστά- σεων είτε για επέκταση υφιστάμενων αγαθών ἡ εγκατα- στάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε την αναθέτουσα αρχή να αποκτά αγαθά µε διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία θα προκαλούσαν ασυµ- βατότητα ή δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες στη χρή- ση και τη συντήρηση η διάρκεια αυτών των συµβάσεων, καθώς και των επαναλαμβανόμενων συµβάσεων, ὃεν υ- περβαίνει κατά κανόνα τα τρία έτη, Υ) εάν πρόκειται για αγαθά που είναι εισηγµένα και α- γοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων.

9. Η διαδικασία µε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούµε- γη δημοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών όταν η σχετική σύµβαση έπεται διαγωνισμού μελετών που έχει διοργανωθεί, σύµφωνα µε το Μέρος Α΄ του παρόντος Βιβλίου και πρέπει, σύμ- Φωώνα µε τους κανόνες που προβλέπονται στο διαγωνι- σµό μελετών, να ανατεθεί στον νικητή ή σε έναν από τους νικητές του διαγωνισμού αυτού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όλοι οι νικητές του διαγωνισμού πρέπει να καλούνται να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις.

6. Η διαδικασία µε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούµε- γη δημοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για νέα έργα ἡ υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων έργων ἡ υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον οικονομικό φορέα ανάδοχο της αρχικής σύμβασης από τις ίδιες ανα- θέτουσες αρχές, υπό την προὐπόθεση ὁτι αυτά τα έργα ἡ υπηρεσίες είναι, σύµφωνα µε µία βασική µελέτη και ὁό- τι αυτή η µελέτη αποτέλεσε αντικείµενο αρχικής σύμβα- σης, η οποία έχει συναφθεί, σύµφωνα µε την παράγραφο Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 23 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7851 1 του άρθρου 26. Στη βασική µελέτη αναγράφεται η έ- κταση πιθανών συμπληρωματικών έργων ἡ υπηρεσιών και οἱ όροι ανάθεσής τους. Η δυνατότητα προσφυγής σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να επισημαίνεται ήδη κατά την πρώτη προκήρυξη διαγωνισμού, και το συνολικό προβλεπόμενο ποσό για τη συνέχιση των εργασιών ἡ υ- πηρεσιών λαμβάνεται υπόψη από τις αναθέτουσες αρ- χές για την εφαρµογή του άρθρου 5. Προσφυγή στη δια- δικασία αυτή επιτρέπεται µόνο εντός τριετίας µετά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης. ΤΜΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Άρθρο 39 Δυναμικά συστήµατα αγορών (άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν το δυναμικό σύστημα αγορών για αγορές τρέχουσας χρήσης, των οποίων τα γενικά διαθέσιµα στην αγορά χα- ρακτηριστικά ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους. Το δυνα- µικό σύστηµα αγορών λειτουργεί ως µια εξ ολοκλήρου ἠλεκτρονική διαδικασία και είναι ανοικτό καθ) όλη την περίοδο ισχύος του συστήµατος αγορών σε κάθε οικο- νοµικό φορέα που πληροί τα κριτήρια επιλογής. Μπορεί να χωριστεί σε κατηγορίες αγαθών, έργων ήἦ υπηρεσιών που ορίζονται αντικειμενικά µε βάση τα χαρακτηριστικά της σύμβασης που πρέπει να εκτελεστεί στο πλαίσιο της εκάστοτε κατηγορίας. Τα χαρακτηριστικἁ αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν αναφορά στο μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος τὠν συγκεκριμένων συμβάσεων που επακολου- θούν ή σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή στην ο- ποία θα εκτελεστούν αυτές οι συμβάσεις.

2. Για τη σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συ- στήµατος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές ακολουθούν τους κανόνες της κλειστής διαδικασίας. Όλοι οι υποψή- φιοι που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής γίνονται δε- κτοί στο σύστηµα και ο αριθµός των υποψηφίων που γί- νονται δεκτοί στο σύστηµα δεν περιορίζεται, σύµφωνα με το άρθρο δ4. Όταν οι αναθέτουσες αρχές χωρίζουν το σύστημα σε κατηγορίες αγαθών, έργων ή υπηρεσιών, σύμφωνα µε την παράγραφο 1, καθορίζουν τα εφαρµο- στέα κριτήρια επιλογής για κάθε κατηγορία. Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28, ισχύουν οι ακόλουθες προθεσμίες: α) η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε 30 ηµέρες απὀ την ηµεροµη- γία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης ή, εάν ως μέ- σο προκήρυξης του διαγωνισμού χρησιµοποιείται η προ- καταρκτική προκήρυξη, απὀ την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Μετά την αποστολή της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τη σύναψη της πρώτης συγκεκριμένης σύμβασης στο πλαίσιο του δυναμικού συστήµατος αγορών, δεν τίθεται καμία επιπλέον προθεσµία παραλαβής αιτήσεων συµµε- τοχῆς, β) η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται τουλάχιστον σε 10 ηµέρες απὀ την ηµερομµη- νία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Κατά περίπτωση, εφαρµόζεται η παρ. 4 του άρθρου 28, οι παράγραφοι ὁ και 5 του άρθρου 28 δεν εφαρμόζονται.

3. Όλες οι επικοινωνίες στο πλαίσιο ενός δυναμικού συστήµατος αγορών πραγματοποιούνται αποκλειστικώς µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µετις παραγράφους 1, 3 καὶ 5 του άρθρου 25 και 97.

4. Για τους σκοπούς της ανάθεσης συµβάσεων εντός ενός δυναμικού συστήµατος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές: α) δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, όπου διευ- κρινίζεται ότι πρόκειται για ένα δυναμικό σύστηµα αγο- ρῶν, β) διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τουλάχι- στον τη φύση και την εκτιμώμενη ποσότητα των προβλε- πόµενων αγορών, καθώς και όλες τις απαραίτητες πλη- ροφορίες που αφορούν το δυναμικό σύστηµα αγορών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου λειτουργίας του, του χρησιμοποιούµενου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των τεχνικών ρυθµίσεων και προδιαγραφών της σύνδεσης, Υ) αναφέρουν κάθε διαίρεση σε κατηγορίες αγαθών, έργων ἡ υπηρεσιών και τα χαρακτηριστικά τους, ὃ) για όσο διάστηµα είναι σε ισχύ το σύστημα, προ- σφέρουν ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβαση στα έγ- γραφα της σύμβασης, σύμφωνα µε το άρθρο 67.

9. Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν, καθ’ όλη την πε- ρίοδο ισχύος του δυναμικού συστήµατος αγορών, τη δυ- νατότητα σε κάθε οικονομικό φορέα να ζητήσει να συµ- μετάσχει στο σύστημα, βάσει των όρων που αναφέρο- νται στην παρ. 2. Οι αναθέτοισες αρχές ολοκληρώνουν την αξιολόγηση των εν λόγω αιτήσεων, σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής, εντός 10 εργάσιµων ηµερών απὀ την παραλαβή τους. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί σε 15 εργάσιµες ηµέρες σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όταν αυτό δικαιολογείται, ιδίως λόγω της ανάγκης να ε- ξεταστούν συμπληρωματικά έγγραφα ή να επαληθευθεί διαφορετικά αν πληρούνται τα κριτήρια επιλογής. Κατά παρέκκλιση απὀ τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου και εφόσον δεν έχει αποσταλεί η πρόσκλη- ση υποβολής προσφορών για την πρώτη συγκεκριμένη σύμβαση στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγο- ρών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να παρατείνουν την περίοδο αξιολόγησης, υπό την προὐπόθεση ότι δεν δη- μοσιεύεται πρόσκληση υποβολής προσφορών κατά την παραταθείσα περίοδο αξιολόγησης. ΠΗ διάρκεια της πα- ράτασης που προτίθενται να εφαρμόσουν οι αναθέτου- σες αρχές, αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι αναθέτουσες αρχές ενημερώνουν το ταχύτερο δυ- νατόν τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν έχει γί- νει δεκτός στο δυναμικό σύστηµα αγορών ἡ όχι.

6. Οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν όλους τους συμμετέχοντες που έχουν γίνει δεκτοί να υποβάλουν προσφορά για τη σύναψη κάθε συγκεκριμένης σύμβασης εντός του δυναμικού σιιστήµατος αγορών, σύµφωνα µε το άρθρο 69. Όταν το δυναμικό σύστηµα αγορών χῶρί- ζεται σε κατηγορίες έργων, αγαθών ἡ υπηρεσιών, οι ανα- θέτουσες αρχές καλούν όλους τους συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν επιλεγεί στην κατηγορία της συγκεκριμµέ- γης σύμβασης να υποβάλουν προσφορά. Αναθέτουν τη σύμβαση στον προσφέροντα που υπο- <!-- page 24 --> 7852 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 βάλλει την καλύτερη προσφορά, βάσει των κριτηρίων α- νάθεσης που ορίζονται στην προκήρυξη της σύμβασης για το δυναμικό σύστηµα αγορών ή, αν ὡς µέσο προκή- ρυξης του διαγωνισμού έχει χρησιμοποιηθεί προκαταρ- κτική προκήρυξη, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδια- φέροντος. Τα κριτήρια αυτά μπορούν, κατά περίπτωση, να προσδιορίζονται µε μεγαλύτερη ακρίβεια στην πρό- σκληση υποβολής προσφορών.

7. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του δυναμικού συ- στήµατος αγορών, να απαιτούν από τους συμμετέχοντες που έχουν γίνει δεκτοί να υποβάλουν ανανεωμένη και ε- πικαιροποιηµένη υπεύθυνη δήλωση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 79, εντός πέντε εργάσι- µων ηµερών απὀ την ημερομηνία διαβίβασης του αιτήµα- τος. Οι παράγραφοι 3 έως 5 του άρθρου 79 εφαρμόζονται καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του δυναμικού συστήµατος αγορών.

8. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν την περίοδο ι- σχύος του δυναμικού συστήµατος αγορών στην προκή- ρυξη του διαγωνισμού. Ενηµερώνουν την Επιτροπή για οποιαδήποτε µεταβολή της περιόδου ισχύος, µε τη χρή- ση των κατωτέρω τυποποιηµένων εντύπων: ϱ) εάν η περίοδος ισχύος μεταβάλλεται χωρίς να παύ- ει η λειτουργία του συστήµατος, µέσω του εντύπου που χρησιµοποιείται αρχικά για την προκήρυξη διαγωνισμού για το δυναμικό σύστηµα αγορών, β) εάν παύει η λειτουργία του συστήµατος, µέσω της γνωστοποίησης συναφθείσας σύμβασης που αναφέρε- ται στο άρθρο 64.

9. Στους ενδιαφερόμενους ή συμμετέχοντες στο σύ- στηµα οικονομικούς φορείς δεν επιβάλλεται καμία χρέω- ση πριν απὀ ή κατά την περίοδο ισχύος του δυναμικού συστήµατος αγορών.

10. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει στα έγγραφα της σύμβασης τους ειδικότερους όρους εφαρµογής τοι πα- ρόντος άρθρου. Άρθρο 34 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί (άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 1, Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, στους οποίους πα- ρουσιάζονται νέες, μειωμένες τιµές καυή νέες αξίες ὁ- σον αφορά ορισμένα στοιχεία των προσφορών. Για το σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες αρχές διοργανώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό µε τη µορφή επαναλαµβα- νόµενης ηλεκτρονικής διαδικασίας, διεξαγόµενης έπειτα απὀ προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, επιτρέποντας την ταξινόμησή τους µε βάση αυτόματες μεθόδους αξιολόγησης. Δεδομένου ότι ορισμένες δηµόσιες συμβάσεις υπηρε- σιών και έργων που έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού, όπως ο σχεδιασμός έργων, δεν μπορούν να ταξινομηθούν µε βάση αυτόματη µέθο- δο αξιολόγησης, οι συμβάσεις αυτές δεν αποτελούν ᾱ- ντικείµενο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

2. Στις ανοικτές ἡ κλειστές διαδικασίες ἡ ανταγωνιστι- κές διαδικασίες µε διαπραγμάτευση, οι αναθέτουσες αρ- χές μπορούν να αποφασίζουν ότι, πριν απὀ την ανάθεση µιας δηµόσιας σύμβασης, διεξάγεται ηλεκτρονικός πλει- στηριασμός, όταν το περιεχόµενο των εγγράφων της σύμβασης και ιδίως των τεχνικών προδιαγραφών µπορεί να καθορισθεί µε ακρίβεια. Υπό τους ιδίους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηρια- σμός µπορεί να χρησιµοποιείται κατά το νέο διαγωνισμό μεταξύ των μερών µιας συμφωνίας - πλαίσιο, όπως προ- βλέπεται στις περιπτώσεις β΄ ή γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 39, καθώς και κατά το διαγωνισμό για την ᾱ- νάθεση συµβάσεων στο πλαίσιο του δυναμικού συστή- µατος αγορών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 35.

3. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός αφορά σε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία των προσφορών: α) µόνο στις τιµές, εφόσον η σύµβαση ανατίθεται απο- κλειστικά βάσει της τιµής, β) στις τιµές και/ή τις νέες αξίες των χαρακτηριστικών των προσφορών που επισημαίνονται στα έγγραφα της σύμβασης, εφόσον η σύµβαση ανατίθεται βάσει της βέλ- τιστης σχέσης ποιότητας-τιμής ἡ στην προσφορά µε το χαμηλότερο κόστος, σύµφωνα µε µια προσέγγιση βασι- ζόμενη στη σχέση αποδοτικότητας-κόστους.

4. Οι αναθέτουσες αρχές που αποφασίζουν να κάνουν χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού το επισημαίνουν στην προκήρυξη σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαί- ωσης ενδιαφέροντος. Τα έγγραφα της σύμβασης περι- λαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρο- νται στο Παράρτημα Ν/Ιτου Προσαρτήµατος Α΄. δ. Προτού να προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηρια- σµό, οι αναθέτουσες αρχές διενεργούν µια πρώτη πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, σύµφωνα µε το κριτήριο ή τα κριτήρια ανάθεσης και µε τη στάθµισή τους, όπως ἑ- χει καθοριστεί. Η προσφορά θεωρείται παραδεκτή όταν έχει υποβληθεί απὀ προσφέροντα που δεν έχει αποκλει- στεί, σύµφωνα µε το άρθρο 9, και πληροί τα κριτήρια ε- πιλογής, και εφόσον η προσφορά εἶναι σύμφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές, χωρίς να είναι µη κανονική ή α- παράδεκτη ή µη κατάλληλη. Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα όσες προσφορές δεν πληρούν τις προὐποθέσεις τῶν εγ- γράφων της σύμβασης, όσες παρελήφθησαν εκπρόθε- σµα, όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία συμπαιγνίας ή διαφθοράς ή όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές. Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται συγκεκριµένα όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και όσων η τιµή υ- περβαίνει τον προὐπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκµηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. Μη κατάλληλη θεωρείται µία προσφορά όταν δεν σχε- τίζεται µε τη σύµβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς ου- σιώδη τροποποίηση, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορί- ζονται στα έγγραφα της σύμβασης. Μη κατάλληλη θεωρείται µία αίτηση συμμετοχής όταν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα συντρέχει υποχρε- ωτικός ἡ δυνητικός λόγος αποκλεισμού, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και 74 ή όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που όχει θέσει η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα µε τα άρθρα 75, 76 και 77. ὈὍλοι οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδε- κτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα να συμμετά- <!-- page 25 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ σχουν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμµό, χρησιμοποιώ- ντας, κατά την προκαθορισμένη ηµέρα και ὡρα, τα στοι- χεία αύνδεσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται στην πρόσκληση. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός µπο- ρεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν αρχίζει προτού παρέλθουν δύο ερ- γάσιµες ηµέρες απὀ την ηµεροµηνία αποστολής των προσκλήσεων.

6. Η πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσµα της πλήρους αξιολόγησης της οικείας προσφοράς, η οποία διεξάγεται, σύµφωνα µε τη στάθµιση που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 86. Στην πρόσκληση αναφέρεται επίσης ο μαθηματικός τύ- πος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κατά τον ηλεκτρο- νικό πλειστηριασμόὀ, για την αυτόματη ανακατάταξη βά- σει των νέων τιµών ή/και των νέων αξίων που υπιοβάλλο- νται. Εκτός απὀ την περίπτωση κατά την οποία η οικονο- µικώς πιο συμφέρουσα προσφορά καθορίζεται µε βάση µόνο την τιµή, ο µαθηµατικός αυτός τύπος εκφράζει τη σχετική στάθµιση του κάθε κριτηρίου που έχει επιλεγεί για τον καθορισμό της πλέον συµφέρουσας απὀ οικονο- µική άποψη προσφοράς, όπως αναφέρεται στην προκή- ρυξη που χρησιµοποιείται ὡς µέσο προκήρυξης του δια- γωνισμού ή σε άλλα έγγραφα της σύμβασης. Προς τού- το, τυχόν περιθώρια διακύµανσης προσδιορίζονται εκ των προτέρων µε συγκεκριμένες τιµές. Σε περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προ- σφορές, προβλέπεται χωριστός μαθηματικός τύπος για κάθε εναλλακτική προσφορά.

7. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν συνεχώς και αµέσως σε όλους τους προσφέροντες τις πληροφορίες εκείνες τουλάχιστον που τους δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ανάἁ πάσα στιγµή την αντἰστοι- χη κατάταξή τους. Δύνανται, εάν επισημαίνεται εκ των προτέρων, να γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες σχετικά µε άλλες τιµές ή αξίες που υποβάλλονται. Λύνα- νται επίσης να ανακοινώνουν ανά πάσα στιγµή τον αριθ- μό των συμμετεχόντων σε κάθε φάση του πλειστηρια- σμού. Ωστόσο, σε καµία περίπτωση δεν μπορούν να γνωστοποιούν την ταυτότητα των προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

8. Οι αναθέτουσες αρχές περατώνουν τον ηλεκτρονι- κὁ πλειστηριασμό µε ἑναν ἡ περισσότερους απὀ τους α- κόλουθους τρόπους: ᾳ) κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα, β) όταν δεν λαμβάνουν πλέον νέες τιµές ή νέες αξίες που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά µε τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις, εφόσον έχουν δηλώσει προηγουμένως το Χρονικό διάστηµα που θα επιτρέψουν να παρέλθει από την παραλαβή της τελευταίας υποβο- λής πριν να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηρια- σµό ή Υ) όταν οι προκαθορισµένες φάσεις του πλειστηρια- σμού έχουν όλες ολοκληρωθεἰ. Εάν οι αναθέτουσες αρχές προτίθενται να περατώ- σουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, σύμφωνα µε την περίπτωση Υ᾽ του πρώτου εδαφίου, ενδεχομένως σε συνδυασμό µε τον τρόπο που προβλέπεται στην περί- πτωση Υ᾽ αυτού, η πρόσκληση συμμετοχής στον πλει- στηριασµό προσδιορίζει το χρονοδιάγραµµα κάθε φάσης του πλειστηριασμού.

9. Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηρια- σμού, οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύμβαση, σύμφωνα µε το άρθρο 86, µε βάση τα αποτελέσµατατου ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

10. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει στα έγγραφα της σύμβασης τους ειδικότερους όρους εφαρµογής του πα- ρόντος άρθρου. Άρθρο ὁ5 Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (άρθρο 36 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Όταν απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών µέσων επι- κοινωνίας, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, υπό την επι- φύλαξη της απόφασης της παρ. 2, να ορίζουν ότι οι προ- σφορές πρέπει να υποβάλλονται υπό τη µορφή ηλεκτρο- νικού καταλόγου ή να περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό κατά- λογο.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανά- πτυξης και Τουρισμού και του καθ’ ύλη αρµόδιου Ὑπουρ- γού µπορεί να καθίσταται υποχρεωτική η χρήση ηλε- κτρονικών καταλόγων για συγκεκριµένα είδη συµβάσε- ων.

3. Οι προσφορές που υποβάλλονται υπό µορφή ηλε- κτρονικού καταλόγου μπορούν να συνοδεύονται από άλ- λα έγγραφα, που συμπληρώνουν την προσφορά.

4. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι καταρτίζονται απὀ τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες, µε σκοπό τη συµµε- τοχή τους σε µια συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύμ- βασης, σύμφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και το µορφότυπο που καθορίζεται απὀ την αναθέτουσα αρχή. Επιπλέον, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι συμμορφώνονται µε τις απαιτήσεις για τα µέσα ηλεκτρονικής επικοινῶ- γίας, ὅπως και µε τυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις που καθορίζονται απὀ την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα µε τα άρθρα 22, 36 και 37.

5. Όταν η υποβολή προσφορών υπό τη µορφή ηλε- κτρονικών καταλόγων επιτρέπεται ή επιβάλλεται, οι ανα- θέτουσες αρχές: α) το αναφέρουν στην προκήρυξη σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, όταν ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισμού έχει χρησιµοποιηθεί η προκαταρκτική προκήρυξη, β) επισημαίνουν στα έγγραφα της σύμβασης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, σύμφωνα µε τα άρθρα 6 και 37, όσον αφορά το µορφότυπο, τον χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις τεχνικές ρυθμίσεις και προδιαγραφές της σύνδεσης για τον κατάλογο.

6. Εάν έχει συναφθεί συμφωνία-τιλαίσιο µε περισσότε- ρους του ενός οικονομικούς φορείς έπειτα από την υπο- βολή προσφορών υπό τη µορφή ηλεκτρονικών καταλό- γων, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ότι η προκήρυξη νέου διαγωνισμού για συγκεκριμένες συµβά- σεις λαμβάνει χώρα βάσει επικαιροποιηµένων καταλὀ- γων. Στην περίπτωση αυτή, οι αναθέτοισες αρχές χρησι- μοποιούν µία απὀ τις ακόλουθες μεθόδους: α) καλούν τους προσφέροντες να υποβάλουν εκ νέου τους ἠλεκτρονικούς καταλόγους τους, προσαρµοσµέ- νους στις απαιτήσεις της εν λόγω σύμβασης ή β) ενημερώνουν τους προσφέροντες ότι σκοπεύουν γα συλλέξουν απὀ τους ηλεκτρονικούς καταλόγους που έχουν ήδη υποβληθεί τις πληροφορίες που απαιτούνται, ώστε να καταρτισθούν προσφορές προσαρμοσμένες 7853 <!-- page 26 --> 7854 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης σύμβασης, υπό την προὐπόθεση ότι η χρήση της εν λόγω μεθόδου έχει επι- σηµανθεί στα έγγραφα της σύμβασης για τη συµφωνία- πλαίσιο.

7. Εάν οι αναθέτουσες αρχές προκηρύσσουν νέο δια- γωνισμµό για συγκεκριμένες συμβάσεις, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παρ. 6, ενημερώνουν τους προσφέρο- ντες για την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία σκοπεύουν να συλλέξουν τις πληροφορίες που απαιτού- νται, ούτως ώστε να καταρτισθούν προσφορές προσαρ- µοσμένες στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης σύμβασης και παρέχουν στους προσφέροντες τη δυνατότητα να αρνηθούν την εν λόγω συλλογή πληροφοριών. Οι αναθέ- τουσες αρχές προβλέπουν επαρκές χρονικό διάστηµα μεταξύ της ενημέρωσης και της συλλογής των πληροφο- ριών. Πριν απὀ την ανάθεση της σύμβασης, οι αναθέτου- σες αρχές παρουσιάζουν τις συλλεγείσες πληροφορίες στον ενδιαφερόμενο προσφέροντα, δίνοντάς του την ευκαιρία να αμφισβητήσει ή να επιβεβαιώσει ότι η προ- σφορά που προέκυψε µε αυτόν τον τρόπο δεν περιέχει ουσιώδη σφάλματα.

8. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συµ- βάσεις βάσει δυναμικού συστήµατος αγορών απαιτώ- ντας οι προσφορές για µια συγκεκριμένη σύμβαση να υ- ποβάλλονται υπό τη µορφή ηλεκτρονικού καταλόγου. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν επίσης να αναθέτουν συµ- βάσεις βάσει ενός δυναμικού συστήµατος αγορών, σύμ- Φωνα µε την περίπτωση β΄ της παρ. 6 και την παρ. 7, υπό την προὐπόθεση ότι η αἴτηση συµµετοχής στο δυναμικό σύστημα αγορών συνοδεύεται απὀ ηλεκτρονικό κατάλο- γο, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και το µορ- φότυπο ποι! καθορίζεται απὀ την αναθέτουσα αρχή. Στη συνέχεια, ο εν λόγω κατάλογος συμπληρώνεται από τους υποψηφίους, αφού ενημερωθούν για την πρόθεση της αναθέτουσας αρχής να καταρτισθούν προσφορές µέσω της διαδικασίας της περίπτωσης β΄ της παραγρά- φου 6. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Άρθρο 536 Ὑποχρέωση χρήσης -- Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ

1. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιµο- ποιούν το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόµου, µε εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

2. Το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οφείλει να συμμορφώνεται µε: α) τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος ΙΝ του Προσαρτήµα- τος Α΄ και β) τους κανόνες του παρόντος άρθρου και των άρθρων 22 και 37. Πέραν των ανωτέρω το Ε.Σ.Π.Δ.Η.Σ. οφείλει να τηρεί τα οριζόμενα: α) στο ν. 39/9/2011 (Α΄ 198) και στην κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα νοµοθεσία, ιδίως στο Πλαίσιο Παροχής Ὑπη- ρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ), το οποίο κυρώθηκε µε την ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι- κής Διακυβέρνησης (Β΄ 13901) και β) στο π.δ. 25/2014 (Α΄ 44).

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανά- πτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων ρωθµίζονται τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων ἐρ- γων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συνα- Φφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά µε: α) τον προσδιορισμό του περιεχοµένου, των κανόνων και λεπτομερειών χρήσης των επιµέρους εργαλείων του ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτιακής διαχείρισης αιτημάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγµά- των, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας η- λεκτρονικής σύναψης των δημόσιων συμβάσεων που συ- νάπτονται, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρο- νικών πλειστηριασμών, των δυναμικών συστημάτων αγο- ρών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωμών, β) τους όρους και τις προὐποθέσεις για την υποβολή, τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων µέσω του Ε- ΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόμενό τους, τον προσδιο- ρισµό του χρόνου αποστολής ἡ παραλαβής και τον υπο- λογισμό των προθεσµιών, τεκμήρια Υνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόμενο οἰκονο- µικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη πρό- σβασης σε έγγραφα µέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και χορήγη- σης αντιγράφων και Υ) τον καθορισμό και την εφαρµογή µέτρων εκπαίδει- σης των χρηστών, µέσω σχετικών προγραμμάτων και σε- µιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ή µε τη σύνταξη κωδίκων πρακτικής.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανά- πτυξης και Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων, καθώς και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουρ- γού, ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήµατα που αφορούν τη διαλειτουργική σύνδεση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. µε την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων της Αρχής και τα πληροφοριακά συστήµατα των αναθετουσών αρχών, και των πάσης φύσεως φορέων του δημόσιου τοµέα, ὁ- πως το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το Μητρώο Δεσμεύσε- ων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα σχετικά Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ, κ.λπ.), του Προγράµµατος ΔΙΑΥ- ΓΕΙΑ του ν. 3862/9010 (Α΄ 112), όπως εκάστοτε ισχύει, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα παρακολού- θησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, και µε κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση των δημοσίων συµβάσεων για ελεγκτι- κούς, δημοσιονομικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκο- πούς των φορολογικών ασφαλιστικών, δικαστικών και εἰ- σαγγελικών αρχών, καθώς, και µε τα πληροφοριακά συ- στήµατα της Ένωσης και άλλων κρατών-μελών.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ρυθμίζονται, για τις συμβάσεις προµηθει- ών και υπηρεσιών, τα τεχνικά ζητήµατα που αφορούν: α) τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗΔΗΣ, τη δοµή και το περιεχόμενό της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 39/9/ 2011 και του ΠΗΔ, τη διαβάθµιση των χρη- στών, τον τρόπο πρόσβασης και µελέτης των εγγράφων των διαγωνισμών και τη δηµιουργία και χορήγηση αντι- γράφων µε χρήση ΤΠΕ, τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα θέµατα και μεθόδους εγγραφής, αυθεντικοποίησης, την πολιτική ασφάλειας του δικτυακού τόπου και την εφαρµογή της κείµενης νο- µοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδοµένων των χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ, β) τον προσδιορισμό του περιεχοµένου, τῶν κανόνων και λεπτομερειών χρήσης των επιµέρους εργαλείων του Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 27 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΣΗΔΗΣ, όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτημάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υποδειγµά- των, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας η- λεκτρονικής σύναψης των δημόσιων συµβάσεων, των η- λεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονικών πλειστηρια- σµών, των δυναμικών συστηµάτων αγορών, των ηλε- κτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωμών, Υ) τους όρους και τις προὐποθέσεις για την υποβολή, τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων µέσω του Ε- ΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόμενό τους, τον προσδιο- ρισµό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και τον υπο- λογισμό των προθεσμµιών, τεκμήρια γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόμενο οικονο- µικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη πρό- σβασης σε έγγραφα µέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και χορήγη- σης αντιγράφων, ὅ) τον καθορισμό και την εφαρµογή µέτρων εκπαίδευ- σης των χρηστών, µέσω σχετικών προγραμμάτων και σε- µιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ήἤ µε τη σύνταξη κωδίκων πρακτικής και ε) τους όρους και προὐποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προ- στασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανά- πτυξης και Τουρισμού.

6. Στις συμβάσεις της παρ. 1 επιβάλλεται κράτηση Ἄ- Ψους 0,Ό236 υπἐρ του Δημοσίου, Π οποία υπολογίζεται ε- πί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατεί- ται σε κάθε πληρωμή απὀ την αναθέτουσα αρχή στο ό- γοµα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημο- σίων Συμβάσεων και Προμηθειών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονοµικών ρυθμίζονται θέµατα σχετικά µε το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ὡς άνω χρη- µατικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.

7. Στο Ε.Σ.Η.Δ.ΙΙ.Σ. τηρείται Εθνικό Μητρώο Οικονοµι- κών Φορέων Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Ύπηρε- σιών. Άρθρο 37 Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 22 παρ. 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 1, Το επίπεδο ασφαλείας του Ε.Σ.Η.Λ.Η.Σ. πρέπει να είναι ανάλογο προς τους κινδύνους.

2. Στα εργαλεία και τις συσκευές για την ηλεκτρονική διαβίβαση και παραλαβή προσφορών, καθώς καὶ για την ηλεκτρονική παραλαβή αιτήσεων συµµετοχής πρέπει: α) να είναι διαθέσιµες στους ενδιαφεροµένους οι πλη- ροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές για την ηλεκτρο- νική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής, συ- μπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης και της Χρο- νοσήµανσης, β) να απαιτούνται προηγμένες ηλεκτρονικές υπογρα- φές, όπως ορίζονται στο π.δ. 1950/2001 (Α΄ 125). Οι ανα- θέτουσες αρχές πρέπει να αποδέχονται τις προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές που υποστηρίζονται από ανα- γνωρισμένο πιστοποιητικό, λαμβάνοντας υπόψη αν τα πιστοποιητικά χορηγούνται απὀ ἑναν πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/ 767/ΕΚτης Επιτροπής, ανεξάρτητα από το αν έχουν ὅη- μιουργηθεί µε ή χωρίς ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπο- γραφών, µε την επιφύλαξη της σωμµόρφωσης µετις ακό- λουθες προὐποθέσεις: αα) οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να καθορίζουν τον απαιτούμενο µορφότυπο προηγμένων υπογραφών, βά- σει των μορφοτύπων τιου έχουν θεσπιστεί µε την Από- φαση 2011/130/ΕΕ της Επιτροπής και να θέτουν σε ε- Φαρμογή τα αναγκαία µέτρα ώστε να είναι σεθέση να ε- πεξεργαστούν τεχνικά τους εν λόγω µορφότυπους΄’ ὁ- ταν χρησιµοποιείται διαφορετικός µορφότυπος ηλεκτρο- νικής υπογραφής, τότε η ηλεκτρονική υπογραφή ή ο ΦοΟ- ρέας του ηλεκτρονικού εγγράφου περιλαμβάνει πληρο- Φορίες σχετικά µε τις ισχύουσες δυνατότητες επικύρω- σης, υπὀ την ευθύνη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοι- νωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Οι δυνατότητες επικύ- ρώσης επιτρέπουν στην αναθέτουσα αρχή να επικυρώ- γει,σε σύγχρονη σύνδεση, δωρεάν και κατά τρόπο κατα- νοητό για άτοµα µε διαφορετική µητρική γλώσσα, την η- λεκτρονική υπογραφή που έχει παραληφθεί, ως προηγ- µένη ηλεκτρονική υπογραφή, υποστηριζόμενη απὀ ανα- γνωρισμένο πιστοποιητικό. Η ΕΕΤΤΚοινοποιείτις πληροφορίες σχετικά µε τον πά- ῥοχο των υπηρεσιών επικύρωσης στην Επιτροπή. ββ) σε περίπτωση προσφορών που υπογράφονται µε την υποστήριξη αναγνωρισμένου πιστοποιητικούπουπε- ριλαμβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης, οι αναθέτου- σες αρχές δεν πρέπει να εφαρμόζουν πρόσθετες απαι- τήσεις που ενδέχεται να εμποδίσουν τη χρήση των εν λόγω υπογραφών απὀ τους προσφέροντες. Για τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης και υπογρά- Φονται απὀ αρμόδια αρχή κράτους - μέλους ή άλλο Φο- ρέα έκδοσης, η αρμόδια αρχή ή φορέας έκδοσης µπορεί να καθορίζει τον απαιτούμενο μορφότυπο προηγμένων υπογραφών, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της Απόφασης 204 1/130/ΕΕ. Επίσης, θέτει σε εφαρµογή τα µέτρα που είναι αναγκαία ώστε να είναι σε θέση να επεξεργαστεί τεχνικά τους µορφότυπους αυ- τούς, συμπεριλαμβάνοντας στο σχετικό έγγραφο τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επεξεργασία της υπογραφής. Τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνουν στην ηλε- κτρονική υπογραφή ή στο φορέα του ηλεκτρονικού εΥγ- γράφου πληροφαρίες σχετικά µε τις υφιστάμενες δυνα- τότητες επικύρωσης που επιτρέπουν την επικύρωση της παραλαμβανόμενης ηλεκτρονικής υπογραφής σε σύγ- χρονη σύνδεση, δωρεάν και κατά τρόπο κατανοητό για τα άτοµα µε διαφορετική µητρική γλώσσα.

9. Οι υπηρεσίες χρονοσήµανσης παρέχονται, σύμφῶ- να µε τις διατάξεις της ΥΑΠΠ/Φ.40.4/163/2013 (Β΄ 401) α- πόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από τρίτους, εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς, πιστοποιηµένους απὀ τις αντί- στοιχες αρμόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρε- σιών και διασυνδεδεµένους µε τον εθνικό χρόνο. Η πα- ροχή των υπηρεσιών χρονοσήµανσης αποδεικνύεται µε σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των υπηρεσιών αυτών των φορέων προς το χρήστη, η οποία διαβιβάζε- ται στο χρήστη µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, µε κρυπτογραφηµέ- νο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου µε βέβαιη 7855 <!-- page 28 --> 7856 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ χρονολογία. Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή ή στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Κατα- γαλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του- ρισμού η παρέμβαση στη διαδικασία Χρονοσήµανσης, ό- πως περιγράφεται ανωτέρω.

4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει άµεσα όλα τα απαι- τούµενα µέτρα κυρίως για την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής, όπως ιδίως η μετάθεση της κατα- ληκτικής ημερομηνίας και η σχετική δημοσίευσή της, Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανά- πτιξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και, στη συνέχεια, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, η αναθέ- τουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού. δ. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωμα χρήσης του ΕΣΗ- ΔΗΣ, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που απαιτούνται, σύµφωνα µε την απόφαση της παραγρά- φου 6.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, προσδιορίζεται το επίπεδο ασφαλείας που απαιτείται για τη χρήση του Ε.Σ.Η.Λ.Η.Σ. στα διάφο- ρα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συµβάσε- ων και των λοιπών εφαρμογών του συστήµατος αυτού. Άρθρο 98 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συµθάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)

1. Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συµβά- σεών («ΚΗΜΔΗΣ»), που συστάθηκε µε το άρθρο 11 του ν. 4013/2014 στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή], έχει ως σκοπό τη συλλογή, την επεξεργα- σία και τη δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά µε τις συμβάσεις του παρόντος Βιβλίου, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, προφορικώς ή µε ηλεκτρονικά µέσα απὀ ανα- θέτουσες αρχές και ΚΑΑ, εκτιµώμενης αξίας ίσης ἡ ανώ- τερης του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ (άνευ ΦΠΑ) και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δι- οικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του καθ᾽ ύλην συναρµόδιου Υπουργού μπορούν να ορίζονται ειδικότερα οι συμβάσεις που εξαι- ρούνται από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου.

2. Η λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 24/2/1997 (Α΄ 50) και των άρθρων 21 και 257. Η πρόσβαση στα στοιχεία του ΚΗΜΛΗΣ πραγματοποιείται µε την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία του ατόμου απὀ την επεξεργασία ευαί- σθητων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και τῶν κρα- τικώὠν απορρήτων που προβλέπονται στην κείµενη νοµο- θεσία, των κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιο- κτησίας, καθώς και του εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις. 3, Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται από τις αναθέτουσες αρχές και τις ΚΑΑ όλα τα ηλεκτρονικά στοιχεία των ακό- λουθων σταδίων για τις συμβάσεις της παραγράφου 1: α) των πρωτογενών και των εγκεκριμένων αιτημάτων, δηλαδή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ή/και των αποφάσεων αρµοδίου οργάνου για τη δέσμευση πί- στωσης, Β) της προκήρυξης και της διακήρυξης, Υ) της απόφασης ανάθεσης ή κατακύρωσης, ὅ) του συμφωνητικού και ε) κάθε εντολής πληρωμής. ᾱ. Η καταχώριση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, του- λάχιστον τα ακόλουθα επιµέρους στοιχεία: ᾳ) τον προὐπολογισμό, β) τον Αριθμό Ανάληψης Ὑποχρέωσης, εφόσον η ὅα- πάνη υπάγεται στις διατάξεις του π.δ. 1193/2010 (Α΄ 94), Υ) τον κωδικό των αγαθών ή υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (Οοπππιοπ Β/ουυγεππεπί Ννοσβρυατγ - ΟΡΝ) του άρθρου 23, δ) το είδος της σύμβασης, δηλαδή προμήθεια, υπηρε- σία, έργο, µελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επιστηµονι- κἡ υπηρεσία, 8) τη γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Όνοματο- λογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Νοπιεποιαίωτε οἱ ἴεήοπίαἱ ωπίϊς {οι φἰαϊἰσίίος - ΝυΤΟ5) του τόπου εκτόλεσης, στ) την επωνυμία του οικονομικού φορέα, Ὁ τον ΑΦΜ του οικονομικού φορέα, η) την αξία της σύμβασης, ϐ) τη χώρα καταγωγής/ εγκατάστασης του οικονομµι- κού φορέα στον οποίον ανατέθηκε η σύµβαση, !) τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης και σε περίπτωση ανταγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγμάτευση, αντα- χγωνιστικού διαλόγου και διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούµενη δημοσίευση τις ειδικότερες περι- στάσεις εκ των οριζόµενων στα άρθρα 26, 95, 266 και 267 που δικαιολογούν τη χρήση τῶν διαδικασιών αυτών. Όσα από τα παραπάνω στοιχεία και έγγραφα αποτε- λούν αντικείµενο ανάρτησης στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥ- ΓΕΙΑ», σύµφωνα µε το ν. 3861/2010 (Α΄ 112), όπως ισχύ- ει, ὃεν καταχωρίζονται πρωτογενώς στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αλλά αντλούνται αυτόματα από το ΚΗΜ- ΔΗΣ. Ρ. Για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία των πα- ραγράφων 3 και 4, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που ο- ρίζεται απὀ την απόφαση της παρ. 6, που αφορούν στις ένοπλες δυνάμεις, καταχωρίζονται σε διαβαθµισµένο πληροφοριακό σύστημα, µε την επιφύλαξη της τήρησης των κανονισμών ασφάλειας του Υπουργείου Εθνικής Ἀ- μυνας. Για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία των παρα- γράφων ἃ και 4, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που ορί- ζεται απὀ την υπουργική απόφαση της παρ. 6, που αφο- ρούν στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), κατα- χωρίζονται σε διαβαθµισµένο πληροφοριακό σύστημα, με την επιφύλαξη της τήρησης των κανονισμών ασφά- λεθιας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα- συγκρότησης. Για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία των παρα- γράφων ὁ και 4, καθώς και κάθε ἀλλο στοιχείο που ορί- ζεται από την υπουργική απόφαση της παρ. 6, που αφο- ρούν σε συμβάσεις που συνάπτονται από τις Ὑπηρεσίες του Ὑπουργείου Εξωτερικών και χαρακτηρίζονται ως ᾱα- πόρρητες ή η σύναψη και εκτέλεσή τους πρέπει να συ- νοδεύονται απὀ ιδιαίτερα µέτρα ασφαλείας καταχωρίζο- Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 29 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ νται σε διαβαθµισµένο πληροφοριακό σύστημα, µε την επιφύλαξη της τήρησης των κανονισμών ασφάλειας του Υπουργείου Εξωτερικών. Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι- σμού, ρυθμίζονται ο τρόπος υποβολής των στοιχείων, η πρόσβαση σε αυτά, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτη- μα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οι- κονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του καθ΄ ύλην αρµόδιου Υπουργού στις περιπτώσεις της παρ. 9, ρυθµί- ζονται ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ΚΗΜΔΗΣ, το δικτυακό τόπο τἠρησής του, τη δοµή, το περιεχόµενο και την πρόσβαση σε αυτό, και τα επίπεδα διαβάθμισης, τη διαδικασία έκδοσης κωδι- κών ηλεκτρονικής καταχώρισης, τα κατά περίπτωση κα- ταχωριζόµενα στοιχεία, Το χρόνο καταχώρισης αυωτών, τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώρι- ση και τα αρμόδια ὀργανα γιατον έλεγχοτης προσήκου- σας τἠρησής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με όμοια απόφαση μπορούν να καθορίζονται ειδικότερα ζη- τήµατα που αφορούν στον καθορισμό του τρόπου, του χρόνου και των επιµέρους διαδικασιών καταχώρισης των στοιχείων των εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), και του παρόντος άρθρου, δημοσίων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου. 7, Οι πράξεις που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ ισχύ- ουν απὀ την καταχώριση τους σε αυτό, µε την επιφύλα- ξη του άρθρου 66 και 296. Οι ρυθμίσεις του προηγούµε- νου εδαφίου δεν θίγουν τις σχετικές δικονοµικές ρυθµί- σεις ως προς την άσκηση ενδίκων µέσων και βοηθηµά- των, οὐὖτε τις ρυθμίσεις των άρθρων ὦ4ρδ έως 374 ως προς την άσκηση των προσφυγών. Αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των στοιχείων (μεταδιδομένων) που καταχωρί- στηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ και του κειµένου της πράξης που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΙΣ, κατισχύει το κείµενο της πρά- ξης. Αν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειµένου της πρά- ξης που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και του κειµένου του πρωτοτύπου εγγράφου της πράξης κατισχύει το κείµενο του πρωτοτύπου εγγράφου της πράξης. Με ευθύνη του προσώπου ή του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στα στοιχεία καταχώρισης (μεταδεδομένα) ή στο κείµενο που έχει α- ναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

8. Η έκδοση ξεχωριστών Αριθµών Διαδικτυακής Ανάρ- τησης Μητρώου (ΑΔΑΝ) αφορά σε όλα τα έγγραφα που θα καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ και µε βάση αυτούς θα συνδέονται οι σχετικές µεταξύ τους αντίστοιχες πρά- ξεις. Η καταχώριση δημοσίων συµβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και η αναφορά του ΑΔΑΜ, αποτελούν στοιχεία της κανονικότητας της δαπάνης, µε την έννοια ὅτι η ὑ- παρξη αριθμού ΑΔΑΜ εξοµοιώνεται µε δικαιολογητικό που απαιτείται και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. Δ2ΤΟ/2014. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑΜ για την αυτε- πάγγελτη αναζήτηση των πράξεων που καταχωρίζονται τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούµε- νων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων του Δημοσίου.

9. Η δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντι- καθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακη- ρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κι- βερνήσεως, υπό την επιφύλαξη της παρ. δ του άρθρου 3706.

10. Με κοινή απόφαση των Ὑπουργών Οικονοµικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του κατά περί- πτωση αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δύνανται να ρυθμίζονται θέµατα που αφο- ρούν τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητατου ΚΗΜ- ΔΗΣ µε το Μητρώο Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρί- ου του Κράτους, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύ- στηµα παρακολούθησης συγχρηματοδοτούµενων έρ- γων, καθώς και µε κάθε άλλο πληροφοριακό σύστηµα που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση από τις υπηρεσίες του Δημοσίου των δημοσίων συµβάσεων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς, στατιστικούς και λοι- πούς σκοπούς. ΕΝΟΤΗΤΑ ὃ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Άρθρο 39 Συμφωνίες-πλαίσιο (άρθρο 33 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1.Οι αναθέτουµσες αρχές δύνανται να συνάπτουν συµ- φωνίες-πλαίσιο κατά την έννοια της περίπτωσης 10 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 εφόσον εφαρμόζουν τις διατάξεις που προβλέπονται στο παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221). Η διάρκεια µιας συµφωνίας-πλαίσιο δεν υπερ- βαίνει τα τέσσερα έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, δεόντως δικαιολογηµένων, ιδίως λόγω του αντικειµένου της συμφωνίας-πλαίσιο.

2. Οι συμφωνίες -- πλαίσιο οι οποίες συνάπτονται για χρονικό διάστηµα μικρότερο των τεσσάρων ετών µπορεί να παραταθούν χωρίς όµως αυτές να υπερβούν το ανώ- τατο διάστηµα των τεσσάρων ετών του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον υπάρχει η σχετική πρόβλεψη παρατά- σεως στα έγγραφα της σύμβασης. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιµέρους συµβάσεων, που συνάπτονται εντὀὸς του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας --πλαίσιο, µπορεί να υπερβαίνουν το χρόνο λήξης της συμφωνίας- πλαίσιο.

3. Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπο- νται στην παρούσα παράγραφο, καθώς και στις παρ. 4 και 9. Οι διαδικασίες αυτές μπορούν να εφαρμόζονται µόνο μεταξύ των αναθετουσών αρχών που ορίζονται µε σαφήνεια για το σκοπό αυτόν στην προκήρυξη διαγωνι- σμού ή την πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και των οικονοµικών φορέων που εἶναι συμβαλλόμενα µέρη της συµφωνίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί. Οι συμβά- σεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο δεν μπορούν σε καµία περίπτωση να συνεπάγονται ουσιώδεις τροπο- ποιήσεις στους όρους της σωµφωνίας-πλαίσιο, ιδίως στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 4.

4. Όταν συνάπτεται σιµφωνία-πλαίσιο µε ένα µόνο οι- κονοµικό φορέα, οἱ συμβάσεις που βασίζονται σε αὐτή τη συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται, σύµφωνα µε τους ὁ- ρους της συμφωνίας-πλαίσιο. Για την ανάθεση των συµ- βάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να δια- βουλεύονται γραπτώς µε τον οικονομικό φορέα που! εἰί- 7857 <!-- page 30 --> 7858 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ναι συμβαλλόμενο µέρος στη συμφωνία-πλαίσιο, ζητώ- ντας του, εάν χρειάζεται, να συμπληρώσει την προσφο- ράτου.

5. Όταν συνάπτεται συμφωνία-πλαίσιο µε περισσότε- ρους του ενός οικονομικούς Φορείς, Π εν λόγω συµφω- νία-πλαίσιο εκτελείται µε έναν απὀ τους κατωτέρω τρό- πους: α), σύµφωνα µε τους όρους και τις προὐποθέσεις της συµφωνίας-πλαίσιο, χωρίς προκήριωξη νέου διαγωνι- σμού, εφόσον αναφέρονται όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή τῶν σχετικών έργων, υπηρεσιών και προµηθει- ών, και οι αντικειμενικές προὐποθέσεις για τον προσδιο- ρισµό του συµβαλλόμενου στη συμφωνία-πλαίσιο οἰκο- νομικού φορέα που θα τις εκτελέσει οι εν λόγω όροι α- ναγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης για τη συµμφω- νία-πλαίσιο, β) όταν στη συμφωνία-πλαίσιο αναφέρονται όλοι οι ὁ- ροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπη- ρεσιών και αγαθών, εν µέρει χωρίς προκήρυξη νέου ὅια- γωνισμού, σύμφωνα µε την περίπτωση α΄, και εν μέρει µε την προκήρυξη νέου διαγωνισμού μεταξύ των οικονο- µικών φορέων που είναι συµβαλλόμενα µέρη της συµ- Φφωνίας-πλαίσιο, σύµφωνα µε την περίπτωση Υ΄, εφόσον προβλέπεται τέτοια δυνατότητα από τις αναθέτουσες αρχές στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία- πλαίσιο. Η επιλογή αν συγκεκριµένα έργα, αγαθά ἡ υπη- ρεσίες αγοράζονται κατόπιν προκήρυξης νέου διαγωνι- σμού ή άµεσα, σύμφωνα µε τους όρους που ορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο, γίνεται µε αντικειμενικά κριτή- ρια, τα οποία ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο. Τα έγγραφα της σύμβασης προσ- διορίζουν επίσης τους όρους του νέου διαγωνισμού. Οι δυνατότητες που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται επίσης σε οποια- δήποτε τµήµα µιας συμφωνίας-πλαίσιο για την οποία έ- χουν τεθεί όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και αγαθών, ανεξαρτήτως αν έχουν τεθεί όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και αγαθών για τα λοιπά τμήματα, Υ) αν στη συμφωνία-πλαίσιο ὃεν έχουν καθορισθεί ό- λοι οι όροι που διέτιουν την παροχή έργων, υπηρεσιών και αγαθών, µε νέο διαγωνισμό μεταξύ των οικονοµικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα µέρη της συμφωνίας- πλαίσιο.

6. Οι διαγωνισμοί που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 5 βασίζονται στους ἴδιους ό- ρους µε αυτούς που ίσχυαν για την ανάθεση της συμφω- νίας-πλαίσιο, και, όπου κριθεί απαραίτητο, σε ακριβέστε- ρα διατυπωµένους όρους και, όπου ενδείκνυται, σε ἀλ- λους όρους που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβα- σης για τη συμφωνία-πλαίσιο, σύµφωνα µε την ακόλου- θη διαδικασία: α) για κάθε σύµβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι α- ναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται γραπτώς µε τους οι- κονομικούς Φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν τη σύμβαση, β) οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή προθεσµία για την υποβολή προσφορών για κάθε συγκεκριμένη σύμβαση, λαμβανομµένων υπόψη παραμέτρων όπως η πολυπλοκότητα του αντικειμένου της σύμβασης και ο ᾱ- παραίτητος χρόνος για την αποστολή των προσφορών, Υ) οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και δεν ανοί- γονται έως τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας α- πάντησης, δ) οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν κάθε σύµβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφο- ρά, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθοριστεί στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο.

7. Όταν το αντικείµενο της συμφωνίας - πλαίσιο µεπε- ρισοότερους οικονομικούς φορείς υποδιαιρείται σε πε- ρισσότερα τµήµατα, καλούνται σε διαβούλευση µόνο οι οικονομικοί φορείς των τμημάτων που ανταποκρίνονται στο εκάστοτε αντικείµενο της εκτελεστικής σύμβασης.

8. Στην περίπτωση των συμφωνιών --πλαίσιο µε περισ- σότερους οικονομικούς Φορείς, στο πλαίσιο των διαγω- νισµών που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄και Υ΄της παραγράφου 5: α) κατά την υποβολή των προσφορών, εφαρµόζεται α- ναλόγως το άρθρο 79, προκειµένου οι οικονομικοί Φφο- ρεἰίς να αποδείξουν ότι εξακολουθούν να πληρούν τις σχετικές προὐποθέσεις, όπως έχουν καθοριστεί στα έγ- γραφα της σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο, β) πριν απὀ την ανάθεση κάθε σύμβασης, η αναθέτου- σα αρχή απαιτεί απὀ τον/τους προσφέροντα/ες στον/στους οποίους έχει αποφασίσει να αναθέσει τη σύμβαση να υποβάλειίουν ενημερωμένα σχετικά δικαιο- λογητικἀ, σύμφωνα µε τα άρθρα 79 και 80, και κατά περί- πτωση, το άρθρο 82. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το ἀρ- θρο 79.

9. Οι συμφωνίες -- πλαίσιο και οι εκτελεστικές αυτών συμβάσεις αποστέλλονται για προληπτικό έλεγχο στο ξΕ- λεγκτικό Συνέδριο, κατά τις οικείες διατάξεις.

10. Ειδικά, για δημόσιες συμβάσεις μελετών και παρο- χἠς τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονκών υπηρε- σιών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συµφωνίες-πλαίσιο, σύµφωνα µε τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, µετά απὀ σύμφωνη γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συμβουλίου, όταν πρόκειται να παραχθεί σύνο- λο όμοιων μελετών ή ὡς άνω υπηρεσιών, για τις οποίες δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων στοιχεία, όπως ιδίως ο ακριβής προσδιορισμός των επί µέρους συμβάσεων, οι χρόνοι έναρξης και λήξης εκπόνησης των επί µέρους µε- λετών ἡ παροχής τεχνικών υπηρεσιών, όπως και οι ακρι- βείς χώροι στους οποίους θᾳ εκτελεσθούν οι συμβάσεις, µπορούν όµως να καθορισθούν οι τιµές και ενδεχομένως οἱ ποσότητες αυτών. Οι συμφωνίες - πλαίσιο συνάπτο- νται ιδίως για την εκτέλεση εργασιών υποστηρικτικών μελετών. Η µέγιστη αξία των συμφωνιών - πλαίσιο που συνάπτονται κατ’ έτος απαγορεύεται να υπερβαίνει σε ποσοστό το είκοσι τοις εκατό (2056) των εγκεκριμένων ετήσιων πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής γιατις συµ- βάσεις της παρούσας παραγράφου, µε εκτίµηση τετραε- τίας. Στον περιορισμό αυτό δεν υπόκεινται οι συμφωνίες -πλαίσιο που συνάπτονται για την προετοιµασία του Φα- κέλου Δημόσιας Σύμβασης, κατά το άρθρο 45. Άρθρο 40 Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν: α) να αποκτούν αγαθά και/ή υπηρεσίες από µία ΚΑΑ που προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και β) να αποκτούν έργα, αγαθά και υπηρεσίες χρησιµο- <!-- page 31 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7859 ποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται απὀ µία ΚΑΑ, δυ- ναµικά συστήµατα αγορών που διαχειρίζεται µία ΚΑΑή, στο βαθµό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39, συμφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται από µία ΚΑΑ, η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υπο- περίπτωσης β΄ της περίπτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2. Όταν ἑνα δυναμικό σύστηµα αγορών το οποίο διαχει- ρίζεται µια ΚΑΑ µπορεί να χρησιµοποιείται απὀ άλλες α- ναθέτουσες αρχές, αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού µε την οποία εισάγεται το σύστημα. 2, Μια αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα ὁ έως 251) ὁ- ταν: α) αποκτά αγαθά ή υπηρεσίες απὀ µία ΚΑΑ που προ- σφέρει τη ὁραστηριότητα της υποπερίπτωσή α΄ της περί- πτωσης 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή/και β) αποκτά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από την ΚΑΑ, δυναμικά συ- στήµατα αγορών που διαχειρίζεται η ΚΑΑ ή , στο βαθµό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του ἁρ- θρου 39, συµφωνία-πλαίσιο που συνάπτεται απὀ την ΚΑΑ η οποία προσφέρει τη δραστηριότητα της υποπερί- πτωσης β΄ της περίπτὠωσης 15 της παραγράφου {του άρθρου 2. Ωστόσο, η εν λόγω αναθέτουσα αρχή φέρει την ευθύ- νη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάµει του παρόντος Βιβλίου όσον αφορά τα µέρη που διεξάγονται από την ἴδια, όπως: α) η ανάθεση µιας σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συστήµατος αγορών το οποίο διαχειρίζεται µία ΚΑΑ, β) η διεξαγωγή νέου διαγωνισμού βάσει της συμφω- νίας - πλαίσιο που έχει συναφθεί από µία ΚΑΑ, Υ) ο προσδιορισμός του συμβαλλόμενου στη συµφω- νία-πλαίσιο οικονομικού φορέα, δυνάμει τῶν περιπτώσε- ων α΄ ἠβ΄της παραγράφου 5 του άρθρου 39, ο οποίος θα εκτελέσει ένα συγκεκριµένο καθήκον εντός της συμφω- νίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί από µία ΚΑΑ.

3. Όλες οι διαδικασίες σύναψης συµβάσεων που διε- ξάγονται απὀ µία ΚΑΑ, διενεργούνται µέσω του ΕΣΗ- ΔΗΣ, σύμφωνα µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 22, 96 και 37.

4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, χωρίς να εφαρµό- ζουν τις διαδικασίες του παρόντος Βιβλίου να αναθέ- τουν µία δηµόσια σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών κεντρικών ὁραστηριοτήτων αγορών σε µία ΚΑΑ. Αυτές οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την παροχή επικουρικών ὁραστηριοτή- των αγορών. Άρθρο 41 Ειδικές ρυθµίσεις σχετικά µε τις κεντρικές ὁραστηριότητες αγορών και τον προγραμματισμό δηµοσίων συµθάσεων

1. Λειτουργούν ὡς ΕΚΑΑ, υπό την έννοια της περίπτω- σης 19 της παραγράφου Ἰ του άρθρου 2: α) Η Γενική Γραμματεία Ὑποδομών (ΓΓΥ) του Υπουρ- γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για ὀημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, β) η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προ- μηθειών (ΓΔΔΣ και ΠΠ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕ και ΠΚ) του Υπουργεί- ου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης Υ΄ και Υ) η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) του Υπουρ- γείου Υγείας για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ιατρο- τεχνολογικών, αγειονοµικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που προϊΐσταται της ΕΚΑΑ και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, δύνα- νται να καθορίζονται ΚΑΑ, µε αρμοδιότητα την παροχή κεντρικών ὁραστηριοτήτων αγορών εἶτε σε επίπεδο δια- Φφορετικών κατηγοριών φορέων του δημόσιου τοµέα, εἷ- τε βάσει τοµέα ἤ κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγρα- φικές ενότητες της χώρας είτε µε συνδυασμένη εφαρ- µογή των κριτηρίων αυτών. Με όµοια απόφαση καθορίζο- νται ειδικότερα θέµατα, αντίστοιχα µε αυτά των παρα- γράφων 3 και 4, για την παροχή συγκεντρωτικών ὅρα- στηριοτήτων αγορών από ΙΚΑΑ, για τους τοµείς και ανα- θέτουσες αρχές ευθύνης τους, κατά τις κείµενες διατά- ξεις.

3. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της Ε- ΚΑΑ καθορίζονται ειδικότερα θέµατα, που αφορούν την παροχή κεντρικών και επικουρικών ὁραστηριοτήτων ᾱ- γορών απὀ την εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ και ιδίῶς: ϱ) οι όροι για την οµαδοποίηση και υπαγωγή συµβάσε- ων στην εκάστοτε αρμόδια ΕΚΑΑ, Β) οι κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών, που θα αποτελέσουν αντικείµενο ομαδοποίησης σε εθνικό ή πε- ριφερειακόὀ ή τοπικό επίπεδο και για τα οποία οι αναθέ- τουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στις ΕΚΑΑ, Υ) οι κατηγορίες συµβάσεων που εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ και ὅ) κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή τῶν ανωτέρω. 4, Με απόφαση τοι Ὑπουργού που προΐσταται της Ε- ΚΑΑ, καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, σύµφωνα µε τις ρυθμίσεις της απόφασης της παραγράφου ὃ: α) οι κατ έτος συγκεκριμένες κατηγορίες συµβάσεων, συμφωνιών πλαίσιο και δυναμικών συστηµάτων αγορών που συνάπτονται υποχρεωτικά, απὀ τις ΕΚΑΑ, καθώς και οι αναθέτουσες αρχές γιατις οποίες προορίζονται, β) οικατ’ έτος επιµέρους συμβάσεις οι οποίες εξαιρού- νται απὀ την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ, πέραν των συµβά- σεῶν που έχουν ήδη εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα των ΕΚΑΑ δυνάμει της απόφασης της παραγράφου 5. Η απόφαση της παρούσας παραγράφου εκδίδεται ικα- τόπιν γνώμης: α) του Τεχνικού Συµβουλίου της ΕΚΑΑ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου {, για τα θόµατα αρμοδιότητας αυ- τῆς, β) της επιτροπής της παραγράφου 5 για τα θέµατα αρ- µοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης β΄ της παραγρά- φου 1 και Υ) της επιτροπής της παραγράφου 6 για τα θέµατα αρ- µοδιότητας της ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ΄ της παραγρά- φου Ί.

5. Συστήνονται: α) επιτροπή µε αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και γνωµών στην ΕΚΑΑ της περίπτωσης β΄ της παραγρά- Φου Ἰ αναφορικά µε τα θέµατα του παρόντος άρθρου, καθώς και της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 74 και β) επιτροπή µε αρμοδιότητα την παροχή συμβουλών και γνωµών στην ΕΚΑΑ της περίπτωσης γ΄ της παραγρά- Φου Ί αναφορικά µε τα θέµατα του παρόντος άρθρου. <!-- page 32 --> 7860 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ συγκροτούνται οι επιτροπές των περιπτώσεων α΄καιβ', αντίστοιχα, καθορίζεται ο αριθµός των µελών τους, οἱ ι- διότητές τους, τακτικών και αναπληρωµατικών, καθώς και η διάρκεια της θητείας τους και οτρόπος λειτουργίας τους.

6. Με απόφαση του Υπουργού που προΐσταται της Ε- ΚΑΑ ή του καθ΄ ύλην αρµόδιου Υπουργού ή αποφαινο- µένου οργάνου της ΚΑΑ, µπορεί να ανατίθεται στις ανα- θέτουσες αρχές η εκτέλεση συμβάσεων και συμφωνιών πλαίσιο, που όχουν συνάψει γι΄ αυτές οι ΕΚΑΑ ή ΚΑΑ, α- ντίστοιχα.

7. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να υποβάλ- λουν πίνακα προγραμματισμού για τις συμβάσεις αρµο- διότητάς τους στην αρμόδια ΕΚΑΑ. Η εν λόγω υποχρέω- ση δεν ισχύει για τις συμβάσεις που αφορούν, απαιτούν ἡ περιλαμβάνουν διαβαθµισµένες πληροφορίες. Με απὀό- φαση του Υπουργού που προΐσταται της ΕΚΑΑ, ρυθµίζο- νται ειδικότερα θέµατα της διαδικασίας προγραµµατι- σμού και υποβολής του πίνακα, όπως ιδίως: α) η δοµή, το περιεχόµενο, τα καταχωριζόµενα στοι- χεία, τα έτη προγραμματισμού και ο χρόνος υποβολής, τροποποίησης και συμπλήρωσης του πίνακα, β) οι κατά περίπτωση υπόχρεες και εξαιρούµενες αναθέτουσες αρ- χές, ὅ) οι προγραμματιζόµενες και εξαιρούµενες συµβά- σεις, ε) τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσή- κουσας τήρησης της υποχρέωσης προγραμματισμού, κα- θώς και στ) κάθε άλλο σχετικό θέµα.

8. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, όσον αφο- ρά τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται υποχρεωτικά σε κεντρικές ὁραστηριότητες αγορών από την ΕΚΑΑ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, εξαι- ρούνται οἱ δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρε- σιών που συνάπτουν οι κάτωθι φορείς: (α) οι ενοριακοί ναοί, οι εκκλησιαστικές σχολές, τα εκ- κλησιαστικά ιδρύματα, η Αποστολική Διακονία της Εκ- κλησίας της Ελλάδος και λοιποί εκκλησιαστικοί φορείς, (β) οι επαγγελματικοί σύλλογοι (δικηγορικοί, συµβο- λαιογραφικοί κ.Ἀπ.), (Υ) δηµόσια νομικά πρόσωπα που λειτουργούν µε τη µορφή ανώνυμης εταιρείας και οι μετοχές τους έχουν ει- σαχθεί στο Χρηματιστήριο, (δ) τα Επιμελητήρια. Άρθρο 42 Περιστασιακές από κοινού διαδικασίες σύναψης συµθάσεων (άρθρο 38 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Δύο ἡ περισσότερες αναθέτουσες αρχές μπορούν να συμφωνήσουν να διεξάγουν ορισμένες συγκεκριµέ- νες διαδικασίες σύναψης συµμβάσεών απὀ κοινού. Η συµ- Φφωνία συνάπτεται εγγράφως και καθορίζει τουλάχιστον τις ευθύνες των μερών, τον επιµερισµό των υποχρεώσε- ων στα µέρη και τις λεπτομέρειες σχετικά µε τις ανα- γκαίες δαπάνες και τις πιστώσεις των µερών.

2. Αν µια διαδικασία σύναψης σύμβασης διενεργείται εξ ολοκλήρου από κοινού εξ ονόματος και για λογαρια- σμό όλων των αναθετουσών αρχών, οι τελευταίες ευθύ- νονται αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσε- ων που προκύπτουν από το παρόν Βιβλίο (άρθρα 3 έως 221). Τούτο ισχύει και αν τη διαδικασία διαχειρίζεται µία αναθέτουσα αρχή, ενεργώντας τόσο για δικό της λογα- ριασμό όσο και για λογαριασμό των λοιπών αναθετου- σών αρχών. Εάν η διενέργεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης δεν πραγματοποιείται στο σύνολό της εξ ονόματος και για λογαριασμό των ενδιαφερόµενων αναθετουσών αρ- χών, οι τελευταίες ευθύνονται αλληλέγγυα µόνο για τα µέρη εκείνα που πραγματοποιούνται απὀ κοινού. Κάθε α- ναθότουσα αρχή φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, σύµφωνα µε το πα- ρόν Βιβλίο για τα µέρη που διεξάγει ιδίω ονόματι και για δικό της λογαριασμό. Άρθρο 43 Διαδικασίες σύναψης συµθάσεων µε αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη - µέλη (άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, αναθέτουσες αρ- χές από διαφορετικά κράτη - µέλη μπορούν να ενεργούν από κοινού για την ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων χρησι- µοποιώντας ένα από τα µέσα των παραγράφων 3 έως 9. Οι αναθέτουσες αρχές δεν χρησιμοποιούν τα µέσα των παραγράφων 3 έως 5 µε πρόθεση την αποφυγή της εφαρµογής διατάξεων αναγκαστικού δημοσίου δικαίου σύμφωνων µε το δίκαιο της Ένωσης στις οποίες υπόκει- ται το οικείο κράτος - µέλος.

2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν κεντρικές δραστηριότητες αγορών που προσφέρονται α- πό ΚΑΑ εγκατεστημένες σε άλλο κράτος - µέλος.

3. Η παροχή κεντρικών ὁραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ εγκατεστημένη σε άλλο κράτος - µέλος πραγµατο- ποιείται, σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις του κράτους - μέλους όπου είναι εγκατεστημένη η ΚΑΑ. Οι εθνικές διατάξεις του κράτους - µέλους όπου είναι εγκατεστημένη η ΚΑΑ εφαρμόζονται επίσης στα ακό- λουθα: α) στην ανάθεση σύμβασης στο πλαίσιο ενός δυναμι- κού συστήµατος αγορών, β) στη διεξαγωγή ενός νέου διαγωνισμού εντός µίας συμφωνίας-πλαίσιο, Υ) στον καθορισμό, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ ἡ β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 39, εκείνου του οικο- νομικού φορέα απὀ αυτούς που συμμετείχαν στη συμµ- Φωνία-πλαίσιο ο οποίος θα εκτελέσει ἕνα συγκεκριµένο καθήκον.

4. Αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη - µόλη μπορούν απὀ κοινού να αναθέτουν δημόσια σύμβαση, να συνάπτουν συμφωνία-πλαίσιο ἠ να λειτουργούν ένα δυ- ναµικό σύστηµα αγορών. Μπορούν επίσης, στον βαθµό που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του ἁρ- θρου 39, να αναθέτουν συμβάσεις βάσει της συμφωνίας- πλαίσιο ή του δυναμικού συστήµατος αγορών. Εκτός αν τα αναγκαία στοιχεία ρυθμίζονται απὀ διεθνή συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών µελών, οι συμµετέ- χουσες αναθέτουσες αρχές συνάπτουν συμφωνία όπου καθορίζονται; α) οι ευθύνες τῶν µερών και οι σχετικές εφαρμοστέες εθνικές διατάξεις, β) η εσωτερική οργάνωση της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, σωμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της διαδικασίας, του επιμερισμού των υπό ανάθεση ἐρ- γῶν, προμηθειών ή υπηρεσιών και της σύναψης των συµ- βάσεων. <!-- page 33 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Μια συμμµετέχουσα αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της ὀυνάμει του παρόντος Βιβλίου όταν α- γοράζει έργα, αγαθά ἡ υπηρεσίες απὀ την αναθέτουσα αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Για τον προσδιορισμό των ευθυνών και του εφαρµο- στέου εθνικού δικαίου, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να κατανέµουν συγκε- κριµένες ευθύνες µεταξύ τους και να ορίζουν τις σχετι- κές εφαρµοστέες διατάξεις οποιουδήποτε κράτους - µέ- λους στο οποίο είναι εγκατεστημένη τουλάχιστον µία α- πό τις συμμετέχουσες αρχές. Η κατανομή ευθυνών και το σχετικό εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης για τις από κοινού ανατιθέµενες δηµόσιες συμβάσεις. Β. Αν περισσότερες αναθέτουσες αρχές απὀ διαφορε- τικἁ κράτη - µέλη έχουν συστήσει έναν κοινό φορέα, σι- μπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών οµίλών εδαφικής συνεργασίας δυνάµει του Κανονισμού (ΕΙΚ) αριθμ. 1082/9006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ- βουλίου ἡ άλλων φορέων που ιδρύονται δυνάμει του δι- καίου της Ἑνωσης, οἱ συμμετέχουσες αναθέτουσες αρ- χές συμφωνούν, µέσω απόφασης του αρµόδιου οργάνου του κοινού φορέα, επί των εφαρµοστέων εθνικών κανό- νων περί διαδικασιών σύναψης συμβάσεων ενός από τα ακόλουθα κράτη-μέλη: α) των εθνικών διατάξεων του κράτους-µέλους όπου έχει την έδρα του ο κοινός φορέας’ β) των εθνικών διατάξεων του κράτους-µέλους όπου ασκεί τις δραστηριότητές του ο κοινός φορέας. Η συμφωνία που αναφέρεται στο πρὠτο εδάφιο µπο- ρεί είτε να εφαρµόζεται για αόριστο χρόνο, όταν καθορἰ- ζεται στη συστατική πράξη του κοινού φορέα είτε για ο- ρισµένο χρόνο, σε κάποια είδη συμβάσεων ή σε µία ή τε- ρισσότερες μεμονωμένες αναθέσεις συμβάσεων. ΤΜΗΜΑ ΙΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Άρθρο 44 Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δηµόσιες συµθάσεις έργων και μελετών

1. Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την ε- ποπτεία και την επίβλεψη δηµόσιας σύμβασης έργου ἡ μελέτης απαιτείται, η αρμόδια τεχνική υπηρεσία κάθε ᾱ- ναθέτουσας αρχής να διαθέτει ελάχιστη στελέχωσηπου περιλαμβάνει, ιδίως, τον ελάχιστο αριθµό προσωπικού της και τα προσόντα αυτών (ειδικότητες, εμπειρία κ.λ.π., σύµφωνα µε την απόφαση του επόµενου εδαφί- ου προκειµένου να µπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στα/στις προς ανάθεση ἐργα/μελέτες, ανάλογα µε την ε- κτιμώμµενη αξία, το είδος, την κατηγορία τους, το µέγε- θος και την πολυπλοκότητά τους. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ε- ντός έξι (6) µηνών απὀ τη δημοσίευση του παρόντος, κα- θορίζεται η Ελάχιστη στελέχωση κατά αριθµό, ειδικότη- τα, προσόντα των απασχολούµενων σε αυτή, καθώς επί- σης και οι ειδικότερες προδιαγραφές επάἀρκειάς της ανά- λογα µε την εκτιμώμενη αξία, το εἰδος, την κατηγορία, το µέγεθος και την πολυπλοκότητα των ἔργων ή των µε- λετών. 2, Σε περίπτωση που, η τεχνική υπηρεσία δεν πληροί τις προδιαγραφές επάρκειας, που προβλέπονται από την απόφαση της παρ. 1, θεωρείται υπηρεσία που δεν έχει τεχνική επάρκεια και η διεξαγωγή της διαδικασίας σύνα- ψης, η εποπτεία και Π επίβλεψη των δημοσίων συµβάσε- ὧν έργων ή μελετών αρμοδιότητας της, διενεργούνται, µε προγραμματική σύμβαση, από την τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος την αναθέτουσα αρχή φορέα ή της οι- κείας περιφέρειας ή απὀ άλλη τεχνική υπηρεσία φορέων του κεντρικού δημόσιου τοµέα. Στην εν λόγω προγραμµ- µατική σύμβαση ορίζονται τουλάχιστον: (α) το αντικείµε- νο της προγραμµατικής σύμβασης, το πρόγραµµα εκτέ- λεσης της µελέτης ἡ υπηρεσίας και η προρκτιμώμενη συ- νολική δαπάνη, (8) τα καθήκοντα που αναλαμβάνει πνέα τεχνική υπηρεσία, (Υ) ο τρόπος κάλυιµης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της προγραμµατικής σύμβασης ὅα- πανών της νέας τεχνικής υπηρεσίας και οι λεπτομέρειες της καταβολής τους, (δ) οι ποινικές ρήτρες και άλλες συ- νέπειες σε βάρος της νέας τεχνικής υπηρεσίας ποὺ επι- βάλλονται σε περίπτωση υπαίτιας πλημμελούς εκπλήρω- σης της εντολής, (Ε) οι όροι διαπίστωσης της εκπλήρω- σης των καθηκόντων της νέας τεχνικής υπηρεσίας και της λήξης της προγραµµατικής σύμβασης, (στ) ο τρόπος και οι ὁροι χρηµατοδότησης των συμβάσεων που θα ανα- θέτει η νέα τεχνική υπηρεσία, (ζ) οι όροι άσκησης του τε- χνικού, οικονομικού και λογιστικού ελέγχου του κυρίου του έργου κατά τις φάσεις εκπλήρωσης της σύμβασης και (η) οι πράξεις και ενέργειες της νέας τεχνικής υτη- ρεσίας πριν από τις οποίες απαιτείται η προηγούµενη ἑ- γκριση του κυρίου του έργου.

3. Η αναθέτουσα αρχή ευθύνεται έναντι του κυρίου του έργου για την καλή εκτέλεση τῶν καθηκόντων της και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον µε τον κύριο του έργου. Αν στην προγραμματική σύμβαση δεν ορίζεται διαφορετικά, εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδί- κως τον κύριο του έργου έναντι των τρίτων κατά την ε- νάσκηση των καθηκόντων της έως την λήξη της σύμβα- σης. Αποφαινόμενα όργανατης συγκεκριµένης κάθε φο- ρά προγραμµατικής σύμβασης είναι τα αρμόδια όργανα της νέας τεχνικής υπηρεσίας της αναθέτουσας αρχής. Άρθρο 45 Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δηµόσιος σύµθασης (άρθρα 83 παράγραφος 6 και 84 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές καταγράφουν την πρόοδο της διεξαγωγής όλων των διαδικασιών σύναψης δηµο- σίων συµβάσεων είτε πραγματοποιούνται µε ηλεκτρονι- κά µέσα είτε όχι.

2. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγρά- φου 1 η αναθέτουσα αρχή συντάσσει και σε ηλεκτρονική µορφή ειδικό «Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης».

3. Ο Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης συμπληρώνεται και επικαιροποιείται σε όλα τα επιµέρους στάδια σύναψης της σύμβασης και περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον: 7861 <!-- page 34 --> 7862 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ α) την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της σύμβασης, Β) τον προὐπολογισμό της σύμβασης και την τεκµη- ρίωσή του, Υ) στοιχεία της ὠριμότητας της σύμβασης κατά το άρ- θρο 49, 50, 51, 92, δ) την περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης, 9) τα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα µε το άρθρο 53, στ) όλα τα έγγραφα που είναι αναγκαία ώστε η αναθέ- τουσα αρχή να είναι σε θέση να αιτιολογεί τις αποφά- σεις που λαμβάνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συµβάσεων, όπως, ενδεικτικά: αα) για την επικοινωνία µε οικονομικούς Φορείς και τις υπηρεσιακές κρίσεις, ββ) για την προετοιµασία των εγγράφων της σύμβα- σης, ΥΥ) για τον διάλογο ή τη διαπραγμάτευση (εφόσον διε- ξήχθη), ὃδ) για την επιλογή του αναδόχου καιτην ανάθεση της σύμβασης. Ὁ) αντίγραφο της σύμβασης, εφόσον η αξία της ισού- ται ή είναι µεγαλύτερη από 1.000.000 ευρώ όταν πρόκει- ται για ὀημόσια σύµβαση προμηθειών ή υπηρεσιών ἡ 10.000.000 ευρώ όταν πρόκειται για δημόσια σύμβαση έργων.

4. Τα έγγραφα και στοιχεία των περιπτώσεων α΄ - στ΄ της προηγούμενης παραγράφου τηρούνται τουλάχιστον για περίοδο τριών ετών απὀ την παραλαβή του αντικει- µένου της σύμβασης.

9. Το αντίγραφο της περίπτωσης ζ΄ της προηγούμενης παραγράφου τηρείται τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

6. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονι- κών υπηρεσιών, ο «Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης» συ- γκροτείται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία της ανα- θέτουσας αρχής λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 44. Όλα τα στοιχεία του «Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης» κα- ταχωρίζονται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων οι οποίες τηρούνται στην Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Ὑποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, µε μέριμνα και ευθύνη της εκάστοτε αρμόδιας αναθέτουσας αρχής. Η παράβαση της υποχρέωσης της προηγούμενης παραγράφου συνιστά πειθαρχικό παρά- πτωµα των αρμόδιων οργάνων. Με απόφαση του Υπουρ- γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των ανωτέρω ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων, ο τρόπος τήρησης και καταχώρισης των στοιχείων στον «Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης», οἱ διαδι- κασίες και ενέργειες που απαιτούνται για την προετοι- µασία του διαγωνισμού από την αναθέτουσα αρχή ανά κατηγορία ή κατηγορίες έργων και μελετών, το ειδικότε- ρο περιεχόµενο του Φακέλου και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα σχετικά µε τα ανωτέρω.

7. Πέραν των οριζοµένων στις προηγούμενες παρα- γράφους, στις δημόσιες συμβάσεις έργων ο «Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης Έργου» περιέχει τους κάτωθι τρεις (9) υποφακέλους: Α) τον Υποφάκελο πριν από την ημερομηνία διεξαγωῶ- γής του διαγωνισμού, ο οποίος περιλαμβάνει κατ’ ελάχι- στον: Α.1) την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου και την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης, Α.2) τις απαιτήσεις επιτελεστικότητας (ρεΠοιπι8ηοθ τθαυΙτεππεηίς) του προς ανάθεση έργου, Α.3) την τεχνική περιγραφή του αντικειμένου του ἑρ- γου, Α.4) την έκθεση τεκμηρίωσης όλων των µέτρων προς αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων, Α.5) Τις περιλήψεις διακηρύξεων που θα δηµοσιευ- θούν, τη διακήρυξη του διαγωνισμού ή την πρόσκληση για κλειστές διαδικασίες, την Ειδική Συγγραφή Υποχρε- ώσεων και τη Γενική Συγγραφή Ὑποχρεώσεων και την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων εφόσον υπάρχουν, Α.6) την απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης, Α.7) στοιχεία για τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, Α.8) αρχαιολογικά ευρήματα και την έκθεση αρχαιολο- γικής τεκμηρίωσης όπου αυτή προβλέπεται, Α.9) στοιχεία για την ύπαρξη δικτύων κοινής ὠφελείας καιτην υποχρέωση ή µη, μετακίνησης ἡ μεταφοράς τους Α.10) αποφάσεις εγκεκριμένων μελετών µε πίνακα πε- ριεχοµένων εκάστης µελέτης, Α.11) περαιτέρω απαιτούμενες μελέτες ἡ έρευνες, Α.12) καταγραφή των κινδύνων και κατανοµή των προ- κυπτουσών διακινδυνεύσεων, Α.19) την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων όπου απαιτείται, Α.14) τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού, τις αποστο- λές των προκηρύξεων και τα αποδεικτικά των δημοσιεύ- σεων αυτών µετις επαναλήψεις τους, Α.19) την αλληλογραφία µε τους οικονομικούς φορείς που παρέλαβαν έγγραφα της σύμβασης, Β) τον Υποφάκελο της τεκμηρίωσης ανάθεσης του έρ- γου απὀ την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ἑ- ως την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύμβασης, ο οποίος περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: Β.1) τις αποφάσεις συγκρότησης των επιτροπών δια- γωνισμούῦ, Β.2) την αλληλογραφία µε τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οικονομικούς φορείς, Β.3) τα πρακτικά των διαγωνισμών, Β.4) υποβληθείσες ενστάσεις και τις επ’ αυτών αποφά- σεις, Β.95) τη σύμφωνη γνώµη της Αρχής όπου απαιτείται, Β.6) την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, υποβληθείσες προδικαστικές προσφυγές και τις επ’ αυτών αποφάσεις, Β.7) τις κοινοποιήσεις που προβλέπονται απὀ το νόµο στο στάδιο ανάθεσης, Ρ.8) την πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί µη ύ- παρξης κωλύματος για την υπογραφή της σύμβασης αν προβλέπεται απὀ τις κείµενες διατάξεις, Β.9) την τεκμηρίωση του ελέγχου των δικαιολογητι- κών συµµετοχής, Β.10) την πρόσκληση του αναδόχου για υπογραφή της σύμβασης, Β.11) το συμφωνητικό και τα παραρτήµατάτου,, Γ) τον Ὑποφάκελο του σταδίου εκτέλεσης της σύμβα- σης, ο οποίος περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: Γ,.ΊΈ) τις αποφάσεις ορισμού επιβλεπόντων και συγκρό- τησης επιτροπών, Γ.2) τις αποφάσεις έγκρισης χρονοδιαγράµµατος κα- τασκευής, οργανογράµµατος εργοταξίου και Προγράμ- µατος Ποιότητας Ἐργου,, Γ.9) πληροφοριακά στοιχεία για τη στελέχωση του ερ- γοταξίου και τους απασχολούµενους στη κατασκευή του έργου, καθώς και για τον διαθέσιμο εξοπλισμό του έρ- Υου, Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 35 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Γ.4) τις αποφάσεις έγκρισης παραλαβής φυσικού εδά- Φους, πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών και επιµετρήσεων, Γ.9) τις αποφάσεις έγκρισης των μελετών που εκπο- νούνται δια του αναδόχου, Γ.6) τις αποφάσεις έγκρισης των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών, Γ.7) τις αποφάσεις ἐγκρίσης διάθεσης συμπληρωματι- κών πιστώσεων, Γ.8) τις αποφάσεις έγκρισης παρατάσεων συμβατικών προθεσµιών και χρονοδιαγραµµάτων, Γ.9) τις ειδικές προσκλήσεις και διαταγές, τις οχλή- σεις, τα αιτήµατα αποζηµίωσης, τις ενστάσεις, τις Αιτή- σεις Θεραπείας καιτις αποφάσεις εκδίκασης αυτών, Γ.10) τις Γνωµοδοτήσεις του αρµόδιου Τεχνικού Συµ- βουλίου, Γ.11) τα αποτελέσµατα των ελέγχων των αρμόδιων ε- λεγκτικών φορέων, Γ.12) τις αποφάσεις τροποποιήσεων της σύμβασης και τους σχετικούς ελέγχους νοµιµότητας, Γ13) τις πιστοποιήσεις και τις εντολές πληρωμών µε τα βασικά στοιχεία πληρωμών ή τα άλλα ανταλλάγματα αν συντρέχει τέτοια περίπτωση Γ.14) τη βεβαίωση περάτωσης εργασιών, την τελική ε- πιµέτρηση και την απόφαση ἐγκρισής της, Γ.15) το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής και τις αποφάσεις ε- γκρίσεως τους, Γ.16) τα στοιχεία σχετικά µε την εξασφάλιση της απαι- τούµενης ή/και τελικώς αποκτηθείσας γης, Γ.17) τα στοιχεία σχετικά µε τις μετατοπίσεις και απιο- καταστάσεις των δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας

8. Πέραν των οριζοµένων στις παραγράφους Ἱ- 5, ὁ- σον αφορά τις δηµόσιες συμβάσεις μελετών και παρο- χής τεχνικών υπηρεσιών, ο «Φάκελος Δημόσιας Σύμβα- σης Μελέτης ή Τεχνικής Υπηρεσίας» περιέχει τους κά- τωθι τρεις (9) υποφακέλους: Α) τον Ὑποφάκελο πριν από την ημερομηνία διεξαγω- γής του διαγωνισμού, ο οποίος περιλαμβάνει κατ’ ελάχι- στον: Α.Ί) την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης σε σχέση και µε την προὐπολογιζόμενη συνολική δαπάνη που θα απαιτηθεί, Α.2) το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου. Το πε- ριεχόµενο του τεύχους αποτελείται κυρίως από την τε- χνική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης µε τα κύρια λειτουργικά του χαρακτηριστικά, αναφορά στα διαθέσιµα στοιχεία και προηγούμενες μελέτες που σχε- τίζονται µε την υπό ανάθεση µελέτη ή υπηρεσία, αναφο- ρά στις τοπικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες του ἑρ- γου και της ευρύτερης περιοχής, και ἰδίως στις υφιστά- µενες περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές και άλλες δε- σμεύσεις ως προς το σχεδιασμό του έργου, τις διαθέσι- µες υποστηρικτικές μελέτες (γεωλογικές, γεωτεχνικές κ.λπ.) που απαιτούνται για την προώθηση της µελέτης και ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου της σύμβα- σης, που κατά την εκτίµηση του κυρίου του έργου απαι- τούνται για την υλοποίηση του έργου και χρησιμοποιού- νται για τον υπολογισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών, Α.3) το πρόγραµµα εκπόνησης των απαιτούμενων µε- λετών και παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών για την ολοκλήρωση του αντικειμένου και το προτεινόμενο χρονοδιάγραµµα, Α.4) την προεκτιμµώμενη αμοιβή της σύμβασης και την τεκµηρίωσή της, σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 53, καθώς και την προεκτίµηση της δαπάνης κατασκευής του έργου, Α.9) την εξασφάλιση χρηµατοδότησης της σύμβασης, Α.Θ6) την τεκμηρίωση της επιλογής της προτεινόµενης διαδικασίας ανάθεσης (ανοικτή, κλειστή, ανταγωνιστικό διάλογο, διαδικασίες µε διαπραγμάτευση κ.λπ.). Α.ύ) την τεκμηρίωση της επιλογής των κριτηρίων ανά- θεσης, της βαρύτητας αυτών, του τρόπου σύνταξης και υποβολής των οικονοµικών προσφορών, της εφαρµογής του άρθρου 50 και του τρόπου αξιολόγησης τῶν προ- σφορών, Α.8) την προκήρυξη, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, και όσα άλλα έγγραφα παρέχει ἡ στα οποία παραπέμπει η ᾱ- ναθέτουσα αρχῆ µε σκοπό να περιγράψει ή να καθορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας, Α.9) κατά περίπτωση, αναφορά σε υποχρεώσεις σχετι- κά µε την φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις συνθήκες εργασίας οι οποίες εφαρμόζονται στις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση της σύμβα- σης, Α.10) την έκθεση τεκμηρίωσης όλων των µέτρων προς αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων, αν απαιτείται, Α.11) τη ὀημοσιοποίηση του διαγωνισμού, τις αποστο- λές των προκηρύξεων και τα αποδεικτικά των δηµοσιεύ- σεων αυτών, µε τις επαναλήψεις τους, Α.12) την αλληλογραφία µε τους οικονομικούς φορείς που παρέλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης Β }) τον Υποφάκελο της τεκμηρίωσης σύναψης της σύμβασης από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνι- σμού έως την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, ο οποίος περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: Β.1) τις αποφάσεις συγκρότησης των γνωμµοδοτικών οργάνων, Β.2) την αλληλογραφία µε τους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης οικονομικούς φορείς, Β.3) τα πρακτικά των γνωμοδοτικών οργάνων, Β.4) τις υποβληθείσες ενστάσεις και προδικαστικές προσφυγές, καθώς και τις αποφάσεις επ΄ αυτών, Β.5) τη σύμφωνη γνώµη της Αρχής, όπου απαιτείται, Β.6) την απόφαση έγκρισης/κατακύρωσης του αποτε- λέσματος της διαδικασίας, Β.7) τις αποφάσεις και κοινοποιήσεις που προβλέπο- νται στο στάδιο της ανάθεσης. Β.8) την πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί µη υ- πάρξεως κωλύµατος για την υπογραφή της σύμβασης, ὁ- που απαιτείται, Β.9) την τεκμηρίωση του ελέγχου των δικαιολογητι- κών, Β,10) την πρόσκληση του αναδόχου για την υπογραφή της σύμβασης, Β.11) το συμφωνητικό, Γ τον Ὑποφάκελο του σταδίου εκτέλεσης της σύμβα- σης, ο οποίος συμπληρώνεται µε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία έως την έγκριση του τελευταίου σταδίου της μελέτης και την οριστική παραλαβή της σύμ- βασης ή την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχἠς τεχνικών υπηρεσιών, ο οποίος περι- λαμβάνει κατ’ ελάχιστον: Γ.1) τις αποφάσεις ορισμού επιβλεπόντων, Γ.2) τις αποφάσεις έγκρισης χρονοδιαγράµµατος και Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης/Έργου, 7863 <!-- page 36 --> 7864 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Γ.8) τις αποφάσεις έγκρισης των μελετών, Γ.4)τις αποφάσεις έγκρισης των Συγκριτικών Πινάκων, Γ.95) τις αποφάσεις έγκρισης διάθεσης συμπληρωματι- κὠν πιστώσεων, Γ.6) τις αποφάσεις έγκρισης παρατάσεωὠν συμβατικών προθεσµιών και χρονοδιαγραμµάτων, Γ.7) τις οχλήσεις, τα αιτήµατα αποζημίωσης, τις εν- στάσεις, τις Αιτήσεις Θεραπείας και τις αποφάσεις εκδί- κασης αυτών, Γ.8) τις Γνωµοδοτήσεις του αρµόδιου Τεχνικού Συµ- βουλίου, Γ.9) τα αποτελέσµατα των ελέγχων τῶν αρμόδιων ε- λεγκτικών φορέων, Γ.10) τις αποφάσεις τροποποιήσεων της σύμβασης και τους σχετικούς ελέγχους νομιμότητας, Γ.11) τις πιστοποιήσεις και τις εντολές πληρωμών µε τα βασικά στοιχεία πληρωμών ή τα άλλα ανταλλάγματα αν συντρέχει τέτοια περίπτωση Γ.12) τη βεβαίωση περαίωσης εργασιών της σύμβα- σης, Γ.19) την απόφαση οριστικής παραλαβής της σύμβα- σης. Άρθρο 46 Προκαταρκτικές διαθουλεύσεις της αγοράς (άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) Πριν απὀ την έναρξη µίας διαδικασίας σύναψης σύμ- βασης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διεξάγουν διαβουλεύσεις µε την αγορά, προκειµένου να προετοι- µάσουν τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και να ενηµε- ρώνουν τους οικονομικούς Φορείς για τα σχέδια και τις απαιτήσεις τους όσον αφορά τις συμβάσεις. Για τον σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, επί παραδείγματι, να ζητούν ή να δέχονται συμβουλές α- νεξάρτητων εμπειρογνωμόνων ή αρχών, όπως η Αρχή και η Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συµβά- σεων (ΜΟ.ΠΑ.Δι.Σ.) του Κέντρου Λιεθνούς και Εηρωπα]- κού Οικονομικού Δικαίου (Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.) ἡ συμμετεχόντων της αγοράς. Οι εν λόγω συμβουλές μπορούν να χρησι- μοποιούνται για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, εφόσον οἱ εν λόγω συμβουλές δεν έχουν ὡς αποτέλεσµα τη στρέβλωσητου ανταγωνισμού και την παραβίαση των αρχών της αποφι.- γής των διακρίσεων και της διαφάνειας. Άρθρο 47 Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαθουλεύσεων της αγοράς

1. Οι διαβουλεύσεις διεξάγονται βάσει ειδικής πρό- σκλησης για ανοιχτή, µη δεσµευτική συµµετοχή των εν- διαφερόµενων οικονοµικών φορέων, που αναρτάται στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρ- χής και κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, µέσω του έντυπου ἡ ηλεκτρονικού τύπου. Η δαπάνη των δηµο- σιεύσεων στον τύπο και κάθε ἀλλο µέσο δημοσιότητας βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτώση συµβάσε- ων γιατις οποίες η εφαρµογή της παρούσας διάταξης θα υποχρέωνε τις αναθέτουσες αρχές να παράσχουν πλη- ροφορίες, η αποκάλυψη των οποίων είναι αντίθετη προς τα ουσιώδη συμφέροντά τους ή µπορεί να παραβλάψει απόρρητα, η ειδική πρόσκληση του πρώτου εδαφίου δεν δημοσιοποιείται, αλλά αποστέλλεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο.

2. Η πρόσκληση αναφέρει τα στοιχεία της αναθέτου- σας αρχής, το αντικείµενο της σύμβασης, τον τρόπο και την προθεσµία υποβολής παρατηρήσεων. Στην πρόοκλη- ση επισυνάππεται περιγραφικό έγγραφο, στο οποίο περι- λαμβάνεται κάθε άλλο πληροφοριακό στοιχείο σχετικά µε τη σύµβαση που πρόκειται να συναφθεί. Στην περί- πτωση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1, πριν την αποστολή πρόσκλησης σε επιλεγµένους οικονομικούς Φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο αντικείµενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή διασφαλίζει την εχε- µύθεια των οικονοµικών φορέων, σύμφωνα µε τα Προ- βλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 21.

3. Η διαδικασία διαβούλευσης διεξάγεται κατά τα ορι- ζόμενα στα άρθρα 22, 96 και 37 διαρκεί τουλάχιστον δε- καπέντε (15) ηµέρες και δεν µπορεί να υπερβαίνει τις ε- ξήντα (60) ηµέρες από την ανάρτηση της σχετικής ανα- κοίνωσης ή απὀ την αποστολή της σχετικής πρόσκλη- σης. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται, ιδίως σε περιπτώσεις συµβάσεων μείζονος οικονοµικής αξίας ή µε ιδιαίτερα σύνθετο αντικείµενο. Μετά τη λήξη της προ- θεσµίας που τάσσεται στην πρόσκληση για την ολοκλή- ρωση της διαβούλευσης, η αναθέτουσα αρχή συγκε- ντρώνει, αναρτά στην ιστοσελίδα της και επεξεργάζεται τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Το τελευταίο εδά- φιο δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις του τρίτου εδαφί- ου της παραγράφου Ί. Άρθρο 48 Προηγούμενη εµπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων (άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) Εάν ένας υποψήφιος, ένας προσφέρων ἡ µια επιχείρη- ση που σχετίζεται µε υποψήφιο ἡ προσφέροντα έχει πα- ράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή είτε εντός εἰ- τε εκτός του πλαισίου του άρθρου 46 ή έχει εμπλακεί µε οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει τα κα- τάλληλα µέτρα για να διασφαλίζει τη µη στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω της συµµετοχής του εν λόγω υπο- ιμηφίου ή προσφέροντα. Τα εν λόγω µέτρα περιλαμβάνουν τη γνωστοποίηση στους λοιπούς υποψηφίους και προσφέροντες σχετικών πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης εµπλοκής του υποψηφίου ή του προσφέ- ροντος στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και τον προσδιορισμό επαρκών προθεσµιών για την παραλαβή των προσφορών. Ο εµπλεκόµενος υ- ποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία µόνο εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διασφαλιστεί συμμόρφωση µε την υποχρέωση τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Πριν από οποιονδήποτε τέτοιον αποκλεισμό, ενηµερώ- νονται η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αρμόδια για την εφαρ- µογή του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) και η Αρχή και παρέχεται η ευκαιρία στους υποψηφίους ἡ τους προσφέροντες να αποδείξουν ότι η συμμετοχή τους στην προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης δεν είναι δυνατόν γα προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Τα έγγρα- Φα και στοιχεία που υποβάλλονται απὀ τους υποψήφι- ους ἡ τους προσφέροντες προς απόδειξη αυτού, κατα- γράφονται και τίθενται υπόψη της Επιτροπής Ανταγωνι- Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 37 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7865 σµοί και της Αρχής µε μέριμνα της αναθέτουσας αρχής. Τα µέτρα που λαμβάνονται καταγράφονται στην ειδική έκθεση που απαιτείται δυνάμει του άρθρου 941. Άρθρο 49 Επάρκεια προὐπολογισμού, ὠριμότητα, µελέτες

1. Στοιχεία της ωριμότητας της σύμβασης αποτελούν ιδίως: α) η πλήρωση των προὐποθέσεων που τίθενται από ει- δικές νομοθετικές διατάξεις για την έναρξη της διαδικα- σίας σύναψης της σύμβασης (π.χ. εκπόνηση μελετών, ε- ξασφάλιση χρηµατοδότησης, συντέλεση απαλλοτριώσε- ων, µετακινήσεως δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλει- ας, εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, άρση εμποδίων λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων, λοιπές σχετικές αδειοδοτήσεις). β) η νομιμότητα και πληρότητα των σχετικών εγγρά- Φφων της σύμβασης και Υ) η δυνατότητα των ενδιαφερόµενων οικονοµικών Φορέων να διαμορφώσουν, κατά την αντίστοιχη διαδικα- σία σύναψης, βάσιµες και ρεαλιστικές προσφορές, µε βάση τα χορηγούµενα απὀ την αναθέτουσα αρχή στοι- χεία.

2. Ειδικά γία τις δημόσιες συμβάσεις έργων και µελε- τών, πέραν τὠν ανωτέρω, ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Προὐπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας σύνα- Ψης δηµόσιας σύμβασης για την εκπόνηση οριστικής µε- λέτης είτε μεμονωμένα είτε µε άλλα στάδια μελετών εἰ- ναι η ένταξη του έργου στον προγραμµατικό σχεδιασμό του φορέα. Τα δηµόσια έργα κατασκευάζονται βάσει της σχετικής εγκεκριµένης µελέτης της αναθέτουσας αρ- χής, µε την επιφύλαξη των οριζόµενῶν στο άρθρο 50. Με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να ορίζεται το τελικό στάδιο μελέτης αᾱ- γά κατηγορία έργου που απαιτείται για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύμβασης έργου. β) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ωριμότητα τῶν ἑρ- γῶν και να διασφαλιστεί η ταχύτερη και απρόσκοπτη ε- κτέλεσή τους, η αρμόδια αρχή ἡ υπηρεσία µπορεί, εφό- σον κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον του έργου, πριν α- πό την εκκίνηση της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης του κυρίως έργου, να προχωρήσει στη διαδι- κασία σύναψης δηµόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του συνόλου ἡ µέρους των πρόδρομῶν εργασιών του, ὡς αυτοτελούς έργου, το οποίο είναι ανεξάρτητο απὀ το κυρίως έργο και δεν αποτελεί τµήµα αυτού. Πρόδροµες είναι οι εργασίες, οι οποίες, ὡς σύνολο, ᾱ- ποσκοπούν στη διασφάλιση ελεύθερων τῶν χώρων εκτέ- λεσης του κυρίως έργου κατά την έννοια της περίπτῳ- σης 7 της παραγράφου 1 του άρθρου 2, των χώρων απιὀ- ληψης και απόθεσης υλικών, της προσβασιµότητας του έργου και της άρσης κάθε πραγματικού ἦ νομικού εµπο- δίου για την ταχεία και ομαλή εκτἑλεσή του. Ως πρόδρο- µες εργασίες νοούνται ιδίως οι απαιτούμενες µετακινή- σεις των δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, οι πρόσθετες γεω- τρήσεις, οι αναγκαίες προσῶρινές εργασίες, οι εργασίες διαμόρφωσης χώρων, οδών πρόσβασης και εξυπηρέτη- σης του όργου, λατομείων, δανειοθαλάµων και ἀαποθε- σιοθαλάµων, οι απαιτούμενες γεωτεχνικές, γεωλογικές, περιβαλλοντικές, τεχνικές και παντός είδους έρευνες και αδριοδοτήσεις, καθώς και κάθε άλλη εργασία ή έρευ- να που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ὠριμότητας του κυρίως έργου. Η ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευ- γών και η συντέλεση των απαιτούµενων απαλλοτριώσε- ων αποτελούν προὐπόθεση για την εκκίνηση της διαδι- κασίας σύναψης δηµόσιας σύμβασης έργου. Υ) Για την εκτέλεση νέων έργων ἡή ὁραστηριοτήτων ἡ τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων έργων, τα οποία, λόγω της φύσης, του μεγέθους ή της έκτασης τους, είναι πιθα- νό να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλ- λον ή τα οποία χωρίς µεν να προκαλούν σοβαρές επι- πτώσεις, πρέπει πάντως να διέπονται για την προστασία του περιβάλλοντος από γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς, απαιτείται η έγκριση όρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Ἐγκριση όρων για την προστασία του περιβάλλοντος απαιτείται επίσης για την επέκταση, την τροποποίηση ἡ και τον εκσυγχρονισμό υ- Φφιστάµενων έργων ἡ δραστηριοτήτων, που έχουν κατα- ταγεί στις παραπάνω κατηγορίες, εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις επιπτώ- σεις τους στο περιβάλλον. ὃ) Προὐπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας σύ- ναψης δημόσιας σύμβασης έργου ἡ µελέτης είναι η 9λο- κλήρωση της κατά περίπτωση απαιτούµενης διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύµφωνα µε την σχετι- κή νοµοθεσία και ειδικότερα µε τα προβλεπόμενα στον. 4024/2011 και στις εκτελεστικές του πράξεις. ε) Στην εκτιμώμενη αξία του έργου περιλαμβάνονται υποχρεωτικά αντίστοιχα κονδύλια για την υλοποίηση ὁ- λων των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. στ) Ο προβλεπόμενος στα έγγραφα της σύμβασης χρόνος περαίωσης του έργου πρέπει να έχει προκύψει από κατάλληλη χρονική ανάλυση.

3. Με απόφαση του Υπουργοί Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να εγκρίνεται η εκπόνηση µελέτης ή μέρους της, η παροχή τεχνικών υπηρεσιών ἡ η εκτέλεση δημοσίου έργου ἡ τμήματός του από ενδιαφερόμενο φυ- σικό ή νοµικό πρόσωπο, µε δαπάνη του χωρίς καμία επι- βάρυνση του Δημοσίου ορίζοντας τους όρους µετουςο- ποίους θα εκτελεσθεί η µελέτη ή η παροχή τεχνικών υ- πηρεσιών ή το ἐργο και θα γίνει η ετίβλειμη, ἐγκριση και παραλαβή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Για μελέτες και έργα αρμοδιότητας άλλων φορέων η έγκριση γίνεται από το αρμόδιο όργανο του φορέα. Άρθρο 50 Δημόσιες συµθάσεις έργων µε αξιολόγηση µελέτης

1. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης ἑρ- γου, εξαιρουμένων τὼν έργων αναπλάσεως και των κτι- ριακών, µε την επιφύλαξη της παρ. 2, η αναθέτουσα αρ- χή µπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης ότι η υ- πό ανάθεση δημόσια σύµβαση έργου έχει ὥς αντικείµε- νο συγχρόνως τη µελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) έργου εφόσον συντρέχουν, πριν την έναρξη της διαδικα- σίας σύναψης της δηµόσιας σύμβασης έργου και έπειτα από σύμφωνη γνώµη του τεχνικού συμβουλίου της ανα- θέτουσας αρχής ή του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, αν στην αναθέτουσα αρχή δεν υφίσταται τεχνικό συμβούλιο, σωρευτικά οι ακόλουθες προὐποθέσεις: (α) ύπαρξη εγκεκριµένης προµελέτης και εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, τεύχους υπολογι- <!-- page 38 --> 7866 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 σμού και τεκμηρίωσης για τον καθορισμό του προὔῦπολο- γισμού της αναθέτουσας αρχής, και «Κανονισμού Μελε- τών Ἐργου», ο οποίος συντάσσεται εἰδικἁ για το προς α- γάθεση έργο ή υπάρχει και εφαρμόστηκε σε παρόμοια έργα, (β) οι διαθέσιµες µελέτες της αναθέτουσας αρχής συνοδεύονται υποχρεωτικά, από όλες τις απαραίτητες συνοδές υποστηρικτικές μελέτες, όπως γεωλογικές, Υε- ωτεχνικές, που αντιστοιχούν στο αντίστοιχο στάδιο της μελέτης του κυρίως έργου, και (Υ) η ύπαρξη όλων των στοιχείων του υποφακέλου της υποπερίπτωσης Α΄ της παρ. 7 του άρθρου 4δ. Με απόφαση του Υπουργού Υπο- δομών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να εξαιρούνται και άλλες κατηγορίες έργων από την εφαρµογή της πα- ραγράφου αυτής.

2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται αναλόγως και στην περίπτωση αξιοποίησης και οικοδόµησης ακινήτων µε ᾱ- ντιπαροχή, εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει αποφασίσει την αξιοποίηση µε σύναψη σύμβασης συγχρόνως για τη µελέτη και κατασκευή του ακινήτου.

3. Η παράγραφος { εφαρµόζεται αναλόγως και αν η αᾱ- ναθέτουσα αρχή, προκειµένου να πραγματοποιήσει την καταοκευή και πιθανόν τη λειτουργία και συντήρηση του έργοι!, κρίνει σκόπιµη την παραχώρηση άλλου εργολαβι- κού ανταλλάγματος εκτός απὀ πλήρη χρηματική καταβο- λή ή αντιπαροχή ακινήτων, χωρίς τη μεταβίβαση στον α- νάδοχο του λειτουργικού κινδύνου, που απορρέει από την εκμετάλλευση των εν λόγω έργων και ο οποίος συ- µπεριλαμβάνει κίνδυνο ζήτησης ἡ προσφοράς ή αμφοτέ- ρων. Τέτοια ανταλλάγματα µπορεί να είναι η παραχώρη- ση της χρήσης ή της εκμετάλλευσης του έργου για ορι- σµένη χρονική περίοδο µε εγγυημένα έσοδα, η αντιπα- ροχή γεωργικών ἡ µεταλλευτικών ή βιομηχανικών προϊ- όντων ἡ υπηρεσιών και άλλα.

4. Η αξιολόγηση της μελέτης κατά τη διαδικασία ανά- θεσης σύμβασης του παρόντος άρθρου αφορά µόνο τον έλεγχο της πληρότητας και της συμφωνίας της μελέτης με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και ιδίως µε τον Κανονισμό Μελετών Έργου διαπιστώνοντας τη συµ- μόρφωση ἦ µη της μελέτης µε αυτά (πίνακας συμμόρφω- σης) Χωρίς βαθμολόγηση. Άρθρο 51 Συµθάσεις μελετών για τον προσδιορισμό τεχνικής λύσης 1, Στην περίπτωση διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης, όταν η τεχνική λύση δεν έχει προσ- διοριστεί απὀ την αναθέτουσα αρχή και η µελέτη επιδέ- χεται διαφορετικές τεχνικές λύσεις, είναι δυνατό, η ανα- θέτουσα αρχή, έπειτα από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συμβουλίου αυτής, να προβαίνει σε διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης για τα πρώιμα στάδια που απαιτούνται για την έκδοση της Από- Φασης Ἐγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.ΙΠ.Ο.), µε κατ’ αποκοττή τίµηµα για την αμοιβή όλων των πρώιμων σταδίων κατά τα οριζόµενα στην υποπερίπτωση ΥΥ΄ της περίπτωσης κε᾽ της παρ. 2 του άρθρου 59, χωρίς υπο- χρέωση υποβολής οικονοµικής προσφοράς από τον οι- κονοµικό φορέα.

2. Στους συμμετέχοντες που κατέλαβαν την δεύτερη και τρίτη θέση κατάταξης καταβάλλεται το προβλεπόµε- νο απὀ τα έγγραφα της σύμβασης βραβείο, µε την προῦ- πόθεση ότι οι τεχνικές προσφορές τους κρίθηκαν παρα- δεκτές. Στη περίπτωση αυτή, οι τεχνικές εκθέσεις µε τις τεχνικές προτάσεις παραλαμβάνονται απὀ το αρμόδιο γνωµοδοτικό όργανο και περιέρχονται στην κυριότητα της αναθέτουσας αρχής. Δεν καταβάλλεται το βραβείο στον ανάδοχο, για τον οποίο το ποσό του βραβείου θεω- ρείται ότι συμπεριλαμβάνεται στην συμβατική αμοιβή. Άρθρο 52 Σκοπιµότητα σύναψης δηµόσιας σύµδασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

1. Για την έγκριση διενέργειας διαδικασίας σύναψης σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επι- στηµονικών υπηρεσιών, απαιτείται η έκδοση προηγούµε- νης γνώμης του τεχνικού συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής ή του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμμα- τείας Υποδομών, αν στην αναθέτουσα αρχή δεν υφίστα- ται τεχνικό συμβούλιο. Με τη γνώµη του το τεχνικό συµ- βούλιο µπορεί να υποχρεώσει την αναθέτουσα αρχή, πριν από την έγκριση των εγγράφων της σύμβασης, να τηρήσει τη διαδικασία του άρθρου, 44. 2, Στις συμβάσεις του παρόντος άρθρου εμπίπτουν και οι δημόσιες συμβάσεις µε αντικείµενο την προετοιμασία στοιχείων του φακέλου δηµόσιας σύμβασης κατά τις πα- ραγράφους 5 έως 7 του άρθρου 45.

3. Η έγκριση της παραγράφου Ἰ δεν απαιτείται όταν η σύναψη σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συνα- φών επιστημονικών υπηρεσιών υπαγορεύεται από τους κανόνες διαχείρισης των κονδυλίων της Ε.Ε. (συγχρηµα- τοδοτούµενες δημόσιες συμβάσεις). Άρθρο 53 Περιεχόμενο εγγράφων της σύµθασης

1. Οι όροι των εγγράφων της σύμβασης πρέπει να εἷ- ναι σαφείς και πλήρεις ώστε να επιτρέπουν την υποβολή ἁρτιων και συγκρίσιµων μεταξύ τους προσφορών.

2. Τα έγγραφα της σύμβασης, πλην της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 63 καιτης προκαταρκτικής προκή- ρυξης του άρθρου 62 σε περίπτωση που χρησιµοποιείται ὡς µέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, περιέχουν ιδίως: α) την επωνυμία της αναθότουσας αρχής, β) την προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια υπηρεσία, τη διεύθυνση και τον τρόπο υποβολήςτους, Υ) το όνοµα, τη διεύθυνση, τον αριθµό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (ΕΑΧ), τη διεύθυνση η- λεκτρονικού ταχυδρομείου (6-πιαί) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και τον αρμόδιο υπάλ- ληλο της υπηρεσίας αυτής, ὃ) τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση τῶν προ- σφορών, την ηµεροµηνία, την ώρα και λοιπές πληροφο- ρίες που σχετίζονται µε την αποσφράγιση (π.χ. τόπος α- ποσφράγισης), καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να συμμετέχουν στην διαδικασία, ε) ακριβή περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης. Επίσης οποιαδήποτε δικαιώµατα προαίρεσης για συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις και, εφόσον εί- ναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την ᾱ- σκηση των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και τον αριθµό των παρατάσεων για την ἀσκησή τους, στ) το είδος της διαδικασίας, <!-- page 39 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ζ) την πηγή χρηµατοδότησης και τον τρόπο πληρωμής, η) το νόµισµα της προσφερόµενης τιμής, ϐ) τις προὐποθέσεις αναπροσαρµογής του τιμήματος µετά την κατακύρωση, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος, σύµφωνα και µε την παρ. 10, |) τις απαιτούμενες εγγυήσεις τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, το χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, όλους τους σχετικούς όρους αυτών, καθώς και άλλες εξασφα- λίσεις, εάν ζητούνται, ια) τα τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), την πο- σότητα και την περιγραφή των αγαθών, υπηρεσιών ή ἑρ- γων, τον τρόπο της εκτέλεσης του ελέγχου και της δια- σφάλισης της ποιότητας, την προθεσµία για την εκτέλε- ση της σύμβασης, τον τόπο και χρόνο εκτέλεσης, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα µε το αντικείµενο της σύμβασης, ιβ) τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς καιτα δλάχιστα επίπεδα αυτών, σχετικἀ µε τους λόγους απο- κλεισμού, την οικονοµικἡ και χρηµατοοικονοµική επάρ- κεια και την τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων ή προσφερόντων, ιγ) τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή πε- ρισσότερα τµήµατα της σύμβασης, σύμφωνα µε το ἁρ- θρο 59, ιδ) τη δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφο- ρών, ιΕ) το κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, κατά τα ειδικότερα προ- βλεπόμενα στα άρθρα 86 και δύ ιστ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών, ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποί- ους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς, ιη) όλους τους ειδικούς και γενικούς όρους για την ε- κτέλεση της σύμβασης, ιδίως δε την υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου 18 και τους όρους πληρωμής, ιθ) οποιεσδήποτε τροποποιήσεις µε τη µορφή σαφών, ακριβών και κατηγορηµατικών ρητρών αναθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως ρητρών αναθεώ- ρησης τιµών ή προαιρέσεων, κατά το άρθρο 190, κ) τα απαιτούμενα αποδεικτικά µέσα (δηλώσεις, δικαι- ολογητικά κ.λπ.), κα) τον κατάλογο και τη σειρά ισχύος των εγγράφων της σύμβασης, κβ) όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο διάθεσης των εγγράφων της σύμβασης, ΚΥ) τη διαδικασία πρόσβασης των υποψηφίων και Τρο- σφερόντων στα δικαιολογητικά, στις τεχνικές και Οοικο- νομικές προσφορές, υπό την επιφύλαξη των οριζόµενων στο άρθρο 70 και στην κείµενη νοµοθεσία, κδ) επιπλέον των ανωτέρω, ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: αα) τον προὐπολογισμό δηµοπράτησης, το τιμολόγιο δηµοπράτησης, την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική µελέτη ή/και τη διαµόρ- Φωώση αυτών μετά την κατακύρωση της σύμβασης, σύμ- Φωνα µε την προσφορά του αναδόχου, Ββ) τον τρόπο σύνταξης και υποβολής των οικονοµι- κὠν προσφορών, ΥΥ) αµοιβή των αξιολογότερων μελετών, όπου κρίνε- ται αναγκαίο, ὅδ) το απαιτούμενο στάδιο της µελέτης που πρέπει να υποβάλουν οι οικονομικοί φορείς, στην περίπτωση εφαρ- µογής του άρθρου 50, εε) στην περίπτωση εφαρµογής της παρ. 2 του άρθρου 50 τα σχέδια συμβολαίου οροφοκτησίας, κανονισμού λειτουργίας, πινάκων ποσοστών συνιδιοκτησίας και κα- τανοµών των κοινόχρηστων δαπανών ἡ δαπανών για τα κοινόκτητα πράγµατα, προσυμφώνων σταδιακής µεταβί- βασης ποσοστών του οικοπέδου ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών, στστ) στην περίπτωση εφαρµογής της παρ. 3 του ἁρ- θρου 20, το είδος και την έκταση των διατιθεµένων α- νταλλαγμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγωγή σε κοινή βάση, εξέταση και βαθμολόγηση τόσο των τεχνι- κὠν προσφορών όσο και των οικονοµικών, κε) επιπλέον των ανωτέρω, ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών: αα) το τεύχος τεχνικών δεδοµένων, τη συγγραφή υπο- χρεώσεων, το τεύχος προεκτιμώµενων αμοιβών ἠ/και τη διαµόρφωση αυτών µετά την κατακύρωση της σύμβα- σης, σύµφωνα µε την προσφορά του αναδόχου, ββ) την κατηγορία µελέτης, κατά την περίπτωση (19) της παρ. 3 του άρθρου 2 που απαιτείται για κάθε επί μέ- ρους µελετητικό αντικείµενο της σύμβασης, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα τεχνικής καταλληλότητας γενικής εμπειρίας ανά κατηγορία μελέτης, που αντιστοιχεἰ στην προς ανάθεση σύμβαση, ΥΥ) την προεκτιμµώμενη αμοιβή ή το κατ’ αποκοπή τίµη- μα για την αμοιβή όλων των πρώιμων σταδίῶν στην περί- πτωση εφαρµογής του άρθρου 50, ὃδ) την εξειδίκευση των πρώιμων σταδίων των κύριων ή και υποστηρικτικών μελετών στην περίπτωση εφαρµο- γής του άρθρου 51 εε) τις προδιαγραφές εκπόνησης της μελέτης κατά το άρθρο 196, κστ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται κατά τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221).

3. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεω- τικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά καισε άλλες γλώσσες, συνολικά ἦ µερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.

4. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιβάλλουν στους Οικο- νομικούς φορείς δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της σύμβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχεί στο κὀ- στος αναπαραγωγής τους και της ταχιδροµικής αποστο- λής τους.

5. Πρότυπα εγγράφων σύμβασης µε δεσµευτική ισχύ εκδίδονται από την Αρχή, σύµφωνα µε την περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011, µε την επιφύ- λαξη της επόµενης παραγράφου,

6. Ειδικά για τις δηµόσιες συμβάσεις ἐργῶν, μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών, λοιπά πρότυπα τεχνι- κού περιεχοµένου των περίπτωσεων κδ΄ και κε΄ της παρ. 2, µε δεσµευτική ή µη ισχύ, καθώς και σχετικές κα- τευθυντήριες οδηγίες εκδίδονται µε απόφαση του Υ- ποιιργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

7. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, κατά τη σύνταξη των εγγράφων της σύμ- βασης, ισχύουν και τα ακόλουθα: <!-- page 40 --> 7868 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ α) Κατά την έγκριση της διακήρυξης το υπάρχον στην εγκεκριµένη µελέτη σχέδιο διακήρυξης προσαρμόζεται, σύμφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα τεύχη διακήρυξης ε- Φφόσον αυτό απαιτείται. Επίσης, γίνεται και αναγκαία προσαρμογή των άλλων στοιχείων της µελέτης που συ- νεπάγεται η αλλαγή της διακήρυξης. β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται μετά από αίτηµα της αναθέ- τουσας αρχής και ὕστερα από γνώµη του Τµήµατος Κα- τασκευών του Συμβουλίου Δημόσιων Ἐργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, µπορεί να προστίθενται στη δια- κήρυξη επιπλέον όροι, που αφορούν την τεχνική και οἱ- κονοµική ικανότητα όταν τούτο ενδείκνυται απὀ το είδος ή την πολυπλοκότητα του προς ανάθεση έργου. Υ) Με τα έγγραφα της σύμβασης επιτρέπεται να ανα- λάβει ο ανάδοχος την αναγκαία συμπλήρωση ή προσαρ- µογή τῶν στοιχείων της μελέτης προς τα δεδοµένα του εδάφους. ὃ) Π διακήρυξη μνημονεύει τα τεχνικά τεύχη και σχέ- δια που µαζί µε αυτήν αποτελούν τη βάση για την κατάρ- τιση της σύμβασης. Σε περίπτωση διαδικασίας διαπραγ- µάτευσης του άρθρου 32 ή απευθείας ανάθεσης του άρ- θρου 118, τα τεύχη αυτά προσδιορίζονται στη σύµβαση. ε) Τα τεχνικά τεύχη είναι σχέδια και κείµενα που δί- γουν εικόνα του έργου που πρόκειται να κατασκευαστεί και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο ανάδοχος µε τη σύµβαση (τεχνική περιγραφή, συγγραφές υποχρεώ- σεων κ.λπ.). στ) Ο προὐπολογισμός της υπηρεσίας αποτελεί ένδει- ξη της προεκτίµησης του κόστους του έργου και ανώτα- το όριο προσφοράς, όταν τα έγγραφα της σύμβασης δεν ορίζουν ρητά ότι επιτρέπονται προσφορές μεγαλύτερες από τον προὐπολογισμό της υπηρεσίας ἡ αρνητικές εκ- πτώσεις. Ο προὔὐπολογισμός µπορεί να είναι αναλυτικός ἡ να περιλαμβάνει κατ᾽ αποκοπή τίµημµα για το έργο ή τμήματά του. 6) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εγκρίνεται Κανονισμός Αναλυτικών και Πε- ριγραφικών Τιμολογίων Εργασιών ανάλογα µε την κατη- γορία και το µέγεθος των έργων και µε την προσβασιµό- τητα της περιοχής εκτἑλεσής τους. η) Ο Κανονισμός Αναλυτικών και Περιγραφικών Τιμο- λογίων Εργασιών, µετά την ἐγκρισή του, ισχύει υποχρε- ωτικά για όλεςτις αναθέτουσες αρχές που δημοπρατούν δημόσιες συμβάσεις έργων. ϐ) Στις τιµές του προὐπολογισμού και του τιµολογίου, τόσο της υπηρεσίας όσο και της προσφοράς, περιλαμβά- γεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης. Αν γίνεται ρητή μνεία στα έγγραφα της σύμβασης µπορεί να προ- στίθεται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους, που ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (1806) ανεξαρτήτως πηγής χρηµατοδότησης στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η µε αρ.πρωτ. 83 1/ 27.7.2016 συμφωνία μεταξύ Εργοληπτικώὠν Ενώσεων και Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ισχύει ή τυχόν μελλοντικές συµ- Φφωνίες. ) Ο προὐπολογισμός της αναθέτουσας αρχής, όταν ϱἱ- ναι αναλυτικός, οµαδοποιεί τις οµοειδείς εργασίες µε ένδειξη του αθροίσματος της δαπάνης κάθε ομάδας. Αν δεν υπάρχει τέτοια οµαδοποίηση, νοείται ότι το σύνολο των εργασιών είναι µία ομάδα. Στην περίπτωση εφαρμο- γής της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 95 ο προ- ὑπολογισμός πρέπει υποχρεωτικά να αναλύεται σε «Ο- µάδες εργασιών» ανά κατηγορία έργων. Οι «Οµάδες Ερ- γασιών» ανά κατηγορία έργων καθορίζονται µε αποφά- σεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στην περίπτωση εφαρµογής της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 985, οι τιµές του τιµολογίου µπορεί να είναι αναλυτικές ή περιληπτικές για ολοκληρωμένα τµήµατα σύνθετων εργασιών ἡ να είναι κατ’ αποκοπή τιµές για ευρύτερα τµήµατα του έργου ή για όλο το έργο. Στην περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 125, για έργα που η προµέτρηση των εργασιών είναι δύσκολη ή αδύνατη, ὁ- πως ιδίως έργα συντηρήσεων, επισκευών, βελτιώσεων, ανακαινίσεων, αναστηλώσεων, ἁρσης καταπτώσεων και για ύφος προὐπολογισμού έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., µπορεί ο προὐπολογισμός να µην περιλαμβάνει ποσότητες των επιµέρους εργασιών, αλλά µόνο την κατ’ εκτίµηση δαπάνη του συνόλου κάθε οµά- δας οµοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο. ια) Η αναθέτουσα αρχή χορηγεί έντυπο συμπλήρωσης οικονοµικής προσφοράς ἡ περιλαμβάνει σχετικό υπό- δειγµα στα έγγραφα της σύμβασης, κατά περίπτωση, σύμφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 94 και 124 ἑως 126. ιβ) Στις περιπτώσεις του άρθρου 0, µε τα έγγραφα της σύμβασης µπορεί να ζητείται απὀ τους οικονομικούς φορείς, ο προσδιορισμός τεχνολογικών χαρακτηριστι- κώὠν και προδιαγραφών επιµέρους στοιχείων του έργου, η υποβολή προτάσεων - λύσεων σε δεδομένο τεχνικό πρόβλημα, ο καθορισμός της προθεσμίας για την αποπε- ράτωση κατασκευής του έργου και κοστολόγηση του κύ- κλου ζωής του έργου, ανάλογα µε το αντικείµενο της υ- πό ανάθεση σύμβασης. (γ) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 50 ο «Κανονισμός Μελετών Ἐργου», ο οποίος συντάσσεται από την αναθέτουσα αρχή, ειδικά για το προς ανάθεση έργο ή υπάρχει και εφαρμόστηκε σε παρόμοια έργα, πε- ριλαμβάνει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προ- διαγραφές εκπόνησης τών μελετών που θα υποβληθούν από τους οικονομικούς φορείς και αποτελεί αναπόσπα- στο µέρος των εγγράφων της σύμβασης.

8. Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και πα- ροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υ- πηρεσιών, πέραν των αναφεροµένων στις παραγράφους 1 έως 6, κατά τη σύνταξη των εγγράφων της σύμβασης εφαρμόζονται και τα παρακάτω: α) Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης περιλαμβάνει τις προβλέψιµες προεκτιμώμενες αμοιβές των επί µέρους μελετών και τεχνικών υπηρεσιών που απαρτίζουν τη σύμβαση. Στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συµπερι- λαμβάνεται ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15356) ως α- πρόβλεπτες δαπάνες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 9 του άρθρου 186. β) Η προεκτιμώµενη αμοιβή αποτελεί γινόμενο των µο- νάδων φυσικού αντικειμένου και λοιπών προοδιοριστι- κών στοιχείων του προς µελέτη έργου, όπως προκύ- πτουν απὀ το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου, με τις τιµές αμοιβών, ανά κατηγορία έργου και µονάδα φυσικού αντικειμένου, του Κανονισμού Προεκτιμµώµενων Αμοιβών της περίπτωσης δ΄. Όταν στην προς ανάθεση σύμβαση περιλαμβάνονται μελέτες κατηγοριών οι οποί- ες δεν τιμολογούνται στον Κανονισμό της περίπτωσης Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 41 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7869 δ᾽, η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται κατά περίπτω- ση από την αναθέτουσα αρχή, µε βάση ποσοτικά στοι- χεία που προκύπτουν από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομέ- νῶν και τις ειδικές διατάξεις περί αμοιβής των κατηγο- ριών αυτών, εφόσον ισχύουν, άλλως από συγκριτικά στοιχεία για αμοιβές συναφών μελετών ή παροχής τε- χνικών υπηρεσιών. Υ) Για ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες (όπως ιδίως γεωτεχνικές έρευνες και τοπογραφικές μελέτες), για τις οποίες δεν είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορι- σµός μονάδων φυσικού αντικειµένου, τίθεται συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανά κατηγορία, ὡς ανώτατο όριο δαπάνης, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά για όλες τις κατηγορίες το ποσοστό τριάντα τοις εκατό (9096) της συνολικής προεκτιμώµενης αμοιβής. ὃ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Τεχνι- κού Συµβουλίου Μελετών της Γενικής Γραμματείας Ὑπο- δομών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγκρἰ- νεται, µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικἐς προδια- γραφές, Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και τεχνικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνει: (αα) ενιαίες τιµές προεκτιμµώμενων αμοιβών μελετών ανά µονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου, µε βάση, κυρίως, τα προβλεπόμενα στάδια μελέτης και τις ποσότητες των όµοιων ἡ τυποποιηµένων φυσικών α- ντικειµένων, ὦστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός της αμοιβής στην περίπτωση αυτή και (8β) ενιαίες τιµές προεκτιμώμενων αμοιβών τεχνικών υπηρεσιών είτε ανά µονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου, λαμβάνοντας υπόψη καιτις ποσότητες των όμοιων ἡ τυποποιηµένων Φυσικών αντικειμένων ώ- στε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός της αμοιβής στην περίπτωση αυτή είτε ανά µονάδα χρόνου απασχό- λησης των προσώπων (ανθρωπομήνες) που ασχολούνται µε την παροχή της υπηρεσίας, µε βάση τα προσόντα και την εμπειρία τους. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η εφαρµογή των τιμών του κανονισμού για τον καθορισμό της προε- κτιμώμενης αξίας των συµβάσεων είναι υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες λαμβάνουν επιπρό- σθετα υπόψη όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν, κατά την κρίση τους, τη συνολική δαπάνη της σύμβασης, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της και τον επικαιροποιηµένο φά- κελο της δημόσιας σύμβασης. Οι τιµές του κανονισμού αναπροσαρµόζονται κάθε έτος, µε βάση τον επίσημο δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Μέ- χριτις 20 Μαρτίου κάθε έτους αποστέλλεται από την αρ- µόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Ὑποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετι- κό έγγραφο ενημέρωσης προς τις αναθέτουσες αρχές. Οι διακηρύξεις που εγκρίνονται µετά την ηµεροµηνία αυ- τή λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την αναπροσαρμογή των τιμών, για τον προσδιορισμό της προεκτιµώμενης α- µοιβής, ε) Η αναθέτουσα αρχή χορηγεί έντυπο συμπλήρωσης οικονοµικής προσφοράς ἡ περιλαμβάνει σχετικό υπό- δειγµα στη διακήρυξη, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 986.

9. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύμβασης προ- µηθειών, όταν απὀ τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπε- ται χρόνος παράδοσης των αγαθών μεγαλύτερος των δώδεκα (12) µηνών, µπορεί να περιλαμβάνεται στα έγ- γραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρµογής της τι- µής, υπό τους όρους του άρθρου 132. Στην περίπτωση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης ο τύπος, ο τρόπος και οι προὐποθέσεις της αναπροσαρµογής. Χρόνος εκκίνησης της αναπρο- σαρµογής είναι η ημερομηνία υποβολής των προσφορών που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης και υΠπο- λογίζεται μέχρι και την ηµεροµηνία παράδοσης των αγα- θών. Σε περιπτώσεις τµηµατικών παραδόσεων, η τιµή α- ναπροσαρμµόζεται γιατις ποσότητες που, σύµφωνα µετα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται να παραδοθούν µε- τά την παρέλευση των δώδεκα (12) µηνών. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης, µε υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την ᾱ- ναπροσαρµογή. Προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρεί- ται απὀ την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία.

10. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης τια- ροχής γενικών υπηρεσιών, µπορεί να ορίζεται µε σαφή- νεια στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρ- µογής της τιµής, οι προὐποθέσεις και ο τρόπος αναπρο- σαρµογής αυτής. Άρθρο 54 Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην περί- πτωση { του Παραρτήµατος ΝΙΙ του Προσαρτήµατος Α᾿ παρατίθενται στα έγγραφα της σύμβασης και καθορί- ζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των έργων, των υ- πηρεσιών ή των αγαθών. Τα χαρακτηριστικά αυτά µπορεί επίσης να αναφέρο- νται στη συγκεκριμένη διαδικασία ἡ μέθοδο παραγωγής ἠ παροχής των ζητούµενων έργων, αγαθών ή υπηρεσιών ἡ σε ειδική διαδικασία ἄλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, ακόµη και αν οι παράγοντες αυτοί δεν αποτελούν μέρος της υλικής τους υπόστασης, υπό την προὐὠπόθεση ότι συνδέονται µε το αντικείµενο της σύμβασης και είναι ανάλογα µε την αξία και τους σκοπούς της. Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν επίσης να καθορί- ζουν αν απαιτείται μεταβίβαση δικαιωμάτων διανοητικής Ιδιοκτησίας. Για όλες τις συμβάσεις που προορίζονται για χρήση αᾱ- τιό φυσικά πρόσωπα είτε πρόκειται για το ευρύ κοινό εί- τε για το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής, οι τεχνι- κές προδιαγραφές, καταρτίζονται µε τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη κριτήρια προσβασιµότητας για άτοµα με αναπηρίες ἠ το σχεδιασμό για όλους τους χρήστες. Αν έχουν υιοθετηθεί υποχρεωτικές απαιτήσεις προ- σβασιµότητας δυνάμει νομοθετικής πράξης της Ένωσης, οι τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά τα κριτήρια προ- σβασιµότητας για άτοµα µε αναπηρίες ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες, καθορίζονται µε παραπομπή στις εν λόγω απαιτήσεις.

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιµη πρόσβαση των οικονοµικών φορέων στη διαδικασία σὐύ- ναψης σύμβασης και δεν έχουν ὡς αποτέλεσµα τη δηµι- ουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των ὅη- µόσιων συμβάσεων στον ανταγωνισμό. 3, Οι τεχνικές προδιαγραφές διατωπώνονται µε έναν από τους κατωτέρω τρόπους: <!-- page 42 --> 7870 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ α) ως επιδόσεις ἡ λειτουργικές απαιτήσεις, συμπερι- λαμβανομένων των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, υπό την προὐπόθεση ότι οι παράμετροι είναι επαρκώς προσδιορισµένες ώστε να επιτρέπουν στους προσφέρο- ντες να προσδιορίζουν το αντικείµενο της σύμβασης και στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τη σύµβαση, Β) µε παραπομπή σε τεχνικές προδιαγραφές και, µε σειρά προτεραιτότητας, σε εθνικά πρότυπα που αποτε- λούν µεταφορά ευρωπαϊκών πρότυπων, σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές, σε διεθνή πρότυπα, σε άλλα τεχνικά συστήµατα αναφο- ράς που έχουν θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή -όταν αυτά δεν υπάρχουν- σε εθνικά πρό- τυπα, σε εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ἡ σε εθνικές τεχνι- κές προδιαγραφές στον τοµέατου σχεδιασμού, του υπο- λογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιµο- ποίησης των αγαθών, κάθε παραπομπή συνοδεύεται απὀ τον όρο ή «ισοδύναμο», Υ) ως επιδόσεις ἡ λειτουργικές απαιτήσεις κατά τα ο- ριζόµενα στην περίπτωση α΄, µε παραπομπή, ως τεκµή- ριο συμβατότητας προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουρ- γικές απαιτήσεις, στις τεχνικές προδιαγραφές που ανα- φέρονται στην περίπτωση β᾽, ὃ) µε παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που α- ναφέρονται στην περίπτωση β΄ για ορισμένα χαρακτηρι- στικά και µε παραπομπή στις επιδόσεις ἡ στις λειτουργι- κὲς απαιτήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ για ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά.

4. Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν δικαιολογεί- ται από το αντικείµενο της σύμβασης, δεν περιέχουν µνεία συγκεκριμένης κατασκευής ἡ προέλευσης ή ιδιαί- τερης μεθόδου κατασκευής που να χαρακτηρίζει τα προίόντα ήἦ τις υπηρεσίες που παρέχονται από έναν σιυ- γκεκριµένο οικονομικό φορέα ούτε εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τύπων ή συγκεκριμένης κα- ταγωγής ἡ παραγωγής που θα είχε ως αποτέλεσµα να ευνοούνται ἡ να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία επιτρέπεται, κατ’ ε- ξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει επαρκώς προσ- διορισµένη και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης κατ’ εφαρµογή της παρ. 3. Η εν λόγω μνεία συνοδεύεται από τον όρο «ή ισοδύναμο».

5. Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί τη δυνατό- τητα παραπομµτίής στις τεχνικές προδιαγραφές που ανα- φέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 3, δεν απορρίπτει προσφορά µε την αιτιολογία ότι τα προσφερόµενα έργα, αγαθά ή οἱ υπηρεσίες δεν πληρούν τις τεχνικές προδια- γραφές στις οποίες έχει παραπέμψει, εφόσον ο προσφέ- ρων αποδεικνύει στην προσφορά του, µε κάθε ενδεδειγ- µένο µέσο, συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μµέ- σων που αναφέρονται στο άρθρο 66, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται απὀ τις τεχνικές προδιαγραφές.

6. Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί τη δυνατό- τητα που αναφέρεται στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 για τη διατύπωση των τεχνικών προδιαγραφών µε αναφορά στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις, δεν απορ- ρίπτει προσφορά έργων, αγαθών ή υπηρεσιών που πλη- ρούν ένα εθνικό πρότυπο το οποίο αποτελεί µεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, µία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, µία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από έναν ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λει- τουργικές απαιτήσεις που ορίζει. Ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, µε κά- θε ενδεδειγµένο µέσο, συμπεριλαμβανομένων και εκεί- γων που αναφέρονται στο άρθρο 56, ότι το έργο, η αγα- θό ή η υπηρεσία που πληροί το πρότυπο ανταποκρίνεται στις επιδόσεις ἡ στις λειτουργικές απαιτήσεις τις οποίες έχει ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

7. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρί- νονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.

8. Ειδικά για τις συμβάσεις έργων, µε απόφαση του Υ- πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να εγκρίνονται προδιαγραφές και κανονισμοί που ανα- φέρονται στον τρόπο κατασκευής των έργων και στην ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης και επεξεργασίας, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των έρ- γων. Με την απόφαση αυτή µπορεί να ορίζεται αν οι θε- σπιζόµενες προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές σε κάθε περίπτωση ή ισχύουν προαιρετικά ἡ ισχύουν ως ελάχι- στα ὀρια.

9. Ειδικά για τις δηµόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, κατά την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών οι αναθέτουσες αρχές λαμµβά- νουν υπόψη τις ενιαίες προδιαγραφές που εκπονούνται από τις ΕΚΑΑ των περιπτώσεων β᾽ και γ΄ της παραγρά- Φου Ἰ του άρθρου 4 και αναρτώνται στο ΕΣΗΔΗΣ. Στις περιπτώσεις διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης η οποία διενεργείται απὀ ΚΑΑ, οι τεχνικές προδιαγρα- φἑςσκαθορίζονται είτε απὀ την αναθέτουσα αρχή είτε α- πό την ΚΑΑ. Αν έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, ελέγχονται, τροποποιούνται, όπου απαιτείται, και εγκρίνονται από την ΚΑΑ. Άρθρο 55 Σήµατα (άρθρο 43 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Όταν οι αναθέτουσες αρχές σκοπεύουν να προβούν σε αγορά έργων, αγαθών ἡ υπηρεσιών µε ειδικά περι- βαλλοντικά, κοινωνικά ή άλλα χαρακτηριστικά, μπορούν, στις τεχνικές προδιαγραφές, στα κριτήρια ανάθεσης ή στους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, να απαιτούν συ- γκεκριµένο σήμα ως αποδεικτικό ότι τα έργα, οι υπηρε- σίες ή τα αγαθά συμμορφώνονται στα απαιτούμενα χα- ρακτηριστικά, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προὐποθέσεις: α) οι απαιτήσεις σήµατος αφορούν αποκλειστικά τα κριτήρια που σχετίζονται µε το αντικείµενο της σύμβα- σης και είναι κατάλληλες για τον προσδιορισμό των χα- ρακτηριστικών των έργων, τῶν αγαθών ή των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο της σύμβασης, β) οι απαιτήσεις σήματος βασίζονται σε κριτήρια που μπορούν να επαληθευτούν µε αντικειμενικό τρόπο και ὃεν εισάγουν διακρίσεις, Υ) τα σήµατα καθιερώνονται µέσω ανοικτής και διαφα- γούς διαδικασίας, στην οποία έχουν δικαίωμα συμµετο- χής όλοι οι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων κρα- τικών οργανισμών καταναλωτών, κοινωνικών εταίρων, κατασκευαστών, διανοµέων και µη κυβερνητικών οργα- νώσεων, ὃ) τα σήµατα είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 43 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8) οι απαιτήσεις σήματος καθορίζονται από τρίτο, επί του οποίου ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει αίτηση για το σήμα, δεν µπορεί να ασκήσει αποφασιστική επιρ- ροή. Όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν τα έργα, τα αγαθά και οι υπηρεσίες να πληρούν όλες τις απαιτήσεις σήματος, δηλώνουν τις απαιτήσεις σήματος στις οποίες αναφέρονται. Οι αναθέτουσες αρχές που απαιτούν συγκεκριµένο σήµα αποδέχονται όλα τα σήματα που επιβεβαιώνουν ὁ- τιτα έργα, τα αγαθά και οι υπηρεσίες πληρούν τις ισοδί- ναµες απαιτήσεις σήματος. Όταν ένας οικονομικός φορέας δεν είχε τεκμηριωµέ- να τη δυνατότητα να αποκτήσει το ειδικό σήµα που έχει υποδείξει η αναθέτουσα αρχή ή ισοδύναμο σήµα εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν εωθύνεται ο ίδιος, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται άλλα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα, τα οποία µπορεί να περιλαμβάνουν τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή, υπό την προὐπόθεση ότι ο συγκεκριμένος οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότιτα προς παροχή έργα, αγαθά και υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου σήματος ή τις συγκεκριμένες απαιτήσεις που έχει ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

2. Εάν ένα σήµα πληροί τις προὐποθέσεις των περι- πτώσεων β΄, Υ΄, δ᾽ και ε΄ της παρ. 1, αλλά θέτει επιπλέ- ον απαιτήσεις που δεν σχετίζονται µε το αντικείµενο της σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν το κα- θαυτό σήμα, αλλά μπορούν να ορίζουν την τεχνική προ- διαγραφή µε παραπομπή στις λεπτομερείς προδιαγρα- φές του εν λόγω σήµατος ή, όπου κριθεί απαραίτητο, σε τµήµατα των σχετικών προδιαγραφών που σχετίζονται με το αντικείµενο της σύμβασης και είναι κατάλληλα για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών του εν λόγω αντι- κειµένου. Άρθρο 56 Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά µέσα (άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 1, Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίζοιιν έκθεση δοκι- µών από οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τέτοιον οργανισμό ως αποδεικτικό µέσο συμμόρφωσης µε απαιτήσεις ή κρι- τήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της σύμβα- σης. Αν οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την υποβολή πι- στοποιητικών εκδιδόµενῶν απὀ συγκεκριµένο οργανι- σµό αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οφείλουν να δέχο- γται επίσης πιστοποιητικά απὀ άλλους ισοδύναµους ορ- γανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οργανι- σµός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι ένας οργανι- σµός ο οποίος πραγματοποιεί ὁραστηριότητες αξιολόγη- σης της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων βαθµο- νοµήσεων, δοκιμών, πιστοποίησης και επιθεώρησης και είναι διαπιστευµένος, σύµφωνα µε τον κανονισμό (ΕΙ) αριθμ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.

2. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται και άλλα κατάλλη- λα αποδεικτικἁ µέσα, εκτός απὀ αυτά που αναφέρονται στην παρ. 1, όπως τον τεχνικό φάκελο του κατασκευα- στή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση στα πιστοποιητικἁ ἡ στις εκθέσεις δοκι- μών που αναφέρονται στην παράγραφος 1 ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθε- σµιών, υπό τους όρους ότι για την αδυναμία πρόσβασης δεν ευθύνεται ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας και ότι ο ίδιος αποδεικνύει ότι τα προς παροχή ἔργα, α- γαθά και υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις ή τα κριτήρια που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης.

3. Εφόσον ζητηθεί: α) η ανώνυμη εταιρεία «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» (ΕΣΥΠ Α.Ε.), ϐ) η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικός Οργανισμός Τωπο- ποίησης» (ΕΛΟΤ Α.Α.) και Υ) η ανώνυμη εταιρεία «Εθνικό Σύστημα δΔιαπίστευ- σης» (ΕΣΥΔ Α.Ε.), θέτουν στη διάθεση άλλων κρατών µελών, οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά µε τα στοι- χεία και τα έγγραφα που υποβάλλονται, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου Φ4, το άρθρο Φῦ καιτις παραγάφους Ἰ και 2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους-μέλους εγκατάστασης του οικονομικού φορέα κοινοποιούν τις σχετικές πληρο- Φορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 949. Ειδικά για τους οἰκο- νομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλά- δα, αρμόδιες είναι οι παραπάνω τρεις ανώνυμες εταιρεί- ες. Άρθρο 57 Εναλλακτικές προσφορές (άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1.Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιτρέπουν ή να απαιτούν από τους προσφέροντες να υποβάλλουν εναλ- λακτικές προσφορές. Αναφέρουν στην προκήρυξη σύμ- βασης ή, εάν ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισμού χρη- σιµοποιείται προκαταρκτική προκήρυξη, στην πρόσκλη- ση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, αν επιτρέπουν ἡ όχι ή αν απαιτούν ή όχι την υποβολή εναλλακτικών προσφο- ρών. Οι εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται εάν δεν υπάρχει σχετική αναφορά. Οι εναλλακτικές προσφο- ρές συνδέονται µε το αντικείµενο της σύμβασης.

2. Οι αναθέτουσες αρχές που επιτρέπουν ή απαιτούν εναλλακτικές προσφορές αναφέρουν στα έγγραφα της σύμβασης τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές, καθώς και εἰδι- κούς τρόπους υποβολής αυτών των προσφορών, ιδίως αν μπορούν να υποβάλλονται µόνο αν έχει επίσης υπο- βληθεί προσφορά που δεν συνιστά εναλλακτική προ- σφορά. Επίσης, διασφαλίζουν ότι τα επιλεγέντα κριτήρια ανάθεσης μπορούν να εφαρμοστούν σε εναλλακτικές προσφορές που πληρούν τις εν λόγω ελάχιστες απαιτή- σεις, καθώς και σε συμμορφούμενες προσφορές που δεν είναι εναλλακτικές.

3. Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη τους µόνο τις εναλλακτικές προσφορές που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες έχουν ορίσει. 7871 <!-- page 44 --> 7872 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συμ- βάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι αναθότουσες αρχές που έχουν επιτρέψει ἡ απαιτήσει εναλλακτικές προσφο- ρές δεν απορρίπτουν µια εναλλακτική προσφορά µόνο για τον λόγο ότι, εάν επιλεγεί, θα οδηγήσει, αντίστοιχα είτε στη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών αντί δημόσιας σύμβασης προμηθειών είτε στη σύναψη σύμβασης προ- µηθειών αντί δηµόσιας σύμβασης υπηρεσιών. Δ. Αν οι εναλλακτικές λύσεις καλύπτουν τις προδια- γραφές των εγγράφων της σύμβασης, κρίνονται όλες ως ισοδύναμες ανεξάρτητες προσφορές. Ρ. Πέραν των οριζόµενων στις προηγούμενες παρα- γράφους, στις δημόσιες συμβάσεις έργων και σε περί- πτωση µαταίωσης της διαδικασίας, δυνάμει του άρθρου 106, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, να εξαγοράσει τις µε- λότες των τεχνικών λύσεων που κρίνει ικανοποιητικές και να προβεί σε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης έρ- γου βάσει των μελετών αυτών. Η δυνατότητα αυτή πρέ- πει να αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης κατά την αρχική δηµοπράτηση. Άρθρο 58 ὙΥπεργολαθία (άρθρο 71 παρ. 2της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) Στα έγγραφα της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ζητά- ει απὀ τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υ- περγολάβους που προτείνει. Άρθρο 59 Υποδιαίρεση συµθάσεων σε τµήµατα (άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν µια σύμβαση υπό τη µορφή χωριστών τµηµά- των και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το α- ντικείµενο των τμημάτων αυτών. Εξαιρουµένων των συμβάσεων οι οποίες έχουν διαιρεθεί υποχρεωτικά, σύμ- Φωνα µε την παρ. 4, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τους βασικούς λόγους της απὀφασής τους να µην διαι- ρέσουν µία σύμβαση σε τμήματα, στοιχείο που περιλαµ- βάνεται στα έγγραφα της σύμβασης ἠή στην ειδική έκθε- ση του άρθρου 941.

2. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στην προκήρυξη σύμβασης ἡ στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέρο- ντος, αν οι προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσό- τερα ή για όλα τα τµήµατα. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, ακόµη και εάν οι προ- σφορές είναι δυνατόν να υποβάλλονται για πολλά ή για όλα τα τµήµατα, να περιορίζουν τον αριθµό των τµηµά- των που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, υπό την προὐύπόθεση ότι ο μέγιστος αριθµός των τµηµά- των ανά προσφέροντα ορίζεται στην προκήρυξη της σύμβασης ἡ στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέρο- ντος. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στα έγγραφα της σύμβασης τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κρι- τήρια ή τους κανόνες που προτίθενται να εφαρμόσουν για τον προσδιορισμό τῶν τμημάτων που ανατίθενται, στην περίπτωση που η εφαρµογή των κριτηρίων ανάθε- σης 6α είχε ως αποτέλεσµα την ανάθεση σε έναν προ- σφέροντα τµηµάτων που υπερβαίνουν τον μέγιστο αριθ- μό. 3, Αν εἶναι δυνατή η ανάθεση περισσότερων του ενός τμημάτων στον ίδιο προσφέροντα, οι αναθέτουσες αρ- χές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις συνδυάζοντας πολλά ἡ όλα τα τµήµατα, στην περίπτωση που έχουν ο- ρίσει στην προκήρυξη της σύμβασης ή στην πρόσκληση για επιβεβαίώση ενδιαφέροντος ότι διατηρούν το δικαί- ωµα αυτό και αναφέρουν τον τρόπο συνδυασμού των τμημάτων ἡ οµάδων τμημάτων.

4. Οι ΚΑΑ διαιρούν υποχρεωτικά τις συμβάσεις που α- ναθέτουν σε χωριστά τµήµατα, καθορίζοµσες το µέγε- θος και το αντικείµενο των τµηµάτων αυτών. Στην περί- πτωση αυτή, εφαρμόζονται επίσης το πρὠτο εδάφιο της παρ. 2 και, κατά περίπτωση, η παράγραφος 4. Παρά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παρα- γράφου, µε απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανά- πτυξης και Τουρισμού και του κατά περίπτὠση αρµόδιου Υπουργού, επιτρέπεται η ανάθεση συγκεκριμένης σύμ- βασης από ΚΑΑ µη διαιρούµενης σε χωριστά τµήµατα. Άρθρο θ0 Καθορισμός προθεσµιών (άρθρο 47 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Κατά τον καθορισμό των προθεσµιών παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, οι ανα- θέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προ- ετοιμασία των προσφορών, υπό την επιφύλαξη των ελά- χιστων προθεσμµιών που καθορίζονται στα άρθρα 27 έως 31.

2. Εάν οι προσφορές μπορούν να συνταχθούν µόνον έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή απὀ επιτόπια εξέταση εγγράφων προσαρτηµένων στα έγγραφα της σύμβασης, οι προθεσμίες παραλαβής των προσφορών, οι οποίες εἰ- ναι υποχρεωτικά μεγαλύτερες από τις ελάχιστες προθε- σµίες που προβλέπονται στα άρθρα 27 έως 91, καθορίζο- νται κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονοµι- κοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των ανα- γκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφο- ρών.

3. Οι αναθέτουσες αρχές παρατείνουν την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδια- Φερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κα- τάρτιση τῶν προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν͵ για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφο- ρίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαι- ρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι ηµέρες πριν απὀ την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσµένης διαδικασίας, σύμφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 2/ καιτην παρ. 7του άρθρου 28, η προθεσµία ορίζεταισε τέσσερις (4) ηµέρες, β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σηµα- ντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης εἶναι ανάλογη µε τη σπου- δαιότητα των πληροφοριών ἦ των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί ἑ- Υγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την προετοιμασία κα- τάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται απὀ τις αναθέτου- σες αρχές να παρατείνουν τις προθεσμίες.

4. Για συμβάσεις κάτω των ορίων αντί των παραγρά- Φφων 1 έως 3, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 121. Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 45 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 61 Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµθασης

1. Για συμβάσεις άνω των ορίων, ως χρόνος έναρξης της ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας, της ανταγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγμάτευση, του ᾱ- νταγωνιστικού διαλόγου και της σύµπραξης καινοτο- µίας, νοείται η ημερομηνία αποστολής της σχετικής προ- κήρυξης σύμβασης στην Επίσηµη Εφημερίδα της Ἑνω- σης ή της προκαταρκτικής προκήρυξης, όταν η τελει/- ταία χρησιµοποιείται ως µέσο προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 26.

2. Ὡς χρόνος έναρξης της διαδικασίας διαπραγµάτευ- σης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, νοείται η ηµερομη- γία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώ- της πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση. 9, Ως χρόνος έναρξης ενός διαγωνισμού μελετών, νο- είται η ηµεροµηνία αποστολής της σχετικής προκήρυξης διαγωνισμού μελετών στην Επίσηµη Εφημερίδα της Ευ- ρωπαϊκής Ένωσης.

4. Για συμβάσεις κάτω των ορίων αντί των παραγρά- Φφων 1 έως ὃ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 120. Άρθρο 62 Προκαταρκτικές προκηρύξεις (άρθρο 48 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να γνωστοποιούν τις προθέσεις τους για τις σχεδιαζόµενες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δημοσιεύοντας προκαταρκτική προκήρυξη. Οι εν λόγω προκηρύξεις περιέχουν τις πλη- ροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Β΄ Τµήµα {του Παραρτήµατος Ν του Προσαρτήµατος Α΄. Δημοσιεύο- νται είτε από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης είτε από τις αναθέτουσες αρχές στο «προφίλ αγοραστή» τους, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του [Πα- ῥραρτήµατος ΝΠΙ του Προσαρτήµατος Α΄. Όταν η προκα- ταρκτική προκήρυξη δημοσιεύεται από τις αναθέτουσες αρχές στο «προφίλ αγοραστή» τους, οι αναθέτουσες αρ- χές αποστέλλουν στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης γνωστοποίηση δηµοσίεµσης της προκήρυξης στο «προ- φίλ αγοραστή» τους, σύµφωνα µε το Παράρτημα ΝΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄. Οι εν λόγω προκηρύξεις περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Α΄ του Παραρτήµατος Ν του Προσαρτήματος Α΄.

2. Για κλειστές διαδικασίες και ανταγωνιστικές διαδι- κασίες µε διαπραγμάτευση, οι µη κεντρικές αναθέτοι- σες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν την προκαταρκτι- κἠ προκήρυξη ως µέσο προκήρυξης διαγωνισμού, σύμ- Φφωνα µε την παρ. ὃ του άρθρου 26, υπό την προὐπόθεση ότι η προκαταρκτική προκήρυξη πληροἰ όλες τις κατωτέ- ρω προὐποθέσεις: α) αναφέρεται κατά τρόπο συγκεκριµένο στα αγαθά, τα έργα ή τις υπηρεσίες που θα αποτελέσουν το αντικεί- µενο της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί, β) επισημαίνει ότι η σύμβαση θα ανατεθεί µέσω κλει- στής διαδικασίας ή ανταγωνιστικής διαδικασίας µε δια- πραγµάτευση, χωρίς περαιτέρω δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονοµι- κούς φορείς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, Υ) περιέχει, εκτός απὀ τις πληροφορίες που αναφέρο- νται στο Μέρος Β΄ Τµήµα | του Παραρτήμµατος Ν του Προσαρτήµατος Α΄, και τις πληροφορίες που αναφέρο- νται στο Μέρος Β΄ Τµήµα || του Παραρτήµατος Ν του Προσαρτήµατος Α΄, ὃ) έχει αποσταλεί προς δημοσίευση μεταξύ 35 ηµερών και 12 μηνών πριν απὀ την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του ἁρ- θρου 69. Οι ανωτέρω προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε «προ- Φφίλ αγοραστή». Ωστόσο, η τυχόν πρόσθετη δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα µε το άρθρο 66, µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε «προφίλ αγοραστή». Η περίοδος που καλύπτεται απὀ την προκαταρκτική προκήρυξη διαρκεί κατ ανώτατο όριο 12 µήνες από την ηµεροµηνία αποστολής της προς δημοσίευση. Ωστόσο, στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, η προκαταρκτική προκήρυ- ξη που αναφέρεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου Ί1 του άρθρου 108 µπορεί να καλύπτει περίοδο µεγαλύτε- ρη των Ί2 µηνών.

3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων. Άρθρο 63 Προκηρύξεις σύµθασης (άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) Οι προκηρύξεις σύμβασης χρησιμοποιούνται ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισμού για όλες τις διαδικασίες, µε την επιφύλαξη του δεύπερου εδαφίου της παρ. ῦ του άρθρου 26 και του άρθρου 32. Οι προκηρύξεις σύμβασης περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέ- ρος Γ΄ του Παραρτήµατος Ν του Προσαρτήµατος Α΄ και δημοσιεύονται, σύµφωνα µε το άρθρο 65. Το παρόν ἁρ- θρο δεν εφαρµόζεται στις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων. Άρθρο 64 Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συµθάσεων (άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1.Το αργότερο 30 ηµέρες µετά τη σύναψη σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο, σε συνέχεια της σχετικής απόφα- σης ανάθεσης ή σύναψης, οι αναθέτουσες αρχές απο- στέλλουν γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. Οι εν λόγω γνωστοποιήσεις περιέχουν τις πληροφο- ρίες που προβλέπονται στο Μέρος Δ΄ του Παραρτήµα- τος Ν του Προσαρτήµατος Α΄ καὶ δημοσιεύονται, σύμ- Φφωνα µε το άρθρο 686.

2. Εάν η προκήρυξη διαγωνισμού για τη σχετική σύμ- βαση είχε γίνει υπό τη µορφή προκαταρκτικής προκήρυ- ξης και η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει να µην αναθέσει περαιτέρω συμβάσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται απὀ την προκαταρκτική προκήρυξη, η γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης περιέχει σχετική επισήμανση. Στην περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο που έχουν συνα- φθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 398, οι αναθέτουσες αρχές α- παλλάσσονται από την υποχρέωση αποστολής γνωώστο- ποίησης µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για κάθε σύµβαση που βασίζεται στη συµμφω- γία-πλαίσιο. 7873 <!-- page 46 --> 7874 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ

3. Οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης που βασίζεται σε ένα δυναμικό σύστηµα αγορών το αργότερο 30 ηµέρες µετά την ανά- θεση κάθε σύμβασης. Μπορούν, ὠστόσο, να συγκεντρώ- νουν τις γνωστοποιήσεις αυτές σε τριµηνιαία βάση. Στην περίπτωση αυτή, αποστέλλουν τις συγκεντρωμένες γνωστοποιήσεις το αργότερο 30 ηµέρες µετά τη λήξη ε- κάστου τριμήνου.

4. Ορισμένες πληροφορίες σχετικά µε τη σύναψη της σύμβασης ἡ της συµφωνίας-πλαίσιο μπορούν να µη δη- μοσιεύονται, όταν η γνωστοποίησή τους µπορεί να εµΠο- δίσει την εφαρµογή των νόμων, να εἶναι αντίθετη, καθ᾽ οιονδήποτε άλλο τρόπο, προς το δημόσιο συμφέρον ή να βλάψει τα νόµιµα εµπορικἀ συμφέροντα συγκεκριµέ- νων δημόσιων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή να βλάψει τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των οικονοµικών φορέων.

5. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις δηµόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων. Άρθρο 65 Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων (άρθρο 51 της Οδηγίας 2014/24 ΕΕ)

1. Οι προκηρύξεις και οἱ γνωστοποιήσεις που αναφέ- ρονται στα άρθρα 62, 63 και 64 περιλαμβάνουν τις πλη- ροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα Ν του Προ- σαρτήµατος Α΄ υπό τη µορφή τυποποιηµένων εντύπων, συμπεριλαμβανομένων και των τυποποιηµένων εντύπων για τα διορθωτικἀ.

2. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέ- ρονται στα άρθρα 62 έως 64 συντάσσονται, διαβιβάζο- νται µε ηλεκτρονικά µέσα στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης και δημοσιεύονται, σύμφωνα µε το Παράρτημα γή! του Προσαρτήµατος Α΄.

3. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέ- ρονται στα άρθρα 62 ἑως 64 δημοσιεύονται εξ ολοκλή- ρου στην επίσηµη(-ες) γλὠώσσα(-ες) των θεσμικών οργά- νων της Ένωσης που επιλέγεται από την αναθέτουσα αρχή. Αυθεντικό θεωρείται µόνο το (τα) κείµενο(-α) που δημοσιεύεται (-ονται) στη γλώσσα αυτή ή στις γλώσσες αυτές. Μία περίληψη των σημαντικότερων στοιχείων κά- θε προκήρυξης/γνωστοποίησης δημοσιεύεται και στις λοιπές επίσηµες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ἐ- νωσης.

4. Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης διασφαλίζει ότι εξακολουθεί να δημοσιεύεται το πλήρες κείµενο και η περίληψη των προκαταρκτικών προκηρύξεων όπως ανα- φέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 69ο, καθώς και οι προκη- ρύξεις διαγωνισμών για την εισαγωγή ενός δυναμικού συστήµατος αγορών όπως αναφέρεται στην περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 99: α) αν πρόκειται για προκαταρκτικές προκηρύξεις, για 12 µήνες ή μέχρι την παραλαβή γνωστοποίησης συνα- Φφθείσας σύμβασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 64, στην οποία αναφέρεται ότι δεν θα ανατεθούν περαιτέρω συμβάσεις κατά τη διάρκεια της δωδεκάµηνης περιόδου που καλύπτεται απὀ την προκήρυξη του διαγωνισμού. Ω- στόσο, στην περίπτωση δημόσιων συµβάσεων για κοινω- νικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, η προκαταρκτική προ- κήρυξη που αναφέρεται στην περίπτωση β΄ της παρα- γράφου 1 του άρθρου 108 εξακολουθεί να δημοσιεύεται μέχρι τα τέλη της αρχικά αναφερθείσας περιόδου ι- σχύος ή µέχρι την παραλαβή γνωστοποίησης συναφθεί- σας σύμβασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο Β4, στην ο- ποία αναφέρεται ότι δεν θα ανατεθούν περαιτέρω συµ- βάσεις κατά τη διάρκεια της δωδεκάµηνης περιόδου που καλύπτεται από την προκήρυξη του διαγωνισμού, β) αν πρόκειται για προκηρύξεις διαγωνισμών για τη δημιουργία ενός δυναμικού συστήµατος αγορών, κατά την περίοδο ισχύος του δυναμικού συστήµατος αγορών.

5. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να α- ποδεικνύουν την ηµεροµηνία αποστολής των προκηρύ- ξεων και των γνωστοποιήσεων. Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή βεβαίωση της παραλαβής της προκήρυξης / γνωστοποίησης και της δημοσίευσης των πληροφοριών που της διαβίβασε, επι- σηµαίνοντας την ηµεροµηνία της εν λόγω δημοσίευσης. Η βεβαίωση αυτή συνιστά απόδειξη της πραγµατοποίη- σης της δημοσίευσης.

6. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να δημοσιεύουν προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις για δημόσιες συµβά- σεις που δεν υπόκεινται στην υποχρεωτική δημοσίευση που απευθύνεται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, με την προὐπόθεση ότι οι εν λόγω προκηρύξεις και γνω- στοποιήσεις αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης µε ηλεκτρονικά µέσα, µε το μορφότυπο και, σύμφωνα µε τις διαδικασίες διαβίβασης που προβλέπο- νται στο Παράρτημα ΝΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄.

7. Το παρὀν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων. Άρθρο 66 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 52 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν τις προκηρύ- ξεις και διακηρύξεις και τις αποφάσεις ανάθεσης ὅημο- σίων συµβάσεων, ανεξαρτήτως της διαδικασίας ανάθε- σης αυτών, µε την επιφύλαξη εφαρµογής της παρ. 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία ανάρ- τησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ.

2. Οι προκηρύξεις και διακηρύξεις δημοσίων συµβάσε- ὢν της παραγράφου 1 πρέπει να φόρουν Αριθμό Διαδι- κτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα µε την παρ. 8 τοι άρθρου 98.

3. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέ- ρονται στα άρθρα 62, 63 και 64, καθώς και οι πληροφο- ρίες που περιέχονται σε αυτές δεν δημοσιεύονται σε ε- θνικό επίπεδο πριν απὀ την ημερομηνία δηµοσίευσης, σύμφωνα µε το άρθρο 65. Ωστόσο, η δημοσίευση µπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επί- πεδο, όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά µε τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαί- ωση παραλαβής της προκήριξης/ γνωστοποίησης, σύμ- Φωνα µε το άρθρο 659.

4. Οι προκηρύξεις και οἱ γνωστοποιήσεις που δηµοσι- εύονται σε εθνικό επίπεδο δεν περιλαμβάνουν πληροφο- ρίες άλλες από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύ- ξεις και γνὠστοποιήσεις που αποστέλλονται στην Υπη- ρεσία Εκδόσεων της Ένωσης ή δημοσιεύονται στο «προ- φίλ αγοραστή» αλλά αναφέρουν την ημερομηνία απο- Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 47 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ στολής της προκήρυξης/γνωστοποίησης που εστάλη στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης ή της δηµοσίευ- σης στο «προφίλ αγοραστή».

5. Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» πριν απὀ την αποστολή στην Υ- πηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης/ γνω- στοποίησης µε την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευσή τους υπό τη µορφή αυτή. Επίσης αναφέρουν την ηµερο- µηνία αυτής της αποστολής.

6. Το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. µπορεί να λειτουργεί ως το επίσημο εθνικό πληροφοριακό σύστημα θ96επαεί για την απευθεί- ας ηλεκτρονική υποβολή των προκηρύξεων και γνωστο- ποιήσεων που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, στο Τεπαες Εἰθοίτοπίς Γα!γ (ΤΕΡ). Με από- φαση του Ὑπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι- σμού καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου. Άρθρο 67 Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της σύµθασης (άρθρο 953 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές προσφέρουν ελεύθερη, πλή- ρη, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγ- γραφα της σύμβασης απὀ την ηµεροµηνία δημοσίευσης της προκήρυξης/ γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 65 ἡ την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβε- βαίωσης ενδιαφέροντος. Το κείµενο της προκήρυξης γνὠωστοποίησης ή της πρό- σκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος προσδιορίζει τη διεύθυνση διαδικτύου στην οποία διατίθενται τα έγγρα- φα της σύμβασης. Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της σύμβασης για έναν απὀ τους λόγους που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου { του άρθρου 25, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναφέ- ρουν στην προκήρυξη/ γνωστοποίηση ἡ στην πρόσκληση επιβεβαίώσης ενδιαφέροντος ότι τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης θα διαβιβαστούν µε µέσα άλλα πλην των ηλεκτρονικών, σύµφωνα µε το πέμπτο εδάφιο παραγρά- φου { του άρθρου 22. Στην περίπτῶση αυτή, η προθε- σµία υποβολής προσφορών παρατείνεται κατά πέντε η- μέρες, εκτός από περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένης επείγουσας ανάγκης, όπως αναφέρεται στην τιαρ. 3 του άρθρου 27, στην παρ. 7 του άρθρου 28 και στο τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29. Ὅταν δεν µπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, ἁ- μεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της σύμβασης, διότι οι αναθέτουσες αρχές προτίθενται να εφαρμόσουν την παρ. 2 του άρθρου 21, αναφέρουν στην προκήρυξη/ γνωστοποίηση ή στην πρό- σκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος τα µέτρα προστα- σίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούν και τον τρόπο µε τον οποίο εἶναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα. Στην περίπτωση αυ- τή, η προθεσµία υποβολής προσφορών παρατείνεται κα- τά πέντε (95) ηµέρες, εκτός απὀ περιπτώσεις δεόντως αι- τιολογηµένης επείγουσας ανάγκης, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 27, στην παρ. 7 του άρθρου 28 και στο τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου! 29. 2, Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συµ- μετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συµπληρω- µατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικἁ, το αργότερο έξι η- μέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επι- σπεμσµένης διαδικασίας, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 27 και στην παρ. 7 τοι άρθρου 28, η προθε- σµία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ηµέρες.

3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων. Άρθρο 68 Διαθούλευση επί των δηµοσιευµένων εγγράφων σύµθασης έργων

1. Ειδικά στην περίπτωση δημοσίων συµβάσεων έἐρ- γων, µε τα έγγραφα της σύμβασης µπορεί να ορίζεται, ὁ- τι προσκαλούνται οι κατά τον παρόντα νόµο και τα ἐγ- γραφα της σύμβασης δυνάµενοι να λάβοιιν µέρος στη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονοµι- κοί φορείς, προκειµένου η αναθέτουσα αρχή να προβεί σε παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και σε σχετική διαβούλευση µε τους παριστάµενους οικονομικούς φο- ρείς, σε καθορισμένο από την αναθέτουσα αρχἠ τόπο, η- µερομηνία και ώρα, τουλάχιστον τριάντα (90) ηµέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αι- τήσεων συμμετοχής.

2. Εντός δέκα (10) ηµερών από την ως άνω παρουσία- ση, κάθε ενδιαφερόμενος, µπορεί να υποβάλει τεύχος παρατηρήσεων για το έργο, την τεχνική µελέτη και τα τεύχη δηµοπράτησης, οικονομικά και συμβατικά. Με το τεύχος παρατηρήσεων θα σχολιάζεται η ορθότητα της λύσης, το εφικτό της κατασκευής και θα επισημαίνονται σφάλματα των όρων των εγγράφων της σύμβασης. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην ὡς άνω παρου- σίαση και η υποβολή του τεύχους παρατηρήσεων είναι προαιρετικές, δεν συνεπάγονται την υποχρέωση υπΟοβο- λής προσφοράς και δεν συνιστούν κώλυμα για τη σωµµε- τοχή τους στη διαδικασία.

3. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τα συμπεράσματα της διαβούλευσης και τα τεύχη παρατηρήσεων που υΠο- βλήθηκαν και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: α) εφόσον διαπιστώθεί η έλλειψη παρατηρήσεων ή ε- κτιμηθούν ὡς µη ορθές οι υποβληθείσες παρατηρήσεις, συνεχίζει τη διαδικασία, σύµφωνα µε τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ή ϱ) εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη επουσιωδών σφαλµά- των ἡ ϱλλθίψεων στα έγγραφα της σύμβασης εκδίδει τεύχος τροποποιήσεων/διορθώσεων της διακήρυξης ή και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης, εντός πέντε (5) ηµερών από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των τευχών παρατηρήσεων απὀ τους οικονομικούς φορείς. Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες ε- πουσιώδεις τροποποιήσεις/διορθώσεις. Το τεύχος κοινο- ποιείται, µε απόδειξη, σε όλους τους οικονομικούς Φφο- ρείς που έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτά- ται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. Στο ὡς ἁ- νω τεύχος µπορεί να προβλέπεται η διεξαγωγή της δη- µοπρασίας σε μεταγενέστερη ημερομηνία µε τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας κατά τις διατάξεις των 7875 <!-- page 48 --> 7876 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ άρθρων 22, 27 έως 36, 37, και 121, οι προθεσμίες των ο- ποίων ανέρχονται κατ’ ἑελάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) ἡ Υ) εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη ουσιωδών σφαλµά- των ἡ ελλείψεων σε οποιοδήποτε στοιχείο των εγγρά- φων της σύμβασης, ανακαλεί τη διακήρυξη του διαγωνι- σμού. Στη συνέχεια, προβαίνει σε νέα διαδικασία σύνα- ψης της σύμβασης έργου, διορθώνοντας τα σχετικά σφάλματα και ελλείψεις.

4. Το τεύχος τροποποιήσεων συγκαταλέγεται στα έγ- γραφα της σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σύμβασης µετά την υπογραφή της. Αντίθετα, τα υΠο- βληθέντα από τους οικονομικούς φορείς τεύχη παρατη- ρήσεων δεν αποτελούν συμβατικά στοιχεία και δεν χρη- σιμοποιούνται για ερμηνεία της σύμβασης. Ρ. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις πε- ριπτώσεις δημοσίων συµβάσεων έργων της παραγράφου Ί του άρθρου 50, µε κατάλληλη προσαρμογή των προθε- σµιών για την υποβολή προσφορών ἡ αιτήσεων συµµε- τοχής, σύµφωνα µε τα αναφερόμενα στο άρθρο θ0. Άρθρο 69 Προσκλήσεις προς υποψηφίους (άρθρο 54 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 125, στις κλειστές διαδικασίες, τις διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου, τις συμπράξεις καινοτομίας καιτις ανταγωνιστικές διαδι- κασίες µε διαπραγμάτευση, οι αναθέτουσες αρχές προ- σκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους επιλεγέντες υ- ποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους ή, στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου, να συμμετάσχουν στον διάλογο. Εάν ως µέσο προκήρυξης διαγωνισμού χρησιµοποιεί- ται προκαταρκτική προκήρυξη, σύμφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 62, οἱ αναθέτουσες αρχές προσκαλούν ταυ- τοχρόνως και γραπτώς τους οικονομικούς φορείς που έ- χουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να επιβεβαιώσουν ότι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται.

2. Οι προσκλήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν παραπομπή στην ηλεκτρονική διεύθυν- ση στην οποία τίθενται σε άµεση διάθεση µε ηλεκτρονι- κά µέσα τα έγγραφα της σύμβασης. Οι προσκλήσεις συ- νοδεύονται από τα έγγραφα της σύμβασης, στην περί- πτωση που στα έγγραφα αυτά δεν παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν πρόσβαση για τους λόγους που εκτίθενται στο τρίτο και τέταρτο ή πέμπτο και έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6/ και δεν διατί- θενται ήδη µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Επιπλέον, οἱ προσκλήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο { περι- λαμβάνουν τις πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρ- τηµα ΙΧ του Προσαρτήµατος Α΄. Άρθρο 70 Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων (άρθρο 55 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθότουσες αρχές ενημερώνουν, το συντοµότε- ρο δυνατόν, όλους τους υποψηφίους και τους προσφέ- ροντες για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά µε τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο, την ανάθεση σύμβασης ἡ την αποδοχή σε ένα δυναμικό σύστηµα αγορών, συµπε- ριλαμβανοµένων των λόγων για τους οποίους αποφάσι- σαν να µη συνάψουν συμφωνία-πλαίσιο, να µην αναθέ- σουν σύμβαση για την οποία προκηρύχθηκε διαγωνι- σμός, να αρχίσουν νέα διαδικασία ή να µην θέσουν σε ε- φαρμµογή ένα δυναμικό σύστηµα αγορών.

2. Κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων υποψηφίων ἡ προσφερόντων, οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 19 ημερών απὀ την παραλαβή γραπτής αίτησης: α) σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο, τους λόγους α- πόρριψης της αίτησης συμμετοχής του, β) σε κάθε απορριφθέντα προσφέροντα, τους λόγους απόρριψης της προσφοράς του, στις δε περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 94, αιτιολο- γούν επίσης την απόφασή τους περί µη ισοδυναμίας τῶν λύσεων ἡ την απόφασή τους ότι τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες δεν εκπληρώνουν τις απαιτήσεις περί επίδο- σης ἡ λειτουργίας, Υ) σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδε- κτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεο- νεκτήµατα της επιλεγείσας προσφοράς, καθώς και το ὁό- νοµα του αναδόχου ή των συμβαλλομένων μερών της συμµφωνίας-πλαίσιο, ὃ) σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδε- κτή προσφορά, τη διεξαγωγή και την πρόοδο των δια- πραγματεύσεων και του διαλόγου µε τους προσφέρο- γτες.

5. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποφασίζουν να µη γνωστοποιήσουν ορισμένες πληροφορίες που αναφέ- ρονται στις παραγράφους 1 και 2 σχετικά µε την ανάθε- ση των συµβάσεων, τη σύναψη συμφωνιών-πλαίσιο ἡ την αποδοχή σε ένα δυναμικό σύστημα αγορών, εάν η γνω- στοποίηση των εν λόγω πληροφοριών µπορεί να εµποδἰ- σει την εφαρµογή τών νόμων, να είναι αντίθετη, καθ’ οι- ονδήποτε άλλο τρόπο, προς το δημόσιο συμφέρον ή να βλάψει τα νόµιµα εμπορικά συμφέροντα ενός συγκεκρι- µένου οικονομικού φορέα δημόσιου ἡ ιδιωτικού ἠ τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ οικονοµικών Φορέων. ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Άρθρο 71 Γενικές αρχές (άρθρο 56 παρ. Ί της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) Οι συμβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων που κα- θορίζονται στα άρθρα 86 έως 89 εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει επαληθεύσει, σύµφωνα µε τα άρθρα 79 έως και 81, ὁότι πληρούνται όλες οι κατωτέρω προὐποθέσεις: α) η προσφορά συνάδει µε τις απαιτήσεις, τις προύτο- θέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται στην προκήρυ- ξη σύμβασης ἡ στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέ- ροντος και στα έγγραφα της σύμβασης, λαμβανομένου υπόψη, κατά περίπτωση, του άρθρου 57, β) η προσφορά προέρχεται απὀ προσφέροντα ο οποί- ος δεν αποκλείεται απὀ τη συμμετοχή δυνάμει των ἀρ- θρων 3 και 74 και πληροί τα κριτήρια επιλογής που κα- θορίζονται από την αναθετουσα αρχή, σύµφωνα µε τα άρθρα 75 έως 77, και, κατά περίπτωση, τους κανόνες και τα κριτήρια αµεροληψίας που αναφέρονται στο άρθρο 84. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίζουν να µην αναθέσουν τη σύµβαση στον προσφέροντα που υπέ- βαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 49 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7877 προσφορά όταν έχουν διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέ- πονται στην παρ. 2 του άρθρου 18. Άρθρο 72 Εγγυήσεις

1. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν απὀ τους προσφέρο- ντες να παράσχουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα είδη εγγυήσεων: α) «Εγγύηση συµµετοχής», το ύψος της οποίας καθο- ρίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριµένο χρηματικό ποσό, αριθµητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 256 της εκτιμώμενης α- ξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, µε ανάλογη στρογγυλο- ποίηση. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισ- σότερα τµήµατα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, ε- κτός ΦΠΑ, του/τῶν τροσφερομένου/ων τµήµατος/τµηµά- των. Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγ- γύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγ- γύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών Φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (930) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβα- σης. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προ- σφοράς, να ζητά απὀ τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς καιτης εγγύησης συμμετοχής. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο, δυναμικού συστήµατος αγοράς, σε συνοπτικό διαγωνισμµὀ, σε διαδι- κασίες απευθείας ανάθεσης ή σε διαδικασία επιλογής α- πό κατάλογο, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά τοι; κατά τη διάρκεια ισχύος αυ- τής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέ- ρονται στα άρθρα 73 έως 78, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολο- γητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμ- βασης. Ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύμβασης έργου, µελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών συνα- φών επιστημονικών υπηρεσιών, οι εγγυήσεις συµµετο- χής καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, µετά από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά: αα) την ἁπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ἡ την έκδοση απόφασης επἰ ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρώσης και ββ) την ἀπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης α- σφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και ΥΥ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρα 35 και 36 τουν. 4129/2019 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται. β) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 500 επί της αξίας της σύμβασης Εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτω- ση παράβασης τῶν όρων της σύμβασης, όπως αυτή εἰδι- κότερα ορίζει. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συµβά- σεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χι- λιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγ- γραφα της σύμβασης. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το - Ψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 506 επίτου ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρῶν της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύμβασης έργου, μελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών συνα- φών επιστημονικών υπηρεσιών, οι εγγυήσεις καλής ε- κτέλεσης καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, µε αι- τιολογηµένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύ- νουσας Υπηρεσίας, ιδίως µετά την οριστικοποίηση της έκππωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του πο- σού της εγγυήσεως. Ειδικά για τις δηµόσιες συμβάσεις προμηθειών, ο χρό- γος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να εί- ναι μεγαλύτερος απὀ το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστηµα που θᾳ ορίζεται στα έγγρα- φα της σύμβασης. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύ- νολό τους µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παρα- λαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Υ) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο», το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,506 επί της συνολικής αξίας της σωμφωνίας-πλαίσιο ή του τµήµατος της συμφωνίας πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ, η οποία θα αποδε- σμµεύεται ισόποσα και αναλόγως, κατ’ έτος, σε σχέση µε το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Προκειμένου να υπογραφεί η σύµβαση που βασίζεται στη συμφωνία-πλαίσιο, ο οικονομικός φορέας µπορεί να υποχρεωθεί να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περί- πτωσηβ᾽. ὃ) «Εγγύηση προκαταβολής» στην περίπτωση χορήγη- σης προκαταβολής, ισόποση µε την προκαταβολή. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυ- νόµενη µε το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται µε απόφα- ση του Ὑπουργού Οικονοµικών. Όταν, σύμφωνα µε τα έγγραφα της σύμβασης, προσκοµίζεται και εγγύηση κα- λής εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την παροχή ἰ- σόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, Χωρίς να α- παιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Αν απὀ τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται µεγαλύτερο ύ- <!-- page 50 --> 7878 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Ψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται µε την κατάθεση απὀ τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύ- πτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκατα- βολής. Η απόσβεση της προκαταβολἠς και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται, σύμ- Φφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και τους ὁ- ρους των εγγράφων της σύμβασης. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τµη- µατικά εφόσον τούτο ορίζεται στα έγγραφα της σύμβα- σης. Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιµοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε το αντικείµενο της σύμβασης.

2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουρ- γίας» για την αποκατάσταση τῶν ελαττωµάτων που ανα- κύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται απὀ δυσλει- τουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγ- γύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγ- γραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λει- τουργίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε σι- Υγκεκριµένο χρηματικό ποσὀ.

3. Οι εγγυήσεις των παραγράφων { και 2 εκδίδονται α- πό πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόµιµα στα κρά- τη - µέλη της Ένωσης ήἡ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΛΣ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, οπίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ἡ να παρέχονται µε γραμµάτιο του Ταμείου Παρακαταθη- κών και Δανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοι- χου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραμµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο [Πα- ρακαταθηκών και Δανείῶν, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφο- νται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονο- µικό φορέα.

4. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ᾽ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, Υ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον Φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συµβά- σεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθµό της εγγύησης, ϱ) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικο- νομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ὄ) τους όρους ὅτι; αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµα- τος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περί- πτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υ- πόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδή- λωσης ενδιαφέροντος και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ϐ) την ηµεροµηνία λήξης ἡἠ τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, !) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εΥ- γύησης ολικά ἡ µερικά εντός πέντε (5) ημερών µετά απὀ απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευ- θύνεται καιια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής ε- κτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

9. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

6. Γιατις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανω- τέρω, ισχύουν ειδικότερα τα εξής: 6) Οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 1955 µπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε απὀ τον ανάδοχο, µερικά ἡ ολικά, µε ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (556) επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την υπηρεσία επιµετρήσεις. Η µείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ῥ- στερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από εἰ- δικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν εΥκρι- θεί οι επιµετρήσεις. β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαμορφώ- θηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύμβασης, κατά το ἁρ- θρο 195, μειώνεται αµέσως µετά την έγκριση του [Πρω- τοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (2056). Το σύνολο των εγγυήσεων καλής ε- κτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αµέσως µε- τά την ἐγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασμού του έργου.

7. Ειδικά για τις δηµόσιες συμβάσεις μελετών και πα- ροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υ- πηρεσιών, µε απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του αναδόχου, αποδε- σμµεύεται µέρος των εγγυήσεων, κατά τα ειδικότερα ορι- ζόμενα στο άρθρο 187, ανερχόμενο σε ποσοστό ανάλο- Υο µε την αξία των εργασιών περαιωθέντος και εγκριθέ- ντος σταδίου της σύμβασης. Αν η σύµβαση αφορά την παροχή υπηρεσίας χωρίς διακεκριµένα στάδια, µπορεί να ορίζει ότι επιστρέφεται στον ανάδοχο µέρος της εΥ- γύησης, µετά την παρέλειση ορισμένου χρόνου ή την ο- λοκλήρωση Τµήµατος της σύμβασης.

8. Γιατις δηµόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών: α) οι εγγυήσεις προκαταβολής επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγα- θών ἡ των υπηρεσιών, β) εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παρα- λαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθε- σµη παράδοση, η επιστροφή των εγγωήσεων καλής εκτέ- λοσης και προκαταβολής γίνεται µετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκ- πρόθεσµου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε την σύµβαση, τµη- µατικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβο- λἠς αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που ανα- λογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας των αγαθών ἡ του τµήµατος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστι- κά. Για την σταδιακή αποδέσµευσή τους απαιτείται προηγούµενη γνωμοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρὠτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παρα- πάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται µετά την αντιµετώ- πιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 51 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Άρθρο 73 Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 57 παράγραφο; 1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβα- σης όταν αποδεικνύουν, µε την επαλήθευση που προ- βλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 ή είναι γνωστό στην ανα- θέτουσα αρχή µε άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν απὀ τους α- κόλουθους λόγους: α) συµµετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο ἀἆάρθρο 2 της απὀφασης-πλαίσιο 2008/84 1/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 9008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλή- µατος(ΕΕ Ι 30Ότης {11.41.9008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβα- σης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 6Ο 195 της 29.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2004/568/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 22ᾳς Ιουλίου 2008, για την καταπολέμηση της δωροδο- κίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ | 192 της 31.7.2008, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ἡ στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, Υ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά µε την προστασία τῶν οικονοµικών συμφερό- γτων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 6 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), ὃ) τροµοκρατικά εγκλήματα ἡ εγκλήματα συνδεόµενα µε τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντι- στοίχως, στα άρθρα 1 καὶ ὃ τῃς απόφασης-πλαίσιο 2002/4/Ρ/ΔΕΥ του Συµβουλίου της Ίδης Ιουνίου 20052, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ Ι 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόὀπει- ρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων απὀ παράνομες δραστηριότη- τες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ο- ρίζονται στο άρθρο Ί της Οδηγίας 2005/60/ΕΚτου Ευρω- παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ο- κτωβρίου 90085, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιμοποί- ησης του χρηματοπιοτωτικού συστήµατος για τη νοµιµο- ποίηση εσόδων απὀ παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ |. 309 της 25.11.2008, σ. 19), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας αν- θρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ- βουλίου της 5ης Απριλίου 201 Ί, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προ- στασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατά- σταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συµ- βουλίου(ΕΕΙ 10Ο1της {5.4.2011, σ. 1), ῃ οποία ενσωµα- τώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρ- µόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέ- λος του διοικητικού, διευθυντικού ἡ εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπρο- σώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ι- δίως; αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύ- γης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμµων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του Λιοι- κητικού Συμβουλίου.

2. Αποκλείεται απὀ τη συμμετοχή σε διαδικασία σύνα- ψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει ᾱ- θετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ἡ διοικητική απόφαση µε τε- λεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νοµοθε- σία ή/και β) µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότιοοι- κονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του ὁ- σον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Ἑλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύ- πτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρµόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινῶ- νικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προ- στίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους,

3. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να προβλέπει στα έγ- γραφα της σύμβασης παρέκκλιση: α) από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 κατ’ εξαίρεση, για επιτακτι- κούς λόγους δηµόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υ- γείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και β) απὀ τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην παρ. 2, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δωμσα- νάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά τῶν φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υπο- χρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εἰ- σφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίοεδάφιο της παρ. 2, πριν απὀ την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικα- σίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν απὀ τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβα- σης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε α- πό τις ακόλουθες καταστάσεις: ᾳ) εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε κα- τάλληλα µέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων 7879 <!-- page 52 --> 7880 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18, β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή ἑ- χει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ἡἦ ειδικής εκκαθά- ρισης ήἡ τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαρι- στή ή απὀ το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχει- ρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποια- δήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα απὀ παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόµου, Υ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονοµι- κός φορέας συνήψε συμφωνίες µε άλλους οικονομικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, ὃ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 δεν µπορεί να θεραπευθεί α- ποτελεσματικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, ϱ) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού απὀ την πρότερη συμμετοχή των οικονοµικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβα- σης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48, δεν µπορεί να θε- ραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ου- σιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δηµό- σιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης µε αναθέτο- ντα Φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρό- µοιες κυρώσεις, Ὁ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβα- ρών ψευδών ὁηλώσεων κατά την παροχή των πληροφο- ριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ἡ δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που α- παιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79, η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθότουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληρο- φορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο Ππλεο- νέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ἡ να παρά- σχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που εν- δέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που α- φορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, ϐ) Εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, µε τα- τάλληλα µέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

5. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περίπτώῶση β΄ της παρ. 4, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην απο- κλείει ἑναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προὐπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω Φφαρέας είναι σε θέση να ε- κτελέσει τη σύµβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύου- σες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρη- µατικής του λειτουργίας, στην περίπτωση των καταστά- σεων της περίπτωσης β΄ της παρ. 4.

6. Σε οποιοδήποτε Χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκε- ται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού εἶτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία απὀ τις περιπτώσεις των πα- ραγράφων 1 και 2. Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν οικονομικό φορέα, όταν αποδει- κνύεται ότι ο εν λόγω οικονομικός Φορέας βρίσκεται λό- γω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε µία απὀ τις περι- πτώσεις της παρ. 4.

7. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγρά- Φφους 1 και 4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµέ- νου να αποδείξει ότι τα µέτρα πού ἔλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυ- τόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβά- λει ή έχει δεσµευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το πα- ράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περι- στάσεις µε ολοκληρωμένο τρόπο, µέσω ενεργού συνερ- γασίας µε τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκε- κριµένα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, καθώς και µέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή πε- ραιτέρῳ ποινικών αδικηµάτων ή παραπτωµάτων. Τα μέ- τρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς α- ξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ι- διαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστο- ποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφα- σης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, απὀ τη συμμετοχή σε διαδικα- σίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.

8. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπί- στωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται µετά από σύμφωνη γνώµη της επιτροπής της επόμενης παραγρά- Φου, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (20) η- μερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω επιτροπή συνοδειό- μενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Με την ἀάπρακτη πα- ρέλευση της ως άνω προθεσμίας η αναθέτουσα αρχή ᾱ- ποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης τον εν λόγω οικονομικό φορέα. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής, καθώς και η απόφαση µε την οποία γίνονται δε- κτά ένδικα βοηθήματα κατ΄ αυτής, κοινοποιείται στην Αρχή. 9, Για τις ανάγκες των παραγράφων 7 και ξ8 συνιστάται επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουρ- γού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, του Υπουρ- γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά- των, καθώς και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η ὡς άνω επιτροπή συγκροτείται µε απόφα- ση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού η οποία εκδίδεται εντός µηνός απὀ τη δημοσίευση του παρόντος και ρυθµίζειτις αναγκαίες λεπτομέρειες οργά- γωσης και λειτουργίας της. Χρέη Προέδρου εκτελείο εκ- πρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. <!-- page 53 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7881 Άρθρο 74 Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δηµόσιες συµθάσεις (άρθρο 57 παρ. 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης µίας δημόσιας σύμβασης διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 1, ο και 4 του άρθρου 73 και ο οικονο- µικός φορέας δεν λάβει µέτρα για να αποδείξει την αξιο- πιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 73 µπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από την συµµετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικα- σίες σύναψης συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστηµα.

2. Η περίοδος αποκλεισμού καθορίζεται, σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη ι- δίως τη σοβαρότητα του αδικήματος ἡ παραπτώµατος, τον χρόνο που έχει παρέλθει από τη διάπραξη του αδική- µατος ή παραπτώµατος, τη διάρκειά τοι, υποτροπή, την πρόθεση ή τον βαθµό αμέλειας του εκάστοτε οικονοµι- κού φορέα και τα µέτρα που αυτός λαμβάνει προς απο- φυγή διάπραξης παρόμοιων αδικηµάτων ή παραπτωµά- των στο µέλλον. Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορισθεί απὀ τελεσίδικη απόφαση, η µέγιστη περίο- ὃὅος αποκλεισμού δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης µε τελεσίδικη απόφαση στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο Ἱ του άρθρου 73 και τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος στις περιπτώσεις που αναφέρο- νται στην παρ. 4 του άρθρου 73. 3, Ο αποκλεισμός επιβάλλεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαι- οσύνηῃς, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρ- µόδιου για θέµατα καταπολέμησης διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται µετά απὀ αιτιολογηµένη εισήγηση της αναθέτουσας αρ- χής που διαπιστώνει την συνδρομή των λόγων αποκλει- σµού και (α) για τις διαδικασίες που αφορούν σύναψη δημοσίων συµβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών κατόπιν γνώμης του συλλογικού οργάνου της παρ. ὁ του άρθρου 41, και (β) για διαδικασίες που ᾱ- φορούν σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονι- κών υπηρεσιών, κατόπιν γνώµης του αρµόδιου Τεχνικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Πριν από την έκδοση της απόφασης περί αποκλεισμού ορισμένου οικονομικού φορέα, παρέχεται σε αυτόν η δυ- νατότητα ακροάσεως.

4. Η απόφαση του τιρώτου εδαφίου της παρ. 3 κοινο- ποιείται στην αναθέτουσα αρχή και τον θιγόµενο οικονο- µικό φορέα.

5. Ο αποκλεισμός οικονομικού φορέα από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συµβάσεων του παρόντος Βιβλίου, σύμφωνα µε τις προηγούμενες παραγράφους, επιφέρει αυτοδίκαια και τον αποκλεισμό του: α) από μελλοντικές ἠ εν εξελἰξει διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και β) από μελλοντικές ή εν εξελίξει διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών υπό την ἑν- νοια του Βιβλίοι Η (άρθρα 222 ἑως 338) ή συμβάσεων παραχώρησης υπό την έννοια των διατάξεων µε τις ο- ποίες εναρµονίζεται η νοµοθεσία στην Οδηγία 2014/23/ΕΕ για ίσο χρονικό διάστηµα.

6. Οι αποφάσεις που εκδίδονται βάσει της παρ. ὁ γνῶ- στοποιούνται στην Αρχή, στη Γενική Γραμματεία Εµπορί- ου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οι- κονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και στη Γενική Γραμ- µατεία Ὑποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφο- ρών και Δικτύων. Στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημο- σίων Συμβάσεων τηρείται κατάλογος των αποκλεισθέ- ντων οικονοµικών Φορέων, στον οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία και η περίοδος αποκλεισμού εκάστου εξ αυ - τών, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 24/2/1997 (Α’ 50). Άρθρο 75 Κριτήρια επιλογής (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Τα κριτήρια επιλογής µπορεί να αφορούν: α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµα- τικής δραστηριότητας, β) την οικονομική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, Υ) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής µόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4. Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις όποιες απαιτή- σεις συµµετοχής σε εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος ή ο προσφέρων διαθέ- τει τις εκ του νόµου απαιτούμενες προὐποθέσεις, τις χρηµατοοικονοµικές δυνατότητες, καθώς και τις τεχνι- κές και επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες µε το αντικείµενο της σύμβασης.

2. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς Φφο- ρείς να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα απὀ τα επαγγελµατι- κά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - µόλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήμµατος Α΄ ή να ικανοποιούν οποιαδήπο- τε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων υπηρεσιών, ε- φόσον οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ἡ να είναι µέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώ- ρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ό- τι είναι µέλη του εν λόγω οργανισμού. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται µετά απὀ γνώµη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή µε κοινή απόφαση του Υπουρ- γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδεται µετά απὀ γνώµη επιτροπής που συστήνουν και στην οποία εκπρο- σωπούνται τα οικεία επαγγελματικά επιµελητήρια, προσ- διορίζεται το αντικείµενο κάθε κατηγορίας µελότης του Παραρτήµατος | του Προσαρτήµατος Γ΄. Με την ίδια α- πόφαση καθορίζεται η αντιστοιχία κάθε κατηγορίας µε- λέτης µε το επιστημονικό πεδίο απασχόλησης των ΕΥΥε- γραμµένων στο «Μητρώο Μελετητών», καθώς και στο «Μητρώο Γραφείων Μελετών» του Παραρτήµατος ΧΙ του Προσαρτήµατος Α΄, σύµφωνα µε τις κείµενες διατά- ξεις, µε γνώμονα την εφαρµογή του Κανονισμού ΕΚ 2195/2009. Με όµοια απόφαση μπορούν να διαιρούνται ή <!-- page 54 --> 78682 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ ενοποιούνται εν γένει οι παραπάνω κατηγορίες.

3. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονοµική επάρκεια, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλ- λουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί Φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηµατο- δοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Για το σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαι- τούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να ἑ- χουν έναν ορισμένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών, συμπεριλαμβανομένου ορισμένου ελάχιστου κύκλου ερ- γασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση. Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς Φορείς να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τους ετήσιους λογαριασμούς, παρουσιάζοντας την αναλογία, ιδίως, στοιχείων ενερΥγη- τικού και παθητικού. Μπορούν επίσης να απαιτούν κα- τάλληλο επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγ- γελµατικών κινδύνων. Ο ολάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που απαιτείται να έχουν οἱ οικονομικοί φορείς δεν υπερβαίνει το διπλά- σιο της εκτιμµώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός από ὅε- όντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, όπως σχετικά µε τους ειδικούς κινδύνους που αφορούν τη φύση των ἑρ- γῶν, των υπηρεσιών ἡ τωναγαθών. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει τους βασικούς λόγους για την απαίτηση αυτή στα έγγραφα της σύμβασης ή στη χωριστή έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 941. Η αναλογία, ενδεικτικά, στοιχείων ενεργητικού και τια- θητικού µπορεί να λαμβάνεται υπόψη όταν η αναθέτου- σα αρχή προσδιορίζει τις μεθόδους και τα κριτήρια της συνεκτίµησης αυτής στα έγγραφα της σύμβασης. Οι µέ- θοδοι και τα κριτήρια αυτά χαρακτηρίζονται από διαφά- νεια, αντικειµενικότητα και αποφυγή διακρίσεων, Όταν µια σύμβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα, το παρόν άρθρο εφαρµόζεται σε σχέση µε κάθε επιµέρους τµήµα. Εντούτοις, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καθορίζει τον ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών που πρέπει να έχουν οι οικονομικοί φορείς ανά οµάδες τµηµάτων, αν ανατεθούν στον ανάδοχο περισσότερα τµήµατα που πρέπει να ε- κτελεστούν ταυτοχρόνως. Εάν οι συμβάσεις βάσει συµφωνίας-πλαίσιο πρὀκειται γα ανατεθούν µετά απὀ προκήρυξη νέου διαγωνισμού, η μέγιστη απαίτηση ετήσιου κύκλου εργασιών που αναφέ- ρεται στο πέμπτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου υ- πολογίζεται βάσει του αναμενόμενου μέγιστου µεγέ- θους των συγκεκριμένων συµβάσεων που θα εκτελε- στούν ταυτοχρόνως ή, εάν αωτό δεν εἶναι γνωστό, βά- σει της εκτιµώμενης αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο. Στην περίπτωση δυναμικών συστηµάτων αγορών, η μέγιστη α- παίτηση ετήσιου κύκλου εργασιών που αναφέρεται στο πέμπτο εδάφιο υπολογίζεται βάσει του αναµενόμµενου μέγιστου μεγέθους των συγκεκριμένων συµβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν στο πλαίσιο του εν λόγω συστή- ματος.

4. Ὅσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανό- τητα, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν α- παιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί Φφο- ρείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνι- κούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμ- βαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να απαιτούν ειδικότερα από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιη- τικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόµενο µε κατάλληλες συστάσεις απὀ συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια αναθέτουσα αρχή µπορεί να θεωρεί ότι έ- νας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι ο οικο- νομικός φορέας έχει συγκρουόµενα συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύμβασης προµη- θειών για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, η επαγγελματική ικανότητα των οικονοµικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την ε- γκατάσταση ἡ τα έργα µπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσµατικότητας, της ε- µπειρίας και της αξιοπιστίας τους.

9. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τις απαιτούμενες προὐποθέσεις συµµετοχής που µπορεί να εκφράζονται ως ελάχιστα επίπεδα ικανότητας, καθώς και τα κατάλλη- λα αποδεικτικά µέσα, στην προκήρυξη σύμβασης ἡ στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Άρθρο 76 Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύμθασης έργου

1. Πέραν των οριζοµένων στην παρ. 2 του άρθρου 75, ειδικά για τις δηµόσιες συμβάσεις έργων, ισχύουν τα αᾱ- κόλουθα: α) Στο Μ.Ε.ΕΠ. ἡ τα νοµαρχιακά µητρώα, εγγράφονται οικονομικοί φορείς κατά κατηγορίες ή εξειδικευμένες ε- πιχειρήσεις. β) Όταν το έργο ανήκει αποκλειστικά σε µια κατηγορία του Μ.Ε.ΕΠ., δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύνα- ψης της σύμβασης έχουν οικονομικοί φορείς εγγεγραµε- γοι στην κατηγορία αυτή. Ένα έργο θεωρείται ότι ανήκει αποκλειστικά σε µια κατηγορία αν ανήκουν στην κατηγο- ρία αυτή πλέον του ενενήντα τοις εκατό (9036) των ερ- γασιών του όλου έργου. Για τον υπολογισμό του ποσο- στού αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα απρόβλεπτα. Υ) Αν το έργο περιλαμβάνει εργασίες διαφόρων κατη- γοριών που καµιάς το ποσοστό δεν ξεπερνά το όριο της προηγούμενης παραγράφου, δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι για όλες τις κατηγορίες του έρ- γου, καθώς και ενώσεις οικονοµικών φορέων που να κα- λύπτουν τις κατηγορίες αυτές. Κατηγορία µε ποσοστό εργασιών λιγότερο του δέκα τοις εκατό (1006) δεν λαµ- βάνεται υπόψη, μπορούν όµως τα έγγραφα της σύμβα- σης να ορίσουν διαφορετικά. ὅ) Αν το έργο περιλαμβάνει αποκλειστικά αντικείµενο εξειδικευμένων οικονοµικών φορέων του Μ.Ε.ΕΠ., δικαί- ὦὠμα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν οικονομικοί Φορείς εγγεγραμμένοι στην αντίστοι- χη κατηγορία και εξειδικευµένοι οικονομικοί φορείς, αν υπάρχουν, σε αντίστοιχες τάξεις. Τα δύο τελευταία εδά- φια της περίπτωσης β΄ εφαρμόζονται και στην περίπτω- ση αυτή. 5) Σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονοµικών φο- ρέων, τα µέλη αυτής, πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στην κατηγορία του έργου που δηµοπρατείται ή, αν το έργο περιλαμβάνει εργασίες περισσότερων κατηγοριών, τουλάχιστον σε µία από τις κατηγορίες του έργου που δηµοπρατείται. Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 55 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

2. Πέραν των οριζοµένων στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 75, ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις ειδικών έργων των οποίων η κατασκευή απαιτείται να πραγµατοποιηθεί από εξειδικευμένους οικονομικούς φορείς, µπορεί στα έγ- γραφα της σύμβασης να ορίζονται πρόσθετες απαιτή- σεις για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. Κατόπιν αι- τήµατος της αναθέτουσας αρχής, µε απόφαση του Υ- πουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα α- πό γνώµη του Τµήµατος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημόσιων Ἑργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, µπορεί να προστίθενται στη διακήρυξη επιπλέον όροι, ὁ- ταν τούτο ενδείκνυται από το είδος ή την πολυπλοκότη- τα του προς ανάθεση έργου.

3. Πέραν των οριζοµένων στις παρ. 3, 4 και 5 του άρ- 6ρου 75, ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, ισχύ- ουν συμπληρωματικά τα ακόλουθα: ᾳ) Αν το έργο ανήκει σε µια κατηγορία του Μ.Ε.ΕΠΙ. κα- τά την παράγραφο { περίπτωση β΄, η τάξη, στην οποία πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι οἱ οικονομικοί φορείς, προσδιορίζεται από την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης. Για την εφαρµογή του προηγούμενου εδαφίου τα ποσο- στά των απρόὀβλεπτων δαπανών (απρόβλεπτα), όπως αυ- τά καθορίζονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρ- θρου 156, λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη. Αν το έργο ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ. κατά την παράγραφο 1 περίπτωση Υ΄, η τάξη για κάθε κατηγο- ρία, στην οποία πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι οἱ οικονο- µικοί φορείς, προσδιορίζεται απὀ το αντίστοιχο µέρος της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Τα πιο πάνω ε- φαρμόζονται ανάλογα και για τις εξειδικευμένες επιχει- ρήσεις. β) Ενώσεις οικονοµικών φορέων εγγεγραμμένων στην ἴδια τάξη και κατηγορία έργου του Μ.Ε.ΕΠ. µέχρι και την πέμπτη τάξη, επιτρέπεται να αναλάβουν έργα εκτιμώμε- νης αξίας μεγαλύτερης απὀ το ανώτατο όριο της τάξης τους μέχρι το είκοσι πέντε τοις εκατό (2576) της διαφο- ράς μεταξύ του ανώτατου ορίου της τάξης τους και του ανώτατου ορίου της επόμενης τάξης, υπό την προὐπόθε- ση ότι τουλάχιστον δύο από τους οικονομικούς φορείς αυτούς συμμετέχουν στην κατανοµή της κατασκευής του ἔργου ἡ στα κέρδη και τις ζημίες της ένωσης, µε πο- σοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (3056) ο καθένας. Όταν η ένωση αποτελείται από οικονομικούς φορείς εΥ- γεγραµµένους στην έκτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για την ίδια κατηγορία εργασιών, το ανώτατο όριο της εκτιµώµενης αξίας των έργων που επιτρέπεται να αναλάβει η ένωση διαμορφώνεται στα εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) ευρώ, υπό την προὐπόθεση ότι το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στα κέρδη και τις ζημίες, ανέρχεται τουλά- χιστον σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25246). Τα όρια της πα- ραγράφου αυτής µπορεί να επανακαθορίζονται µε απὀ- φαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και ΔΙ- κτύων, λαμβανομµένου υπόψη του δείκτη αναθεώρησης των τιµών των δημοσίων έργων, όπως καθορίζεται, σύμ- Φωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Άρθρο 77 Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δηµόοιας σύμµθασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

1. Πέραν των οριζοµένων στην παρ. 2 του άρθρου 75, ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρε- σιών, ισχύουν συμπληρωματικά τα ακόλουθα: α) Στο Μητρώο Μελετητών και στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, εγγράφονται οικονομικοί φορείς κατά τάξεις και κατηγορίες, β) στις διαδικασίες για την ανάθεση σύμβασης παρο- χής τεχνικών υπηρεσιών για τις οποίες δεν τηρούνται μητρώα, η συμμετοχή επιτρέπεται σε οικονομικούς Φφο- ρείς, πιστοποιηµένους από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, Υ) σε περίπτωση συµµετοχής ένωσης οικονοµικών φο- ρέων και αν η υπό ανάθεση µελέτη ανήκει σε µία κατη- γορία, όλα τα µέλη της ένώσης πρέπει να είναι ΕΥΥε- γραμμένα σε αυτήν την κατηγορία, ὃ) σε περίπτὠωση συμμετοχής ένωσης οικονοµικών Φο- ρέων και αν η υπό ανάθεση µελέτη ανήκει σε περισσότε- ρες κατηγορίες, τουλάχιστον ένα εκ τῶν µελών της ένω- σης πρέπει να είναι εγγεγραμμένο σε κάθε µία απὀ αυ- τές. 2, Πέραν των οριζοµένων στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 75, ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παρο- χής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπη- ρεσιών, ισχύουν συμπληρωματικά τα ακόλουθα: α) τα ελάχιστα επίπεδα τεχνικής καταλληλότητας και γενικής εμπειρίας καθορίζονται ανά κατηγορία μελέτης, µε βάση τις προεκτιμώμµενες αμοιβές για το σύνολο των σταδίων της αντίστοιχης κατηγορίας μελέτης, β) αν για την εκπόνηση της µελέτης ή την παροχή της υπηρεσίας απαιτείται αυξημένη εμπειρία, µπορεί, ύστερα από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συμβουλίου, να απαι- τείται µε τα έγγραφα της σύμβασης η συμμετοχή οἰκονο- µικών φορέων εγγεγραμμένων σε τάξη ανώτερη από αυ- τήν που προκύπτει µε βάση την προεκτιμµώμενη αμοιβή της μελέτης, Υ) αν σε κάποιες κατηγορίες μελετών υφίσταται απιο- δεδειγµένα μικρός αριθµός εγγεγραμμένων μελετητών ή εταιρειών μελετών της απαιτούµενης τάξης, η αναθέ- τουσα αρχή µπορεί, ύστερα από γνώµη του αρµόδιου τε- χνικού συμβουλίου, να επιτρέψει να συμμετέχουν µελε- τητές ἡ εταιρείες μελετών της αµέσως κατώτερης τάξης κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, δ) για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών επίβλεψης ἑρ- γου, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν εμπειρία από την κατασκευή ή επίβλεψη έργων της αντίστοιχης κατηγορίας, µε το έργο, του οποίου η επίβλειη αποτελεί αντικείµενο της υπό ανάθεσης σύμβασης. Η απαιτούµε- γη εμπειρία, ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, πρέ- πει να βρίσκεται σε αναλογία µε τις ιδιαιτερότητες του προς επίβλεψη έργου και να καλύπτεται, κατά τα εἰδικό- τερα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, από την ο- µάδα επίβλεψης, στην οποία επιτρέπεται να συμμετέχει μηχανικός µε αποδεδειγµένη εμπειρία σε κατασκευή έρ- γων της αντίστοιχης, µδ το προς επίβλεψη έργο, κατηγο- ρίας, η οποία µπορεί να προκύπτει είτε από σχετικά πι- στοποιητικά και έγγραφα είτε από την εγγραφή του στην αντίστοιχη κατηγορία έργου του Μ.Ε.Κ., 8) στη διαδικασία σύναψης συµφωνίας-πλαίσιο µπο- ρούν να λάβουν µέρος οικονομικοί φορείς εγγεγραμμέ- νοι σε όλες τις τάξεις πτυχίου, κάθε κατηγορίας µελε- τών της περίπτωσης (15) της παρ. 3 του άρθρου 2, µετα- ξύ της τάξης πτυχίου που προσδιορίζεται απὀ το µέσο μέγεθος προεκτιµώµενης αμοιβής των επί μέρους συµ- βάσεων που πρόκειται να ανατεθούν, όπως εκτιμάται α- 7883 <!-- page 56 --> 7884 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ πό την αναθέτουσα αρχή καιτο εβδομήντα πέντε τοις ϱ- κατό (7509) της συνολικής προξεκτιμώµενης αμοιβής της συμφωνίας πλαισίου.

3. Στις περιπτώσεις του άρθρου! 50, οἱ ὑποβαλλόμενες μελέτες πρέπει να έχουν εκπονηθεί απὀ μελετητές οι ο- ποίοι διαθέτουν τα νόµιµα προσόντα, κατά τον παρόντα, λοιπές διατάξεις σχετικές µε όρους άσκησης του επαγ- γέλµατος του μελετητή και τα έγγραφα της σύμβασης. Άρθρο 78 ' Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)

1. Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµα- τοοικονοµικής επάρκειας που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 75 και τα κριτήρια σχετικά µε την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθροι! 75, ένας οικονομικός φορέας µπαρεί, κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη σύµβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής Φύσης των δεσμών του µε αυτούς. Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους τίτ- λους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορί- ζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους | του Παραρτή- µατος ΧΙτου Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγ- γελµατική εμπειρία, οἱ οικονομικοί φορείς, μπορούν ὦ- στὀσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µό- νο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υ- πηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ι- κανότητες. Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ι- κανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην αναθέτοι- σα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, Ιδίως, µε την προσκόμιση της σχετικής δέσµει- σης τῶν φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύµφωνα µε τα άρθρα 79, 80 και 81, αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και 74. Η αναθέ- τουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντι- καταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ἡ για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλει- σμού των παραγράφων 1 και 2. του άρθρου 73 και του άρθρου 74. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απαιτήσει από τον οικονοµικὀ φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 70 και του άρθρου 74, Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότη- τες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζο- νται µε την οικονομική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απαιτεί ο οικονομικός Φφο- ρέας και αυτοί οι φορείς να είναι απὀ κοινού υπεύθινοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Υπό τους ιδίους όρους, µία ένωση οικονοµικών φορέ- ων, ὁπως αναφέρεται στην παρ. 2του άρθρου 19, µπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ἕνωση ή άλλων φορέων.

2. Στην περίπτωση συμβάσεων έργων συµβάσεων υ- πηρεσιών ἡ στην περίπωση εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης στο πλαίσιο σύμβασης προμηθειών, οι α- ναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτούν την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από έ- νωση οικονοµικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19, απὀ έναν απὀ τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 3, Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κάτω των ο- ρίων. ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Άρθρο 79 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµθασης (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Κατά την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης ὅημο- σίων συµβάσεων άνω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ἐγγραφο Σύμβασης (ΕΕ- ΕΣ], το οποίο αποτελείται απὀ ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστο- ποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, ε- πιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πλη- ροί τις ακόλουθες προὐύποθέσεις;: α) δεν βρίσκεται σε µία απὀ τις καταστάσεις των ἀρ- θρῶν 73 και 74 για τις οποίες οἱ οικονομικοί φορείς απο- κλείονται ἡ μπορούν να αποκλεισθούν, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 75, 76 και Υ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειµενικούς κανό- νες και κριτήρια που έχοιν καθοριστεί, σύµφωνα µε το ἀρθρο 88. Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότη- τες ἄλλων φορέῶν, σύμφωνα µε το άρθρο 8, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ὡς άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. Το ΕΕΕΣ αποτελείται απὀ επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος α- ποκλεισμού δεν ισχύει κανή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφο- ρίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. Το ΕΕ- ΕΣ προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ήἡ το τρίτο µέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολο- γητικών και περιλαμβάνει επίσηµη δήλωση ότι ο οικονο- µικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και -χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιο- λογητικά. Ὅταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε βάση ὄεδο- µένων, σύμφωνα µε την παρ. 6, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριµένο σκοπὀ, όπως την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δε- δοµένων, τυχόν δεδοµένα αναγνώρισης και, κατά περί- πτωση, την απαραίτητη δήλωση συναίνεσης. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκ νέου ΕΕΕΣ το οποίο έχει ἠδη χρησιμοποιηθεί σε προηγούµενη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύμβασης, Εφόσον επιβεβαιώνουν ὁτι οι πληροφορίες του εγγρά- Φου εξακολουθούν να εἶναι αληθείς.

2. Κατά την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης ὅημο- σίων συµβάσεων κάτω των ορίῶν, οι αναθέτουσες αρχές Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 57 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ δέχονται ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75), ὡς προκαταρκτική απόδειξη προς ᾱ- ντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµό- σιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότιο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προὐποθέ- σεις: α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρ- θρων 3 και 74 γιατις οποίες οι οικονομικοί φορείς απο- κλείονται ἡ μπορούν να αποκλεισθούν, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 75, 76 και 77, Υ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανό- νες καὶ κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 84 και δ) εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεσης σύμ- βασης υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ Εκτός ΦΠΑ, ότι δεν συντρέχουν οι προὐποθέσεις εφαρ- µογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/9005 (Α' 30). Τα δεύτερο ἑώς πέμπτο εδάφια της παραγράφου: 1 ε- φαρμόζονται αναλόγως και στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων.

3. Για τις συμβάσεις άνω τῶν ορίων, το ΕΕΕΣ καταρτί- ζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτή- µατος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016// της Επιτροπής της Ῥης Ιανουαρίου 2016, και παρέχεται αποκλειστικά σε Ἠη- λεκτρονική µορφή.

4. Γιατις συμβάσεις κάτω των ορίων, η Αρχή, σύμφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 63, µπορεί να εκδίδει αντίστοι- Χο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, όπου α- παιτείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος. Μέχρι την έκδοση του τυποποιηµένου εντύπου του προηγούμενου εδαφίου, γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8τουν. 1599/1986.

5. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί απὀ προσφέρο- ντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. Πριν απὀ την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή, εξαιρουμένων των συμβάσεων που βασίζονται σε συμφωνίες πλαίσιο, όταν οι συμβάσεις αυτές συνάπτο- νται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 39 ή της περίπτωσης α΄ τῆς παρ. 5του άρθρου 395, απαιτεί απὀ τον προσφέρο- ντα, στον οποίο έχει αποφασίσει να αναθέσει τη σύμβα- ση να υποβάλει ενημερωμένα τα σχετικά ὄικαιολογητι- κά, σύµφωνα µε τα άρθρα 9, και κατά περίπτωση το ἁρ- θρο 80. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οἱ- ᾿ κονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ἡ να διευκρινί- σουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύµφωνα με τα άρθρα 80 και 82.

6. Κατά παρέκκλιση της παρ. 5, οἱ οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ἡ άλ- λα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέ- τουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστο- ποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επι- χείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα απαθήκεωσης εγγρά- Φων ἡ σύστημα προεπιλογής. Κατά παρέκκλιση της παρ. 5, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η α- ναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση ή συνά- Ψει τη συμφωνία-πλαίσιο, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητι- κά αυτά. Για τον σκοπό του πρώτου εδαφίου, η Γενική Δ/νση Μεταρρυθµιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυ- βέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και οι αρμόδιοι φορείς τήρησης των βάσεων δεδοµένων, διασφαλίζουν ότι οι βάσεις δεδοµέ- νων, οι οποίες περιέχουν σχετικές πληροφορίες γιατους οικονομικούς φορείς και μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές, μπορούν επίσης να Χρησι- μοποιούνται υπό τις ίδιους όρους απὀ τις αναθέτουσες αρχές άλλων κρατών-μελών.

7. Η Γενική Δ/νση Μεταρρυθµιστικής Πολιτικής και Π- λεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερι- κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διαθέτει και ενη- µερώνει στο ϱ-06Πΐ5 πλήρη κατάλογο των βάσεων δεδο- µένων, οι οποίες περιλαμβάνουν σχετικές πληροφορίες για τους οικονομικούς φορείς και μπορούν να χρησιµο- ποιούνται απὀ τις αναθέτουσες αρχές άλλων κρατών µε- λών. Κατόπιν αιτήσεως, η εν λόγω Γενική Διεύθυνση κοι- νοποιεί στα λοιπά κράτη-μέλη και στην Αρχή κάθε πλη- ροφορία που αφορά τις βάσεις δεδοµένων του παρόντος άρθρου. Άρθρο δ0 Αποζεικτικά µέσα (άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν τα πι- στοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα λοιπά αποδεικτικά µέ- σα που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 4 και ὃ και στο Παράρτημα ΧίΙτου Προσαρτήµατος Α΄, ως απόδειξη της µη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 9 και 74 και της πλήρωσης των κριτηρίων ε- πιλογής, σύµφωνα µε τα άρθρα 75 και 6. Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν αποδεικτικά μµέ- σα, πλην εκείνων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 82. Όσον αφορά το άρθρο 8, οι οικονομικοί Φορείς μπορούν να στηρίζονται σε οποιοδήποτε κατάλ- ληλο µέσο προκειµένου να αποδείξουν στην αναθέτου- σα αρχή ότι θα έχουν τους αναγκαίους πόρους στη διά- θεσή τους.

2. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδει- ξη του ότι ο οικονομικός Φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73: α) για την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, την προ- σκόµιση αποσπάσματος του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγ- γράφου που εκδίδεται απὀ αρμόδια δικαστική ή διοικητι- κή αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγἠς ἡ της χώρας όπου εἶναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικο- νομικός φορέας, απὀ το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προὐποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύ- τερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73, β) για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β΄ του ἆρ- θρου 73, πιστοποιητικὀ που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ἡ χώρας, Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέ- τοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ἡ όπου το έγγρα- Φο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περι- 7885 <!-- page 58 --> 7886 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 πτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος Ίκαι 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ἠ το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται αᾱ- πό ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ἡ στις χώρες ὁ- που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, απὀ υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστι- κής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελματικού ἡ εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ἡ τα πιστοποιητικἀ της πα- ρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύ- πτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρα- γράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Οι επίσηµες δηλώσεις καθίστανται δια- θέσιµες µέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιη- τικών (ε-ΟεΠίθ) του άρθρου 81.

3. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 75, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν πιστο- ποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήµατος ΧΙ του Προσαρτήμµατος Α΄, µετο ο- ποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επἀγγελµά τους, κατά τα ειδικότερα οριζό- µενα και στα άρθρα 76 και 77, κατά περίπτωση. Για την ᾱ- πόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλ- µατος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίω- ση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρ- χή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

4. Η οικονομική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια του οικονομικού φορέα µπορεί, κατά κανόνα, να αποδεικνύε- ται µε ένα ἡ περισσότερα από τα δικαιολογητικά που ᾱα- ναφέρονται στο Μέρος Ιτου Παραρτήµατος ΧΙ του Προ- σαρτήµατος Α΄. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητι- κἁ που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, µπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρ- χή κρίνει κατάλληλο.

9. Η τεχνική ικανότητα των οικονοµικών φορέων µπο- ρεί να αποδεικνύεται µε έναν ἡ περισσότερους από τους τρόπους που αναφέρονται στο Μέρος {του Παραρτήµα- τος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄, ανάλογα µε τη φύση, την ποσότητα ἡ τη σπουδαιότητα και τη χρήση των ἐρ- γων, των αγαθών ή των υπηρεσιών.

6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περί- πτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 19.

7. Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών µελών κάθε πληροφορία σχετικά µε τους λό- γους αποκλεισμού που παρατίθενται στα άρθρα 73 και ΤΑ, την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµα- τικής δραστηριότητας και τις χρηματοοικονοµικές καιτε- χνικές ικανότητες των προσφερόντων που αναφέρονται στα άρθρα 78, 76 και 7, καθώς και κάθε πληροφορία σχετικά µε τα αποδεικτικά µέσα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

8. Σε περίπτωση διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμ- βασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ἠ/και φύλαξης, για την απόδειξη της αθέτησης των υποχρεώσεων στους τοµείς του κοινωνικοασφαλιστικού και του εργατικού δι- καίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 περίπτωση α΄ του άρθρου 73, η αναθέ- τουσα αρχή υποχρεούται, κατ’ ελάχιστον, να εφαρμόσει τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 9863/2010 (Α΄ 115).

9. Τα αποδεικτικά έγγραφα του παρόντος άρθρου και του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄, µπορεί να εξειδικεύονται στις στα πρότυπα έγγραφα σύμβασης που εκδίδει η Αρχή, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 959.

10. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελλη- νική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδατιά δημόσια έγ- γραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄ 188). Στα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 53 µπο- ρεί να ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και ἀλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχό- µενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται απὀ μετάφραση στην ελληνική. Άρθρο 81 Επιγραμµικό αποθετήριο πιστοποιητικών (ε-εγῖς) (άρθρο 61 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Με σκοπό τη διευκόλυνση της διασυνοριακής υπο- βολής προσφορών, η Αρχή µεριµνά για τη διαρκή επικαι- ροποίηση τῶν πληροφοριών ως προς τα πιστοποιητικἁ καιτις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που εισά- γονται στο σύστηµα οϱ-ΟεΠίς της Επιτροπής.

2. Οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν στο ο-Οεηΐς και απαιτούν κατά κύριο λόγο είδη πιστοποιητικών ή µορφές αποδεικτικών εγγράφων που καλύπτονται από το ε-Ορ/ῇς. Άρθρο 82 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιθαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 62 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές, εάν απαιτούν την προσκόµι- ση πιστοποιητικών εκδιδόµενων από ανεξάρτητους ορ- γανισμούς που βεβαιώνουν ότι 0 οικονομικός φορέας συμμορφώνεται µε ορισμένα πρότωπα διασφάλισης ποι- ότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστή- µατα διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστο- ποιηθεί από διαπιστευµένους οργανισμούς. Οι αναθέ- τουσες αρχές αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - µέλη. Επί- σης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύ- ναµα µέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφε- ρόµενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προὐπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα µέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλι- σης ποιότητας.

2. Εάν οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδοµένων απὀ ανεξάρτητους οργανι- σμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται µε συγκεκριµένα ουστήματα ή πρότυπα <!-- page 59 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέ- µπουν στο σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και ελέγ- χου (ΕΜΑΣ) της Ένωσης ή σε ἀλλα συστήµατα περιβαλ- λοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Κανονισμού (ΕΙΚ) αριθμ. {1221/2009 ἡ σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζό- µενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που ἑ- χουν εκδοθεί από διαπιστευµένους οργανισμούς. Οι ᾱ- ναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοτιοιη- τικά απὀ οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - µέλη. Ὅταν ο οικονομικός Φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν όχει τη δυ- νατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθε- σµιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο {- διος, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται επίσης άλλα απο- δεικτικά µέσα µέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προὐπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός Φο- ρέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριµένα µέτρα είναι ισο- δύναμα µε εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρµο- ατέου συστήµατος ή του προτήποι! περιβαλλοντικής δια- χείρισης. 3, Εφόσον της ζητηθεί, η Αρχή θότει στη διάθεση άλ- λὼν κρατών µελών, σύμφωνα µε το άρθρο 9489, κάθε πληροφορία σχετικά µε τα έγγραφα που προσκοµίζονται ως στοιχεία αποδεικτικά της συμμόρφωσης µε ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα που αναφέρονται στις πα- ραγράφους 1 και 2. Άρθρο 859 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων και πιστοποίηση από οργανισμούς δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Η λειτουργία όλων των επίσηµων καταλόγων εΥγκε- κριµένων εργολητπών, προμηθευτών ἡ παρόχων υπηρε- σιών, συμπεριλαμβανομένων των μελετητών, που προ- βλέπονται απὀ τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατά- ξεις ἠύκαι η πιστοποίηση απὀ οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστο- ποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος ΥΙἱ του Προσαρτήµατος Α΄, διέπεται από τις διατάξεις του πα- ρόντος άρθρου. Η Αρχή ανακοινώνει στην Επιτροπή και στα λοιπά κρά- τη - µέλη τη διεύθυνση του οργανισμού πιστοποίησης ή του οργανισμού που είναι υπεύθυνος για τους επίση- µους καταλόγους, στον οποίο αποστέλλονται οι αιτή- σεις.

2. Οι προὐποθέσεις εγγραφής στους επίσηµους κατα- λόγους εγκεκριμένων εργοληπτών, προμηθευτών ή πα- ρόχων υπηρεσιών, καθώς και οἱ προὐποθέσεις που αφο- ρούν την έκδοση πιστοποιητικών από οργανισμούς πι- στοποίησης που συμμορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρό- τυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος νή του Προσαρτήµατος Α΄, προσαρμόζονται στις διατά- ξεις των άρθρων 79 έως δ3. Αιτήσεις εγγραφής μπορούν να υποβάλλονται και απὀ οικονομικούς φορείς, οι οποίοι ανήκουν σε ένωση και επικαλούνται πόρους, που τους διαθέτουν άλλοι συμμετέχοντες σε αυτήν, σύμφῶνα µε το άρθρο 7δ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οἱ εν λόγω οικο- νομικοί φορείς αποδεικνύουν στην αρχή που συντάσσει τον επίσημο κατάλογο ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αυτούς τους πόρους καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του πι- στοποιητικού, που πιστοποιεί την εγγραφή τους στον ε- πίσηµο κατάλογο και ότιοι εν λόγω συμμετέχοντες στην ένωση συνεχίζουν να πληρούν, κατά το ίδιο διάστηµα, τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ἡ το πιστοποιητικὀ που επικαλού- νται οι φορείς αυτοί για την εγγραφή τους.

9. Οἱ οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό µπο- ρούν, για την εκάστοτε σύµβαση, να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµε- νο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδε- ται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιατοποιητικἀ αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητι- κά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή τῶν εν λόγω οικο- νομικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίη- ση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

4. Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους κατα- λόγους απὀ τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποι- ητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαι- τήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίση- μος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

5. Η εγγραφή και κατάταξη στα Μ.Ε.Ε.Π., Μητρώο Με- λετητὠν και Μητρώο Γραφείων Μελετών, καιη κατοχή α- ντίστοιχου πτυχίου αποτελεί τεκμήριο τεχνικής καταλ- ληλότητας γενικής εμπειρίας στην καλούμενη τάξη και κατηγορία του αντίστοιχου Μητρώου.

6. Οι πληροφορίες που μπορούν να συναχθούν απὀ την εγγραφή σε επίσηµους καταλόγους ή από την πιστο- ποίηση δεν τίθενται υπό αμφισβήτηση χωρίς αιτιολόγη- ση. Όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνι- κής ασφάλισης καί των φόρων και τελών, µπορεί να ζη- τείται πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε εγγεγραμμένο οικονομικό φορέα, όποτε πρόκειται να ανατεθεί µια σύμ- βαση. Οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν την παράγραφο 3 και το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας παρα- γράφου µόνον προς όφελος των οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένοι στο κράτος-μέλος το οποίο ἕ- χει καταρτίσει τον επίσηµο κατάλογο.

7. Οι απαιτήσεις προσκόµισης αποδείξεων για τα κρι- τήρια ποιοτικής επιλογής, που καλύπτονται από τον επί- σηµο κατάλογο ή το πιστοπο!ητικό, είναι σύµφωνες µε το άρθρο 80, και, ανάλογα µε την περίπτωση, µε το άρ- θρο 8ο. Για την εγγραφή των οικονομικών φορέων ἆλ- λων κρατών µελών σε επίσημο κατάλογο ἡ για την πι- στοποίησή τους, δεν απαιτούνται άλλες αποδείξεις ή δη- λώσεις, πλην εκείνων που ζητούνται απὀ τους οικονοµι- κούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα. Οι οικονομικοί φορείς µπορούν να ζητούν, ανά πάσα στιγµή, την εγγραφή τους οε επίσημο κατάλογο ή την έκδοση πιστοποιητικού. Ενημερώνονται, σε ευλόγως αύ- ντοµο Χρονικό διάστηµα, για την απόφαση της αρχής που συντάσσει τον επίσημο κατάλογο ή τού αρµόδιου οργανισμού πιστοποίησης.

8. Η εν λόγω εγγραφή ή πιστοποίηση δεν επιβάλλεται στους οικονομικούς φορείς άλλων κρατών µελών προ- κειµένου να συμμετάσχουν σε δηµόσια σύμβαση. Οι α- ναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα πιστο- ποιητικά που εκδίδονται από οργανισμούς εγκατεστημέ- γους σε άλλα κράτη-μέλη. Αποζδέχονται, επίσης, και ἆλ- λα ισοδύναμα αποδεικτικά µέσα.

8. Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων 7887 <!-- page 60 --> 7888 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ κρατών µελών κάθε πληροφορία σχετικά µε τα έγγραφα που προσκοµίζονται ως απόδειξη ὁτι οι οικονομικοί φο- ρείς πληρούν τις απαιτήσεις εγγραφής στον επίσημο κα- τάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή ως απόδει- ξη ότι οι οικονομικοί φορείς απὀ άλλο κράτος-μέλος δια- θέτουν ισοδύναμη πιστοποίηση.

10. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται µετά α- πό πρόταση των κατά περίπτωση αρμοδίῶν Υπουργών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ρυθμίζονται θέµατα για την κα- τάρτιση και λειτουργία επίσημων καταλόγων εγκεκριμέ- νων οικονομικών φορέων, ιδίως δε η αρμόδια υπηρεσία τήρησής τους, οι ειδικότερες προὐποθέσεις, τα κριτήρια και οι διατυπώσεις εγγραφής και κατάταξης των οικονο- µικών φορέων σε αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των ᾱα- ναγκαίων δικαιολογητικών, η διαδικασία τήρησης και ε- νηµέρωσής τους και οι περιπτώσεις διαγραφής απὀ αυ- τούς, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας τους είτε συνο- λικά είτε ανἁ κλάδο ἡ κατηγορία, η διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών καταλόγων µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέµα. ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ Άρθρο 84 Περιορισµός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν (άρθρο 65 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Στις κλειστές διαδικασίες, στις ονταγωνιστικές δια- ὀικασίες µε διαπραγμάτευση, στις διαδικασίες ανταγωνι- στικού διαλόγου και στις συμπράξεις καινοτομίας, οι α- ναθέτουσες αρχές μπορούν να περιορίζουν τον αριθµό των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων, οι ο- ποίοι θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ἡ να συμμετάσχουν στον διάλογο, υπό τον όρο ότι υπάρχει, σύμφωνα µε την παράγραφο 2, ο ελάχιστος αριθµός υ- ποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια. 2, Οι αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν, στην προκή- ρυξη σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδια- Φφέροντος, αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κανόνες ή κριτήρια τα οποία προτίθενται να χρησιμοποιήσουν, τον ελάχιστο αριθµό υποψηφίων που σκοπεύουν να καλέ- σουν και, όπου ενδείκνυται, τον μέγιστο αριθµό αυτών. Στην κλειστή διαδικασία, ο ελάχιστος αριθµός υποψη- Φίων είναι πέντε. Στην ανταγωνιστικἡ διαδικασία µε δια- πραγµάτευση, στη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου και στη σύμπραξη καινοτομίας, ο ελάχιστος αριθµός υ- ποψηφίων εἶναι τρείς. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθµός των υποψηφίων που καλούνται πρέπει να είναι επαρκής, ὦ- στε να εξασφαλίζεται πραγµατικὸς ανταγωνισμός. Οι αναθέτουσες αρχές καλούν αριθµό υποψηφίων του- λάχιστον ίσο προς τον ελάχιστο αριθµό υποψηφίων. Στην περίπτωση όµως, όπου ο αριθµός των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και τα ελάχιστα επί- πεδα ικανότητας της παρ. 5 του άρθρου 76 εἶναι µικρότε- ρος απὀ τον ελάχιστο αριθµά, η αναθέτουσα αρχή µπο- ρεί να συνεχίζει τη διαδικασία, καλώντας τους υποψηφί- ους που διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες. Στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή δεν περιλαμβάνει άλλους οικονομικούς φορείς που δεν υπέ- βαλαν αίτηση συµµετοχής ή υποψηφίους που δεν πλη- ρούν τις απαιτούμενες ικανότητες. Άρθρο 85 Περιορισµός του αριθμού των προσφορών και των λύσεων (άρθρο 66 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της ὄυνα- τότητας περιορισμού του αριθμού των προς διαπραγµά- τευση προσφορών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 29 ή των προς συζήτηση λύσεων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 30, πραγµατο- ποιούν αυτόν τον περιορισμό µε την εφαρµογή των κρι- τηρίων ανάθεσης που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τελική φάση, ο αριθµός αὐωτός πρέπει να επιτρέπει τη διασφάλιση συνθηκών πραγματικού αντα- χγωνισμού, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθµός προσφο- ρών, λύσεων ή προεπιλεγµένων υποψηφίων. ΕΝΟΤΗΤΑ7 ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 86 Κριτήρια ανάθεσης των συµθάσεων (άρθρο 67 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ]

1. Με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων νόµου ή διοικητικών πράξεων σχετικά µε την τιµή ορισμένων α- γαθών ή την αμοιβή ορισμένων υπηρεσιών, οι αναθέτου- σες αρχές βασίζουν την ανάθεση των δημόσιων συµβά- σεων στην πλέον συμφέρουσα απὀ οικονοµικἠ άποψη προσφορά.

2. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική ἀποψη προ- σφορά κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής προσδιο- ρίζεται βάσει της τιμής ή του κόστους, µε χρήση προ- σέγγισης κόστους-αποτελεασματικότητας, όπως της κο- στολόγησης του κύκλου ζωής, σύμφωνα µε το άρθρο 87 και µπορεί να περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότη- τας - τιµής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων, συμπερι- λαμβανομένων, µεταξύ άλλων, ποιοτικών, περιβαλλοντι- κών ή/και κοἰνωνικών πτυχών που συνδέονται µε το αντι- κείµενο της συγκεκριμένης δηµόσιας σύμβασης. Στα κρι- τήρια αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται, ιδίως: α) η ποιότητα, περιλαμβανομένης της τεχνικής αξίας, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, ῃ προσβα- σιµότητα, ο σχεδιασμός για όλους τους χρήστες, τα κοι- νωνικά, περιβαλλοντικά και καινοτόμα χαρακτηριστικά και η εμπορία και οι σχετικοί όροι, β) η οργάνωση, τα προσόντα και η εμπειρία του προ- σωπικοή στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύµβα- σης, στην περίπτωση που η ποιότητα του διατεθέντος προσωπικού µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στο επί- πεδο εκτέλεσης της σύμβασης, Υ) η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική υπο- στήριξη, ὅ) οι όροι παράδοσης, όπως η ημερομηνία παράδοσης, η διαδικασία και η προθεσµία παράδοσης ή η προθεσµία ολοκλήρωσης ή περαίωσης, 8) η παροχή της εγγύησης της παραγράφου 2 του ἀρ- θρου 72, στ) η προσαύξηση του προβλεπόμενου στα έγγραφα Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 61 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ της ούμβασης χρόνου εγγύησης,

3. Τα κοινωνικά χαρακτηριστικἁ, κατά την προηγούµε- νη παράγραφο, εξειδικεύονται ιδίως σε: α) απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπα- θείς οµάδες του πληθυσμού κατά την έννοια της παρ. ά του άρθρου Ίτουν. 4019/2011 (Α΄ 216), για χρονικό διά- στηµα τουλάχιατον δώδεκα (132) μηνών πριν τη συµµετο- χή του οικονομικού φορέα σε διαδικασία ανάθεσης δη- µόσιας σύμβασης, Β) διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής έντα- ξης ατόμων που προέρχονται απὀ ευπαθείς οµάδες του πληθυσμού, Υ) καταπολόµηση των διακρίσεων ή/και ὃ) προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών.

4. Στακριτήρια της παραγράφου ὁ στις διαδικασίες σύ- ναψης δηµόσιας σύμβασης εκπόνησης µελέτης μπορούν γα περιλαμβάνονται επιπλέον και ιδίως: α) ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης όπως προκύπτει α- πό την τεχνική έκθεση της περίπτώσης α΄ της παραγρά- Φου 2 του άρθρου 94, µε εντοπισμό των θεμάτων στα ο- ποία πρέπει να δοθςί ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπόνη- ση της μελέτης, β) η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπό- νησης της μελέτης, βάσει των στοιχείῶν των περιπτώσε- ων β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 94, δηλαδή συγκεκριµένα: ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση µελέτης απὀ δραστηριότητες που πα- ρουσιάζει ο οικονομικός φορέας, ο βαθµός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης, περιλαμβανομένων και των ενεργειών του συ- ντονιστή, καθώς και η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλο- ποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόµενου χρονοδια- γράµµατος, σε συνδυασμό µε τη στελέχωση της ομάδας µελότης και τα παρεχάόµενα στοιχεία απὀ τα οποία δια- σφαλίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους α- ναγκαίους ανθρώπινους πόρους, για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο, Υ) η οργάνωση του οικονομικού Φορέα, βάσει των στοιχείων των περιπτώσεων δ΄ και Ε΄ τῆς παρ. 2 του ἁρ- θρου 94 και συγκεκριµένα: η σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων της ομάδας και η επάρκεια της προτει- νόµενης ομάδας μελέτης σε σχέση µε τη δοµή του ορ- γανογράµµατος και ο βαθμός συνοχής της προτεινόµε- νης ομάδας μελέτης, ὃ) η ευκολία κατασκευής της τεχνικής λύσης και η ε- κτίµηση της δαπάνης του έργου, που περιλαμβάνει τη δαπάνη κατασκευής του έργου και την ετήσια δαπάνη λειτουργίας και συντήρησης κατά τη διάρκεια ζωής του έργου εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης περιλαμβά- γονται συγκεκριμένοι παράμετροι υπολογισμού της ὅα- πάνης λειτουργίας και συντήρησης, όπως προκύπτουν ᾱ- πό την τεχνική έκθεση της περίπτωσης α΄ της παρ. ὅτου άρθρου 94. δ, Στα κριτήρια της παραγράφου 2 στις διαδικασίες σύ- ναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, µπο- ρούν να περιλαμβάνονται επιπλέον και ιδίως η ορθότητα αντίληψης απὀ τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και των απαιτήσεων της σύμβασης, η επιτυχής επισή- µανση προβλημάτων κατά την υλοποίηση και η διαµόρ- Φωση κατάλληλων προτάσεων για την επἰλυσή τους, η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας υλοποίησης και των απαραίτητων εργαλείων υποστήριξης της εφαρµο- γής της, καθώς και η αποτελεσματική επικοινωνία του οι- κονομικού φορέα µε την αναθέτουσα αρχή, κατά το στά- διο της εκτέλεσης της σύμβασης, ο αποτελεσματικός προσδιορισμός - τεκμηρίωση των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας και παρουσίαση εναλλακτικών τρόπων δια- σφάλισης τους, η ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονο- διάγραµµα που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγρα- φές αυτού, η πληρότητα - επάρκεια του καθορισμού των περιεχομένων των προσφερομένων παραδοτέων και τεκμηρίωση της διασφάλισης εφαρµοσιµότητας των λύ- σεων που προτείνονται, η καταλληλότητα του μοντέλου οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών, η επάρκεια και σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων στα µέλη της Οµά- δας Ἐργου, τα επίπεδα διοίκησης. 6. 2τις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύμβασης εκπό- νησης μελετών (πλήρους μελέτης ἡ επιµέρους σταδίων αυτής), οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να χρησιµοποι- οὖν την τιµή ή το κόστος ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης µόνο εφόσον συντρέχει µία απὀ τις παρακάτω περιπτώ- σεις, και κατόπιν γνώμης του αρµόδιου τεχνικού συµ- βουλίου της αναθέτουσας αρχής: α) όταν δεν απαιτούνται τεχνικά στοιχεία άλλα, πέραν των ἧδη περιεχομένων στο Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης, όπως κατά κύριο λόγο στις περιπτώσεις τοπογραφικών μελετών ἡ γεωτεχνικών ερευνών ἡ β) όταν περιέχονται στο Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης επαρκή τεχνικά στοιχεία, ιδίως εγκεκριμένες μελέτες προηγούµενων σταδίων και είναι σε ισχύ εκδοθείσα Α.Ε.Π.Ο. ή Υ) όταν πρὀκειται για µελέτη μικρού ή απλού έργου ή έργου χωρίς αβεβαιότητες ως προς την τεχνική λύση ή δ) όταν πρόκειται περί μελετών που, κατά τις ισχύου- σες προδιαγραφές, εκπονούνται σε ένα στάδιο και των οποίων η έγκριση δεν προὐποθέτει κανενός εἰδους αδει- οδότηση ή θεσμοθετηµένη διαδικασία δημόσιας διαβού- λευσης, όπως ιδίως των τοπογραφικών, κυκλοφοριακών και οικονοµικών.

7. Το στοιχείο του κόστους µπορεί επίσης να λαμβάνει τη µορφή σταθερής τιµής ἡ κόστους βάσει του οποίου οι οικονομικοί φορείς θα ανταγωνίζονται αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων.

8. Τα κριτήρια ανάθεσης θεωρούνται ότι ουνδέονται µε το αντικείµενο της δημόσιας σύμβασης, εφόσον συνδέο- νται µε τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που θα παρα- σχεθούν στο πλαίσιο της σύμβασης σε σχέση µε οποια- δήποτε πτυχή της και σε οποιοδήποτε από τα στάδια του κύκλου ζωής της, περιλαμβανομένων και των παραγό- ντων που εμπλέκονται: α) στη συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής, διάθεσης ἠ εµπορίας των εν λόγω έργων, αγαθών ή υπηρεσιών ἡ Β) στη συγκεκριμένη διαδικασἰα άλλου σταδίου του κύ- κλου ζωής της, έστω και αν οι εν λόγω παράγοντες δεν αποτελούν µέρος της υλικής υπόστασής της. 9, Τα κριτήρια ανάθεσης δεν έχουν ως αποτέλεσµα την παροχή απεριόριστης ελευθερίας επιλογής στην εν λόγω αναθέτουσα αρχή. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα α- ποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επα- 78689 <!-- page 62 --> 7890 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ λήθευση των πληροφοριών που παρέχονται απὀ τους προσφέροντες, προκειµένου να αξιολογείται ο βαθμός συμµόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης, Εάν υ- πάρχουν αμφιβολίες, οι αναθέτουσες αρχές επαληθεύ- ουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες.

10. Η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στα έγγραφα της σύμβασης την σχετική στάθµιση που προσδίδει σε καθέ- να από τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί για τον προσδιο- ρισµό της πλέον συμφέρουσας απὀ οικονομική ἁποψη προσφοράς, εκτός εάν αυτό καθορίζεται µόνο βάσει της τιμής. Η στάθµιση αυτή µπορεί να εκφράζεται µε την πρόβλεψη περιθωρίου διακύµανσης µε το κατάλληλο µέ- γιστο εύρος. Εάν δεν είναι δυνατή η στάθµιση για αντι- κειµενικούς λόγους, η αναθέτουσα αρχή επισημαίνει τα κριτήρια µε φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας.

11. Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτη- τας των Ομάδων κριτηρίων αξιολόγησης ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται, σύµφωνα µε τον τήπο: ὑ - σἰί.Κἰ -σο .Κ2...σν .Κν όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου α- νάθεσης Κν και ισχύει σ1:-σ2:-..σν-Ί. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθµολογείται αυτόνομα µε βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογηµένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο, Προ- σωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει το µεγαλύτερο αριθµό στο 0». 12, Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης εκ- πὀνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συ- ναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οἱ οικονομικές προ- σφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθµια κλίµακα και η βαθμολογία ΒΟΠΙΙ της κάθε οικονοµικής προσφοράς ΟΠΙ ισούται µε το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης ως εξής: ΒΟΠΙ - 100 Χχ (1-ΟΠιΗΠΑ], όπου ΠΑ: είναι η προεκτιμώµενη αμοιβή.

13. Στις διαδικασίες συναψης δημοσίων συµβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, η βαθµο- λογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 ἑ- ὣς 120 βαθμούς. ΗἩ βαθμολογία εἶναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξά- νεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνι- κὲς προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία όπως προκύ- πτει απὀ τον τύπο της παρ. 11 κυμαίνεται απὀ 100 έως 120 βαθμούς. Ὅταν η πλέον συμφέρουσα από οἰκονομι- κἠ άποψη προσφορά δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιµής και οι οικονομικοί φορείς έχουν υποχρέ- ωὠση υποβολής οικονοµικών προσφορών τότε πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι ε- κείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της συγκριτι- κής τιµής της προσφοράς προς τη βαθμολογία της. Σι:- Υκριτική τιµή προσφοράς είναι η τιµή που υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την τιµή της προσφοράς και, εφό- σον προβλέπεται από τη διακήρυξη, το κόστος. Η αναθέ- τουσα αρχή καθορίζει µε σαφήνεια στη διακήρυξη τον ᾱ- κριβή τρόπο υπολογισμού της συγκριτικής τιµής προ- σφοράς (π.χ. µε μαθηματικό τύπο).

14. Αν κριτήριο ανάθεσης έχει οριστεί η πλέον συμφέ- ρουσα απὀ οικονομική άποψη προσφορά µε βάση τη βέλ- τιστη σχέση ποιότητας -- τιμής κατά το παρόν ἀρθρο και η διαδικασία σύναψης της σύμβασης διενεργείται από ΚΑΑ, τα κριτήρια, οι οµάδες στις οποίες αυτά κατατάσ- σονται, καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας αυτών ε- Υκρίνονται απὀ την ΚΑΑ.

16. Γιατις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και πία- ροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υ- πηρεσιών, µε απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μετα- Φορών και Δικτύων µπορεί να ορίζεται ότι οι αναθέτου- σες αρχές δεν μπορούν να χρησιμοποιούν την τιµή ἡ το κόστος ὡς μοναδικό κριτήριο ανάθεσης, ή µπορεί να πε- ριορίζεται η χρήση τους σε ορισμένες κατηγορίες ανα- θετουσών αρχών ἡ ορισμένα είδη συµβάσεων. Στις ὅη- µόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, µπορεί γα εκδίδονται εγκύκλιοιτου Υπουργού Υποδομών, Μετα- φορών και Δικτύων σχετικά µε την στάθµιση των επιµέ- ρους κριτηρίων ανάθεσης, τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων ανάθεσης που σχετίζονται µε την τεχνική προσφορά, ανά κατηγορία έργου και μελέτης και ανά ε- κτιμώμενη αξία σύμβασης. ΗἩ αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποκλίνει από τα οριζόμενα στις ανωτέρω εγκυκλί- οὐς, έπειτα απὀ σύμφωνη γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συμβουλίου.

16. Στις δηµόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών µπορεί να εκδίδονται εγκύκλιοι του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σχετι- κά µε τη στάθµιση των επιµέρους κριτηρίὼν ανάθεσης, τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων ανάθεσης που σχετίζονται µε την τεχνική προσφορά, ανά κατηΥο- ρία και εκτιμώμενη αξία σύμβασης, Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποκλίνει απὀ τα οριζόμενα στις ανωτέρω ε- γκυκλίους, έπειτα από σύμφωνη γνώµη του συλλογικού οργάνου της παραγράρου 5 του άρθρου 41. Άρθρο 87 Κοστολόγηση του κύκλου ζωής (άρθρο 68 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Η κοστολόγηση του κύκλου ζωής καλύπτει, στο βαθμό που αρμόζει, ένα µέρος ἦ το σύνολο των ακόλου- θων ειδών κόστους κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ε- νός προἰόντος, µιας υπηρεσίας ή ενός όργου: α) κόστος που βαρύνει την αναθἑτουσα αρχή ἡ άλλους χρήστες, όπως: αα) το κόστος που σχετίζεται µε την απόκτηση, ββ) το κόστος χρήσης, ὁπως για την κατανάλωση ε- νέἐργειας και άλλων πόρων /τηγών, ΥΥ) το κόστος συντήρησης, ὃδ) το κόστος τέλους του κύκλου ζωής, όπως το κό- στος συλλογής και ανακύκλωσης, β) το κόστος που οφείλεται σε εξωτερικούς περιβαλ- λοντικούς παράγοντες που συνδέονται µε το προϊόν, την υπηρεσία ή το έργο στη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, εφόσον η οικονομική αξία τους µπορεί να προσδιοριστεί και να επαληθευτεί’ στο κόστος αυτό µπορεί να περιλαµ- βάνεται το κόστας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων εκπομπών ρύπων, καθώς και το κόστος για το µετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

2. Όταν η αναθέτουσα αρχή αποτιµά το κόστος χρησι- µοποιώντας προσέγγιση κοστολόγησης του κύκλου ζω- Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 63 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7891 ής, αναφέρει στα έγγραφα της σύμβασης τα δεδοµένα που πρέπει να υποβάλουν οι προσφέροντες και τη µέθο- δο που θα χρησιμοποιήσει για την κοστολόγηση του κύ- κλου ζωής βάσει των εν λόγω δεδοµένων. Η µέθοδος που χρησιµοποιείται για την αποτίµηση του κόστους, το οποίο οφείλεται σε εξωτερικούς περιβαλλο- ντικούς παράγοντες, οφείλει να πληροί το σύνολο των ακόλουθων προὐποθέσεων: α) βασίζεται σε κριτήρια που µπορούν να επαληθευ- τούν µε αντικειμενικό τρόπο και δεν εισάγουν διακρί- σεις. Συγκεκριµένα, όταν αυτή δεν έχει εκπονηθεί για ε- παναλαμβανόµενη ἡ συνεχή χρήση, δεν συνεπάγεται α- δικαιολόγητα ευνοίκή ή δυσμενή μεταχείριση ορισμένων οικονοµικών φορέων, Β) είναι προσιτή σε όλα τα ενδιαφερόμενα µέρη, Υ) τα απαιτούμενα δεδοµένα µπορεί να παρασχεθούν µετά απὀ εύλογη προσπάθεια από τους οικονομικούς φορείς που επιδεικνύουν τη µέση δυνατή επιμέλεια, πε- ριλαμβανομένων των φορέων τρίτων χωρών που είναι µέρη της ΣΑΣ ή άλλων διεθνών συμφωνιών που δεσμµεύ- ουν την Ἑνωση.

3.Σε περιπτώσεις όπου µε νομοθετική πράξη της Ἐνω- σης έχει καταστεί υποχρεωτική µια κοινή μέθοδος υπο- λογισμού του κόστους του κύκλου ζωής, η εν λόγω κοι- γή µέθοδος εφαρµόζεται για την αξιολόγηση του κό- στους κύκλου ζωής. Κατάλογος των εν λόγω νομοθετικών διατάξεων και, όπου κριθεἰ απαραίτητο, των κατ’ εξουσιοδότηση πράξε- ὦν µε τις οποίες αυτές συμπληρώνονται, περιλαμβάνε- ται στο Παράρτημα ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄.

4. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και τα- ροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υ- πηρεσιών, µπορεί να καθορίζονται, µε απόφαση του Υ- πουργού Ὑποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τα κριτή- ρια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, οι τρόποι προσδιορισμού και µότρησης του κόστους του κύκλου ζωής των έργων/μελετών/ωπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα. 5, Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και λοιπών υπηρεσιών, µπορεί να καθορίζονται, µε απόφαση του Υ- πουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, τα κρι- τήρια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, οι τρόποι προσδιορισμού και μέτρησης του κόστους του κύκλου ζωής των αγαθών/υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο ανα- γκαίο θέµα. Άρθρο 88 Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/24 ΕΕ)

1. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση µε τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι ανα- θέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεαµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής.

2. Οἱ εξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφος Ίμπορεί να αφορούν ιδίως: α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατα- σκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή τῶν παρεχόµε- γων υπηρεσιών, β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ει;- γοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την πα- ροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ἡ την εκτέλεση του έργου, Υ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών ἡ των υπη- ρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα, ὃ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, σύµφωνα µε την παρ. ὁ του άρθρου 89, ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 181, στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 89.

3. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, σε συνεννόηση µε τον προσφέροντα. Μπορεί να απορρίψει την προσφορά µόνο εάν τα παρε- χόµενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιµής ή του κόστους που προτεί- νεται, λαμβανοµένων υπόψη των στοιχείων που αναφέ- ρονται στην παράγραφο 2. Οι αναθέτουσες αρχές απορ- ρίπτουν την προσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι η προσφο- ρά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται µε τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παραγράφου ὁ του άρθρου 18.

4. Εάν η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι µια προ- σφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης κρατι- κής ενίσχωσης στον προσφέροντα, η προσφορά µπορεί γα απορρ/ίπεται αποκλειστικά για αυτό τον λόγο, µόνο µετά απὀ διαβούλευση µε τον προσφέροντα και εφόσον αυτός δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας, την οποία ορίζει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση εἶναι σύμφωνη µε την εσωτερική αὖγο- ρά κατά την έννοια του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. Σε περί- πτωση που η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει προσφορά υ- πό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει σχετικώς την Επι- τροπή.

9. Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών µελών, στο πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας, κά- θε πληροφορία που η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της όπως γόµους, κανονισμούς, συλλογικές συμβάσεις καθολικής ισχύος ἡ εθνικά τεχνικά πρότυπα--- σχετικά µε τα δικαιο- λογητικά και τα έγγραφα που προσκοµίζονται σε σχέση µε τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

6. Στις δηµόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρε- σιών, µπορεί να εκδίδονται εγκύκλιοι του Υπουργού Υτο- δοµών, Μεταφορών και Δικτύων για την εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισμού µίας οικονοµικής προσφοράς ως α- συνήθιστα χαμηλής ανά κατηγορία έργου και µελέτης και ανά εκτιμώμενη αξία σύμβασης και για την εκτίµηση των παρεχόμενων κατά τα ανωτέρω εξηγήσεων. Η ανα- θέτουσα αρχή µπορεί να αποκλίνει από τα οριζόμενα στις ανωτέρω εγκυκλίους, έπειτα από σύμφῶνη γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συμβουλίου. Άρθρο 89 Δικαιολογητικά σχετικά µε τις ασυνήθιστα Χαμηλές προσφορές 1, Για την απόδειξη ότι η Χορηγηθείσα κρατική ενίσχυ- ση είναι σύμφῶνη µε την εσωτερική αγορά, κατά την ἑν- νοια του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 88, ο προσφέρων προσκομµίζει, εντός της τε- θείσας προθεσμίας, ιδίως και κατά περίπτωση τα κατὠτέ- ρω έγγραφα: <!-- page 64 --> 7892 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ᾱ) σε περιπτώσεις χορήγησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του Κανονισμού ἆθ πηηίπιίς (ενισχύσεις ήσσονος σηµα- σίας), την κανονιστική πράξη του µέτρου ενίσχυσης και την ατοµική πράξη έγκρισης χορήγησης της ενίσχυσης όταν προβλέπεται η ἐκδοσή της, β) στις λοιπές περιπτώσεις: αα) δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε. είτε της εγκριτικής του μέτρου ενίσχυσης από- Φφασης της Επιτροπής είτε του συνοπτικού δελτίου πλη- ροφοριών του μέτρου ενίσχυσης και ββ) την κανονιστική πράξη του μέτρου ενίσχυσης και την ατομική πράξη ἑ- Υκρισης χορήγησης της ενίσχυσης όταν προβλέπεται η ἐκδοσή της,

2. Για την απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υπο- χρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, σύμφωνα µε την πε- ρίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 88, ο προσφέρων προσκοµίζει, εντός της τεθείσας προθεσμίας, τα παρα- κάτω: α) αναφορά στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ), στην οποία υπάγονται οἱ εργαζόµενοι, και β) δικαιολογητικἁ, απὀ τα οποία προκύπτουν οι νόµι- µες αποδοχές των εργαζομένων και οι αντίστοιχες α- σφαλιστικές εισφορές τους. Άρθρο 90 Ισότιµες και ισοδύναμες προσφορές

1. Αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα α- πό οικονοµικἠ ἀποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, ισότι- µες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και παρου- σία αωτών των οικονοµικών φορέων. 2, Αν κριτήριο ανάθεσης εἶναι η πλέον συμφέρουσα α- πὀ οικονομική ἁἀποψή προσφορά και δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιµής, ισοξδύναµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια συνολική τελική βαθμολογία µε- ταξύ δύο ἡ περισσοτέρων προσφερόντων.

3. Στην περίγππωση της παρ. 2, στις διαδικασίες σύνα- Ψης δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης ή παροχής τε- χνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε τη μεγαλύ- τερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ι- σοβαθµίας και ὡς προς την τεχνική προσφορά ῃ αναθέ- τουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση μεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπόβαλαν τις ισοδύναμες προσφορὲἑς. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµοδίου γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων.

4. Στην περίπτωση της παρ. 2, στις διαδικασίες σύνα- Ψης δηµόσιας σύμβασης προμηθειών ἡ γενικών υπηρε- σιών στα έγγραφα της σύμβασης ορίζεται ότι η ανάθεση γίνεται είτε στην προσφορά µε την µεγαλύτερη βαθµο- λογία τεχνικής προσφοράς είτε στην προσφορά µε τη χαμηλότερη τιµή, ανάλογα µε την βαρύτητα του κάθε κριτηρίου, όπως αυτή προκύπτει από την ποσοστιαία ᾱ- ναλογία μεταξύ τους στα έγγραφα της σύμβασης. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ἴδια τιµή ή την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή ε- πιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ τῶν οικονοµιἰ- κὠν φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµοδίου γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών τῶν οικονοµι- κών φορέων. Άρθρο 91 Λόγοι απόρριψης προσφορών 1, Ἡ αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρί- πτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α) Η οποία αποκλίνει απὀ τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ἡ υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής τῆς προσφοράς, όπως οι όροι αμτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. Β) ΠΗ οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ἦ σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθω- ση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύµφωνα µε το άρθρο 102. Υ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις α- παιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή απὀ την ᾱ- ναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 102. ὃ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν επιτρέπεται, δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης, ε) Η οποία υποβάλλεται απὀ ἑναν προσφέρονταπου ἑ- χει υποβάλει δύο ἡ περισσότερες προσφορές εκτός αν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς. Οπε- ριορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικο- νομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ὡς µέλη ενώσεων. στ) Προσφορά υπό αίρεση. ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σήµβασης ἑρ- γου, μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: στην περίπτωση του πέμπτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. ὁ του άρθρου 95 και στην περίπτωση του πέμπτου εδαφίου της υποπερί- πτώσης ββ΄ της περίπωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 95. η) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προ- µηθειών ή γενικών υπηρεσιών, προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αωτό να προβλέπεται απὀ τα έγγραφα της σύμβασης ή, εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται η κατάθεση δειγμάτων, η µη προ- σήκουσα κατάθεση τους.

2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται αναλόγως στο πλαί- σιο της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων συµµε- τοχής στην κλειστή διαδικασία, τη διαδικασία του αντα- γωνιστικού διαλόγου, στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγμάτευση ή στη σύμπραξη καινοτομίας. ΕΝΟΤΗΤΑ 7 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άρθρο 92 Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής

1. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύμβασης, που δεν διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, οι προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται µέσα σε σφραγι- σµένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ϱευ- <!-- page 65 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κρινώς: α) η λέξη Προσφορά ἠΑίτηση συµµετοχής, β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, Υ) οτίτλος της σύμβασης, δ) η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προ- θεσµίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής), ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 2, Στην ανοικτή διαδικασία οι οικονομικοί φορείς υπο- βάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα: α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 93, β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», εφάσον απαιτείται από τα έγγρα- φα της σύμβασης, ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 94 για τις συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό καὶ τα προβλεπό- μενα στα έγγραφα της σύμβασης. Αν τα τεχνικά στοι- χεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φά- κελο µε τις ίδιες ενδείξεις και Υ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», εφόσον απαιτείται από τα έγ- γραφα της σύμβασης, ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 96 για τις συμβάσεις που αφορά το άρθρο αυτό και τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης. Όταν το κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική ἀποψη προσφοράς προσδιορίζεται βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν και φάκελο τεχνικής προσφοράς και φάκελο οικονοµικής προσφοράς. Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 1.

3. Στην κλειστή διαδικασία, στην ανταγωνιστική διαδι- κασία µε διαπραγμάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη σύμπραξη καινοτομίας οι οικονομικοί φορείς υ- ποβάλλουν µε την αίτηση συµµετοχής τους µόνο τον φάκελο του άρθρου 93, εκτός από την εγγύηση συµµε- τοχής. Οι λοιποί φάκελοι της παρ. 2 και η εγγύηση συµ- μετοχής υποβάλλονται µε την προσφορά τους.

4. Οιπροσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής και τα πε- ριλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετά- Φρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά ὅη- µόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συν- θήκη της Χάγης της δης.10.1961, που κυρώθηκε µε τον. 1497/1984 (Α΄ 188). Στα έγγραφα της σύμβασης του ἁρ- θρου Ρόμπορεί να ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά Φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ἡ µη - µε ειδικό τε- χνικό περιεχόµενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική.

5. Ειδικά κατά τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύμ- βασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης και ανεξάρτητα από το είδος της διαδικασίας που επιλέ- γεται από την αναθέτουσα αρχή: α) η αναθέτουσα αρχή, ζητά απὀ τους οικονομικούς φορείς να αναφέρουν υποχρεωτικά στα έγγραφα της σύμβασης, στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τις πληροφορίες/στοιχεία των σημείων α΄ έως στ΄ της παρ. Ί του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 και Β) οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, µε ποινή αποκλεισμού, στην προσφορά τους να περιλαµβά- γουντις πληροφορίες/στοιχεία της παρ. 1 τοι άρθρου 68 του ν. 9869/2010.

6. Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συµβάσεων που διενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µετα άρθρα 92 και 36 όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υπο- βάλλονται σε (υπο)φακέλους (κατηγορία επισιναπτόµε- γων αρχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιο- δότηση των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 36. Άρθρο 95 Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» Ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει; α) στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύμβασης άνω των ορίών, το ΕΕΕΣ του άρθρου 79 καιτην εγγύηση συµ- μετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 και β) στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων: αα) υπεύθυνη δήλωση κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2του άρθρου 79, ββ) εγγύηση συµµετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο ἄρθρο 2, ΥΥ) τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προ- σφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου και ὃδ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φο- ρείς συμμετέχουν µε αντιπρόσωπο τους. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοι- νή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτω- ση δικαιολογητικά τῶν περιπτώσεων α΄ και β΄, για κάθε οικονομικό φορέα που αυμμετέχει στην ένωση. Άρθρο 94 Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά»

1. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύμβασης ἑρ- γου, στην περίπτωση που εφαρµόζεται το άρθρο 50 και το κριτήριο ανάθεσης εἶναι ῃ πλέον συμφέρουσα απὀ οι- κονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποι- ότητας -- τιμής, ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τουλάχι- στον οριστική µελέτη όλων των απαραίτητων έργων.

2. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης µελε- τών, αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα α- πό οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -- τιμής, ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκε- λος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» περιέχει ιδίως: α) τεχνική έκθεση για τη συγκεκριμένη µελέτη, στηρι- ζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, µε επισήµανση των προβλημάτων και εισήγη- ση του τρόπου επἰλυσής τους, β) πρόταση μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει περιγρα- φῄή του γενικού προγράµµατος εκπόνησης της μελέτης, δηλαδή τις απαιτούµενες επιµέρους ὁραστηριότητες, την αλληλουχία των σταδίων ή φάσεων της κύριας και των υποστηρικτικών μελετών (όταν πρόκειται για σύνθε- τη µελέτη) την αλληλοτροφοδότηση των μελετών µε δε- δοµένα, τον καθορισμό σημείων ελέγχου και απαιτούµε- νων ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης, 7893 <!-- page 66 --> 7894 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Υ) χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία τῶν δραστηριοτήτων της περίπτωσης β΄, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προ- βλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, ὃ) οργανόγραµµα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκό- ντων και κατανομής εργασιών του συντονιστή και της ο- µάδας μελέτης, όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυ- νών μεταξύ των µελών της και στοιχεία για την αποτελε- σµατικότητα της δράσης κάθε µέλους της ομάδας µελέ- της σε αντίστοιχες εωθύνες µε αυτές που αναλαμβάνει στην ομάδα μελέτης και το βαθµό επιτυχίας της, λαµβα- νοµένῶων υπόψη των διατάξεων των περιπτώσεων β΄ και Υ΄, και ϐ) στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας μελέτης, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα καλής συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβα- σης παροχἠς τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρε- σιών, τα περιεχόμενα του φακέλου «Τεχνική Προσφορά» ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης, λαμβάνοντας υ- πόψη τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο µε κα- τἆλληλη προσαρμογή.

3. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης µελε- τών, και εφόσον τυγχάνει εφαρµογής το άρθρο 51, ο φά- κελος «Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνει ιδίως, επιπλέ- ον των αναφερομένων στην παρ, 2, και τεχνική έκθεση με τεχνική πρόταση-λύση, που περιλαμβάνει την εκτίµη- ση του γενικού και ειδικού αντικειµένου της µελέτης, µε ανάλυση των επιµέρους ζητημάτων, διερεύνηση εναλλα- κτικών λύσεων, τεκμηρίωση των αντιστοίχων προτάσε- ων, καθώς και το κόστος υλοποίησης και λειτουργίας. Με απόφαση του Υπουργού Ὑποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων ἡ µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρµό- διου Υπουργού µπορεί να εξειδικεύονται οι απαιτήσεις των υποβλητέων στοιχείων µε τις τεχνικές εκθέσεις.

4. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικὠν υπηρεσιών ο φάκελος της τεχνικής προσφο- ράς περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιού- νται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφο- νται στα έγγραφα της σύμβασης. Άρθρο 95 Τρόπος σύνταξης και υποθολής οικονοµικών προσφορών

1. Η οικονομική προσφορά (προσφερόµενη τιμή) δίδε- ται σε ευρώ.

2. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης ἐρ- γου, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης ὁτι οἱ οικονομικές προσφορές συντάσσο- γται και υποβάλλονται, σύµφωνα µε τα παρακάτω: α) αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα α- πό οικονομική άποψη πρασφαρά µόνο βάσει τιµής, οἱ οι- κονοµικοί φορείς προσφέρουν επιµέρους ποσοστά έκ- πτωσης για κάθε ομάδα τιµών οµοειδών εργασιών του τιµολογίου και του προὐπολογισμού, εκφραζόµενα σε α- κέραιες µονάδες επί τοις εκατό (26), ιδίως όταν εἶναι µε- χάλο το πλήθος των τιµών µονάδας, µε τις οποίες θα κα- ταρτισθεί η σύμβαση. Οι οικονομικές προσφορές συ- ντάσσονται, αριθµητικώς και ολογράφως, υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή. Τα ε- πιµέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε ο- µαλή σχέση µεταξύ τους. Οµαλή είναι η προσφορά όταν κανένα επιµέρους ποσοστὀ έκπτωσης (Εἰ) δεν είναι µι- κρότερο από 1,10Εµ-1056 ούτε µεγαλύτερο από 0,90Εµ { 1056. Προσφορά ποι έχει αποκλίσεις από τα όρια αυτά είναι απαράδεκτη. Είναι δυνατόν, σε κάποια ή κάποιες Ο- μάδες εργασιών η προσφερόµενη έκπτωση να εἶναι µη- δενική, εφόσον τηρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις οµα- λότητας ή β) αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα α- πό οικονομική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, οἱ Οἱ- κονομικές προσφορές συντάσσονται µε ελεύθερη συ- µπλήρωση ανοιχτού τιµολογίου, ιδίως όταν οι ποσότη- τες των εργασιών έχουν προµετρηθεί χωρίς κίνδυνο συμβατικών σφαλμάτων και δεν αναμένονται κατασκευ- αστικές αποκλίσεις. Στους ενδιαφερόμενους οικονοµι- κούς φορείς χορηγούνται απὀ την αναθέτουσα αρχή, σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή, σύμφωνα µε το σχετικό υ- πόδειγµα που συμπεριλαμβάνεται στα έγγραφατης σύμ- βασης: αα) τιμολόγιο όμοιο µε το τιμολόγιο της υπηρεσίας, στο οποίο όµως οι τιµές είναι ασυμπλήρωτες και ββ) προὐπολογισμός, όμοιος µε τον προὐπολογισμό δηµοπράτησης (εκτιμώμενη αξία σύμβασης) της αναθέ- τουσας αρχής στον οποίο όµως οι τιµές µονάδας, τα Υἱ- νόµενα και τα αθροίοµατα είναι ασυμπιλήρωτα. Το κονδύλιο για απρόβλεπτες δαπάνες, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 156, συµπλη- ρώνεται από την υπηρεσία. Οι οικονομικοί φορείς προ- σφέρουν τιµές, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά ἡ έντυπα το ασυμπλήρωτο τιμολόγιο και προὐπολογισμό µε τις προσφερόµενες απὀ αυτούς τιµές χωρίς όµως καμία δέ- σµευση οµαλότητας. Συμπληρώνουν επίσης τα γινόμενα των ποσοτήτων επί τις τιµές, τα επιµέρους και το γενικό άθροισμα, το ποσό για γενικά έξοδα και όφελος εργολά- βου (Γ.Ε. καιΟ.Ε.) βάσειτου αναγραφόµενου ποσοστού, αν προβλέπεται χωριστά και το συνολικό άθροισμα του προὐπολογισμού προσφοράς. Όλες οι τιµές στο τιµολό- γιο συμπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέ- κτου. Αριθμητική µόνο αναγραφή τιµής στο τιμολόγιο δεν λαμβάνεται υπόψη. Η έκπτωση αποτελεί το λόγο του προὐπολογισμού προσφοράς µε τον προὐπολογισμό (Εκτιμώμενη αξίας σύμβασης) της υπηρεσίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κονδύλιο για απρόβλεπτα (τεκµαρ- τή έκπτωση) ἡ Υ) σε περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 1 του άρθρου 20, η οικονομική προσφορἀ δίδεται αποκλειστικά κατ’ αποκοπή για ολόκληρο το έργο ἡ για τµήµατα του έργου. Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται υπο- χρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί Π αναθέτουσα αρχή ἡ βάσει υποδείγματος που περιλαμβάνεται ως Πα- ράρτηµα στα έγγραφα της σύμβασης. Με τα έγγραφα της σύμβασης µπορεί να ζητείται και ανάλυση της κατ΄ αποκοπήν προσφοράς απὀ το οικονομικό φορέα, προκει- µένοι να διαπιστωθούν και να αποτιμηθούν διαφοροποι- ήσεις που ενδεχόμενα θα προκύψουν, κατά το στάδιο της εκτέλεσης. Στην περίπτωση αυτή η ανάλυση της κατ᾽ αποκοπήν προσφοράς επισυνάπτεται στη σύμβαση ή ὅ) σε περίπτωση εφαρµογής της παρ. 2του άρθρου 50, η οικονομική προσφορά δίδεται ὡς ποσοστό εξ αδιαιρέ- του του ακινήτου και αντίστοιχων διηρηµένων ιδιοκτη- σιών (αντιπαροχή) ἡ 8) σε περίπτωση εφαρµογής της παρ. 3 του άρθρου 90, η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει και άλλα ανταλ- λάγµατα, εκτός από πλήρη χρηματική καταβολή ή αντι- Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 67 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 78695 παροχή ακινήτων, ἔναντι της κατασκευής και πιθανόν της λειτουργίας και συντήρησης του έργου (µερική ἡ ο- λική αυτοχρηµατοδότηση), Οι ανωτέρω περιπτώσεις, εκτός απὀ την περίπτωση Υ΄, μπορούν να εφαρμοστούν σε συνδυασμό μεταξύ τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης του (- διου έργου, εφόσον η καθεµία αναφέρεται σε διαφορετι- κό αυτοτελές τµήµα του έργου.

3. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης µελε- τών, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης ότι οἱ οικονομικές προσφορές συντάσοο- νται και υποβάλλονται ως εξής: οι συμμετέχοντες υπο- βάλουν έντυπο οικονοµικής προσφοράς στο οποίο ανα- γράφουν την προσφερόμενη τιµή ανά κατηγορία μελέ- της και τη συνολική τιµή για την εκτέλεση της σύμβασης. Η οικονομική προσφορά ουντίθεται για κάθε επἰ µέρους κατηγορία µελέτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περί- πτωσης δ΄ της παραγράφου ὅ του άρθρου 53. Περιλαμ- βάνει, εκτός απὀ τις αμοιβές για την εκπόνηση των µε- λετών, τις αμοιβές για τον προγραμματισμό, την επίβλε- Ψη και την αξιολόγηση των αναγκαίων ερευνητικών ερ- γασιών πάσης φύσεως, καθώς επίσης και των εργασιών Μμελετών, σύµφωνα µε τα αναφερόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 532.

4. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύμβασης πα- ροχἠς τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υ- πηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ορίσει στα έγ- γραφα της σύμβασης τι οι συμμετέχοντες υποβάλλουν έντυπο οικονοµικής προσφοράς, στο οποίο αναγράφουν την προσφερόµενη τιµή ανά κατηγορία υπηρεσιών και τη συνολική τιµή για την εκτέλεση της σύμβασης. δ. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προ- μηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, ισχύουν επι- πλέον τα ακόλουθα: α) π τιµή του προς προμήθεια υλικού ή της παρεχόµε- γης υπηρεσίας δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιµή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ὡς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαμβα- νοµένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού ή της παρεχό- µενης υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προ- βλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, β) στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του ἁρ- θρου 59, όταν απὀ τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπε- ται αναπροσαρμογή τιµών, τότε η οικονομική προσφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ποσοστό έκπτωσης επίτης τιµής της εκτιμµώμµενης αξίας του υλικού ή της παροχής υπηρεσίας.

6. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόοσιας σύμβασης προ- μηθειών µε κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονο- µική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής, η τελευταία µπορεί να προκύπτει κατά την προσφερόµενη έκπτωση επί τοις εκατό στην τιµή του είδους, βάσει τι- µών αναφοράς, όπως αυτές προσδιορίζονται απὀ την κείµενη νοµοθεσία. Άρθρο 96 Χρόνος κα! τρόπος υποθολής προσφορών ἡ αιτήσεων συµµετοχής

1. Ὅσοι επιθυμούν να λάβουν µέρος σε διαδικασία σύ- ναψης δημόσιας σύμβασης, πρόπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά ἡ αἴτηση συµµετοχής, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

2. Οιπροσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλο- νται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε από τα προ- βλεπόμενα απὀ τις διατάξεις του παρόντος µέσα.

3. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρ- χή µε οποιονδήποτε τρόπο πριν απὀ την καταληκτική η- µεροµηνία υποβολής των προσφορών, ὅεν αποσφραγἰ- ζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγρα- φα της σύμβασης ή την πρόσκληση για την αποσφράγι-

4. Η ἑναρξη υποβολής των προσφορών και των αιτή- σεων συµµετοχής, που κατατίθενται κατά την καταληκτι- κή ηµεροµηνία στο αρμόδιο γνωμµοδοτικό όργανο, κη- ρύσσεται απὀ τον πρόεδρο αυτού, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθε- σµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλή- θους των προσελθάντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρµόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής. δ, Προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής που υποβάλλο- νται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται Χωρίς να αποσφραγι- σθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως, Στην κλειστή διαδικασία, προσφορά που υποβάλλεται από προσφέρο- ντα που δεν προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται χω- ρίς να αποσφραγισθεἰ.

6. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής υπογρά- Φονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµι- κό φορέα ἤ, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 7, Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προ- σφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε απὀ ὁ- λους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ἑνω- ση είτε από εκπρόσωτιό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµ- βανοµένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/σωντονι- στής αυτής. Άρθρο 97 Χρόνος ισχύος προσφορών

1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης αᾱ- πορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2. Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της πα- ραγράφου {1 του άρθρου 72, για τους οικονομικούς Φο- ρείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ι- σχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.

3. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύμβασης έρ- γου, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συνα- φών επιστημονικών υπηρεσιών, οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τοὺς οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστηµα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και α- νέρχεται κατ’ ελάχιστον σε έξι (6) µήνες, µέσα στο ο- ποίο πρέπει να συναφθεί η σύµβαση. Όταν στο διαγωνι- σµό υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές, ο χρόνοςι- σχύος των προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) µήνες. <!-- page 68 --> 7896 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Ειδικότερα, στους διαγωνισμούς που υπόκεινται στον προσυµβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συ- γεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος τῶν προσφορών προ- σαυξάνεται κατά τρεις (3) επιπλέον µήνες αντίστοιχα. Στις περιατώσεις τῶν συμβάσεων του άρθρου 50, ο χρό- νος ισχύος της προσφορός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

4. Στις διαδικασίες σύναψης ὀημόσιας σύμβασης προ- µηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστηµα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και ὅεν µπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες απὀ την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λαµ- βάνει χώρα κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο με την προβλεπόμενη απὀ τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ι- σχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικα- σίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέ- χιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το ἄημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδι- κασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατοι ορίου παράτασης της προσφο- ράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικα- σία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. ΕΝΟΤΗΤΑ 8 ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Άρθρο 98 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής στις δημόσιες συµθάσεις έργων

1. Τα στάδια στην ανοικτή διαδικασία σύναψης ὅημο- σίων συµβάσεων έργων, όταν οι εν λόγω διαδικασίες δεν διενεργούνται µε ηλεκτρονικό τρόπο, έχουν ως ε- ξής: α) Στην ανοικτή διαδικασία η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, είναι σε κάθε περίπτωση ηµέρα Τρίτη ἡ Πέ- µπτη και ώρα 10:00 π.µ.. Την ἴδια ηµέρα και µετά το τιέ- ρας της ως ἄνω ώρας, διενεργείται η αποσφράγιση των προσφορών. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενερ- γηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα ή αν μέ- χρι τη µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήτιοτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, καὶ αναρτάται, κατά περιπωώση, στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελί- ὅατης αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγι- ση των προσφορών ἡ δεν υποβληθούν προσφορές, µπο- ρεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά τῶν διατάξεων των δύο προηγούμενων εδα- φίων. Σε περίπτωση που και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ἡ δεν υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται νὲα διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύμβασης για το εν λόγω έργο µε την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων δηµοσιότη- τας που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος {ε- παναληπτικός διαγωνισμός). Με απὀφαση του Ὑπουρ- γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία αρχίζει αν ισχύει ένα (1) µήνα µετά τη δημοσίευσή της στην Ε- Φημερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί, για τις δημόσιες συμβάσεις εργὠν που κριτήριο ανάθεσης ἑχει οριστεί η πλέον συμφέρουσα απὀ οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -- τιμής, να ορίζεται, και άλλη καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προ- σφορών.. Με αποφάσεις των κατά τόπους Περιφερειαρ- χών και για διαδικασίες σύναψης ὀημοσίων συμβάσεων έργου, που διεξάγονται σε νησιά, µπορεί να καθορίζεται! µία (1) επιπλέον ηµέρα της εβδομάδας για τη διεξαγωγή των διαδικασιών σύναψης δηµόσιας σύμβασης έργου των αναθετουσών αρχών µε έδρα στον οικείο νομό. β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρἰζο- νται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό του αρµόδιου γνωμµοδοτικού οργάνου, στο οποίο ειδικό- τθρα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο ε- ξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος, καθώς και η εκπλήρωση άλλων τυπικών προὐποθέσεων που απαιτούν τα έγγρα- φα της σύμβασης, Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και µονογράφονται από τα µέλη του ὡς ἆ- νῳ οργάνου. Υ) Αν κριτήριο ανάθεσης είναι ῃ πλέον συμφέρουσα α- πὀ οικονομική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, αμέ- σως µετά την κατά τα ανωτέρῳ ολοκλήρωση της παρα- λαβής των προσφορών και καταγραφής των ὄικαιολογη- τικών συµµετοχής, ακολουθεἰ η αποσφράγιση των οικο- γοµικών προσφορών και η ανακοίνωση των επί µέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο {- διο ως άνω πρακτικό, Στη συνέχεια αν η αναθέτουσα αρ- χἠ εφαρμόζει την παράγραφος Ίτου άρθρου 101: αα) Στην περίπτωση εφαρµογής της περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 95, το αρμόδιο γνωμµοδοτικό όργανο προβαίνει σε έλεγχο της οµαλότητας των οικο- νομικών προσφορών υπολογίζοντας, το συνολικό ύψος της οικονοµικής προσφοράς που διαμορφώνεται µετά την αφαίρεση απὀ κάθε ομάδα εργασιών ποσού που ᾱ- ντιστοιχεί στην έκπτωση που προσφέρθηκε. Από τη σύ- γκριση της οικονοµικής προσφοράς προς τον αρχικό προὐπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να λαµ- βάνεται υπόψη το κονδύλιο για τα απρόβλεπτα της περί- τπωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 156, προκύπτει η µέση έκπτωση επί τοις εκατό (Εμ) του υπόψη µειοδότη. Κατ εξαίρεση, αν οι αποκλίσεις των ποσοστών έκπτωσης προς τα άνω ή προς τα κάτω δεν υπερβαίνουν το 0,10 (1- ΕΗ) και αφορούν οµάδα ή οµάδες εργασιών που αθροι- στικά η αξία τους στον προύπολογισμό της υπηρεσίας δεν ξεπερνά το πέντε τοις εκατό (556) η οικονομική προ- σφορά σοµαλοποιείται µε αύξηση στο κατώτατο ὁριο οµα- λότητας που ορίζεται στην περίπτωση α΄ της παρ. ὁ του άρθρου 95, όλων των ποσοστών έκπτωσης που υπολεί- πονται απὀ αυτό και η σύµβαση θεωρείται καταρτισµένη με τα ποσοστά αυτά και τα αντίστοιχα ποσά, όπως ὅιορ- θώνονται από το αρμόδιο γνωμµοδοτικό όργανο. Τα επι- µέρους ποσοστά που είναι μεγαλύτερα από το ανώτατο όριο οµαλότητας, που ορίζεται στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 95, δεν αποτελούν αντικείµενο διόρ- Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 69 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ θωσης και δεν αλλάζουν στην καταρτιζόµενη σύμβαση. ββ) Στην περίπτωση που εφαρµόζεται η περίπωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 95, αν υπάρχει διαφορά µεταξύ των αριθμητικών τιµών του συμπληρωμένου ε- ντύπου προὐπολογισμού της οικονοµικής προσφοράς και των τιµών του τιµολογίου, το συμπληρωμένο ἐντυπο προὔπολογισμού διορθώνεται µε βάση τις ολόγραφες τι- µές του συμµπληρωμµένου τιµολογίου της οἰκονομικής προσφοράς. Επίσης, διορθώνονται σφάλματα στα γινό- µενα και τα αθροίσµατα του συμπληρωμένου εντύπου προὐπολογισμού της οικονοµικής προσφοράς, ο οποίος ισχύει όπως διορθώθηκε. Στη συνέχεια, στις περιπτώσεις γα΄ και γβ΄, τα δικαὶο- λογητικά συμμετοχής ελέγχονται την ίδια ηµέρα κατά τη σειρά της µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειο- ὁότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν εἶναι δυ- νατή την ἴδια µέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προ- σφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ε- λέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά µειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικα- σία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ηµέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προ- σφέροντες, ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον πίνα- κα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ι- στοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν η αναθέτουσα αρχή δεν εφαρμόζει την παράγραφο Τ του άρθρου 100, ελέγχονται τα δικαιολογητικά συµµε- τοχής την ἴδια ηµέρα κατά τη σειρά κατάθεσης των προ- σφορών. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ἴδια µέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής τουλάχιστον των δέκα (40) πρώτων κατά τη σειρά κατάθεσής τους. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις ετιό- µενες εργάσιμες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ηµέρα και ώρα που κοινο- ποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρε- σίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Στη συνέχεια διενεργούνται τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις γα΄ και γβ΄ κατά τη σει- ρά κατάθεσης των προσφορών. ΥΥ) Στην περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 50 το αρ- µόδιο γνωμµοδοτικό όργανο µετά τον έλεγχο των δικαιο- λογητικών συµµετοχής και των οικονοµικών προσφο- ρών, ελέγχει, µε βάση την σειρά µειοδοσίας, για τους πέντε (5) πρώτους, την πληρότητα και συμφωνία των µε- λετών που υποβλήθηκαν µε βάση τα οριζόµενα στα έγ- γραφα της σύμβασης και ιδίως στον «Κανονισμό Μελε- τών Ἐργου», διαπιστώνοντας τη συμμόρφωση ή µη των μελετών σε αυτά (πίνακας σιμμόρφωσης), χωρίς βαθµο- λόγηση και καταγράφει το αποτέλεσµα στο ίδιο ὡς άνω πρακτικό. ὃ) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, πριν την ολοκλήρωση της σύντα- ξης και έκδοσης του ως άνω πρακτικού του επικοινωνεί µε τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 72. ε) Η διαδικασία της παραγράφου αυτής καταχωρείται στο πρακτικό του αρµόδιου γνωμοδοτικού οργάνου ή σε παράρτηµά του που υπογράφεται απὀ τον πρόεδρο και τα µέλη της. Το αρμόδιο γνωμµοδοτικό όργανο ολοκλη- ρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας, µε το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης βάσει των κριτηρίων ανάθε- σης όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης, και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσµα, επιφυλασσοµμένων των διατάξεων του ἁρ- θρου 106. στ) Κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος της διαδικασίας χωρεί ἑνσταση, σύμφώνα µε το άρθρο 127 για συμβάσεις µε εκτιμώμενη αξία έως εξήντα Χιλιά- δων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ) ή η προδικαστική προσφυ- γή, σύµφωνα µε το άρθρο 360 για συμβάσεις µε εκτιµώ- µενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ). ζ) Σε κάθε περίπτῶση που κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα απὀ οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας --τιµής, προγµατοπο- είται πρώτα σε ένα στάδιο η αποσφράγιση του φακέλου Δικαιολογητικών και του φακόλου τεχνικών προοφορών, και μετέπειτα, σε διακριτό στάδιο ῃ αποσφράγιση των οι- κονοµικών προσφορών.

2. Τα παραπάνω οριζόμενα στην παράγραφο 1 εφαρ- µόζονται αναλόγως και στο δεύτερο στάᾷδιο της κλει- στής διαδικασίας, στην ανταγωνιστική διαδικασία µε δια- πραγµάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη σύ- µπραξη καινοτοµίας σύναψης δηµόσιας σύμβασης ἑρ- γου,

3. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο αποσφράγισης και αξιολόγησης τών αιτήσεων συµµετοχής κατά το πρώτο στάδιο της κλειστής διαδικασίας.

4. Τα παραπάνω οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 2 προσαρμόζονται γία τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συµβάσεων έργων που διενεργούνται µε ηλεκτρονικό τρόπο, σύµφωνα µε τα άρθρα 25 και 26, µε την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου ὅ6. Άρθρο 99 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής στις δημόσιες συµθάσεις, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

1. Τα επιµέρους στάδια στην ανοικτή διαδικασία ἡ στην κλειστή διαδικασία κατά περίπτωση, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών, τεχνικών και λοιπών συ- ναφών επιστημονικών υπηρεσιών, όταν οἱ εν λόγω διαδι- κασίες δεν διενεργούνται µε ηλεκτρονικό τρόπο, έχουν ως εξής: α) Το αρμόδιο γνωμµοδοτικό όργανο, στην καθορισμένη από τα έγγραφα της σύμβασης ηµέρα και ώρα, απο- σφραγίζει τους κυρίώς φακέλους και τους φακέλους των δικαιολογητικών συµµετοχής. Οιπροσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατἀθεσής τους σε σχετικό πρακτικό του αρ- µόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, στο οποίο ειδικότερα α- ναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικο- νομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εξουσιοδο- τηµένος εκπρόσωπος, καθώς και η εκπλήρωση άλλων τυπικών προὐποθέσεων που απαιτούν τα έγγραφα της 7897 <!-- page 70 --> 7898 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ σύμβασης. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρα- κτικό και µονογράφονται από τα µέλη του ὡς άνω οργά- νου. Στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας, επιλέγονται, βάσει των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής οἱ πλέον κατάἀλ- ληλοι συμμετέχοντες στον αριθµό που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το σχετικό πρακτικό του αρµό- διου γνωμοδοτικού οργάνου ολοκληρώνεται µε την ως άνω προεπιλογή, και υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρ- χή, η οποία το εγκρίνει. Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 για συµβά- σεις µε εκτιμώμενη αξία έἑώς εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρῶ (προ ΦΠΑ) ἡ η προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα με το άρθρο 960 για συμβάσεις µε εκτιμώμενη αξία ανώ- τερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ). β) Στη συνέχεια: αα) Στην περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο απο- σφραγίζει σε δηµόσια συνεδρίαση τις οικονομικές προ- σφορές των συμμετεχόντων και καταχωρεί το περιεχό- μενό τους σε σχετικό πρακτικό. Η υποβληθείσα οἰκονο- µική προσφορά κατά κατηγορία µελέτης απορρίπτεται ε- Φφόσον οι ποσότητες του φυσικού αντικειμένου της προ- σφοράς δεν αντιστοιχούν στο αντικείµενο της μελέτης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υποπερίπτωσης εε΄ της περίπτωσης κε΄ της παρ. 2 του άρθρου 530. Το αρμόδιο γνωμµοδοτικό όργανο εισηγείται την ανά- θεση της σύμβασης στον µειοδότη. Το σχετικό πρακτικό υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή, η οποία το εγκρίνει. Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 σια συµβά- σεις µε εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ ή ηπροδικαστική προσφυγή, σύμφωνα µε το άρθρο 9θ0 για συμβάσεις µε εκτιμώμενη αξία ανώ- τερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΙΠΑ). ββ) Αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέ- σης ποιότητας -- τιµής: ααα) στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας το αρμόδιο γνωμµοδοτικά όργανο αποσφραγίζει σε δημόσια σωνε- ὁρίαση τους φακέλους των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων που πληρούν τις προὐποθέσεις συµµε- τοχής. Οι υπόλοιποι φάκελοι παραμένουν σφραγισµένοι και φυλάσσονται µε μέριμνα του αρµόδιου γνωμοδοτι- κού οργάνου. Ο έλεγχος των τεχνικών προσφορών και η βαθµολόγησή τους, µε την εφαρµογή των κριτηρίων α- νάθεσης, διεξάγεται σε κλειστές συνεδριάσεις του αρ- µόδιου γνωμοδοτικού οργάνου. Το πρακτικό του οργά- νου αυτού, ολοκληρώνεται µε τη βαθμολογία των τεχνι- κών προσφορών και την σχετική λεκτική αιτιολογία, και υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή. Οι τεχνικές προ- σφορές θεωρούνται αποδεκτές εφόσον οι επί µέρους βαθμολογίες των κριτηρίων ανάθεσης είναι πάνω από τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια όπως καθορίζονται µε τα έγ- γραφα της σύμβασης, αλλιώς απορρίπτονται και ο ΟιΚο- νομικός φορέας αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας, βββ) στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας, η αναθέ- τουσα αρχή προσκαλεί µε αποδεικτικὀ, µετά την εκδίκα- ση των ενστάσεων ή των προσφυγών και την οριστικο- ποίηση του σταδίοι της προεπιλογής, τους διαγωνιζόµε- νους που επελέγησαν να υποβάλουν, εντός της προβλε- πόµενης προθεσμίας, την τεχνική και οικονομική προ- σφορά τους και τα λοιπά στοιχεία που ζητούνται από τα έγγραφα της σύμβασης και ακολουθείται η διαδικασία της υπουποπερίπτωσης ααα΄. Στις υπουποπεριπτώσεις ααα΄ και ββΒ΄ το σχετικὀ πρακτικό ελέγχου και βαθµο- λόγησης των τεχνικών προσφορών εγκρίνεται απὀ την αναθέτουσα αρχή. Κατά της απόφασης έγκρισης του πρακτικού χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 για συμβάσεις µε εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΓΙΑ) ή η προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα µε το άρθρο 360 για συμβάσεις µε εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ). Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 54, µε το πρακτικό ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προ- σφορών το αρμόδιο όργανο αποσφράγισης εισηγείται και την ανάθεση της σύμβασης. Υ) Σε περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης έχει οριστεί η πλέον συμφέρουσα απὀ οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής, µετά την ορι- στικοποίηση της βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών, τόσο στην ανοικτή όσο και στην κλειστή διαδικασία, σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιείται εγγράφως στους συμμετέχοντες προ πέντε (5) ηµερών, αποσφρα- γίζονταϊ οἱ οικονομικές προσφορές και καταχωρείται το περιεχόμενό τους σε σχετικό πρακτικὀ. Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά κατά κατηγορία μελέτης απορρί- πτεται εφόσον οι ποσότητες του φυσικού αντικειμένου της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στο αντικείµενο της μελέτης, όπως προκύπτει απὀ τα στοιχεία της υποπερί- πτωσης εε΄ της περίπτωσης κε΄ της παρ. 2 του άρθρου

93. Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο εισηγείται την ανά- θεση της σύμβασης βάσει τών κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης. Το σχετικό πρα- κτικό υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή, η οποίατο ε- γκρίνει. Κατά της απόφασης ἐγκρισης χωρείἰ ένσταση, σύμφωνα µε το άρθρο 127 για συμβάσεις µε εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ) ήἠη προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα µε το άρθρο 360για συμβάσεις µε εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χι- λιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΙ1Α).

2. Τα παραπάνω οριζόµενα στην παράγραφο { εφαρ- µόζονται αναλόγως στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγμάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη σύμπραξη καινοτοµίας σύναψης δηµόσιας σύμβασης µε- λετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστη- µονικών υπηρεσιών. 3, Τα παραπάνω οριζόμενα στην παράγραφος Ίπρο- σαρμόζονται γιατις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συµ- βάσεων μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συνα- φών επιστημονικών υπηρεσιών που διενεργούνται µε η- λεκτρονικό τρόπο, σύµφωνα µε τα άρθρα 25 και 36, µε την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 36. Άρθρο 100 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµθάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών

1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της δια- δικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµη- νία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή απὀ τη σχετική πρόσκληση. Η αποσφράγιση διενεργεί- ται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχό- ντων ἡ των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 71 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συµµετε- χόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθη- καν απὀ αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 21. Η αποσφράγι- ση διενεργείται δημόσια.

2. Τα επιµέρους στάδια στην ανοικτή διαδικασία ή στο δεύτερο στάδιο της κλειστής διαδικασίας, όταν οι εν λό- γῶ διαδικασίες δεν διενεργούνται µε ηλεκτρονικό τρό- πο, ἐχουν ὡς εξής: α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο Φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής στην ανοικτή διαδικασία, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφο- ράς, εφόσον προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα της σήµβασης, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλ- λονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά Φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αμτών δικαιολο- γητικά και τα αποτελέσµατα του δλέγχου αυτών σε πρα- κτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφρα- γίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκε- λο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται απὀ το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφρα- γιοθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα ἐγ- γραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση. β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην ᾱ- ξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρα- κτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχἠ ή/και βαθμολό- γηση των τεχνικών προσφορών µε βάση το κριτήριο ανά- θεσης των εγγράφων της σύμβασης. Υ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι µεταοι- κονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρω- ση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφο- ρών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται απὀ τα έγγραφα της σύμβασης ή την ειδική πρό- σκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών.Για ὁ- σες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προη- γούµενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονο- µικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέ- Φονται.

3. Τα επιµέρους στάδια στο πρώτο στάδιο της κλει- στής διαδικασίας, στην ανταγωνιστική διαδικασία µε δια- πραγµάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη σύ- µπραξη καινοτομίας έχουν ως εξής: α) Η αποσφράγιση του φακέλου µε τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συµµετοχής λαμβάνει χώρα την ηµέρα και ώρα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Μετά την αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην κατα- χώριση των υποψηφίων, στον έλεγχο των δικαιολογητι- κών που υπέβαλαν, καθώς και στην αξιολόγηση των αι- τήσεων συμμετοχής των υποψηφίων, βάσει των κριτη- ρίων προεπιλογής που καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. Στη συνέχεια η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τους υποψηφίους που προεπιλέγησαν για υποβολή προ- σφορών. Β) Η αποσφράγιση των προσφορών και τα επόµενα διαδικαστικά στάδια διενεργούνται, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2.

4. Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώ- νονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της α- ναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ἡ στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα µε το άρθρο 127 για συμβάσεις µε εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ) ή η, σύμφωνα µε το άρθρο 360 προδικαστική προσφυγή για συμβάσεις µε εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΙΠΑ). δ.Σε ὀλεςτις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της µονογραφής που θέτει το αρμόδιο όργανο επί των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, µπορεί να γί- νεται χρήση μηχανικού µέσου (διάτρηση), µε το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης.

6. Τα παραπάνω οριζόμενα στις παραγράφου { έως 3 προσαρμόζονται για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρε- σιών που διενεργεούνται µε ηλεκτρονικό τρόπο, συμφώ- να µε τα άρθρα 22 και 36, µε την απόφαση της παρ. 6του άρθρου 06. Άρθρο 101 Αντιστροφή σταδίων αξιολόγησης στην ανοικτή διαδικασία (άρθρο 56 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Στις ανοικτές διαδικασίες, οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να αποφασίζουν να εξετάσουν Τις προσφορές πριν απὀ την επαλήθευση µη συνδροµής λόγων αποκλει- σμού και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύµφω- να µε τα άρθρα Τ3 έως 83. Όταν κάνουν χρήση της δυ- νατότητας αυτής, εξασφαλίζουν ότι ο έλεγχος µη συν- ὀρομής των λόγων αποκλεισμού και πλήρωσης τῶν κρι- τηρίων επιλογής πραγματοποιείται κατά τρόπο αµερόλη- πτο και διαφανή ώστε να µην ανατίθεται σύµβαση σε προσφέροντα που θα έπρεπε να εἰίχε αποκλειστεί, σύμ- Φφώνα µε τα άρθρα 79 και 74 ἡ δεν πληροί τα κριτήρια ε- πιλογής που έχει καθορίσει η αναθέτουσα αρχή.

2. Η χρήση της διαδικασίας της προηγούμενης παρα- γράφου δεν επιτρέπεται: α) στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συµβάσεων έἑρ- γων, εκτός από την περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ- σφορά µόνο βάσει τιµής, β) στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συµβάσεων µε- λετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υ- πηρεσιών και Υ) στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συµβάσεων προμηθειών ἡ παροχής γενικών υπηρεσιών. Άρθρο 102 Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών (άρθρο 506 παρ. ἃ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ἡ αιτήσεων συµµετοχής, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποιμηφί- ους να διεικρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη 78699 <!-- page 72 --> 7900 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι μικρότερη απὀ ε- πτά (7) ηµέρες απὀ την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυ- τούς της σχετικής πρόσµλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνι- ση ἡ συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέ- ροντες ἡ υποψηφίους, χωρίς να όχει ζητηθεί από την ᾱ- ναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.

2. Ηπιο πάνω διευκρίνιση ἡ η συμπλήρωση αφορά µό- νο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλή- ρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκομµένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ἡ αιτήσε- ων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγρά- Φφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέ- πειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ὡς προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντι- γράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4290/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεών, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα υπο- δείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συ- µπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρὠτο εδἀφιο, δεν ε- πιτρέπεται να ἔχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικα- τάσταση ἡ υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ἡ συ- µπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δι- καιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεἰ.

3. Η διευκρίνιση ἡ η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισά- χει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών Φφο- ρέων ή να έχει ὡς συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκε- κριµένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας σύμβασης.

4. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε εὔὐλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι μικρότερη απὀ ε- πτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οἱ- κονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή σσονος σημασίας ατόλειες, επουσιώδεις ττα- ραλείψεις ἡ πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορεί να θεραπευ- θούν, Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλε- σµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέ- πει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές.

9. Η παροχἠ της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προ- σφέροντα ἡ υποψήφιο, σύµφωνα µε τις παπαραγράφους 1 έως 8, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασα- Φφειών τῶν δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφο- ρας. Άρθρο 103 Πρόσκληση για υποθολή δικαιολογητικών Πέραν των οριζόµενων στις παραγράφους ἃ και 4 του άρθρου 79 και στο άρθρο 93, ισχύουν και τα ακόλουθα:

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτου- σα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον ο- ποίο πρόκειται να Υίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανά- ὃοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν µπορεί να είναι µι- κρότερη των δέκα (10) οὖτε µεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ει- δοποίησης σε αωτόν, τα πρωτότωπα ἡ αντίγραφα που εκ- δίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών του ἁρ- θρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ὡς αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συν- δρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 739 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επι- λογής των άρθρων 75, 76 και 77. Τα δικαιολογητικἁ προ- σκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδί- δεται εµπρόθεσµα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.

2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ἡ υπάρχουν ελλείψεις σε αωτά που υποβλήθηκαν, παρέ- χεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προ- σκοµίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών απὀ την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.

3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητι- κών διαπιστωθεί ότιτα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφω- να µε το άρθρο 79 εἶναι ψευδή ή ανακριβή, οπροσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρ- χής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί, σύμφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα απὀ οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανά- θεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέρο- ντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέρο- ντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.

4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προ- καθορισμένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούμενα πρωτό- τυπα ἡ αντίγραφα, των παραπάνῳ δικαιολογητικών, κη- ρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υτιέρ της αναθέτου- σας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκο- µισθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκοµι- σθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κρι- τηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεἰ στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικα- σία µαταιώνεται.

9. Αν απὀ τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµ(- σθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων απὀ τις απαιτή- σεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και τα άρθρα 78, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται ἐκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρ- χἠς η εγγύηση συμμετοχής του, εἰχε προσκοµισθεί, σύμ- Φφωνα µε το άρθρο 7ο, εφόσον είχε προσκοµισθεί, και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύήρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόμενη πλέον σωµφέρουσα απὀ οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 73 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνε- ται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρί- Φθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδεί- ξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία µαται- ώνεται.

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητι- κών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από το αρ- µόδιο γνωμµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέ- λου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρι- νού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύ- ρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105.

7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθη- καν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. Άρθρο 104 Χρόνος συνδροµής όρων συµµετοχής - Οψιγενείς µεταθολές 1, Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προῦποθέ- σεις συµµετοχής όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμ- βασης, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλω- σης ενδιαφέροντος ἡ της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 80, και κατά την σύνα- ψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 116. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμ- βασης, σύμφωνα µε τα άρθρα 360 επόμενα. Στις διαδικα- σίες σύναψης δηµόσιας σύμβασης προμηθειών ἡ παρο- χής γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργα- νο, µε αιτιολογηµένη εισήγησή του, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή µεγαλύ- τερη ἡ μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το πο- σοστὀ αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 3096 για διαγω- νισμούς προυπολογισθείσας αξίας µέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 1506 για διαγωνισμούς προυπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω πε- ριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτε- ρης ποσότητας ή το 5006 στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέόρους της ποσότητας κά- τω του καθοριζόµενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή απὀ τον προμηθευτή.

2. Αν επέλθουν µεταβολές στις προὐποθέσεις τις οποί- ες οἱ προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πλη- ρούν, σύµφωνα µε το άρθρο 79, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος µετά την δήλωση και μέχρι την ηµέρα της όγγραφης ειδοποίη- σης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρω- σης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενηµερώ- σουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αρ- γότερο μέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80.

3. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρω- σης της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια της προηγούµενης παραγράφου που ε- πήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµ- μετοχής του, που είχε προσκοµισοθεί, σύμφωῶνα µε τις παραγράφους 4, 6 και 6 του άρθρου 7ο, και εφαρμόζο- νται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτου- σας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του προσωρινού ανα- δόχου, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 72. Άρθρο 105 Κατακύρωση - σύναψη σύμθασης

1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρε- ὠτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα µε τα άρθρα 360 επόµενα. Στις δια- δικασίες σύναψης δηµόσιας σύμβασης προμηθειών ή γε- νικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμµοδοτικό όργανο, µε αιτιολογηµένη εισήγησή του, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ἡ μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης,

2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφα- ση κατακύρωσπης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτι- κών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης τῶν προ- σφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός απὀ τον προσωρι- γό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεο- µοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδεί- ξει. 3, Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα α- ποτελέσμµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωώ- σης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφό- σον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: α) ἄπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις βοηθημάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προ- στασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ε- λεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2019, εφόσον απαιτείται και Υ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον τιρο- σωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαι- ροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα α- πό σχετική πρόσκληση.

4. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προ- σκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός εἰκοσι (20) ηµερών απὀ την κοινο- ποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

5. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογρά- ψει το συμφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υ- πέβαλε την αµέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα απὀ οἱ- κονοµική ἀποιµη προσφορά. Αν κανένας απὀ τους προ- σφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµ- Φφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύμφω- να µε την περίπτωση δ᾽ της παραγράφου 2 του άρθρου 106. 7901 <!-- page 74 --> 7902 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Άρθρο 106 Ματαίωση διαδικασίας

1. Η αναθέτουσα αρχή µε εδικά αιτιολογηµένη απόφα- σήτης, µετά απὀ γνώµη του αρµόδιου οργάνου, µαταιώ- νειτη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: α) δφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υ- ποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ἡ αιτήσεων ἡ αποκλεισμού όλων των προ- σφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα µειτις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ἠ β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρα- γράφου ὃ του άρθρου 105,

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμ- βασης µπορεί να λάβει χώρα µε εἰδικώς αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, µετά απὀ γνώµη του αρµόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανά- θεσης, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχε- τίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδια- Φέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο, Υ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονι- κή εκτέλεση της σύμβασης, ὅ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεἰ ως µη συµφέρου- σα απὀ οικονομική άποψη, 8) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγοιις δημοσίου συμφέ- ροντος όπως ιδίως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

9. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ἡ παραλείψεις σε οποι- οδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτου- σα αρχἡ µπορεί, μετά απὀ γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει α- νάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανά- ληψή της απὀ το σηµείο που Εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της δια- δικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δη- µόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύμ- βασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται µε τµήµα της σύμ- βασης, για το εν λόγω τµήµα, εφόσον επιτρέπεται η κα- τάθεση τέτοιων προσφορών. Θ. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικα- σίας σύναψης, µε τροποποίηση ἡ µη των όρων της ήἡ την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προὐποθέσεις των άρθρων αυτών.

6. Ειδικά για την περίπτωση δ᾽ της παραγράφου 2 για τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβα- σης έργου, απαιτείται γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου του Ὑπουργείου στο οποίο υπάγεται ἡ από το οποίο επο- πτεύεται η αναθέτουσα αρχή ή του τεχνικού συμβουλίου της οικείας περιφέρειας, όταν στο οικείο Υπουργείο δεν υφίσταται τεχνικό συμβούλιο και όταν αναθέτουσες αρ- χές είναι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού ή ενώσεις ή νομικά πρόσωπα των οργανισμών αυτών.

7. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων και σε περίπτωση ε- φαρμογής του άρθρου 50 και µαταίωσης της διαδικα- σίας͵, δυνάμει του παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, να εξαγοράσειτις μελέτες των τεχνικών λύσεων που κρίνει ικανοποιητικές και να προβεί σε νέα διαδικα- σία σύναψης σύμβασης έργου βάσει των μελετών αι:- τών. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να αναφέρεται στα έγ- γραφα της σύμβασης κατά την αρχική διαδικασία. ΤΜΗΜΑΙΝ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Άρθρο 107 Ανάθεση συµθάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρα 74 και 76 παράγραφος Ί της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ]

1. Οι δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, για κοινώνι- κές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, που αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΙΝ του Προσαρτήµατος Α΄, ανατίθενται, σύμφωνα την παρ. 3, τα άρθρα 108, 109 και 110, καθώς καιτις ειδικότερες διατάξεις που καθορίζουν τους εφαρ- µοστέους διαδικαστικούς κανόνες και προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης.

2. Οι δημόσιες συμβάσεις κἀτῳ των ορίων, για κοινωνι- κές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, που αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΙΝ του Προσαρτήµατος Α΄, ανατίθενται, σύμφωνα µε την παράγραφο ἃ, το άρθρο 122, τα άρθρα 109 και 110, καθώς και τις εἰδικότερες διατάξεις που κα- θορίζουν τους εφαρµοστέους διαδικαστικούς κανόνες και προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης.

3. Σεκάθε περίπωση οι αναθέτουσες αρχές πρέπεινα τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρι- σης των οικονοµικών φορέων και οι διαδικαστικοί κανό- νες των παραγράφων 1 και 2 πρέπει να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρα- κτηριστικά των σχετικών υπηρεσιών. Άρθρο 108 Δημοσίευση προκηρύξεων κα! γνωστοποιήσεων (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές που προτίθενται να αναθέ- σουν δηµόσια σύµβαση για τις υπηρεσίες που αναφέρο- νται στο άρθρο 107 γνωστοποιούν την πρὀθεσή τους αι.- τή µε οποιονδήποτε απὀ τους ακόλουθους τρόπους: α) µέσω προκήρυξης σύμβασης, η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Μέρος Η΄ του Παραρτήµατος Ν του Προσαρτήµατος Α΄, σύµφωνα µε τα τυποποιημένα έντυπα που αναφέρονται στο άρθρο 65 ή β) µέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, η οποία παραµέ- γει δημοσιευμένη σε διαρκή βάση και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που καθορίζονται στο Μέρος Θ΄ του Πα- ραρτήµατος Ν του Προσαρτήµατος Α΄. Π προκαταρκτική προκήρυξη αναφέρει συγκεκριµένα τα είδη των υπηρε- σιών που θα αποτελέσουν το αντικείµενο των προς ανά- θεση συµβάσεων. Αναφέρει ότι οι συμβάσεις θα ανατε- θούν χωρίς περαιτέρω δημοσίευση και καλεί τους ενδια- Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 75 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7903 φερόμενους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν Υρα- πτώς το ενδιαφέρον τους. Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση που θα μπορούσε να έχει χρησιµοποιηθεί διαδικασία µε δια- πραγµάτευση, σύμφωνα µειτις διατάξεις του άρθρου 99, χωρίς προηγούµενη δημοσίευση για την ανάθεση δηµό- σιας σύμβασης υπηρεσιών.

2. Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν αναθέσει δημόσια σύμβαση για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 107, γνωστοποιούν τα αποτελέσµατα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, µέσω γνωστοποίησης συναφθείσας σύμβασης, η οποία περιέχειτις πληροφορίες που αναφέ- ρονται στο Μέρος Ι΄ του Παραρτήµατος Ν του Προσαρ- τήµατος Α΄, σύµφωνα µε τα τυποποιημένα έντυπα που αναφέρονται στο άρθρο 65. Μπορούν, ὠστόσο, να συ- γκεντρώνουν τις γνωστοποιήσεις αυτές σε τριµηνιαία βάση. Στην περίπτωση αυτή, αποστέλλουν τις γνωστο- ποιήσεις που συγκεντρώνουν το αργότερο τριάντα (30) ημέρες µετά τη λήξη εκάστου τριμήνου.

3. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέ- ρονται στο παρόν άρθρο δημοσιεύονται, σύµφωνα µε το άρθρο 65. Άρθρο 109 Αρχές της ανάθεσης συµθάσεων (άρθρο 76 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24ΕΕ) Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας, της συνέχειας, της προσβασιµότητας, του οικονομικά προσιτού χαρα- κτήρα, της διαθεσιμότητας και της πληρότητας των υπη- ρεσιών, τις ειδικές ανάγκες των διαφορετικών κατηγο- ριών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των µειονεκτου- σών και των ευάλωτων ομάδων, τη συµµετοχή και την ενδυνάμωση των χρηστών και την καινοτομία. Οι αναθέ- τουσες αρχές μπορούν επίσης να προβλέπουν ότι η επι- λογή του παρόχου υπηρεσιών γίνεται βάσει της προσφο- ράς που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τι- µής, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων ποιότητας και βιωσιμότητας για τις κοινωνικές υπηρεσίες. Άρθρο 110 Αποκλειστικές συµθόσεις για ορισμένες υπηρεσίες (άρθρο 77 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικα- σίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων στις αναφερόμενες στο άρθρο 107 υγειονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες που καλύπτονται από τους κωδικούς ΟΡΝ 75121000-0, Τ5199000-7, 75193000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 8δ0110000-8, 8θ0300000-2, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, δ0520000-5, 80590000-6, απὀ δ5000000Ο-θ έως δ5929000-8, 92500000-6, 92600000-5, 98135000-4, 98193110-8 σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που είναι ΣΥΥε- γραμμένες στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηµατικότη- τας της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216) και έχουν ως κύριο σκοπό, δυνάμει του κατα- στατικού τους, την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων µε αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων, εφό- σον περισσότεροι απὀ τουλάχιστον 3006 των εργαζοµέ- γων της επιχείρησης είναι εργαζόµενοι µε αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόµενοι.

2. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις της πα- ραγράφου 1{ πρέπει να πληρούν σωρευτικά τὶς ακόλου- θες προὐποθέσεις: α) να έχουν σκοπό την επιδίωξη αποστολής δημόσιας υπηρεσίας από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1, β) τα κέρδη να επενδύονται εκ νέου ώστε να επιτευ- χθεί ο στόχος ιδιοκτησίας της Κοινωνικής Συνεταίἰριστι- κής Επιχείρησης της παραγράφου 1. Στην περίπτωση διανοµής ἡ αναδιανοµής κερδών, αυτή θα πρέπει να γί- νεται υπό όρους συμμετοχικότητας, Υ) οι δοµές ὁιοίκησης ή ιδιοκτησίας της Κοινωνικής Συ- γεταιριστικής Επιχείρησης της παραγράφου 1 που εκτε- λείτη σύµβαση να βασίζονται στην ιδιοκτησία των υπαλ- λήλων ἡ σε αρχές συμμετοχικότητας ή να απαιτούν την ενεργή συμμετοχή υπαλλήλων, των χρηστών ή των εν- διαφεροµένων, και ὃ) να µην έχει ανατεθεί στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση της παραγράφου { απὀ τη συγκεκριμένη α- ναθέτουσα αρχή σύμβαση για τις εν λόγω υπηρεσίες, σύμφωνα µε το παρόν άρθρο κατά την τελευταία τριετία.

3. Η µέγιστη διάρκεια της σύμβασης δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.

4. Η επιλογή των αναδόχων μεταξύ των επιχειρήσεων της παραγράφου 1 πραγματοποιείται δυνάµει σχετικής προκήρυξης διαγωνισµου που απευθύνεται στο σύνολο αυτών και αναφέρει το παρόν άρθρο. 5, Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν πρὀ- τασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα- συγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη- λεγγύης και Οικονοµικών καθορίζονται: α) το κατώτατο ποσοστό των κατ’ αποκλειστικότητα α- νατιθέµενων συµβάσεων και ο τρόπος υπολογισμού του, β) τα είδη τῶν κατ αποκλειστικότητα ανατιθέµενων συµβάσεων εκ των αναφερόμενων στην παρ. 1, Υ) οι ειδικότεροι όροι ανάθεσης των συµβάσεων του παρόντος άρθρου, Ιδίως σε περιπτώσεις ύπαρξης περισ- σότερων προσφορών απὀ επιχειρήσεις της παρ. 2, ὃ) κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του πα- ρόντος άρθρου. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Άρθρο 111 Πεδίο εφαρµογής (άρθρο 78 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) Οι διατάξεις των άρθρων 112 έως 115 εφαρμόζονται: α) στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης υ- πηρεσιών᾿ β) στους διαγωνισμούς μελετών µε απονοµή βραβείων ή καταβολή χρηµατικών ποσών στους συμμετέχοντες. Στην περίπτωση α΄, το κατώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 5 υπολογίζεται µε βάση την εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, της δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, συµπε- ριλαμβανοµένων των ενδεχόμενων βραβείων ή χρηµατι- κώὠν ποσών για τους συμμετέχοντες, Στην περίπτωση β΄, ως κατώτατο όριο νοείται το συνο- λικό ύψος των εν λόγω απονεµόµενων βραβείων και κα- <!-- page 76 --> 7904 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ ταβαλλόμενων χρηµατικών ποσών, συμπεριλαμβανομµέ- νης της εκτιμώμενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της δηµόσιας σύμβασης υπηρεσιών που µπορεί να ανατεθεί αργότερα δυνάµει της παραγράφου 5 του άρθρου 32, εφόσον η α- ναθέτουσα αρχή έχει εξαγγείλει στην προκήρυξη διαγω- νισμού μελετών την πρόθεσή της να προβεί σε ανάθεση τέτοιου είδους σύμβασης. Άρθρο 112 Προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις (άρθρο 79 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές που σκοπεύουν να διοργα- νώσουν διαγωνισμό μελετών, γνωστοποιούν την πρόθε- σἠ τους αυτή µέσω προκήρυξης διαγωνισμού μελετών. Εάν σκοπεύουν να αναθέσουν επακόλουθη σύµβαση υπηρεσιών δυνάμει της παραγράφου ὁ του άρθρου 32, α- ναφέρουν την πρόθεσή τους στην προκήρυξη διαγῶνι- σμού μελετών.

2. Οι αναθότουσες αρχές που έχουν διοργανώσει δια- γωνισµό μελετών αποστέλλουν γνωστοποίηση µε τα α- ποτελέσµατα του διαγωνισμού, σύµφωνα µε το άρθρο 665 και πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ηµε- ροµηνία αποστολής. Εάν η γνωστοποίηση αυτή µπορεί; α) να εμποδίσει την εφαρµογή της κείµενης νοµοθε- σίας ή, β) να είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ἡ Υ) να βλάψει τα νόµιµα εµπορικἀ συμφέροντα συγκε- κριµένης δηµόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης ή ὃ) να βλάψει τον θεµιτό ανταγωνισμό µεταξύ των πα- ρόχων υπηρεσιών, επιτρέπεται να µη δημοσιεύονται πληροφορίες σχετικά µε τα αποτελέσµατα του διαγωνι- σμού μελετών.

3. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέἑ- ρονται στις παραγράφους 1 και 2 δημοσιεύονται, σύμ- Φωνα µετις παραγράφους 2 έως θτου άρθρου 65 καιτο άρθρο 66. Για τους διαγωνισμούς μελετών άνω των ο- ρίῶν, οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέ- ρονται στις παραγράφους 1 και 5 περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στα Μέρη Ε΄ καιΣΤ΄ ᾱ- ντιστοίχως του Παραρτήµατος Ν του Προσαρτήµατος Α΄, υπό τη µορφή τυποποιηµένων εντύπων,

4. Για τοις διαγωνισμούς μελετών κάτω των ορίων, α- ντί για τις παραγράφους { έως 3, εφαρµόζεται το άρθρο 122. Άρθρο 113 Κανόνες σχετικά µε τη διοργάνωση διαγωνισμών µελε- τών και την επιλογή συμμετεχόντων (άρθρο 80 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 1, Για τη διοργάνωση των διαγωνισμών μελετών, οι α- ναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν διαδικασίες προσαρµο- σμένες στις διατάξεις των άρθρων ο, ο, 8, 5, 6, 7, 8, 3, 10, 11, 19, το, 14, 15, 16, 11, 18, 20, 21, 22, 23. 24, 37, 111110, 113, 114 και 119.

2. Το δικαίωµα συμμετοχής στους διαγωνισμούς µελε- τών δεν περιορίζεται: α) στην επικράτεια ἡ σε τµήµα της επικράτειας, Β) από το γεγονός ότι οἱ συμμετέχοντες θᾳ έπρεπε να είναι, δυνάμει της κείµενης νομοθεσίας είτε φισικά είτε νομικά πρόσωπα. 3, Εάν για έναν διαγωνισμό μελετών προβλέπεται πε- ριορισµός του αριθμού των συμμετεχόντων, οι αναθέ- τουσες αρχές θεσπίζουν σαφἠ και χωρίς διακρίσεις κρι- τήρια επιλογής. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθµός υποψη- φίων που καλούνται να συμμετάσχουν πρέπει να είναι ε- παρκής ώστε να εξασφαλίζεται πραγματικός ανταγωνι- σμός. Άρθρο 114 Σύνθεση της κριτικής επιτροπής (άρθρο 84 της Οδηγίας 2014/24 ΕΕ) Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά απὀ φι- σικά πρόσωπα ανεξάρτητα απὀ τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μελετών. Όταν απαιτείται απὀ τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να διαθότουν συγκε- κριµένο επαγγελματικό προσόν, τουλάχιστον το ένα τρί- το των µελών της κριτικής επιτροπής διαθέτει το προσόν αυτό ή ἀλλο ισοδύναμο προσόν. Άρθρο 115 Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής (άρθρο 82 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 1. Η κριτική επιτροπή είναι αδέσµευτη κατά τη λήψη των αποφάσεών της ή κατά τις γνωμοδοτήσεις της.

2. Η κριτική επιτροπή εξετάζει τις μελέτες και τα σχέ- δια που υποβάλλονται απὀ τους υποψηφίους µε τρόπο α- νώνυμµο και βασιζόμενη αποκλειστικά στα κριτήρια που επισημαίνονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού µελε- τῶν,

3. Η κριτική επιτροπή καταχωρίζει σε πρακτικό που υ- πογράφεται απὀ τα µέλη της την κατάταξη των μελετών στην οποία καταλήγει, σύμφωνα µε τα χαρακτηριστικά κάθε σχεδίου, καθώς και τις παρατηρήσεις της και κάθε σηµείο που µπορεί να χρειάζεται αποσαφήνιση.

4. Τηρείται ανωνυμία μέχρι την γνωμοδότηση ή τη λή- ψη απόφασης από την κριτική επιτροπή.

5. Οι υποψήφιοι μπορούν να καλούνται εάν χρειάζεται να απαντήσουν σε ερωτήσεις που έχει καταχωρήσει στο πρακτικό της η κριτική επιτροπή προς διευκρίνιση Οοποι- ουδήποτε στοιχείου τῶν ἑργῶν.

6. Συντάσσονται πλήρη πρακτικά του διαλόγου μεταξύ των µελών της κριτικής επιτροοπής και των υποψηφίων. ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Άρθρο 116 Επιλογή των διαδικασιών

1. Για δηµόσιες συμβάσεις κάτω των ορἰων οι αναθέ- τουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός απὀ τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφώνα µε τα άρθρα 117 και 118 και στο σύστηµα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως εφαρ- µοζόµενου. Τα ανώτατα χρηματικά όρια των άρθρων 117 και 118, µπορεί να αναπροσαρμµόζονται µε κοινή απόφα- ση των Υπουργών Οικονοµικών και του καθ’ ύλην αρμο- διου Υπουργού.

2. Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συµβάσεων κά- τω των ορίων δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώµη της Αρ- Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 77 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ χής. Άρθρο 117 Συνοπτικός διαγωνισμός

1. Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνι- σμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ἡ κατώτερη απὀ το ποσό τῶν εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

2.Γιατη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέ- τουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιηµένη προκήρυξη, σύμ- Φωνα µε το άρθρο 66. Επιπρόσθετα, µπορεί να προσκα- λεί επιπλέον και συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά.

8. Οι προσφορές των οικονοµικών φορέων υποβάλλο- νται εγγράφως. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν α- ποτελεί κώλωμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

4. Ἡ αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονο- µικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.

5. Οι λεπτομέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγω- νισμού καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. Άρθρο 118 Απευθείας ανάθεση

1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χω- ρίς Φ[ΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χι- λιάδων (20.000) ευρώ.

2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν.

3. Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθε- σης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα µε το άρθρο 66. Η απόφαση ανάθεσης περιέ- χει κατ’ ελάχιστο: α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της ανα- θέτουσας αρχής, β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της, Υ) όνοµα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού Φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύµβαση, ὃ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρί- νει απαραίτητη.

4. Αν παραβιασθεί η υποχρέωση της παρ. 3, η σύµβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη.

9. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και πα- ροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υ- πηρεσιών, η κάθε αναθέτουσα αρχή προκειµένου να προ- βεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της παρα- γράρου 1 δημοσιεύει, µία φορά κατ΄ έτος και για διάστη- μα είκοσι ηµερών, πρόσκληση για την κατάρτιση καταλό- γῶν ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες ἐργων/μελετών. Στην πρόσκληση, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί α- πό τους ενδιαφερόμενους να πληρούν απαιτήσεις εἰδι- κής τεχνικής ικανότητας, για την εγγραφή τους στους καταλόγους. Στους καταλόγους εγγραφονται τουλάχι- στον τρεις (3) ενδιαφερόμενους, διαφορετικά ο κατάλο- γος δεν ισχύει. Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δημόσια η- λεκτρονική κλήρωση από επιτροπή που ορίζεται απὀ την αναθέτουσα αρχή, µεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο. Η σύμβαση υπογράφεται µε τον ανάδοχο που αναδεικνύεται µε τη διαδικασία της η- λεκτρονικής κλήρωσης. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται σχετική αναγγελία του αποτελέσματος της η- λεκτρονικἠς κλήρωσης και των στοιχείων της σύμβασης (ποσό σύμβασης, ανάδοχος κ.λτι), η οποία αποστέλλε- ται προς δηµοσίειση στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν απὀ την υπογραφή. Η εκτι- µώμενη αξία της σύμβασης αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου. Μετά την υπο- γραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος διαγράφεται υποχρε- ωτικά από τον κατάλογο της ηλεκτρονικής κλήρωσης και δεν συμμετέχει στις επόµενες κληρώσεις του έτους, Με βάση την παρούσα διάταξη μπορούν να ανατεθούν απὀ κάθε αναθέτοισα αρχή κατ᾽ ότος, µία ή περισσότε- ρες συμβάσεις, συνολικού προὐπολογισμού μέχρι ποσο- στού δέκα τοις εκατό (1036) των πιστώσεων της αναθέ- τουσας αρχῆς κατ΄ έτος, για ανάθεση συμβάσεων ἐρ- γῶν, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστη- µονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συμβάσεις που συνά- πτονται κατά παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης αυτής είναι άκυρες και δεν παράγουν έννοµα αποτελέ- σµατα.

6. Αναπτύσσεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστηµα Κληρώσεων, µέσω του οποίου διενεργούνται υποχρεωτικά οι ηλεκτρονικές κλη- ρώσεις της παραγράφου 6. Με κοινή απόφαση του Υ- πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καὶ των κατά περίπτωση, καθ᾽ ύλην, αρμοδίων Υπουργών, ρυθµί- ζονται τα ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν στη λει- τουργία και διαχείριση του ως άνω ηλεκτρονικού συστή- µατος, στις τεχνικές προδιαγραφές της εφαρµογής του, στους όρους και στις τεχνικές λεπτομέρειες διασύνδε- σἠς του µε άλλες εφαρμογές (ΚΗΜΔΗΣ κ.α.), στους ὁ- ρους και προὐποθέσεις πρόσβασης και χρήσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Άρθρο 119 Συµθάσεις ενεργειών τεχνικής θοήθειας 1Σε περίππωση συµβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών κάτω των ορίων, οι οποίες αφορούν ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προ- γραμμάτων ή/και ταμείων, οι αναθέτουσες αρχές ή/και οι δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας κατά την έννοια του ν. 4914/2014 μπορούν να προσφεύγουν και στις δια- ὀικασίες των παραγράφων 2 και 3 κατά περίπτωση.

2. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ή του Περιφερειάρχη στον οποίο υπάγεται η αρμόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τε- χνικής βοήθειας υπηρεσία επιτρέπεται, κατόπιν αποστο- λής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ἡ παροχής υπηρεσιών µε ένα φυσικό ἡ νοµικό πρόσωπο της επιλογής του ΕΥΥε- γραμμένο σε κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπη- ρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για το σκοπό εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ἡ κατώτερη απὀ το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ. Το σχετικό συμφωνητικό υπογράφεται απὀ το ως άνω όργανο. 7905 <!-- page 78 --> 7906 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ

3. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραμματέα Υπουργείουή του Περιφερειάρχη στον οποίο υπάγεται η αρμόδια για την εκτέλεση τῶν ενεργειών τε- χνικἠς βοήθειας υπηρεσία επιτρέπεται, µε επιλογή µετα- ξύὐ τριών (9) τουλάχιστον προσφορών που λαμβάνονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα της επιλογής του εΥΥΕ- γραμμένα σε κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπη- ρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για το σκοπό εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας, κατόπιν απο- στολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς αυτούς, η σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ή πα- ροχἠς υπηρεσιών. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επι- τρέπεται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χω- ρίς ΦΙ1Α, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα Χιλιάδων (60.000) ευρώ. Το σχετικό συμφωνητικό υπο- γράφεται από το ως άνω όργανο.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή του κατά περίπτωση αρµόδιου Ὑπουρ- γού ρυθμίζεται η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης των καταλόγων προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενερ- γειών τεχνικής βοήθειας για την εφαρµογή του παρό- ντος άρθρου, και εξειδικεύονται οἱ όροι εγγραφής των οικονοµικών φορέων σε αυτούς, οι όροι επιλογής του ᾱ- ναδόχου κατά τις παραγράφους 2 και 3, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. δ. Αν η αρμόδια για την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία δεν υπάγεται σε Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα Υπουργείου, οι αποφάσεις των παραγράφων 2 και ὁ εκδίδονται απὀ το όργανο στο οποίο υπάγεται και στην περίπτωση νομικών προσώπων από το αρμόδιο, σύμφωνα µε το οικείο θεσμικό πλαίσιο, αποφασίζον όρ- γανο.

6. Σε περίπτωση συµβάσεων προμηθειών ἡ υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούµενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ἤ διεθνών προγραμμάτων ἠ/και ταμείων, η σύναψη αυτών κατά το άρθρο 118, χωρεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του προίσταμένου της αρµό- διας για την εκτέλεση των ενεργειών τοχνικής βοήθειας υπηρεσίας. Άρθρο 120 Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμθασης

1. Για συμβάσεις κάτω των ορίων, ως χρόνος έναρξης της ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας και της ανταγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγμάτευση, του ανταγωνιστικού διαλόγου και της σύμπραξης καινο- τοµίας, νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυ- ξης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα µε το άρθρο 66, µε την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 376.

2. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της α- πλοποιημένης προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 66, µε την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 376.

3. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δη- µοσίευση προκήρυξης νοείται η ημερομηνία αποστολἠς προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συµµε- τοχής σε διαπραγμάτευση. Άρθρο 121 Προθεσµίες διαδικασιών σύναψης δημοσίων συµδάσεων κάτω των ορίων

1. Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συµβάσεων κά- τω των ορίων τηρούνται οι ακόλουθες προθεσμίες: α) Στην ανοικτή διαδικασία, η ελάχιστη προθεσµία πια- ραλαβής προσφορών ανέρχεται σε είκοσι δύο (22) ηµέ- ρες απὀ την ηµεροµηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. β) Στην κλειστή διαδικασία και στην ανταγωνιστική διαδικασία µε διαπραγμάτευση, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται σε δε- καπέντε (15) ηµέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και η ελάχι- στη προθεσµία παραλαβής των προσφορών των οικονο- µικών φορέων που έχουν προεπιλεγεί για την υποβολή προσφοράς ανέρχεται σε δέκα (10) ηµέρες απὀ την ηµε- ροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφο- ράς προς τους προεπιλεγέντες. Υ) Στο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέ- ρες από την ηµεροµηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

2. Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής και των προσφορών η αναθέ- τουσα αρχή λαμβάνει υπόψη, ιδίως, τον ιδιαΐτερο χαρα- κτήρα της σύμβασης καὶ το χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, µε την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσµιών που καθο- ρίζονται στην παρ. Ἱ. 3, Οι προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμ- μετοχής και των προσφορών πρέπει να καθορίζονται κα- τά τρόπο, ώστε να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και των προ- σφορών.

4. Εάν οι προσφορές μπορούν να συνταχθούν μόνον έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή από επιτόπια εξέταση εγγράφων προσαρτηµένων στα έγγραφα της σύμβασης, οι προθεσμίες παραλαβής των προσφορών, οι οποίες εἰ- ναι υποχρεωτικά μεγαλύτερες από τις ελάχιστες προθε- σµίες που προβλέπονται στην παρ. 1, καθορίζονται κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πλη- ροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών.

5. Οι αναθέτουσες αρχές παρατείνουν την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδια- φερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κα- τάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφο- ρίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαι- ρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέ- ρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παρα- λαβή των προσφορών. β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σηµα- ντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης εἶναι ανάλογη µε τη σπου- δαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλα- γών. Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 79 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7907 Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθςί ἑ- γκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κα- τάλληλων προσφορών, ὃεν απαιτείται απὀ τις αναθέτου- σες αρχές να παρατείνουν τις προθεσμίες. Άρθρο 122 Προκηρύξεις σύµθασης Με την επιφύλαξη τών άρθρων 117 και 118, οι προκη- ρύξεις σύμβασης για όλες τις διαδικασίες σύναψης σύμ- βασης κάτω των ορίων χρησιμοποιούνται ὡς µέσο προ- κήρυξης του διαγωνισμού. Οι προκηρύξεις σύμβασης συ- νγτάσσονται, σύμφωνα µε τυποποιημένα έντυπα που εκ- δίδει η Αρχή κατά την παρ. 5 του άρθρου 53, περιέχουν κατ ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος Ν του Προσαρτήµατος Α΄, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συµ- βάσεις αυτές και δημοσιεύονται, σύμφώνα µε το άρθρο 66. Άρθρο 123 Προσκλήσεις προς υποψηφίους κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµθάσεων - Κριτήρια επιλογής

1. Στις κλειστές διαδικασίες και τις ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγμάτευση, οἱ αναθέτουσες αρχές προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους επιλεγέ- ντες υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους.

2. Οι προσκλήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνοδεύονται από τα έγγραφα της σύμβασης, στην ττε- ρίπτωση που στα έγγραφα αυτά δεν παρέχεται ελεύθε- ρη, πλήρης, άµεση και δωρεάν πρόσβαση και δεν διατί- θενται ήδη µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Επιπλέον, οι προσκλήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο Ἰ περι- λαμβάνουν τις πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρ- τηµα ΙΧ του Προσαρτήµατος Α΄.

9. Ειδικά για τις κάτω των ορίων συμβάσεις του παρό- ντος µε απόφαση του Υπουργού, Ὑποδομών, Μεταφο- ρών και Δικτύων µπορεί να εξειδικεύονται, για εἰδικές κατηγορίες έργων, καθώς και για ειδικές κατηγορίες µε- λετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών και ορίων προὐπολογισμού αυτών, οι διαδικα- σίες αναφορικά µε τη διενέργεια των διαγώνισµών ήτων αναθέσεων. Άρθρο 124 Οικονομικές προσφορές στις δημόσιες συµθάσεις έργων

1. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύμβασης ἑρ- γου κάτω των ορίων, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, εκτός από τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 985, να ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης ότι οι οικονομικές προσφο- ρές συντάσσονται και υποβάλλονται, σύµφωνα µε τα ο- ριζόµενα στα άρθρα 125 και 126. 2, Οι οικονομικές προσφορές ουντάσσονται υποχρεω- τικά επί του εντύπου που χορηγεί ῃ αναθέτουσα αρχή ἡ βάσει υποδείγματος που περιλαμβάνεται ως Παράρτημα στα έγγραφα της σύμβασης. Άρθρο 125 Τρόπος σύνταξης και υποθολής οικονοµικών προσφορών στις δηµόσιες συµθάσεις έργων: ενιαίο ποσοστό έκπτωσης

1. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύμβασης έρ- γου, αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα αᾱ- πό οικονομική ἀποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, η αᾱ- ναθέτουσα αρχή µπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύμ- βασης ότι οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης µόνο σε έρ- γα µε εκτιμώμενη αξία μικρότερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..

2. Οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν ενιαία έκπτωση στις τιµές του τιµολογίου της υπηρεσίας, που εκφράζε- ται σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (26).

3. Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν ολογράφως και αριθµητικώς την οικονομική προσφορά σε µορφότυ- πο ο οποίος διατίθεται σε ηλεκτρονική ἡ έντυπη µορφή από την αναθέτουσα αρχή. Άρθρο 126 Τρόπος σύνταξης και υποθολής οικονοµικών προσφορών στις δηµόσιες συµθάσεις έργων: Μειοδοσία στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών 1, Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έρ- χου, αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα α- πό οικονομική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, η α- ναθέτουσα αρχή µπορεί να ορίσει στα έγγραφα της σύμ- βασης ότι οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται µε µειοδοσία µόνο επίτου ποσοστού γενι- κών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών, µόνο στην περίπτωση ἐργῶών µε εκτιμώμενη α- ξία απολογιστικών εργασιώνπου δεν υπερβαίνει τις δια- κόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ χωρίς το ΦΠΑ- και, ιδίως, όταν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να τιµολογη- θούν, σε δοκιμαστικές εργασίες και έρευνες και σε αρ- χαιολογικές εργασίες, Τα έγγραφα της σύμβασης προ- βλέπουν το συνολικό ύψος προὐπολογισμού των δαπα- νών και τα τεχνικά στοιχεία του ἐργου(σχέδια, περιγρα- φές κ.λπ..).

2. Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του ανα- δόχου απολογιστικών εργασιών, που υπόκειται σε ἑκ- πτωση, ορίζεται σε δεκαοχτώ επί τοις εκατό (1836) και ε- Φφαρμόζεται στο σύνολο των δαπανών που πραγµατοποι- ούνται, όπως για προμήθειες υλικών, µισθώσεις µηχανη- µάτων, καύσιμα και λιπαντικά, μισθούς ,ηµερομίσθια, λοι- πές αποζημιώσεις και ασφαλιστικές εισφορές τν εργα- ζοµένων και κάθε είδους κρατήσις.

3. Οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν έκπτωση εκφρα- ζόμενη σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (26), επί του ποσοστού των γενικών εξόδων και οφέλους του αναδό- χου. Η προσφερόµενη έκπτωση δεν µπορεί να υπερβαί- νειτο 10096. <!-- page 80 --> 7908 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Άρθρο 127 Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συµθάσεων µε εκτιμώμενη αξία κάτω από 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) -- Παράθολο 1, Για δημόσιες συμβάσεις µε εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρ- χής, η προθεσµία ἁἀσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες α- πό την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την ἄσκηση ἑν- στασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η έν- σταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (9) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.

2. Η ἑνσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφώνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η α- πόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1399) επί της εκτιµώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο ἑσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον δι- οἰκητικό όργανο.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανά- πτυξης και Τουρισμού, Οικονοµικών και Υποδομών, Με- ταφορών και Δικτύων µπορεί να αναπροσαρμόζεταιτο ὑ- Ψος του ανωτέρω παραβόλου, Άρθρο 128 Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών (σύµθουλοι, εμπειρογνώμονες) για τη µελέτη και εκτέλεση συµθάσεων δηµοσίων έργων και συµθάσεων παραχώρησης έργων

1. Όταν πρόκειται να εκτελεστούν δηµόσια ὀργα ἡ συμβάσεις παραχώρησης ἔργων προβλεπόμενου συνο- λικού κόστους μεγαλύτερου των τριάντα εκατομμυρίώὼν (0.000.000) ευρώ, επιτρέπεται, π ανάθεση, µε προσφυ- γή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης µε ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσε- λίδα της αναθέτουσας αρχής, υπηρεσιών συμβούλων ο- ποιασδήποτε ειδικότητας, όπως, ιδίως, τεχνικού, νοµι- κού, οικονομικού και συμβούλου οργάνωσης, σε ηµεδα- πά ή αλλοδαπά, φυσικά ἡ νομικά πρόσωπα, επί ειδικών θεμάτων, που απαιτούνται για την υλοποίηση, µελέτη και εκτέλεση των έργων αυτών, έναντι συνολικής αμοιβής μέχρι των ορίων των περιπτώσεων β΄ και γ΄, κατά περί- πτωση, του άρθρου 95. Για την ανάθεση απαιτείται γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου Δημόσιων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Με- ταφορών και Δικτύων.

2. Όταν πρὀκειται να εκτελεστούν δηµόσια έργα ἡ συμβάσεις παραχώρησης έργων ή µέρη αυτών και, εἰδι- κότερα, για το σχεδιασμό, µελέτη, έλεγχο μελέτης, διοί- κηση και επίβλεψη έργων της Γενικής Γραμματείας Υπο- δομών του Ὑπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων, καθώς και για τις ανάγκες µηχανογράφησης των υπηρεσιών της, επιτρέπεται, η ανάθεση, µε προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προ- κήρυξης µε ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθότουσας αρχής, υπηρεσιών συμβούλων επί εἰδι- κών θεµάτων, που απαιτούνται για την αλοποίηση και ε- κτέλεση των έργων αυτών έναντι συνολικής αμοιβής µέ- Χρι των ορίων των περιπτώσεων β΄ και γ΄, κατά περί- πτωση, του άρθρου 6. Για την ανάθεση απαιτείται γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου Δημόσιων Ἐργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Ὑπουργείου Υποδομών, Με- ταφορών και Δικτύων.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υ- ποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περί- πτωση αρµόδιου υπουργού, µπορεί να εφαρμόζονται οι διατάξεις της ανωτέρω περίπτωση β΄, ολικά ἡ µερικά, σε συγκεκριµένο έργο ή τµήµα έργου ή ομάδα έργων, που εκτελούνται απὀ το Δημόσιο ἡ φορείς του δημόσιου το- μέα και να ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέµατα.

4. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου. Η ανάθεση καθηκόντων συμβούλου γίνεται µε σύμβαση στην οποία οἱ παρεχόμενες απὀ τον σύμβουλο υπηρεσίες, οι όροι και προὐποθέσεις παροχής τους, η διάρκεια της σύμβασης και κάθε άλλη λεπτομέρεια ε- φαρμµογής της.

5.Σε περιπτώσεις ειδικών ἡ μεγάλων έργων υποδομής ή έργων στα οποία εφαρμόζονται µη διαδεδομένες ειδι- κές μέθοδοι μελέτης και κατασκευής, ιδίὼς σε θέµατα α- σφάλειας ή αντιμετώπισης και αποτροπής κινδύνου, µπορεί, µε απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, που λαµ- βάνεται κατόπιν σύµφωνης γνώμης του Τεχνικού Συµ- βουλίου του αρµόδιου Ὑπουργείου ή του Τεχνικού Συµ- βουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, αν στο αρ- µόδιο Ὑπουργείο δεν υφίσταται τεχνικό συμβούλιο, να ορίζεται ὡς ειδικός εμπειρογνώµονας για την επίλυση συγκεκριμένου τεχνικού προβλήματος και για ολιγοήµε- ρη απασχόληση επιστήµονας εγνωσµένου κύρους και φήμης και μεγάλης εμπειρίας σχετικής µε το προς επίλυ- ση θέµα, χωρίς να απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελετητών. Η επιλογή του εμπειρογνώµο- να επιτρέπεται να γίνει έναντι συνολικής αμοιβής μέχρι των ορίῶν τῶν περιπτώσεων β΄ και γ΄, κατά περίπτωση, του άρθρου 9. Η συνολική αμοιβή του εμπειρογνώµονα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου ή της μελέτης και καθο- ρίζεται µε την απόφαση ορισμού του, επί τή βάσει ηµε- ρήσιας αποζημίωσης που ὅεν µπορεί να υπερβαίνει το δι- πλάσιο της αμοιβής επιστήµονα µε υπερεικοσαετή ε- µπειρία, όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό Προεκτιµώ- µενων Αμοιῤών της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 95. ΜΕΡΟΣ Β΄ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 129 Συµθατικό πλαίσιο - Εφαρµοστέα νοµοθεσία Κατά την εκτέλεση δημοσίων συµβάσεων εφαρµόζο- νται: α) οι διατάξεις του παρόντος, β) οι όροι της σύμβα- Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 81 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ σης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Άρθρο 190 Όροι εκτέλεσης της σύµθασης (άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές επιβάλλουν τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υπο- χρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικο- ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπι- σθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογι- κές συμβάσεις ἡ διεθνςείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήµατος Α΄. Ειδικά στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρι- σμού ή φύλαξης, περιλαμβάνονται, επιπλέον του όρου του πρώτου εδαφίου, τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως εκάστοτε ισχύει, κα- θώς και ο ειδικός όρος της παρ. ἃ του ίδιου άρθρου. Οι ὁ- ροι της παρούσας παραγράφου αναφέρονται ήδη στα έγγραφα της σύμβασης.

2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν και άλλους ειδικούς όρους σχετικά µε την εκτέλεση της σύμβασης, υπό την προὐπόθεση ότι συνδέονται µε το α- ντικείµενο της σύμβασης, κατά την έννοια της τιαρ. ὃ του άρθρου 86, και επισημαίνονται στην προκήρυξη διαγωνι- σμού ή στα έγγραφα της σύμβασης. Οἱ εν λόγω όροι μπορούν να περιλαμβάνουν οικονομικὲς, περιβαλλοντι- κές, κοινωνικές παραμέτρους ἡ παραμέτρους που αφο- ρούν την καινοτομία και την απασχόληση.

3. Οι κοινωνικές παράμετροι αφορούν κυρίως: α) την απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ει- παθείς οµάδες του πληθυσμού κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου Ί του ν. 4019/2011 (Α΄ 216), β) τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής έ- νταξης ατόμων που προέρχονται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, Υ) την καταπολέμηση των διακρίσεων ἠ/και ὃ) την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών. Δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών καθορίζονται το ελάχιστο ποσοστό απασχόλησης εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσμού, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παραγράφου 3. Άρθρο 131 Υπεργολαθία (άρθρο 71 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ]

1. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 απὀ υπεργολάβους υπόκειται σε παρακολούθηση και έλεγχο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπερ- γολάβου και εφόσον η φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπερΥγο- λάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση προμήθειας, υπη- ρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας µε τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμ- βασης καθορίζονται τα ειδικότερα µέτρα ή οἱ μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρή- σεις ὥς προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθµίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Ὁ, Οι παράγραφοι { και 2 και το άρθρο 58 δεν αἱρουν την ευθύνη του κύριου αναδόχου.

4. Στις περιπτώσεις των συµβάσεων έργων και όσον α- Φφοράτις υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν σε ε- γκαταστάσεις υπό την άµεση εποπτεία της αναθέτουσας αρχής, µετά την ανάθεση της σύμβασης και το αργότερο κατά την έναρξη της εκτἑλεσής της, ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το ὁ- νοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπρο- σώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγµή. Ο κύριος ανάδοχος υ- ποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ᾱ- νάδοχος χρησιµοποιςί εν συνεχεία στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο δεν ισχύει για τους προ- µηθευτές. Οι υποχρεώσεις του πρώτου! και δεύτερου εδαφίου ε- πεκτείνονται: α) στις συμβάσεις προμηθειών, στις συμβάσεις υπηρε- σιών, πλην ὁσων αφορούν υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις υπό την άµεση επο- πτεία της αναθέτουσας αρχής ἡ στους προμηθευτές που συμμετέχουν σε συμβάσεις έργων ή υπηρεσιών, β) στους υπεργολάβους των υπεργολάβων του κύριου αναδόχου και σε κάθε περαιτέρω υπεργολάβο μεταξύ ὁ- σων περιλαμβάνονται στην αλυσίδα υπεργολαβίας. δ. Προκειμένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου; 18, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, σύμφωνα µε τα άρθρα “9 έως 81, να επαληθεύσουν τη συνδροµή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολά- βους, σύµφωνα µε τα άρθρα 79 και 74. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή: α) απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστή- σει έναν υπεργολάβο, όταν απὀ την ὡς άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλει- σμού του και β) µπορεί να απαιτήσει απὀ τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύτπει ότι συντρέχουν δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού του.

6. Κατά παρέκκλιση απὀ την προηγούµενη παράγρα- φο, αν το(ί α) τµήµαί(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α)ο κύριος ανάδοχος είχε αναφέρει στην προσφορά του, κα- τά το άρθρο 58 ή κατά την έναρξη εκτέλεσης της σύμβα- σης ή κατά τη διάρκεια αυτής, σύµφωνα µε την παρ. 4, ό- τι προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (3056) της συνολικής αξίας της σύμβασης, όπως αυτή ἑ- χει τροποποιηθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 136, η αναθέ- τουσα αρχή: α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή τῶν λόγων αποκλεισμού για τους υπεργαλάβους, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και 74 και β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν απὀ την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλει- σμού του. 7, Στις περιπτώσεις επαλήθευσης των λόγων αποκλει- 7909 <!-- page 82 --> 7910 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ σμού για τους υπεργολάβους, σύµφωνα µετις παραγρά- Φφους 5 και 6, οι απαιτούµενες πληροφορίες συνοδεύο- νται από τις υπεύθυνες δηλώσεις και των υπεργολάβων, σύμφωνα µε το άρθρο 79. Ωστόσο, όταν οι υπεργολάβοι παρουσιάζονται µετά την ανάθεση της σύμβασης, προ- σκοµίζουν τα πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά δικαιολο- Υηπτικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης.

8. Ειδικά κατά την εκτέλεση δημοσίων συµβάσεων πα- ροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, εφαρµόζε- ται η παρ. 4 του άρθρου 68 του ν. 3869/2010 (Α΄ 115). Άρθρο 19. Τροποποίηση συµθάσεων κατά τη διάρκειάτους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)

1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβα- σης σε οποιαδήποτε απὀ τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηµατι- κής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά όγγραφα της σύμβασης στις οποίες µπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιµών ἤ προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείµενο και τη φύση των ενδε- χόμενων τροποποιήσεων ἡ προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιη- θούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να µεταβάλουν τη συνολική φύήση της σύµβα- σης ή της συμφωνίας-πλαίσιο᾽ β) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά α- πό τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύµβαση, εφόσον η αλλαγἡ αναδόχου: αα) δεν µπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιµότητας ή διαλειτουρ- γικότητας µε τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή ε- γκαταστάσεις που παρασχέθηκαν µε τη διαδικασία σύνα- ψης της αρχικής σύμβασης, και ββ) θα συνεπαγόταν σηµαντικά προβλήµατα ἡ οὐσια- στική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή. Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαί- νειτο πενήντα τοις εκατό (9056) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το το πενήντα τοις εκατό (5056) της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκο- πούν στην αποφυγή εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα ὃ έως 221). Υ) όταν πλπρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προύπο- θέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστά- σεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν απὀ µια ε- πιµελή αναθέτουσα αρχή, αα) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, ββ) οποιαδήποτε αὔξηση της τιµής δεν υπερβαίνει το 505α της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμµφωνίας- πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50326 της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκο- πούν στην αποφυγή εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου, ὅ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύµβαση απὀ την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία: αα) ρητής ρήτρας αναθεώρησης ἡ προαίρεσης, σύμ- Φφώνης µε την περίπτωση α΄, ββ) ολικής ή µερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή κατα- στάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπτω- χευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, απὀ άλλον οικονο- µικὀ φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής ετιΙ- λογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η δια- δοχή δεν σινεπάγεται άλλες οὐσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται µε σκοπό την αποφυγή της εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου ή ΥΥ) περίπτωσης που η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κύριου αναδόχου έναντι των υπερ- γολάβων του και εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπε- ται στις κείµενες διατάξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 191, 9) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι οὐσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4. Οι αναθέτουσες αρχές που τροποποιούν µία σύμβαση στις περιπτώσεις των περιπτώσεων β΄ και Υ΄ δημοσιεύ- ουν σχετική γνωστοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ένωσης. Η γνωστοποίηση αυτή περιέχει τις πληροφο- ρίες που προβλέπονται στο Μέρος Ζ΄ του Παραρτήµα- τος Ν του Προσαρτήματος Α΄ και δημοσιεύεται, σύµφω- να µε το άρθρο 66. 2, Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προὐποθέσεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ. 4, οι συμβάσεις µπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικα- σία σύναψης δηµόσιας σύμβασης, σύµφωνα µε το παρόὀν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιµών: α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 6, και β) του δέκα τοις εκατό (1056) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 1506 της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων. Η τροποποίηση δεν µπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ἡ της συµφωνίας-πλαίσιο. Σε περί- πτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογί- ζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχι- κών τροποποιήσεων.

3. Για τον υπολογισμό της τιµής που προβλέπεται στην παρ. 2 και στις περιπτώσεις β΄ και Υ΄ της παρ. Ί, όταν η σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα τιµαριθµικής αναπροσαρ- µογής, η αναπροσαρμοσμένη τιµή είναι η τιµή αναφο- ράς.

4. Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κα- τά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμ- βαση ή τη συμφωνία”πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον Χαρακτήρα, απὀ την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, μὲ την επιφύλαξη των παραγράφων { και 2, µία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προὐὠποθέσεις: α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν ᾱ- ποτελέσει µέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμ- βασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ἡ στην αποδοχή άλλης προσφοράς απὀ εκείνη που επελέ- γη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 83 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7911 Β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ἡ της συµφωνίας-πλαίσιο υπέρ του ανα- δόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο, Υ) η τροποποίηση επεκτείνει σηµαντικά το αντικείµενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο, ὃ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον ο- ποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύµβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1.

5. Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμ- Φωνα µε το παρόν Βιβλίο, για τροποποιήσεις των διατά- ξεων µίας δηµόσιας σύμβασης ἡ µίας συµφωνίας-τιλαί- σιο κατά τη διάρκειά τους, που είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2. Άρθρο 149 Δικαίωμα µονομµερούς λύσης της σύµθασης (άρθρο 73 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, υπό τις προὔποθέ- σεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγέλ- λουν µια δημόσια σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλε- σἠς της, εφόσον: α) η σύµβαση έχει υποστεί ομσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνά- μει του άρθρου 1292, β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμ- βασης, τελούσε σε µια απὀ τις καταστάσεις που αναφέ- ρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τού- του, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί απὀ τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, Υ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέ- χει από τις Συνθήκες καιτην Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του Δικαστηρίου της Ἐ- νωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου ο58 της ΣΛΕΕ.

2. Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προὐποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, καταγγέλλουν υποχρεω- τικά µια δηµόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλε- σήςτης, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5ήτης παρ. {του άρθρου 68 του ν. 9863/201Ο (Α΄ 115). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ 1 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΄ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι Άρθρο 194 Τρόπος κατασκευής Τα δημόσια έργα κατασκευάζονται µε βάση τη σχετική εγκεκριµένη µελέτη: α) Είτε απὀ ειδικεαµένους οικονομικούς φορείς κατά τις κείµενες διατάξεις. Η έγκριση διεξαγωγής δηµοπρα- σίας αποτελεί και έγκριση της κατασκευής του έργου µε οικονομικό φορέα. β) Είτε από τον φορέα κατασκευής του έργου µε αυτε- πιστασία µέσω κατάλληλης τεχνικής υπηρεσίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44, και προσωπικού που είτε υπάρ- χει είτε κατά περίπτωση προσλαμβάνεται και αμείβεται απὀ τις πιστώσεις του έργου. Άρθρο 1935 Υπογραφή σύµμθασης 1, Η σύµβαση συνάπτεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1065. Η ἑκπτώση κατά την παρ. δ του άρθρου 105 κηρύσσεται µε απόφαση της διευθύνουσας υπηρε- σίας και κατ’ αυτής ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή της. Η εµπρόθεσµη υποβολή ένστασης αναστέλλει την επι- βληθείσα έκπτωση απὀ τη σύµβαση. Επί της ενστάσεως αποφασίζει οριστικά η προϊίσταμένη αρχή.

2. Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την ακριβή διεύθυνσή του. Μέ- χρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύμβασης κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρε- ωτικά και χὠρίς καθυστέρηση στη διευθύνουσα υπηρε- σία. Διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην πα- λαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επι- Φέρει όλα τα νόµιµα αποτελέσματά της. 3, Ο ανάδοχος, κατά τον ἶδιο παραπάνω χρὀνο, δηλώ- γει εγγράφως για την παραλαβή των εγγράφων εξουσιο- δοτηµένο προς τούτο πρόσωπο, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας υπηρεσίας, το οποίο εγκρίνεται από τη δι- ευθύνουσα υπηρεσία. Π δήλωση του αναδόχου συνοδεύ- εται από δήλωση και του εξουσιοδοτούµενου προσώπου ότι αποδέχεται τον γενόµενο διορισμό του. Κάθε κοινο- ποίηση προς αυτόν θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανά- ὅοχο. Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι δυνατή µε ανάλογη εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας. Η ᾱα- ντικατάσταση ισχύει µόνο µετά την αποδοχή του νέου προσώπου απὀ τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η Διευθύνου- σα Ὑπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την αντι- κατάστασή του, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγρά- Φφων ἡ απουσιάζει συστηματικά από την έδρα του ἡ γενι- κά κριθεί ακατάλληλος, Στην περίπτωση αυτή ο ανάδο- χος είναι υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά καθυστέ- ρηση νέο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

4. Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής ἑρ- γου, επανυπολογίζονται, σε συνδυασμό µε την όκπτωση, οι προβλεπόμενες δαπάνες για το φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Ι1.Α.), την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου, ΤΝΗΜΝΑ ΙΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ Ἰ ΔΙΟΙΚΗΣΗ -- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Άρθρο 136 Διοίκηση του έργου -- Επίθλεψη

1. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των ἑρ- γῶν ασκούνται απὀ την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου (διευθύνουσα ἡ επιβλέ- πουσα υπηρεσία), η οποία ορίζει τους τεχνικούς υπαλλή- λους που θα ασχοληθούν ειδικότερα µε την επίβλεψη, <!-- page 84 --> 7912 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 προσδιορίζει τα καθήκοντά τους όταν εἶναι περισσότεροι από έναν, παρακολουθεί το έργο τους και γενικά προβαί(- νει σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την καλή και έ- γκαιίρη εκτέλεση των έργων.

2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει ὡς επιβλέποντες και βοηθούς αυτών για το έργο ἡ τµήµατά του ἡ είδη ερ- γασιών τεχνικούς κατά προτίµηση υπαλλήλους που έ- χουν την κατάλληλη ειδικότητα, ανάλογα µε τα στελέχη που διαθέτει, τις υπηρεσιακές ανάγκες και την αξιολόγη- ση του ἔργου καιτου προσωπικού. Οι επιβλέποντες απο- τελούν τους άµεσους βοηθούς του προϊστάμενου της δι- ευθύνουσας υπηρεσίας στην άσκηση των καθηκόντων της που σχετίζονται µε το έργο, όπως αυτά ορίζονται στις επί µέρους διατάξεις του παρόντος τίτλου. Δεν απο- κλείεται η άσκηση της επίβλεψης από τον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία όταν ορίζει ομάδα επίβλεψης, περιλαμβάνειτον συντονι- στή, τους επιβλέποντες και τους βοηθούς τους, µε σα- φώς καθορισμένα καθήκοντα στην απόφαση ορισμού, ι- δίως σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις υπογραφής εγγράφων και στοιχείων. Για την παραλαβή τῶν αφανών εργασιών και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων ορίζει επί- σης τριμελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων. Όταν για ο- ποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατός ο ορισμός τριμελούς επιτροπής τεχνικών υπαλλήλων, αυτή π επιτροπή µπορεί να συγκροτηθεί από (2) δύο υποχρεωτικά µέλη τεχνι- κούς υπαλλήλους και τον επιβλέποντα.

3. Στην περίπτωση κατασκευής έργου µε ανάθεση σε ανάδοχο, η επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση απὀ τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης και στην κα- τασκευή του έργου, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέ- χνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του. Στην περίπτωση κατασκευής έργου µε αυτεπιστασία, η επίβλεψη οργανώνει καὶ διευθύνει τα µέσα που έχει στη διάθεσή της κατά τον οικονομοτεχνικά προσφορότερο τρόπο, για να επιτύχει την κατασκευή του έργου, σύμ- Φωνα µετις προδιαγραφές καιτους κανόνες της τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του.

4. Η υποχρέωση της επίβλεψης να προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την πιστή εκπλήρωση των όρων της σύμβα- σης απὀ τον ανάδοχο, δεν μειώνει σε καµιά περίπτωση τις ευθύνες του αναδόχου, σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύµβαση. δ. ΗἩ επίβλεψη µπορεί να ασκηθεί, εκτός από τον τόπο των έργων, καισε όλους τους χώρους που κατασκευάζο- νται τµήµατα του έργου.

6. Σε περιπτώσεις μεγάλων ή ειδικών ή σημαντικών έἑρ- γων, η επίβλεψη µπορεί να γίνει µε κλιμάκιο της διευθύ- γουσας υπηρεσίας, που έχει επικεφαλής τεχνικό κατη- γορίας ΠΕ και τον απαιτούμενο αριθµό βοηθών και ἆλ- λου τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Το κλιμάκιο ε- πίβλεψης µπορεί να εγκατασταθεί στην έδρα της διευθύ- γουσας υπηρεσίας ή µε απόφαση του αρµόδιου Υπουρ- γού στον τόπο των έργων.

7. Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί μελετητές θα μετέχουν υποχρεωτικά ὡς Τεχνικοί Σύµ- βουλοι - Μελετητές στην εκτέλεση αμτού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 144 και στην παρ. 6 του άρθρου 188. 8δ. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κα- τασκευής του έργου συντάσσει και στέλνει στην προἰί- σταµένη αρχή, κάθε τρίµηνο, συνοπτικές ανακεφαλαιω- τικές εκθέσεις για την πορεία του έργου και τα σηµαντι- κά προβλήματα που σχετίζονται µε την κατασκευή του. Στις εκθέσεις αυτές περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ενη- µέρωση σχετικά µε την πορεία εφαρµογής της εγκεκρι- µένης μελέτης του έργου, µε τον εντοπισμό σφαλμάτων της προµέτρησης και µε την εμφάνιση απρόβλεπτων πε- ριστάσεων που ήδη έλαβαν χώρα ή είναι σε εξέλιξη και εκτίµηση της διευθύνουσας υπηρεσίας για το αν στο ε- πόµενο τρίµηνο προβλέπεται να προκύψει ανάγκη εκτέ- λεσης συμπληρωματικών εργασιών, καθώς και για το κό- στος των εργασιών αυτών, προκειµένου η προϊσταμένη αρχή να αποφασίσει σχετικά µε τη συνέχιση του έργου ή τη µείωση του συμβατικού αντικειμένου και τη διάλυση της σύμβασης.

9. Όταν παρίσταται ανάγκη διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών, τα οποία δεν καλύπτονται απὀ άλλες δια- τάξεις του παρόντος, το αρμόδιο όργανο ή η αρμόδια υ- πηρεσία µπορεί να προβαίνει σε αυτοψία που διενεργεί- ται απὀ κατάλληλο τεχνικό υπάλληλο ἦ επιτροπή απὀ τε- χνικούς υπαλλήλους που συντάσσουν σχετική έκθεση. Όταν γίνονται τέτοιες αυτοψίες καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος, αν συντρέχει περίπτωση. Άρθρο 197 Υπερημερία κυρίου του έργου

1. Αν ο κύριος του έργου καταστεί υπερήµερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση µόνο για τις θετικές του ζημιές που προκαλούνται µετά την ε- πίδοση από αυτόν σχετικής έγγραφης όχλησης. Η ἐγ- γραφη όχληση υποβάλλεται µετά την έναρξη της υπερη- µερίας του κυρίου του έργου, άλλως είναι πρόωρη και ὃεν επιφέρει τα έννοµα αποτελέσµατα της. Η ως άνῳ έγγραφη όχληση πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστον, τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την υπερηµερία του κυρίου του έργου, το είδος των θετικών ζημιών των οποίων θα ζητηθεί η αποζημίωση και την ημερήσια απο- ζηµίωση. Όχληση που δεν έχει το περιεχόµενο αυτό δεν επιφέρει έννομες συνέπειες. Ως θετικές ζημιές αναγνωρίζονται, ιδίως, η δαπάνη ε- γκαταστάσεων, Π εξυπηρέτηση εγγυητικὠν καλής εκτέ- λεσης, ασφάλισης έργου, φύλαξης εργοταξίου σταλίας του προβλεπόμενου από το οργανόγραµµα προσωπικού, μηχανημάτων, γενικών εξόδων, καθώς και ενδεχόμενων τόκων προκαταβολής. Ιδιαίτερα για την αποζημίωση των γενικών εξόδων λαμβάνεται υπόψη ο µέσος όρος των γενικών εξόδων στο ποσοστό που αντιστοιχεί στο έργο, όπως προκύπτει από τους δηµοσιευµένους ισολογι- σµούς των τελευταίων πέντε (5) ετών και εφαρμόζεται επί τὴς ημερήσιας αξίας του έργου χωρίς ΓΕΞΟΕ, απρό- βλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ. Σε περίπτωση υπερηµερίας απὀ καθυστέρηση πληρῶ- µής λογαριασμού, οι θετικές ζημιές οφείλονται κατά το µέτρο που υπερβαίνουν τον τόκο υπερημερίας.

2. Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λόγω των Θε- τικών ζημιών απὀ σταλίες μηχανικού εξοπλισμού και προσωπικού του αναδόχου λαμβάνεται υπόψη ο µισθω- μένος και ο ιδιόκτητος μηχανικός εξοπλισμός του που βρίσκεται επί τόπου του έργου και χρησιµοποιείται στην κατασκευή του, και υπό τις ακόλουθες πρόσθετες προῦ- ποθέσεις: <!-- page 85 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 α) Ότι ο εξοπλιοµός αυτός περιλαμβάνεται και συνο- δεύει το χρονοδιάγραµµα του έργου ἠ τον πίνακα εξο- πλισμού που δηλώθηκε στην προσφορά του, όπως ισχύ- ει. β) Ότι κατά την προσκόµισή του εξοπλισμού στο ερΥΟ- τάξιο θα κατατεθούν στην Διευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη στοιχεία µε τα οποία να αποδεικνύεται: αα) η ιδιοκτησία, ββ) το έτος κατασκευής κάθε μηχανήματος, ΥΥ) το έτος αγοράς, ὁδ) η αναπόσβεστη λογιστική αξία του µηχανή- µατος από τα επίσηµα βιβλία της εργοληπτικής επιχείρη- σης, εε) η προβλεπόμενη χρονική περίοδος απασχόλη- σης κάθε μηχανήματος, σύμφωνα µε το χρονοδιάγραμμα εργασιών και το είδος των εργασιών στο οποίο θα απα- σχοληθεί, στστ) τα µισθωτήρια συωµβόλαια για τον µη |- διόκτητο εξοπλισμό Υ) Ότι η σταλία κάθε μηχανήματος θα επισυµβεί µέσα στην περίοδο που το µηχάνηµα επρόκειτο να χρησιµο- ποιηθεί, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραμμα και στον οριζό- µενο στην υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης β΄ χρόνο. δ) Για τον καθορισμό της αποζημίωσης για την σταλία ιδιόκτητου μηχανήματος θα λαμβάνονται υπόψη ως μµέ- γιστες αποδεκτές τιµές, αυτές που προκύπτουν απὀ την οριζόµενη στην υποπερίπτωση ὅδ΄ της περίπτωσης β΄ ᾱ- ναπόσβεστη λογιστική αξία του μηχανήματος και την πραγματική εναπομένουσα λειτουργική ζωή του µηχανή- µατος, βάσει του εγχειριδίου του κατασκευαστή. Για τον καθορισμό της σταλίας µισθωμµένου μηχανήματος θα λαμβάνονται υπόψη τα νόµιµα παραστατικά στοιχεία. ε) Η αποζημίωση λόγω στολιών ιδιόκτητων µηχανημά- των µη περιλαμβανομένων στον πίνακα μηχανημάτων της προσφοράς του αναδόχου, γίνεται µε τις ίδιες πρού- ποθέσεις, όπως παραπάνω και επιπροσθέτως εφόσον ο ανάδοχος ενημέρωσε και έλαβε την έγκριση πριν από την προσκόμιση του μηχανήματος από την Υπηρεσία, µε όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία και απέδειξε την ἄνα- γκαιότητα του μηχανήματος, σε περίπωση δε αντικατά- στασης µηχανήµατος που περιλαμβάνεται στον πίνακα της προσφοράς, να αποδείξει την αναγκαιότητα της ᾱ- ντικατάστασης. Άρθρο 138 Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύμβασης και τις οὐύμφω- νες προς αυτή και το νόµο έγγραφες εντολές του φορέα κατασκευής του έργου.

2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί µε ακρί- βεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των διαφόρων μερών του έργου, όπως προκύπτουν από τα εγκεκριµένα οχέ- δια ή άλλα στοιχεία της µελέτης, τα οποία δεν επιδέχο- νται τροποποιήσεων ή αλλαγών, εκτός αν άλλως ορίζε- ται στις διατάξεις του παρόντος. 3, Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρμόδιο όργανο για τη συμπλήρωση ἡ τροποποίηση των στοιχεί- ὢν της µελέτης, σύµφωνα µε τις παραγράφους {1 και 3 του άρθρου 196, καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριµέ- νων συμπληρωματικών εργασιών, είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει απο- ζηµίωση ἡ αύξηση τιµών για µεταβολές στα έργαπου έ- γιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, ἑστω και αν αυτές βελ- τιώνουν το έργο. Αν η χωρίς έγκριση µεταβολή επιφέρει µείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων, καταβάλλεται µόνο η αξία τῶν ποσοτήτων τῶν εργασιών που έχουν πράγματι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται εφαρµογή των διατά- ξεων για κακοτεχνία.

4. Κατ΄ εξαίρεση, σε επείγουσες περιπτώσεις, η εντο- λή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τροποποιήσεις ἦ συμπληρώσεις µπορεί να δίνεται και προφορικά στον τό- πο τῶν έργων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει σχε- τική καταχώρηση στο ημερολόγιο του έργου. Αν τη δια- ταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να ενημερώσει α- μελλητί εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία, για την έκ- ὅοση κανονικής εντολής η οποία εκδίδεται εντός τριών εργασίμων ηµερών από την ανωτέρω έγγραφη ενηµέρω- ση. Αν η εντολή αυτή διαφοροποιεί µερικά ή ολικά τις ε- ντολές του επιβλόποντα, ο ανάδοχος αποζηµιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει, σύµφωνα µε την εντο- λή της επίβλεψης µέχρι τη λήψη της εντολής της διευθύ- νουσας υπηρεσίας.

6. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο ανάδο- χος υποχρεούται να διαθέσει για το έργο όλο το απαι- τούµενο προσωτιικὀό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, απο- θηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα µέσα. Ο ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση βαρύνεται µε ὁ- λες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των μισθὠν και ηµερομι- σθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτι- κών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη µετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της µεταφο- ράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λπι., οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, µίσθωσης µηχα- νημάτων και οχημάτων, οι φόροι, τέλη, δασμοί, ασφαλι- στικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οἱ δαπάνες εφαρµογής των σχεδίων κατασκευής τῶν σταθερών σηµείων, κατα- μετρήσεων, δοκιμών, προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις για τη λήψη υλικών, σύστασης και διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζημιώσεων ζημιών στο προ- σωπικό του, στον κύριο του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

6. Οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, ὁ- πως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργρίται η υποχρέ- ωση καταβολής τούς. Κατ’ εξαίρεση, φόροι του Δημοσί- ου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό α- ντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στο µέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Μετα- γενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα δύο προηγού- µενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήµατος ή τις παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.

7. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξε- ὧν και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη µέτρων προστα- σίας του περιβάλλοντος. Σχετικά µε τη λήψη µέτρων α- σφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί µε ευθύνη του κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προ- σωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και να λαμβόνει όλα τα σχετικά µέτρα. Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και ατιο- κλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται προς οιονδήποτε απὀ την παράβαση των παραπάνω υποχρεώ- <!-- page 86 --> 7914 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 σεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων, καὶ για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει µέτρα προστασίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), ὁ- πως αυτό ρυθμίζεται µε τις αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Ἐργων ΔΙ- ΠΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001 (Β΄ 266), ΔΕΕΠΓΙ/85/ 14.95.9001 (Β΄ 686) και ΔΙΠΑΔ/οικδδς/ 27.11.9002 (Β΄ 16), στο χρο- νοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ἡ άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου.

8. Ανεξάρτητα απὀ την υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που απαιτείται για τη διεύ- θυνση της κατασκευής και την κατασκευή του όργου, η διακήρυξη µπορεί να ορίζει κατ’ εκτίµηση τον αριθµό τε- χνικού προσωπικού κατά ειδικότητα και βαθµίδα εκπαί- δευσης, που πρέπει να διαθέτει κατ΄ ελάχιστο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασής του. Ο αριθµός αυτός προσαρμόζεται, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του έργου, με βάση το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του. Η Διευθύ- νουσα Ὑπηρεσία μπορεί πάντα να διατάσσει την απομά- κρυνση του προσωπικού που κρίνεται δικαιολογημένα α- κατάλληλο ἡ την ενίσχυση τών συνεργείων του αναδό- χου.

9. Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των απο- δοχών του προσωπικού που έχει προσλάβει και χρησιµο- ποιεί στο έργο, η Διευθύνοισα Υπηρεσία µετά από γρα- πτή όχληση των ενδιαφερομένων, καλεί τον ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους µέσα σε δεκαπέντε (15) η- μέρες. Αν ο ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε η Διευθύνουσα Ὑπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλομένων και πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους απὀ τις πιστώσεις του έργου, για λο- γαριασμὀ του αναδόχου και έναντι του λαβείν του. Σε ε- Φφαρμογή της παραγράφου αυτής µπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι και των τριών (9) τελευταίων μηνών πριν απὀ την όχληση τῶν ενδιαφερομένων. Προὐπόθεση της πληρωμής είναι να υπάρχει οφειλή του κυρίου του έργου εκ της κατασκευής του αποδεικνυόµενη ή όπως προκύπτει από υποβληθέντα ή συντασσόµενο εκ της Δι- ευθύνουσας Υπηρεσίας λογαριασμό.

10. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή άλλων υλι- κών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, εκτός αν ορί- ζεται διαφορετικά από τη σύμβαση. Οι πηγές αυτές, πριν από τη χρησιµοποίησή τους, πρέπει να εγκριθούν από τη διευθύνουσα υπηρεσία, που µπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων για τα έργα πηγών. Αν διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος εμπορεύεται τα εξορυσ- σόµενα απόὀ τις πηγές αυτές του ἔργου αδρανή υλικά κη- ρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της αναθέτουσας αρ- χής ή του αναθέτοντος φορέα.

11. Τα υλικά που ανευρίσκονται κατά την κατασκεωή του έργου ἡ προέρχονται από καθαίρεση παλιών όργων, ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο ανάδοχος αποζημιώ- νεται για τις δατιάνες εξαγωγής ἡ διαφύλαξής τους, αν η σύμβαση δεν ορίζει διαφορετικά και οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα, για να αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη η βλάβη των υλικών κατά την εξαγω- γήτους. Χρησιμοποίηση των υλικών από τον ανάδοχο Υί- νεται μετά απὀ έγγραφη συναίνεση της υπηρεσίας και α- φού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο μεταξύ της διευθύ- νοισας υπηρεσίας και του αναδόχου.

19. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει α- µέσως τη Διευθύνουσα Υπηρεσία αν κατά την κατα- σκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ἡ οποιαδήποτε ἐργα τέχνης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι δια- τάξεις για τις αρχαιότητες, Για την καθυστέρηση των ἑρ- γων ή διακοπή τους από αυτή την αιτία, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του παρόντος νόµου.

19. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µην παρεµπο- δίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργα- σιών φορέα του δημόσιου τοµέα, που εἶναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκµεταλ- λεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς µείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ἡ να συµ- βάλει στην άµεση αποκατάσταση τῶν βλαβών ή διακο- πών.

14. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης στα εργοστάσια που κατασκευάζονται τµήµατα του έργου και γενικά σε όλους τους χώρους που κρίνει απαραίτητο η διευθύνου- σα υπηρεσία. Ο διευθύνων απὀ µέρους της αναδόχου ε- πιχείρησης τα έργα υποχρεούται, µετά απὀ ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επι- βλέπουν, διευθύνουν ἡ επιθεωρούν τα έργα, κατά τις µε- ταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ἡ επιθεώρηση στον τόπο τῶν έργων ἡ στοὺς άλλους τόπους παραγωγής, καθώς καιτων συμβούλων και εμπειρογνωμόνων,

18. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανά- ὅοχος εἶναι υποχρεωμένος κάθε τρίμηνο να συντάσσει και να στέλνει στην προϊσταμµένη αρχή, µέσω της διευθύ- νουσας υπηρεσίας, συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέ- σεις για την πορεία του έργου, αναλόγου περιεχοµένου µε τις αντίστοιχες εκθέσεις της διευθύνουσας υπηρε- σίας που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 136. Οι εκθέσεις αυτές δεν θεωρούνται ὡς αιτήµατα του αναδό- χου, ούτε ως παραιτήσεις από δικαιώματά του και οι α- παντήσεις επ’᾽ αυτών δεν συνιστούν βλαπτικές πράξεις, κατά την έννοια της παραγράφου Ί του άρθρου 174, Άρθρο 139 Διεύθυνση έργου από την πλευρά του αναδόχου Η διεύθυνση των έργων απὀ την πλευρά του αναδό- χου στους τόπους κατασκευής τους γίνεται από τεχνι- κούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι απο- δεκτοί από την διευθύνουσα υπηρεσία. Η επί του τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υ- παλλήλου του αναδόχου εἶναι υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση και το µέγεθος του κατασκευαζόµενου ἑρ- γου. Ἡ ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου σε κάθε έργο καθορίζεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, στη διακήρυξη. Προ- κειµένου για έργα προὐπολογισμού πάνω από τρία εκα- τομμύρια (3.000.000,00) ευρώ, η αναλογία αυτή καθορί- ζεται τουλάχιστον σε τρεις (3) τεχνικούς ανάλογων προ- σόντων και πείρας, από τοιις οποίους ένας (1) τουλάχι- στον πρέπει να είναι διπλωματούχος ανώτατου εκπαι- δευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και ένας (1) τουλάχιστον πτυχιούχος ανωτάτου τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύ- ματος (Α.Τ.Ε.Ι.). Για το προσωπικό που αποτελεί την ελά- Χιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόμιση στη Διευθύ- νουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού <!-- page 87 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφά- λισης των εργαζομένων. Η παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για τον Οικο- νοµικό φορέα, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της, κα- θώς και για τους υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρε- σίας. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφο- ρών και Δικτύων µπορεί να καθορίζεται ἡ και να αναπρο- σαρμόζεται ο αριθµός των τεχνικών επί τόπου των έρ- γῶν, ανάλογα µε τον προὔπολογισμό και τη φύση του ε- κτελούµενου έργου. Άρθρο 140 Υποχρεώσεις µελών αναδόχου κοινοπραξίας

1. Οι εγγυήσεις εκτέλεσης του έργου εκδίδονται υπέρ όλων των µελών της κοινοπραξίας.

2. Τα µέλη της αναδόχου κοινοπραξίας ευθύνονται έ- ναντι του κυρίου του έργου εις ολόκληρο για κάθε υπο- χρέωση που απορρέει απὀ τη σύμβαση ἡ απὀ το νόµο. 3, Ὅλα τα µέλη της κοινοπραξίας οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν συµβολαιογραφική πράξη διορισμού κοινού εκπροσώπου της κοινοπραξίας όναντιτου κυρίου του έργου και των υ- πηρεσιών. Με την ίδια πράξη ορίζεται υποχρεωτικά καιο αναπληρωτής του εκπροσώπου. Ο αναπληρωτής εκπρο- σωπεί την κοινοπραξία σε κάθε περίπτωση απουσίας ἡ κωλύματος του εκπροσώπου, καθώς και σε περιπτώσεις θανάτου ή ανικανότητας αυτού. Ο εκπρόσωπος και ο α- ναπληρωτής του πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο απὀ τα µέλη της κοινοπραξίας ή απὀ τους νόμιμους εκπροσώ- πους των εταιριών που κοινοπρακτούν. Ο εκπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του μπορούν να διορίζουν άλλους πλη- ρεξούσιους για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων κατά την εκπροσώπηση της κοινοπραξίας, εφόσον δόθη- κε σε αυτούς τότοια εξουσία µε την πράξη διορισμού τους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόµενης παραγράφου ο διορισμός του εκπροσώπου και του ανα- πληρωτή και η αποδοχή του από αυτούς διαρκούν καθ’ ὁ- λη τη διάρκεια του έργου καὶ µέχρι την πλήρη εκκαθάρι- ση των σχέσεων της κοινοπραξίας µε τον κύριο του ἑρ- γου. Μαζί µε την πράξη διορισμού κατατίθενται κατά την υπογραφή της σύμβασης και δηλώσεις αποδοχής του διορισμού τους από τον εκπρόσωπο και από τον αναπλη- ρωτή του. Ο διορισμός του εκπροσώπου και του αναπλη- ρωτή του και οι δηλώσεις αποδοχής πρέπει να είναι χῶ- ρίς αίρεση ή όρους και να εκτείνονται σε όλα τα θέµατα που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, στα οποία πε- ριλαμβάνεται και η εἰσπραξη του εργολαβικού ανταλ- λάγματος και ο διοριοµός αντικλήτου.

4. Αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αναπληρωτή του ἡ και των δύο γίνεται µόνο απὀ κοινού απὀ όλα τα µέλη της κοινοπραξίας µε συμβολαιογραφική πράξη. Μό- νο µετά την κοινοποίηση της πράξης αυτής και των δη- λώσεων αποδοχής του διορισμού τους από τους διοριζό- µενους παύει η εξοιισία εκπροσώπησης αυτών που εἶχαν διορισθεί πριν. Άρθρο 141 Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων

1. Η υπαίτια παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας από όργανα του φορέα κατασκευής του έργου αποτελεί πει- θαρχική παράβαση.

2. Ιδίως αποτελούν πειθαρχικές παραβάσεις: α) Για τους επιβλέποντες το έργο: η υπαίτια καθυστέ- ρηση να ενημερώσει αμελλητί τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για τροποιητικές προφορικές εντολές µε εγγραφή τους στο ημερολόγιο του έργου, η υπαίτια καθυστέρηση στην ενηµέρωση του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρε- σίας για την εκ µέρους του αναδόχου παραβίαση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής ἡ την κατασκευή ελατ- τωµατικών εργασιών ή την ενσωμάτωση ελαττωµατικών υλικών ή την παράλειψη τήρησης των νόµιµων µέτρων α- σφάλειας ή προστασίας του περιβάλλοντος. β) Για τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας: η παράλειψη κίνησης και διεκπεραίωσης της διαδικασίας έκπτωσης του αναδόχου παρά τη συνδρομή των ανα- γκαίων προὐποθέσεων, η παράλειψη ἐγκαιρης έγκρισης των επιµετρήσεων, λογαριασμών και βεβαίωσης περάτω- σης των εργασιών του έργου, η παράλειψη αμθλλητί κοι- νοποίησης του εγκεκριµένου λογαριασμού στον ανάδο- χο και η πρόσκληση για την προσκόμιση των δικαιολογη- τικὠν πληρωμής και η χορήγηση εντολών για εκτέλεση εργασιών οι οποίες δεν προβλέπονται απὀ την αρχική ἠ εγκεκριµένη συμπληρωματική σύμβαση, ούτε άλλως πώς είναι επιτρεπτή η εκτέλεσή τους κατά τις κείµενες διατάξεις. Υ) Για τον προϊστάµενο και τα όργανα της προϊσταµέ- γης αρχής: η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των Ανακε- φαλαιωτικών Πινάκων και τῶν Πρωτοκόλλων προσωρι- γής και οριστικής παραλαβής, η χορήγηση παράτασης προθεσµίας Χωρίς να υφίστανται οἱ νόµιµες προῦποθέ- σεις και η παράλειψη έκδοσης απόφασης σε ένσταση του αναδόχου κατά απόφασης κήρυξης έκπτωσης, εντός της δίµηνης προθεσμίας της παραγράφου 7 του άρθρου 160. Ά. Για τις παραβάσεις των προηγούμενων παραγρά- Φφων το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα είτε επιβάλλει εις βάρος των υπαι- τίων, ανάλογα µε τη βαρύτητά τους, την πειθαρχική ποι- νή του προοστίµου μέχρι ποσού αντίστοιχου του μισθού των έξι (6) µηνών είτε τους παραπέμπει στο οικείο πει- θαρχικό όργανο για την επιβολή τῶν κατά τις κείµενες διατάξεις προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών. Άρθρο 145 Συµθουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου

1. Σε περίπτωση κατασκευής σημαντικών όργων συ- Υγκροτείται επιτροπή παρακολούθησης του έργου. Η επι- τροπή έχει συμβοιλευτικό χαρακτήρα και παρακολουθεί την εφαρµογή της µελέτης ή την αιτιολογηµένη αποδο- χή προτεινόμενων τροποποιήσεων αυτής, την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής, τη διαμόρφώση του κόστους, την τήρηση κανόνων ασφαλείας και υγιει- γής του χώρου εργασίας, την τήρηση των μέτρων προ- στασίας του περιβάλλοντος και γενικἀ την πορεία του έργου.

2. Ο χαρακτηρισμός των έργων ως «σημαντικών έἑρ- γων» για την εφαρµογή της ανωτέρω παραγράφου γίνε- ται απὀ την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, ο οποίος και συγκροτείἰ την επιτροπή. Στις περιπτώσεις έργων του Δημοσίου ο Χαρακτηρισμός του έργου ως ση- μαντικού και η ταυτόχρονη σύσταση και σιγκρότηση της επιτροπής γίνεται απὀ τον Γενικό Γραμματέα της Αποκε- ντρωμµένης Διοίκησης για δηµοτικά έργα, από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τα έργα περιφερειακού επιπέδου και απὀ τον αρμόδιο Ὑπουργό γία τα άλλα έἑρ- 7915 <!-- page 88 --> 7916 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ γα. Για τα έργα των άλλων φορέων του δημόσιου τοµέα ο χαρακτηρισμός και η σύσταση και συγκρότηση της επι- τροπής γίνεται από το αρμόδιο όργανο του κυρίου του έργου. 3, Η επιτροπή συνιστάται και συγκροτείται για κάθε συγκεκριµένο έργο ή ομάδα έργων, ακόµη και απὀ το στάδιο της μελέτης για την άσκηση ανάλογων καθηκό- ντων κατά το στάδιο αυτὀ.

4. Η επιτροπή αποτελείται από όργανα της αναθέτου- σας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα και από εκπροσώ- ποὺς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Φο- ρέων που θα χρησιμοποιήσουν τα έργα ή και άλλων κοι- νωνικών φορέων. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζε- ται ο πρόεδρος της επιτροπής και ο αναπληρωτής του, καθώς και τα µέλη τιου δεν µπορεί να είναι περισσότερα από πέντε (5) όταν πρόκειται για έργα δημοτικά ἡ περι- φερειακού επιπέδου και επτά (7) για τα άλλα έργα. 5, Με μέριμνα του Προέδρου η επιτροπή ορίζει ένα µέ- λος της, ὡς αὔνδεσµο µε τον φορέα κατασκευής. Ο σύν- δεσμος ανακοινώνεται στον φορέα κατασκευής του ἑρ- γου, που του παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για ε- νηµέρωση της επιτροπής στα θέµατα αρµοδιότητάς της όπως αυτά προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του νόµου. Η επιτροπή µπορεί πάντα να προβαίνει στην αντι- κατάσταση του συνδέσμου.

6. Οισυνεδριάσεις και λοιπές ενέργειες της επιτροπής δεν ακολουθούν ορισμένο τύπο. Κάθε φορά που η επι- τροπή ἡ ορισμένα µέλῃπ της το θεωρούν σκόπιμο και του- λάχιστον στο τέλος του κάθε ημερολογιακού τριμήνου, συντάσσονται εκθέσεις που περιλαμβάνουν τα συµπερά- σµατα των συζητήσεων και τη γνώµη της επιτροπής στα θέµατα της αρμοδιότητάς της. Σε περίπτωση που δια- µορφώνονται περισσότερες από µία γνώμες, καταχῶ- ρούνται όλες οι γνώμες στην έκθεση, µε αναφορά των µελών που τάσσονται µε την κάθε γνώµη. Η καταχώρη- ση γίνεται µε πρώτη τη γνώµη που συγκεντρώνει την υ- ποστήριξη των περισσότερων µελών και ακολουθούν στη σειρά µε την ἴδια βάση οι υπόλοιπες γνώμες. Οι εκ- θέσεις υπογράφονται απὀ τον πρόεδρο καιτο σύνδεσμο, κοινοποιούνται στον κύριο του έργου και το φορέα κατα- σκευής (διευθύνουσα υπηρεσία - προϊσταµένη αρχή) και ανακοινώνονται στη Γ.Γ.Υ., Όταν η επιτροπή όχει σι- γκροτηθεί για ομάδα έργων, οι εκθέσεις µπορεί να συ- ντάσσονται και χωριστά για καθένα έργο. Στον ανάδοχο µπορεί να κοινοποιούνται, αν το ζητήσει, τα µέρη των εκ- θέσεων που περιλαμβάνουν κρίσεις για αυτόν. 7, Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ανακοινώνει υποχρεωτικά στον πρόεδρο της επιτροπής τη σύμβαση, τις σχετικές αποφάσεις τροποποιήσεων της σύμβασης, εκπτώσεων ή διαλύσεων εργολαβίας, την έκδοση βεβαίωσης περάτω- σης του έργου και τις αποφάσεις συγκρότησης των επι- τροπών παραλαβής. Αν η επιτροπή έχει συγκροτηθεί από το στάδιο εκπόνησης της μελέτης, ανακοινώνονται επί- σης οι αποφάσεις επιλογής μελετητών, έγκρισης στα- δίων ἡ φάσεων μελέτης και τελικών εγκρίσεων της µε- λέτης. Η επιτροπή ενεργεί και λειτουργεί, σύμφωνα µε τις διατάξεις για τα συλλογικά όργανα και τα αναφερόμενα στην απόφαση συγκρότησής της. Άρθρο 149 Κοινοποίηση στον ανάδοχο - εκπροσώπηση

1. Ἡ επικοινωνία τῶν υπηρεσιών που εκτελούν έργα µε τον ανάδοχο συντελείται είτε: α) µε τηλεομοιοτυπία, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου {4 του ν. 2672/1998 είτε β) µε όργανο της υπηρεσίας ἡ οποιοδή- ποτε άλλο δημόσιο όργανο είτε Υ) µε δικαστικό επιµελη- τή, κατόπιν παραγγελίας του αρµόδιου οργάνου είτε πληρεξουσίου νομικού εκπροσώπου του είτε ὅ) µε οπιοί! ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατά τις κείµενες διατάξεις. Ι κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης καὶ της απόφασης έκπτωσης του άρθρου 168, της ειδικής διαταγής του ἁρ- θροι! 199, γίνεται αποκλειστικά κατά τις περιπτώσεις β΄ καιγ΄. Για την κοινοποίηση, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό επιδόσεως. Κα- τά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις Κκώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τη νόµιµη εκπροσώπησή του ήτους πληρεξούσιους.

2. Ὅταν πρόκειται για υπογραφή του χρονοδιαγράµµµα- τος, των επιµετρήσεων, των πρωτοκόλλων αφανών ερ- γασιών, των πρωτοκόλλων κανονισμού τιµών µονάδος νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), των Ανακεφαλαιωτικών ΠιΝνάκων, συμπληρωματικών συµβάσεων, των πιστοποι- ήσεων και της επἰ τόπου παρακολούθησης και διοίκησης κατασκευής του έργου, ο ανάδοχος µπορεί να αντιπρο- σωπουθεί απὀ τεχνικό στέλεχος της επιχείρησης ή άλλο τεχνικό που έχει τα νόµιµα τυπικά και ουσιαστικά προσό- ντα. Ο ανωτέρω τεχνικός µπορεί να είναι ολικά ἡ µερικά και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του αναδόχου. Άρθρο 144 Σύμπραξη στην κατασκευή του μελετητή - Πρόσθετες εγγυήσεις - Ευθύνη

1. Ὅταν η µελέτη του έργου έχει εκπονηθεί από ιδιωτι- κό µελετητικό γραφείο, η Διευθύνουσα Ὑπηρεσία ειδο- ποιεί εγγράφως τον μελετητή για την έναρξη κατασκευ- ής του έργου που έχει μελετήσει και για κάθε τροποποί- ηση της μελέτης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2.

2. Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριµένης µελέ- της, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, µόνο για τη διόρθωση σφαλμάτων της ἡ τη συμπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις. Προς τούτο υποβάλλεται πρόταση της ὅι- ευθύνουσας υπηρεσίας του έργου προς την προϊσταμέ- νη αρχή, η οποία αποφασίζει ύστερα απὀ γνώµη του αρ- µόδιου τεχνικού συμβουλίου κατασκευών. Αν η τροπο- ποίηση αποδίδεται σε σφάλματα και ελλείψεις της μελέ- της και ο μελετητής αποδέχεται την ευθύνη του, τροπο- ποιεί τη µελέτη κατά την παρ. 5 του άρθρου 188, εφόσον δεν έχουν παραγραφεί οι αξιώσεις του εργοδότη. Σε κά- θε άλλη περίπτωση την τροποποίηση αναλαμβάνει ο ᾱ- νάδοχος του έργου σε συνεργασία µε µελετητή που δια- θέτει τα νόµιµα προσόντα. Για να εισαχθεί το θέµα στο Τεχνικό Συμβούλιο πρέπει η τροποποιητική µελέτη να εἰ- ναι σε στάδιο αντίστοιχο µε την προς τροποποίηση και να έχειτεθεί υπόψη του αρχικού μελετητή που διατυτώ- γει εγγράφως τη γνώµη του σε εύλογη, κατά την κρίση της διευθύνουσας υπηρεσίας, προθεσµία. Κατά τη συζήτηση στο συμβούλιο καλούνται προς α- κρόαση ο αρχικός μελετητής, ο ανάδοχος του έργου ή εκπρόσωποί τους και εκπρόσωπος της υπηρεσίας που ε- νἐκρινε την αρχική µελέτη, οἱ οποίοι υποβάλλουν γρα- πτόὸ υπόμνημα. Η προϊσταμένη αρχή εκδίδει την απόφα- Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 89 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ση περί αποδοχής της πρότασης τροποποίησης της µε- λέτης, µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση της γνωμοδότησης του συμβουλίου και η κοινο- ποίηση της απόφασης στην υπηρεσία τήρησης των µη- τρώων, αποτελεί προὐπόθεση για την πληρωμή των ερ- γασιών της τροποποιητικής μελέτης. Αν η ανάγκη τρο- ποποίησης της μελέτης αποδίδεται σε σφάλματα ή ϱλ- λείψεις της και δεν όχουν παραγραφεί οι αξιώσεις του κυρίου του έργου κατά του µελετητή, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραράφου 5 του άρθρου 188. Ο µελετη- τής της αρχικής µελέτης µπορεί να ασκήσει αίτηση θερα- πείας κατά της απόφασης περί τροποποίησης της µελέ- της, αν αυτή αποδίδεται σε σφάλματα ή παραλείψεις της μελέτης. Η άσκηση αίτησης θεραπείας αναστέλλει τις εις βάρος του μελετητή οικονομικές συνέπειες και την έ- ναρξη της πειθαρχικἠής διαδικασίας, όχι όµως την εφαρ- µογή της τροποποιηµένης μελέτης. Η απόφαση κοινοποιείται στα αρμόδια για την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά του μελετητή και των υπαιτίων υπαλλήλων όργανα, αν η ανάγκη τροποποίη- σης οφείλεται σε λάθη ή παραλείψεις της μελέτης.

3. Αν δεν έχει περάσει η εξαετία που προβλέπεται απὀ την παράγραφο Ί του ἄρθρου 1868, για την παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη κατά του μελετητή, εφαρ- µόζονται οἱ διατάξεις της παρ. 5 του αυτού άρθρου 1898. Στην περίπτωση αυτή, καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ο µελετητής φέρει πλήρως την ευθύνη της μελέτης του.

4. Για την πληρότητα τῶν εκπονούµενων μελετών, τον αρτιότερο σχεδιασμό, την καλύτερη διοίκηση και επίβλε- Ψη και την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρεούνται ο μελετητής, ο ανάδοχος κατασκευής του έργου και ο τεχνικός σύμβουλος να ασφαλίζουν τη µελέτη, την κα- τασκευή του έργου και τις υπηρεσίες τεχνικού συµβού- λου αντίστοιχα, κατά παντός κινδύνου, περιλαμβανοµέ- νων και των περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρα βία. Με απόφαση του Υπουργού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζονται τα έργα, οι μελέτες και οι υπηρε- σίες που υπάγονται στην ασφάλιση, οι ασφαλιζόµενοι κίνδυνοι, η διάρκεια της ασφάλισης, η διαδικασία διαπί- στωσης της επέλευσης του κινδύνου και της καταβολής του ασφαλίσµατος, τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικών κα- λύψεων, οἱ αποδεκτές εξαιρέσεις και οι μέγιστες απαλ- λαγές, η έναρξη εφαρµογής της υποχρέωσης ασφάλι- σης και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης τα έργα των οποίων ο προὐπολογι- σµός χωρίς το ΦΠΑ υπερβαίνει το ποσό των πεντακο- σίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ασφαλίζονται υποχρεωτι- κάι» Άρθρο 145 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής

1. Σε κάθε σύμβαση κατασκευής έργου ορίζεται προ- θεσµία για την περάτωσή του στο σύνολο και κατά τµή- µατα. Μέσα σε προθεσµία που ορίζεται στα έγγραφατης σύμβασης και η οποία δεν µπορεί να είναι μικρότερη απὀ δεκαπέντε (15) ηµέρες και να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος µε βάση την ολική και τις τμηµατικές προθεσμίες, συ- ντάσσει και υποβάλλει στη Διευθύνουσα Ὑπηρεσία το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. Σε περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ήταν, κατά τα ο- ριζόµενα στα έγγραφα της σύμβασης, η πλέον συμφέ- ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλ- τιστης σχέσης ποιότητας -- τιμής, το υποβληθέν από τον οικονομικό φορέα που αναδείχθηκε ανάδοχος χρονοδιά- γραμμα µπορεί να συνιστά το «εγκεκριµένο χρονοδιά- γραµµα κατασκευής του έργου» κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύμβασης.

2. Η Διευθύνοιισα Υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δεκαπέ- ντε (15) ηµέρες το χρονοδιάγραµµα και µπορεί να τρο- ποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως αναφορικά με την κατασκευαστική αλληλουχία, την κατασκευασιµό- τητα της μεθοδολογίας, την επίτευξη τῶν χρονικών ορο- σήµων της σύμβασης και µε τις δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των πιστώσεων. Το εγκεκριµένο Χρονοδιά- γραμµα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου. Αν η ἑ- Υκριση δεν γίνει µέσα στην πιο πάνω προθεσµία ή αν µε- σα στην προθεσµία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η Διευθύ- νουσα Ὑπηρεσία διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή συ- µπληρώσεις, το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει ε- γκριθεί. Αναπροσαρμµογές του χρονοδιαγράµµατος ε- γκρίνονται όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικεί- μενο ἡ οι ποσότητες των εργασιών. Η έναρξη των εργα- σιών του ἐργου απὀ µέρουςτου αναδόχου δεν µπορείνα καθυστερήσει πέρα των τριάντα (90) ηµερών από την υ- πογραφή της σύμβασης. Η µη τήρηση των ανωτέρω προ- θεσμιών µε υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόµενων χρηµατικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρμόδια ὀργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα, σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141.

3. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το ανα- λυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου. Το χρονοδιά- γραμµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου η οποία καθορίζεται στα έγγραφατης σύμβασης και πάντως ανά ηµερολογια- κὀ τρίµηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελε- σθούν. Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε τη µορφήτε- τραγωνικού πίνακα που περιλαµβάνει την πιο πάνω Χρο- γικἠ ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα ερ- γασιών και συνοδεύεται απὀ γραμμικό διάγραµµα και σχετική έκθεση. Σε έργα προὐπολογισμού άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ εἶναι υποχρεωτική η σύ- νταξη τευχών ή διαγραμμάτων µε τη µέθοδο της δικτυω- τής ανάλυσης. Σε έργα μικρότερου προὐπολογισμού µπορεί να προβλέπεται η σύνταξη τευχών ή διαγραµµά- των µε τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλµσης στα έγγραφα της σύμβασης.

4. Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται ε- πίσης µέσα σε ένα (1) µήνα απὀ την υπογραφή της σύμ- βασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την ε- κτέλεση του έργου. Άρθρο 146 Ημερολόγιο του έργου

1. Για κάθε εργολαβία, µε μέριμνα του αναδόχου τη- ρείται ημερολόγιο σε βιβλιοδετηµένα διπλότυπα αριθµη- μένα φύλλα. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται, µε συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως: α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, β) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούµενο προσω- 7917 <!-- page 90 --> 7918 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ πικό κατά κατηγορίες, καθώς και το προσωπικό σε ηµε- ραργία λόγω υπερηµερίας του εργοδότη, Υ) τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, καθώς και τα µη- χανήµατα σε ηµεραργία λόγω υπερηµερίας του εργοδό- τη, ὃ) θέση και περιγραφή των εργασιών . Αναφορά γιατις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει πρόοδος ή δεν ε- κτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι, 8) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας, στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού, ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Επίσης κατα- γράφονται τροποποιήσεις ἡ προβλήµατα µε τις ρυθµί- σεις και τον σχετικό εξοπλισμό, η) τα προσκομιζόµενα υλικά, τις εκτελούµενες εργα- σίες, θ) τις εργαστηριακές δοκιμές, ὁ καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, µη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν καθυστερήσεις, επί- σης περιλαμβάνεται ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών αα) τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επί- βλεψης, ββ) έκτακτα περιστατικά και ΥΥ] σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες µε το Λημό- σιο ἡ τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες, δδ) κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό πληρο- Φφοριακό στοιχείο.

9. Το ημερολόγιο τηρείταἰ µε μέριμνα του αναδόχου, υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του και απὀ εντεταλ- µένο όργανο της επίβλεψης όταν αυτό παρίσταται στο εργοτάξιο. Το ένα αποκοπτόµενο φύλλο περιέρχεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός επτά (7) ηµερών, µε μέριμνα του εντεταλµένου οργάνου της επίβλεψης, ε- κτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι εγγραφές στο ημερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, τη δύναµη απασχο- λούμενου προσωπικού και μηχανημάτων και γενικά για την παροχή εικόνας προόδου του έργου.

3. Η Λιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών πληρο- φοριών ή άλλων στοιχείων ποι προσιδιάζουν στο συγκε- κριµένο έργο ἡ να ζητήσει απὀ τον ανάδοχο την τήρηση και ἄλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί ανα- γκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη Διευθύνουσα Ὑπη- ρεσία να καταγράφονται γεγονότα ἡ καταστάσεις µε σκαριφήµατα, φὠτογραφίες, καταγραφές µε νἰάεο ή ἆλ- λες μεθόδους καταγραφής οπτικών µέσων. Σε μεγάλα έργα, για κἆἀθε εργοτάξιο σε διακριτή γεωγραφική ενό- τητα θα πρέπει να τηρούνται χωριστές ημερήσιες ανα- Φορές προόδου ἠ ημερολόγιο, σύµφωνα µε τα οριζόµε- να στα συμβατικά τεύχη. Στις περιπτώσεις μικρών έργων µπορεί η Διευθύνουσα Υπηρεσία να ορίσει την τήρηση του ημερολογίου κατά άλλο συνοπτικότερο τρόπο, την τήρησή του κατά εβδομάδα ἡ άλλο χρονικό διάστηµα ἡ και τη µη τήρηση ημερολογίου.

4. Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη και δεν µπορεί να εἶναι μικρότερη των εκατό (100), ούτε α- νώτερη των πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ, για κάθε ηµέρα παράλειψης, αναλόγως µε το ύψος της συμβατικής δα- πάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται ᾱ- πό τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρό- σκληση του Προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης. Άρθρο 147 Προθεσµίες

1. Κάθε σύµβαση, εκτός απὀ την προθεσµία για την πε- ράτωση του συνόλου του έργου (συνολική προθεσµία), περιλαμβάνει και προθεσμίες για την ολοκλήρωση συ- γκεκριµένων τµηµάτων αυτού (τµηµατικές προθεσμίες). Σε περιπτώσεις μικρών έργων ἡ έργων που από τη φύση τους δεν επιδέχονται προσδιορισμό τμημάτων ἡ χαρα- κτηριστικών επί µέρους ὁραστηριοτήτων, µπορεί η σύμ- βαση να µην προβλέπει τµμηµατικές προθεσμίες.

2. Όλες οι προθεσμίες (συνολική και τμηµατικές) αρχί- ζουν απὀ την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν στα συμβατικά τεύχη ορίζεται διαφορετικά. 3, Μέσα στη συνολική προθεσµία πρέπει να έχουν τε- λειώσει όλες οι επί µέρους εργασίες του έργου και να ἑ- χουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες απὀ τη σύµβαση δοκιμές. Το ἰδιο ισχύει αναλογικά και για τις τµηµατικές προθεσμίες. Δ. Τµηµατικές προθεσμίες ορίζονται απὀ τη σύµβαση: α. Αποκλειστικές Τµηµατικές Προθεσμµίες για παράδο- ση τμημάτων του έργου που η έγκαιρη αποπεράτωσή τους έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον κύριο του έργου, ὁ- πως είναι η κατασκευή τµηµάτων του έργου που µπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς, η συμπλήρωση εργα- σιών που αποτελούν προὐπόθεση ή συνδυάζονται µετις εργασίες άλλου έργου, εκτός της εργολαβίας στην ο- ποία αναφέρεται η συγκεκριμένη σύμβαση, η εκτέλεση εργασιών για εξασφάλιση του έργου απὀ καιρικές συν- θήκες. β. Ενδεικτικές Τµηµατικές Προθεσμίες, ως σταθμοί εν- διάµεσου ελέγχου της προόδου του έργου.

9. Όλες οι καθοριζόµενες τµηµατικές προθεσμίες θεω- ρούνται ὡς ενδεικτικές, εκτός αν ρητώς ορίζονται απὀ τη σύµβαση ως αποκλειστικές.

6. Ὑποχρεωτικά καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη και για την περίοδο έναρξης των εργασιών εκτέλεσης ενδει- κτικές τµηµατικές προθεσμίες ανά ένα (1) ἦτο πολύ δύο (9) µήνες ανάλογα µε το µέγεθος του ὄργου και τις συν- θήκες εκτέλεσης. Οιως άνω ενδεικτικές προθεσμίες τίθενται υποχρεώὠτι- κά για το διάστηµα από την υπογραφή της σύμβασης µέ- χρι το πέρας του ενός τετάρτου (1/4) της αρχικής συµ- βατικής προθεσµίας περαίωσης. Το Χρονικό αυτό διάστη- μα δεν µπορεί να είναι μικρότερο απὀ έξι (6) µήνες. Σε περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύμβασης ήταν ο χρόνος περαίωσης του έργου κατά τα οριζόµενα στην περίππ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 86, στο υποβαλλόμενο από τους συμμετέχοντες χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνο- νται υποχρεωτικά, ενδεικτικές τµηµατικές προθεσμίες για το σύνολο του σωμβατικού χρόνου, ανά χρονικά δια- στήµατα, τα οποία αντιστοιχούν σε διακριτά τµήµατα του έργου ή σε µέρος αυτών και καθορίζονται στα τεύχη δηµοπράτησης. 7, Ο ανάδοχος εἶναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προ- θεσµίας χρονικό διάστηµα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (ο- Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 91 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ριακή προθεσµία). Η συνολική προθεσµία υπολογίζεται µε βάσει την αρχική συμβατική προθεσµία και τις παρα- τάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου µέσα στην αρχική συμβατική προθεσµία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

8. Παράταση τῆς σινολικής ή των τµηµατικών προθε- σμιών εγκρίνεται: α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τµήµατος δεν οφείλεταί σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ἡ προκύπτει απὀ αύξηση του αρχικού συµ- βατικού αντικειμένου. β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή µέρος των υπολειπόµενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνε- ται σκόπιµη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ἡ µέρους των υπολειπόµε- γων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προ- θεσµίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπο- λειπόμενων εργασιών του έργου ή µιας τµηµατικής προ- θεσµίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα απὀ την έγκριση της παράτασης αυτής. 9. κατά την έγκριση των παρατάσεων της συνολικής ή των τµηµατικών προθεσµιών, εκτιμάται και προοσδιορίζε- ται πάντοτε το υπαίτιο για την επιμήκυνση του χρόνου συμβαλλόμενο µέρος, για το σύνολο ἤ Υια µέρος των ἑρ- γων ή κατά κονδύλια εργασιών. Οι διατάξεις της περί- πτωσης αυτής δεν επηρεάζουν την κατάπτωση των ποι- γικών ρητρών, αν συντρέχουν οι προὐποθέσεις της.

10. Η έγκριση τῶν παρατάσεων προθεοσμιών γίνεται α- πό την προϊσταµένη αρχή, ύστερα απὀ αίτημα του ανα- δόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτηµα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα µήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η οχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται απὀ την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα απὀ την πάρο- δο τριών (3) μηνών απὀ την υποβολή του αιτήµατος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφα- σης µετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλ- λονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο ὁ του ἁρ- θρου 141 πειθαρχικές ποινές. Η αἴτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώµη της προς την προϊσταµένη αρχή. Όταν πρόκειται για παράταση «χωρίς αναθεώρηση», ο προϊστάμενος της διευθύνου- σας υπηρεσίας, σε αντιπαράσταση µε τον ανάδοχο, κα- ταρτίζει πίνακα διαχωρισμού των εργασιών, σε εκείνες που μπορούσαν να εκτελεσθούν σε προηγούµενη ανα- θεωρητική περίοδο και στις λοιπὲς εργασίες. Οι πρώτες διαχωρίζονται και κατά αναθεωρητική περίοδο, µέσα στην οποία μπορούσε και έπρεπε να εκτελεσθούν. Ο πί- νακας αποτελεί πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας και ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά του πίνακα διαχὠρισμού, µόνο αν τον υπογράψει µε επιφύ- λαξη, Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να συμπρά- ξει στην κατάρτιση ή να υπογράψει τον πίνακα, εφαρμµό- ζεται ανάλογα η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 156. Άρθρο 148 Ποινικές ρήτρες για παραθίαση προθεσµιών έργου

1.Με τη σύµβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποί- ες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο ανάδο- χος υπερβεί, µε υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις τε- θείσες τµηµατικές προθεσμίες κατασκευής του έργου. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη από- φαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αµέσως επόμενο λογαριασμό του έργου, Η κα- τάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της εΥγκε- κριµένης συνολικής προθεσμίας και των αποκλειστικών τµηµατικών προθεσμιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρή- τρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τµηµατικών προθε- σµιών ανακαλούνται υποχρεωτικά, αν το έργο περατώ- θεί µέσα στην εγκεκριµένη ουνολική προθεσµία δηλαδή εγκεκριµένη προθεσµία και χορηγηθείσα οριακή προθε- σµία εφόσον συντρέχει περίπτωση.

2. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης της εγκεκριµένης προθεσμίας ο- ρίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (1536) της µέσης ηµερή- σιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (2056) της προβλεπόμενης α- πό τη σύµβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις ε- πόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις εκατό (1596) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρή- τρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (2056) της µέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Ως µέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύμβασης δηλαδή του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, µαζί µε το ποσό των συμπληρωματικών συµ- βάσεων και χωρίς το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριµένη προθεσµία του έργου δη- λαδή αρχική ουνολική προθεσµία και όλες οι παρατάσεις πού έχουν εγκριθεί µοτά από σχετικό αίτημα του αναδό- χου. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβα- ση της εγκεκριµένης προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υ- περβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (636) της ᾱ- ξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.ΙΠ.Α.. Εφόσον στη σύμβαση ορίζονται τµηµατικές προθε- σµίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό των ποινι- κών ρητρών ανά ηµέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολι- κόὀς χρόνος για την επιβολή τους. Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τµηµατικών προθε- σμιών δεν µπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (379) της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.ΙΙ.Α.. Σε περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ήταν ο χρόνος περαίωσης του έργου κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 86, οι ποινικές ρή- τρες που επιβάλλονται, για την υπέρβαση τῶν τµηµατι- κὠν προθεσµιών καθορίζονται συνολικά σε ποσοστό επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο ισούται με το γινόμενο «α.ΕΧ», αλλά δεν µπορεί να είναι µικρό- τερο του τρία τοις εκατό (356), όπου: «Εχ» είναι η χρονική έκπτωση της προσφοράς του ᾱ- ναδόχου και «α» είναι ο συντελεστής βαρύτητας της χρονικής έκ- πτωσης, που ορίστηκε στη διακήρυξη τοι! έργου».

3. Όταν ο χρόνος αποπεράτωσης ενός έργου έχει (δι- αίτερη σημασία για τον κύριο του έργου και εφόσον αι - τό προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, µπορεί µε τη σύµβαση να περιοριστούν οι χρόνοι της προηγούµε- γης παραγράφου για την επιβολή τῶν ποινικών ρητρών μέχρι το μισό, µε ανάλογη αὐξηση του ποσοστού της η- µερήσιας ποινικής ρήτρας, διατηρουμένου του ανωτάτου ορίου της ποινικής ρήτρας. Ειδικά, κριτήριο ανάθεσης 7919 <!-- page 92 --> 7920 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 της σύμβασης κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύμ- βασης ήταν ο χρόνος περαίώσης του έργου κατά τα ορι- ζόμενα στην περίπτωση (ὅ) της παρ. 2 του άρθρου 86, οι ανωτέρω χρόνοι για την επιβολή των ποινικών ρητρών μειώνονται στα µισό και τριπλασιάζεται το ποσοστό της ηµερησίας ποινικής ρήτρας. Στην περίπτωση αυτή, οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συ- νολικά ποσοστό εννέα τοις εκατό (956) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. Άρθρο 149 Επιτάχυνση εργασιών - Ρήτρα πρόσθετης καταθολής (πριΒ)

1. Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής για την κάλυψη ἡ περιορισμό των καθυστερήσεων του έργου, αν ευθύνεται για αυτές ο ανάδοχος, µπορεί να δώσει εντο- λή στον ανάδοχο να επιταχύνει τις εργασίες, εκτελώ- ντας τις απαραίτητες πρόσθετες εργασίες και παίρνο- ντας τα απαραίτητα πρόσθετα µέτρα, χωρίς καμία επι- πλέον αποζημίωση.

2. Εφόσον η ταχύτερη, σε σχέση µε τη συμβατική προ- θεσµία, εκτέλεση του έργου ή τµήµατος αυτού, έχει (δι- αίτερη σηµασία και, υπό την προὐπόθεση ότι υπάρχει ρη- τή σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη δηµοπράτησης του έργου σε όλες τις περιπτώσεις διαδικασιών ανάθεσης, καταβάλλεται στον ανάδοχο πρόσθετη καταβολή (πριμ). Αν στα συμβατικά τεύχη προβλέπεται πρόσθετη καταβο- λή απαιτείται η προηγούµενη έκδοση απόφασης του Υ- πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων µετά από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου της Γενικής Γραμμµατεί- ας Υποδομών. Η πρόσθετη καταβολή υπολογίζεται ως ποσοστό της αρχικής συμβατικής αξίας, σύμφωνα µε τα προβλεπόµε- γα στα συμβατικά τεύχη και το συνολικό ύψος της δεν µπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (539) της αξίας της προὐπολογιζόμενης δαπάνης του έργου µη συµπερι- λαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Στα συμβατικά τεύχη προβλέ- πεται η κατανομή των σχετικών ποσών, κατά χρονική µο- νάδα ταχύτερης παράδοσης του έργου ἡ του κρίσιµου τµήµατος, όπως και κάθε θέµα που σχετίζεται µε την α- ναγνώριση των προὐποθέσεων για την πραγματοποίηση της πρόσθετης καταβολής. Η πρόσθετη καταβολή θεω- ρείται συμπληρωματικό εργολαβικό αντάλλαγμα, εγκρί- νεται αναλόγως ως τροποποίηση της σύμβασης βάσει της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13ο και περιλαμβάνεται στις σχετικές πιστοποιήσεις του έρ- γου, µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α. Για αυτή την έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης απαιτείται η βεβαίωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας µετά από αίτημα του ανα- δόχου, αναγνώρισης της δαπάνης και υπολογισμού του ποσού της πρόσθετης καταβολής.

3. Αν προβλέπεται πρόσθετη καταβολή για ταχύτερη περάτωση του ἔργου, οι αποφάσεις για παρατάσεις προ- θεσµιών ρυθμίζουν πάντοτε κάθε θέµα που σχετίζεται µε την πρόσθετη αυτή καταβολή και ιδιαίτερα, αν µετατίθε- ται, µερικά ή ολικά, ο κρίσιµος, για την πρόσθετη κατα- βολή, χρόνος.

4. Σε περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης της σύμβα- σης ήταν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύμβα- σῆς, η πλέον συμφέροισα από οικονομική ἀποψη προ- σφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας -- τιµής, δεν επιτρέπεται η πρόβλεψη στη σύμβαση ρήτρας περί πρόσθετης καταβολής. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ -- ΠΛΗΡΩΜΕΣ -- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Άρθρο 150 Προκοταθολές 1, Εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή μέχρι του δεκα- πέντε τοις εκατό (1536) της αξίας της σύμβασης χωρίς ᾱ- ναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η χορήγηση οποιασδήποτε προ- καταβολής γίνεται µετά την εγκατάσταση εργοταξίου ᾱα- πό τον ανάδοχο επί τόπου του έργου. Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος µε τόκο. Δεν οφείλονται απὀ τον ανάδοχο τόκοι για χορηγηθείσα προκαταβολή για το ᾱ- ναπόσβεστο τµήµα της προκαταβολἠς και για το χρονικό διάστηµα διακοπής των εργασιών απὀ υπαιτιότητα του κυρίου του έργου. Το ποσοστό του επιτοκίου καθορίζεται ειδικά και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο µε το μικρότερο ε- πιτόκιο των εντόκων γραμµατίων του Δημοσίου δωδεκά- µηνης ἡ αν δεν εκδίδονται τέτοια εξάµηνης διάρκειας προσαυξημµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες και ανα- προσαρμόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο- νομικών, και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

2. Η προκαταβολή που προβλέπεται από τη διακήρυξη εγκρίνεται µε απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας µε- τά απὀ αίτηση του αναδόχου και καταβάλλεται στον α- νάδοχο µετά από υποβολή λογαριασμού και έγκριση αυ- τού από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στο σύνολό της ἡἦ τμηματικά.

3. Η διακήρυξη µπορεί να προβλέπει προκαταβολές: α) Μέχρι πέντε τοις εκατό (536) της αξίας της σύμβα- σης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου. Η προκαταβολή αυτή µπορεί να οριστεί µέχρι δέ- κατοις εκατό (1056) στις περιπτώσεις έργων µε σηµαντι- κές μελέτες ή σημαντικές εγκαταστάσεις, προσκοµίσεις μηχανικού εξοπλισμού και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις μεγάλων αρχικών δαπανών. β) Μέχρι δέκα τοις εκατό (1056) της αξίας της σύμβα- σης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α, για δαπάνες προµη- θειών υλικών ή μηχανημάτων που πρόκειται να εγκατα- σταθούν ή ενσωματωθούν στο έργο. Σε κάθε περίπτωση το άθροισμα των προβλεπόμµενων προκαταβολών δεν µπορεί να είναι ανώτερο του δεκαπέντε τοις εκατό (4506) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

4. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τµηµατικά µε παρακράτηση απὀ κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο, μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής ε- κατοστιαίου ποσοστού (Π96), που εφαρµόζεται στο ποσό της πληρωμής και προκύτπει απὀ τη σχέση: ΠΞρ/σχ1οῦ0χ 1,10 όπου: ρ εἶναι το ποσό της προκαταβολής σε ευρώ και Σ, πόλι σε ευρώ, το µέρος του συμβατικού ποσού που δεν έχει ακόµα πληρωθεί στον ανάδοχο κατά τη χορήγη- ση της προκαταβολής. Αν διάφορα ποσά ϱ1, ϱρ2, ϱ3 κ.λπ. χορηγηθούν ως τµηµατική παροχή της προκαταβολής, τότε το ποσοστό παρακράτησης προκύτπει από τη σχέ- ση: Π-: 100χ1,10ΟχΧ(ρ1/Σ1 -ερ2/Σ2 Ερ3/Σ3 κ...) όπου ΣΊ, Σ2, Σ3 κ.λπ. είναι τα αντίστοιχα µε το Σποσά όταν χορηγήθηκαν τµηµατικά οι προκαταβολές ϱ], ϱ2, <!-- page 93 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7921 ρὸ κ.λπ..

5. Μαζί µε την παρακράτηση για τµηµατική απόσβεση της προκαταβολής γίνεται και παρακράτηση των ὄεδου- λειµένων τόκων στο µέχριτότε αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται για το χρονικό διάστηµα μετρούμενο σε ηµέρες µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής του σχετικού λογαριασμού.

6. Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιµοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται άµεσα ἡ έμμεσα µε το έργο. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 ο ανάδοχος υποχρεούται να δίνει στην υπηρεσία στο τέλος κάθε µή- να συνοπτική κατάσταση για τις καταβολές που έχει πραγματοποιήσει σε βάρος της προκαταβολής και το υ.- πόλοιπό της µε ένδειξη του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είναι κατατεθειµένο.

7. Η προκαταβολή της περίπτωσης β΄ της παραγρά- Φου 3 κατατίθεται υποχρεωτικά σε δεσµευμµένο τραπεζι- κὀ λογαριασμό και χρησιµοποιείται µόνο για την πληρω- µή της προμήθειας των υλικών ή μηχανημάτων, για τα ο- ποία έχει χορηγηθεί και για τα οποία όχουν κατατεθεί πριν απὀ τη χορήγησή της σχετικά προτιµολόγια. Οι πλη- ρωμές από το δεσμευμένο αυτόν λογαριασμό γίνονται µε επιταγές του αναδόχου, µετά από σχετική παροχή σύμφωνης γνώμης της διευθύνουσας υπηρεσίας προς την τράπεζα. Η σύμφωνη γνώµη παρέχεται µε βάση τα προσκομιζόµενα οριστικά τιµολόγια ή άλλα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία δαπανών (φορτωτικές, εκκαθαρί- σεις δασμών κ.λπ.) ἦ για την επιστροφή της προκαταβο- λής ή µέρους της που δεν χρησιμοποιήθηκε. Η σύµβαση µπορεί να ορίζει στην περίπτωση της προκαταβολής αυ- τής και άλλους συμπληρώωματικούς όρους για την παρα- κολούθηση της διάθεσης των υλικών και μηχανημάτων που αγοράστηκαν µε αυτή.

8. Ο ανάδοχος µπορεί πάντα να ζητήσει ταχύτερη α- πόσβεση της προκαταβολής, από αυτή που προβλέπεται στην παράγραφο 65.

9. Εάν η σύμβαση διαλυθεί µε υπαιτιότητα του αναδό- χου, το αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής πρέπει να επιστραφεί, το αργότερο σε τρεις (3) µήνες από τη διάλυση της σύμβασης. Μετά την προθεσµία αυτή στο α- ναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής οφείλεται ο νόµι- μος τόκος υπερηµερίας, αντί του ειδικού τόκου που ορἰ- ζεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Αν η σύµβαση δια- λυθεί ή περιοριστεί µε υπαιτιότητα του κυρίου του έρ- γου,το αναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής, που δεν συμψηφίζεται προς εκκαθαρισµένες απαιτήσεις του ανα- δόχου κατά του κυρίου του έργου επιστρέφεται, µέσα σε έξι (6) µήνες απὀ τη διάλυση ή τη λήξη των λοιπών ερ- γασιών στην περίπτωση περιορισμού του έργου. Κατά το εξάµηνο αυτό διάστηµα δεν υπολογίζεται τόκος στο ᾱ- ναπόσβεστο µέρος της προκαταβολής, µετά την παρέ- λευσή του όµως, οφείλεται καὶ στην περίπτωση αυτή ο νόμίµος τόκος υπερημερίας. Άρθρο 151 Επιµετρήσεις

1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαμβά- νονται επί τόπου όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επι- μέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών. Τα επί τόπου επιµετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού απὀ την επίβλεψη του άρθρου 1396 και τον εκπρό- σωπο του αναδόχου, καταχωρούνται σε επιµετρητικά φύλλα εις διπλούν, που υπογράφονται απὀ τα δύο µέρη και καθένα παίρνει από ἑνα αντίγραφο. Ειδικά για την περίππωση της παραλαβής φυσικού εδάφους, η Προϊ- σταµένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία συμμµετέ- Χουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και επιβλόπιων.

2. Στο τέλος κάθε µήνα ή σε άλλη χρονική περίοδο που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, ο ανάδοχος συντάσσει επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη του έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούμενο µήνα. Η επιµέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία συ- νοπτική περιγραφή της µε ένδειξη του αντίστοιχου ἀρ- θρού του τιµολογίου ή τῶν πρωτοκόλλων κανονισμού τι- µών µονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία Υί’ αυτό επιµετρητικά σχέδια, στοιχεία και δια- γράμματα, µε βάση τα στοιχεία απευθείας καταµέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3. Οι επιµετρήσεις, συνοδευόµενες απὀ τα αναγκαία επι- µετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και ηλεκτρονι- κή µορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη Διευθύ- γουσα Υπηρεσία για έλεγχο το αργότερο είκοσι ηµέρες (20) µετά το τέλος του εποµένου της εκτελέσεώς τους µηνός, αφού υπογραφούν απὀ αυτόν µε την ένδειξη «ό- πως συντάχθηκαν απὀ τον ανάδοχο». Οι επιµετρήσεις συντάσσονται µε μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον ἔλεγχο της Διευθύ- νουσας Υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώνεται µε την ε- Υκριτική απόφαση της τελευταίας. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, µέσα σε σαράντα πέντε (45) ηµέρες απὀ την υποβολή των επιµετρήσεων από τον ανάδοχο, έχει την υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο και διόρθωση των υπολογισμών, να εγκρίνει τις επιµε- τρήσεις και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο τις επιµετρή- σεις που έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί. Η κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 174 και ο ανά- δοχος, εάν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις, µπορεί να α- σκήσει το προβλεπόμενο δικαίωµα της ένστασης. Εάν οι υποβαλλόμενες επιµετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, που καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο ή τη διὀόρ- θωσή τους, η Διευθύνουσα Υπηρεσία επιστρέφει τις επι- μετρήσεις στον ανάδοχο µέσα στην πιο πάνω προθεσµία των σαράντα πέντε (45) ηµερών και τον καλεί για την συμπλήρωση των συγκεκριμένων ελλείψεων. Τα στοι- χεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτητα από τη Διει- θύνουσα Υπηρεσία πρέπει να αναφέρονται στην πρό- σκληση συγκεκριµένα και αριθµηµένα. Ο ανάδοχος µέσα σε ένα µήνα υποχρεούται να επανυποβάλλει τις Επιµε- τρήσεις συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που του ζητή- θηκαν µε την πρόσκληση. Μετά την πιο πάνω επανυπο- βολή των επιµετρήσεων, η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν µπορεί να τις επιστρέψει εκ νέου στον ανάδοχο προς συμπλήρωση, αλλά υποχρεούται µέσα σε ένα (1) µήνα νατις ελέγξει, νατις διορθώσει, να τις εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει στον ανάδοχο. Οι επιµετρήσεις, εάν δεν επιστραφούν εγκεκριμένες ή διορθωµένες ή για συμπλήρωση µέσα στην πιο πάνω προθεσµία των σαράντα πέντε (45) ημερών ἡ εάν, µετά την επανυποβολή τους, αυτές δεν ελεγχθούν, διορθω- θούν, εγκριθούν και κοινοποιηθούν στον ανάδοχο, µέσα στην πιο πάνω μηνιαία προθεσµία, θεωρούνται αυτοδί- καια εγκεκριμένες, µόνο υπό την έννοια ότι µπορούν να συμπεριληφθούν απὀ τον ανάδοχο σε επόμενο λογαρια- σμό. Οι επιµετρήσεις του έργου, εγκεκριµένες απὀ τη Διευ- <!-- page 94 --> 7922 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 θύνουσα Ὑπηρεσία ή αυτοδίκαια εγκεκριμένες, µπορεί να θλεγχθούν εκ νέου απὀ την επιτροπή προσωρινής πα- ραλαβής και αν διαπιστὠθεί π ύπαρξη αχρεωστήτως κα- ταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγματος, αυτό είναι ε- πιστρεπτέο ύστερα απὀ σύνταξη αρνητικού λογαρια- σμού, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 190. Οι αυτοδίκαια εγκεκριμένες επιµετρήσεις υ- πόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε επόμενο λογαριασμό.

3. Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευ- ση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική µορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν απὀ άλλες και δεν είναι τελικά εμφανείς, ποσότητες που παραλαμβάνονται µε ζύγιση ἡ άλλα παρόμοια, ο ανάδο- χος υποχρεούται να καλέσει την επιτροπή της παραγρά- Φου 2 του άρθρου 196, και τον επιβλέποντα, προκειµέ- νου να προβούν απὀ κοινού στην καταμέτρηση ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών ερ- γασιών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Το τιρωτό- κΟολλο αυτό, υπογραφόµενο απὀ τον ανάδοχο, τον επι- βλέποντα και τα µέλη της επιτροπής, αποτελεί προῦπό- θεση για την πιστοποίηση των σχετικών εργασιών. Η πρόσκληση της αναδόχου προς τη Διευθύνουσα Ὑπηρε- σία πρέπει να γίνεται για µεν την απὀ κοινού ζύγιση του- λάχιστον µια (1) εργάσιµῃ ηµέρα πριν από αυτήν, για δε τη λήψη των στοιχείων υπαίθρου τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν τη διενέργειά τους. Η µη ανταπό- κριση των εντεταλµένων οργάνων στην πρόσκληση µπο- ρεί να αποτελεί λόγο υπερημερίας του κυρίου του όργου και επιφέρει πειθαρχικές ποινές στους υπεύθυνους. Το πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών συνοδεύει υπο- χρεωτικά την επἰµέτρηση των σχετικών εργασιών δεν έ- Χει εκτελεστό διοικητικό χαρακτήρα και δεν προσβάλλε- ται αυτοτελώς παρά µόνο απὀ κοινού µε την προσβολή της εγκριτικής πράξης της επιµέτρησης. 4, Ειδικώς ο χαρακτηρισμός τῶν εδαφών που κατα- σκευάζεται το έργο, γίνεται απὀ δύο ἡ περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, που ορίζονται από τη Διευθύ- νουσα Ὑπηρεσία. Ο ορισμὸς της επιτροπἠς αυτής ανα- κοινώνεται στην προϊσταμένη αρχή, η οποία µπορεί να ορίσει και άλλον υπάλληλο να συμμετέχει στο έργο της επιτροπής. Η προϊσταμένη αρχή µπορεί σε κάθε περί- πτωση να ορίσει άλλη επιτροπή για επανέλεγχο και χα- ρακτηρισµό εδαφών. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναμίας να ληφθεί απόφαση, λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων που ορίζο- νται σε ἁρτιο αριθµό, ο ανωτέρω Χαρακτηρισμός εὅα- φών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο µε απόφαση τῆς προϊσταμένης αρχής.

5. Δύο (2) µήνες το αργότερο µετά τη βεβαιωµένη πε- ράτωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία επί µέρους επιµε- τρήσεις που λείπουν και την «τελική επιµέτρηση», δηλα- δή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις πο- σότητες όλων των τµηµατικών επιµετρήσεων και των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3. Αν αυτές έχουν ελεΥγ- χθεί απὀ τη Λιευθύνουσα Ὑπηρεσία, οι ποσότητες τίθε- νται όπως διορθώθηκαν, έστω και αν εκκρεμούν κατ’ αιί- τών ενστάσεις του αναδόχου ή αιτήσεις θεραπείας. Η καταχώρηση αυτή στην τελική επιµέτρηση δεν αποτελςί παραίτηση του αναδόχου απὀ τέτοιες αιτήσεις ἡ ενστά- σεις που έχουν ασκηθεί νόμιμα, ούτε παρέχει το δικαίῳ- μα σε αυτόν να υποβάλει νέες. Για τις επιµέρους επιµε- τρήσεις, που δεν έχουν ακόµη ελεΥχθεί απὀ την υπηρε- σία, καταχωρούνται οἱ ποσότητες των επιµετρήσεων ὁ- πως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο πριν από τον έλεγχο της υπηρεσίας. Η τελική επιµέτρηση υπογράφεται απὀ τον ανάδοχο µε την ένδειξη «όπως συντάχθηκε απὀ τον ανάδοχο». Η Διευθύνουσα Ὑπηρεσία έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της τελικής επιµέτρησης, µέσα σε δύο (2) µήνες απὀ την υποβολή της και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο την ελεγμένη και διορθωμένη επιµέτρη- ση. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 έχει εφαρ- µογή για την τολική επιµέτρηση.

6. Σε περίπωση που δεν υποβληθεί από τον ανάδοχο τελική επιµέτρηση, το αργότερο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση προς αὐτόν της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε συ- μπληρωμένο µήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών (2369) επί του συνολικού πο- σού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο µέχρι τότε για την όλη σύμβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται µε απὀ- φαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και για έξι (Θ) το πο- λύ µήνες καθυστέρησης. Ανεξάρτητα απὀ την επιβολή της ποινικής ρήτρας και µετά την πάροδο του χρόνου 9- πιβολής της, η τελική επιµέτρηση συντάσσεται απὀ την υπηρεσία που µπορεί να χρησιμοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία καταλογίζοντας τη σχετική δα- πάνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική επιµέτρηση που συντάσσεται µε αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον α- νάδοχο.

7. Μαζί µε την τελική επιµέτρηση ο ανάδοχος µπορεί να υποβάλει και κάθε άλλο αίτηµά του που σχετίζεται µε δικαίωμά του απὀ την εκτέλεση της σύμβασης, αν αυτό δεν έχει αποσβεστεί και η σχετική αξίωση παραγραρεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 173 ή αν το σχετικό δικαί- ὠμα δεν έχει αποσβεστεί ή χαθεί από κάποια άλλη αιτία. Μετά την υποβολή της τελικής επιµέτρησης, ο ανάδοχος µπορεί να εγείρει σχετικές απαιτήσεις µόνο για ΟΨΙΥε- γείς αιτίες.

8. Στις περιπτώσεις συµβάσεων που προβλέπουν πλη- ρωμῆ µε κατ’ αποκοπή τίµηµα, τελική επιµέτρηση εἶναι η επιβεβαίώση κατασκευής των επιµέρους εργασιών ποιο- τικά και ποσοτικά, όπως προβλέπονται στη σύµβαση. Για την πραγματοποίηση των τµηµατικών πληρωμών εφαρ- µόζονται επιµέρους ποσοστά εκτέλεσης εργασιών κατά τµήµατα του έργου, όπως ορίζεται στη σύμβαση. Άρθρο 152 Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις

1. Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλ- λάγμµατος γίνεται τμηματικά, µε βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών ποι! έχουν εκτελεσθεί µέσα στα όρια του χρονοδιαγράµµατος εργασιών, Αν από τον ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες πέρα από τις προβλεπόμενες στο χρονοδιάγραμμα, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να αναβάλει την πληρωμή των επιπλέον εργασιών, ώστε να συμπέσει µε τα προ- βλεπόμενα στο χρονοδιάγραμμα. Η διάταξη του προη- γούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται όταν στη σύμβαση προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ) στον ανάδοχο για τη γρηγορότερη περάτωση του έργου.

2. Ἡ πραγματοποίηση τόσο των τµηµατικών πληρωμών όσο και της οριστικής πληρωμής του εργολαβικού ᾱα- νταλλάγματος, καθώς και η εκκαθάριση όλων των αμοι- <!-- page 95 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7923 βαίων απαιτήσεων από την εργολαβική σύμβαση, γίνεται µε βάση τους λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις.

3. Μετά τη λήξη κάθε µήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που ορίζει η σύµβαση για τις τµηµατικές πληρωμές, ο ς- νάδοχος συντάσσει λογαριασμό των ποσών από εργς- σίες που εκτελέσθηκαν, τα οποία οφείλονται σ᾿ αυτόν. Οι λογαριασμοί αυτοί στηρίζονται στις επιµετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών ερ- γασιών. Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στο λογαρια- σµό εργασίες που δεν έχουν επιµετρηθεί. Κατ’ εξαίρεση, για τµήµατα του έργου, για τα οποία, κατά την κρίση του επιβλέποντος μηχανικού, ὅεν ήταν δυνατή η σύνταξη ε- πιµετρήσεων κατά διακριτά και αυτοτελώς επιµετρήσιµα τµήµατα του έργου, επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες βάσει προσὠρινών επιµετρή- σεων, για τις οποίες όµως έχουν ληφθεί επιµετρητικά στοιχεία. Η αξία των εργασιών που πιστοποιούνται βάσει προσωρινών επιµετρήσεων απαγορεύεται να υπερβαίνει το 2096 της αξίας του συνόλου των πιστοποιούµενων ερ- γασιών του τρέχοντος λογαριασμού.

4. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση, ημι- τελείς εργασίες µπορεί να περιληφθούν στο λογαριασμό µε έγκριση της υπηρεσίας, αν η φύση τους είναι τέτοια που, ενδεχόμενη διακοπή του έργου, δε θᾳ κατέστρεφε την ημιτελή εργασία. Οἱ εργασίες αυτές καταχωρούνται σε χωριστό µέρος του λογαριασμού και περιλαµβάνο- νται µε προσωρινή τιµή μειωμένη, ώστε να εἶναι δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας µε το υπόλοιπο της προβλεπόμενης τιµής. 9, Στο λογαριασμό µπορεί να περιληφθούν, επίσης, τα υλικά που εισκοµίσθηκαν µε έγκριση της υπηρεσίας στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και εγκρίθη- καν. Οι ποσότητες των υλικών αυτών δεν µπορεί να υ- περβαίνουν αυτὲς που απαιτούνται για την εκτέλεση των προσεχών εργασιών του εγκεκριµένου προγράµµα- τος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση. Οἱ πο- σότητες των υλικών περιλαμβάνονται χωριστά στο συ- νοπτικό πίνακα εργασιών που συνοδεύει το λογαριασμό, στον οποίο αναφέρονται επίσης και οι θέσεις αποθήκει)- σης τών υλικών. Για τα περιλαμβανόμενα στους λογαρια- σμούς υλικά ο ανάδοχος έχει ακέραιη την εωθύνη, µέχρι την ενσωµάτωσή τους και την παραλαβή του έργου. Τα υλικά περιλαμβάνονται σε χωριστό τµήµα των λογαρια- σµών, µε τιµές που δεν µπορεί να είναι ανώτερες των τι- μών πρακτικού της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημο- σίων Ἑργων (ΕΔΤΔΕ) ή άλλου αρµόδιου οργάνου το ο- ποίο θᾳ οριστεί µε νόµο, του χρόνου της δημοπρασίας ή του τελευταίου διατιθέµενου πρακτικού και που βρίσκο- γται σε συνάρτηση προς την αντίστοιχη συμβατική τιµή, ώστε το υπόλοιπο µέρος της τιµής να αρκεί για την Οολο- κλήρωση της εργασίας, στην οποία θα ενσωματωθούν τα υλικά. Ποσοστά γενικών εξόδων και οφέλους της επόµε- νης παραγράφου δεν υπολογίζονται στα υλικά.

6. Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται επίσης η ᾱ- ναθεώρηση τιµών, αποζημιώσεις κάθε είδους που έχουν εγκριθεί, αντίτιμο απολογιστικών εργασιών που εκτελέ- σθηκαν µέσω της εργολαβίας και κάθε άλλη εγκεκριµένη δαπάνη που καταβάλλεται στον ανάδοχο. Στο λογαρια- σµό περιλαμβάνεται ακόµη και το ποσοστό γενικών εξό- δων και οφέλους του εργολάβου της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 93, αν αυτό δεν περιλαμβά- νεται στις σωµβατικές τιµές, και το σύνολο μειώνεται κα- τά το ποσοστό έκπτωσης της δηµοπρασίας, αν συντρέ- χει περίπτωση. Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται ὁό- λες οι εκκαθαρισµένες απαιτήσεις του εργοδότη και ι- δίως ποινικές ρήτρες, περικοπές τιµών των άρθρων 159 και 170, ουμπληρωματική κράτηση εγγύησης, αν γι’ αυτή ὃεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές, οπότε γίνε- ται σχετική μνεία, απόσβεση προκαταβολών, παρακράτη- ση αξίας χορηγούμενων υλικών, πληρωμές που έγιναν σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη που δεν έχει ικανοποιηθεί µε άλλον τρόπο. 7, Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαι- ωτικοί και συνοδεύονται ιδίως από ανακεφαλαιωτικό συ- νοπτικό πίνακα των εγκεκριμένων επιµετρήσεων εργα- σιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου, πίνακα και αναλυτική επιµέτρηση των εργασιών οι οποίες πιστο- ποιούνται τµηµατικά και προσωρινά, τα παραστατικά στοιχεία των απολογιστικών εργασιών, τον πίνακα του υἱ- πολογισμού της αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζημιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. Από κάθε νεότερο λογαριασμό αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν µε τους προηγούμενους λογαριασμούς, κα- θώς και ποσά που ὅεν αντιστοιχούν σε εγκεκριμένες επι- μετρήσεις ή αφορούν σε λάθη εγκεκριμένων λογαρια- σμών. Για την υποβολή τον έλεγχο και την έγκριση του λογαριασμού δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητι- κών πληρωμής.

8. Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στη Διευθύνουσα Υ- πηρεσία που τους ελέγχει, τους διορθώνει και τους ε- Υκρίνει µέσα σε ένα (1) µήνα. Αν ο λογαριασμός που έχει υποβληθεί έχει ασάφειες ἡ ανακρίβειες, σε βαθμό που να είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η Διευθύνουσα Υπη- ρεσία, µε εντολή της προς τον ανάδοχο, επισημαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον ἑ- λεγχο και παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβο- λή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόµενη μηνιαία προ- θεσµία για τον έλεγχο και την έγκριση του λογαριασμού αρχίζει απὀ την επανυποβολή, ύστερα από την ανασύ- νταξη από τον ανάδοχο. Ο έλεγχος του λογαριασμού µπορεί να γίνει και απὀ συνεργείο της υπηρεσίας, στο ο- ποίο συμμετέχει ο επιβλέπων το έργο. Ο επιβλέπων υπο- γράφει το λογαριασμό, βεβαιώνοντας έτσι ότι οι ποσό- τητες είναι σύµφωνες µε τις επιµετρήσεις και τα επιµε- τρητικά στοιχεία, οι τιµές σύμφωνες µε τη σύμβαση και τις σχετικές διατάξεις και γενικά ότι έχουν διενεργηθεί στο λογαριασμό όλες οι περικοπές ή εκπτώσεις ποσών, ποι; προκύπτουν από το νόµο και την εφαρµογή της σύμ- βασης. Η παράλειψη εµπρόθεσµου ελέγχου και έγκρισης του λογαριασμού αποτελούν πειθαρχικά παραπτώματα για τα αρμόδια όργανα της διευθύνουσας υπηρεσίας. Ο εγκεκριµένος λογαριασμός αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του αναδόχου («πληρωτέο εργολαβικό αντάλλαγμα»). Προὐπόθεση πληρωμής της πιστοποίη- σης είναι η προσκόμιση απὀ τον ανάδοχο όλων των α- παιτούµενων δικαιολογητικών πληρωμής. Το τιμολόγιο µπορεί να προσκοµίζεται µεταγενεστέρως κατά την εἷ- σπραξη του ποσού της πιστοποίησης. Λογαριασμός που πληρώθηκε χωρίς έλεγχο, λόγω πα- ρέλευσης της πιο πάνω µηνιαίας προθεσμίας (πλασµατι- <!-- page 96 --> 7924 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 κή έγκριση), ελέγχεται, διορθώνεται και εγκρίνεται µέσα σε προθεσµία τριών (3) μηνών από την υποβολή ἡ ετια- νυποβολή του και οι προκύπτουσες διαφοροποιήσεις λαμβάνονται υπόψη σε επόμενο λογαριασμό. Η Διευθύ- νουσα Υπηρεσία µπορεί να εγκρίνει τον λογαριασμό και χωρίς την υπογραφή του επιβλέποντος. Όταν συντρέχει περίπτωση σύνταξης αρνητικού λογα- ριασμού είτε ενδιάµεσα κατά την εξέλιξη του έργου! είτε και κατά τον τελικό λογαριασμό αυτός µπορεί να συντα- χθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και το ποσό του πρέ- πει να καταβληθεί από τον ανάδοχο µέσα σε ένα (1) µή- να απὀ την κοινοποίηση του λογαριασμού σε αυτόν, ἆλ- λως καταπίπτουν ισόπιοσα σε βάρος του οι εγγυητικές ε- πιστολές που έχουν κατατεθεί στον κύριο του έργου ε- Φφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο εργολαβικό αντάλλαγ- μα. Αν ασκηθεί ένσταση ἠ ατηση θεραπείας κατά του αρνητικού λογαριασμού, η κατάπτωση της εγγυητικής ε- πιστολής αναστέλλεται µέχρι την έκδοση απόφασης επ΄ αυτών.

9. Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χω- ρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του διμήνου από την υποβολή του ή την επανυποβολή του, οφείλεται, σύμφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου Ζτου Ν. 4199/ 2019, τόκος υπερηµερίας. Ο ανάδοχος µπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη Διευθύ- νουσα Υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση.

10. Για την πληρωμή της δαπάνης κατασκευής του έρ- γου επιτρέπεται πάντοτε η έκδοση ενταλμάτὠν προπλη- ρωμής, χωρίς να εφαρµόζεται στην περίπτωση αυτή ἆλ- λη σχετική γενική ή ειδική διάταξη.

11. Απαγορεύεται η εκχώρηση του εργολαβικού α- νταλλάγματος ή η κατάσοχεσή του στα χέρια του κυρίου του όργου, καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσής του και για ένα (1) µήνα µετά την περαίωσή του. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπονται: α) η αρχική ή η εκ των υστέρων εκχώρηση, εν όλω ή εν μέρει, του πληρωτέου εργολαβικού ανταλ- λάγµατος, όπως αυτό προσδιορίζεται στους λογαρια- σμούς που υποβάλλονται και εγκρίνονται, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 8, κατά τη διάρκεια της ε- κτέλεσης του έργου, όταν πρόκειται για την κάλυψη ο- φειλής του αναδόχου από την προμήθεια υλικών και µη- χανηµάτων προς εκτέλεση του έργου ή απὀ παροχή ερ- γασίας που παρασχέθηκε από εργάτες ή υπαλλήλους αυτού, στην εκτέλεση του έργου ή σε αναγνωρισμένες τράπεζες ἠ νοµικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και β) η κατάσχεση του εργολαβικού ανταλλάγματος απὀ τους προμηθευτές υλικών και μηχανημάτων του έργου ή απὀ τους εργάτες και τους υπαλλήλους του, όπως και τους υπεργολάβους που αποδεδειγμένα χρησιμοποιούνται στο έργο από τον ανάδοχο. Επιτρέπεται επίσης ο συµ- Ψηφισμός εκκαθαρισµένων απαιτήσεων του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου, που προέρχονται απὀ την ε- κτέλεση άλλων έργων και µέχρι ποσοστό είκοσι τοις ε- κατό (2096) από κάθε πιστοποίηση του εκτελούµενου ἑρ- Υγου. Με κοινή απόφαση των Ὑπουργών Οικονοµικών, και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, µπορεί να ορίζεται ότι επιτρέπεται η εκχώρηση από µέρους του αναδόχου απαίτησης από εγκεκριµένη πιστοποίηση ή µέρους της προς τον κύριο του έργου για την εξόφληση οποιασδή- ποτε οφειλής του προς αυτόν και να καθορίζονται οι ὁ- ροι και η διαδικασία αιιτής.

12. Όλες οι πληρωμές που γίνονται στον ανάδοχο κα- τά τη διάρκεια κατασκευής του έργου µε βάση τις πιστο- ποιήσεις αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του ερ- χολαβικού ανταλλάγματος που εκκαθαρίζεται µετά την οριστική παραλαβή. Σε κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο πραγματοποιούνται κρατήσεις, οι οποίες ανέρχονται σε πέντε τοις εκατό (520) στην πιστοποιούµενη αξία των ερ- γασιών µετά της αναλογούσας αναθεώρησης και σε δέ- κα τοις εκατό (1056) στην αξία των υλικών που περιλαµ- βάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση, µέχρις ότου αυ- τά ενσωματωθούν στις εργασίες.

19. Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «προτελικό λογα- ριασµό», µε βάση τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της ορι- στικής παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό λογαρια- σµό», Για τον προτελικό και τελικό λογαριασμό εφαρµό- ζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου αυτού, Με την έγκριση του τελικού λογαριασμού εκκαθαρίζονται οι ε- κατέρωθεν απαιτήσεις από την σύµβαση εκτέλεσης, ε- κτός από τις απαιτήσεις που προκύπτουν απὀ µεταγενέ- στερες διαδικασίες διοικητικής, συµβιβαστικής ἤ δικαστι- κής επίλυσης διαφορών. Άρθρο 153 Αναθεωρητική περίοδος για τις θᾳασικές τηές ηµερομµισθίων, υλικών, µισθωµάτων και μηχανημάτων

1. Οι βασικές τιµές των ηµερομισθίων, υλικών, µισθω- µάτων και μηχανημάτων του παρόντος αναθεωρούνται ενιαία για όλη τη χώρα κατά ημερολογιακό τρίµηνο (ανα- θεωρητική περίοδος), µε βάση τα στοιχεία και δεδοµένα της εικοστής ημέρας του πρώτου µήνα της περιόδου αυ- τής. Σε όλη τη διάρκεια της κάθε αναθεωρητικἡς περιό- ὅου, οι αναθεωρηµένες τιµές παραμένουν σταθερές.

2. Οι συμβατικές τιµές κάθε σύμβασης δημόσιου έργου αναθεωρούνται ενιαία για όλη τη χώρα κατά ηµερολο- γιακὀ τρίµηνο (αναθεωρητική περίοδος) και µε βάση τα στοιχείᾳ και δεδοµένα της εικοστής ηµέρας του πρώτου µήνα της περιόδου αυτής. Σε όλη τη διάρκεια της κάθε α- ναθεωρητικής περιόδου οι αναθεωρημένες συμβατικές τιµές παραμένουν σταθερές,

8. Η αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες που πραγματικά εκτελέστηκαν µέσα στο προβλεπόμενο από το άρθρο 145 χρονοδιάγραμμα. Εργασίες που, για οποι- ονδήποτε λόγο, εκτελέστηκαν σε αναθεωρητική περίοδο μεταγενέστερη της προβλεπόμενης από το χρονοδιά- γραµµα, θεωρούνται για τον υπολογισμό της αναθεώρη- σης ότι εκτελέστηκαν στην αναθεωρητική περίοδο κατά την οποία έπρεπε να εκτελεστούν. Για τις εργασίες που Σκτελέστηκαν πριν απὀ την προβλεπόμενη από το Χρο- νοδιάγραµµα αναθεωρητική περίοδο, η αναθεώρηση υ- πολογίζεται µε βάση το χρόνο της πραγματικής εκτέλε- σής τους. Για τις εργασίες που εκτελέστηκαν µετά την πάροδο της αρχικής συμβατικής προθεσµίας, η αναθεώ- ρηση υπολογίζεται µε βάση τους συντελεστές που {- σχυαν κατά την τελευταία αναθεωρητική περίοδο του αρχικού χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου, ε- φόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του ᾱ- ναδόχου. Στην περίππωση αυτή επιβάλλονται οι προβλε- πόµενες απὀ το άρθρο 148 κυρώσεις, καθώς και οἱ διοι- κητικές και οι παρεπόµενες χρηματικές κυρώσεις, που προβλέπονται κατά τις κείµενες διατάξεις.

4. Για την εφαρµογή της προηγούμενης παραγράφου <!-- page 97 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7925 κατά την έγκριση παρατάσεων της συνολικής ἡ των τµη- µατικών προθεσµιών των συμβάσεων τῶν δημόσιων ἑρ- γων εκτιμάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιμήκυνση του χρόνου συμβαλλόμενο µέρος για το σύνολο ή για µέρος των έργων ή κατά κονδύλια εργα- σιών. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν επηρεά- ζουν την κατάπτωση των ποινικών ρητρών, αν συντρέ- χουν οι προὐποθέσεις της.

9. Ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισμό της ανα- θεώρησης κάθε εργολαβικής σύμβασης ορίζεται το ηµε- ρολογιακό τρίµηνο µέσα στο οποίο: α) υποβλήθηκε η προσφορά, αν πρόκειται για σύμβα- ση, που καταρτίσθηκε ύστερα από δημοπρασία ή β) εκδόθηκε η σχετική εγκριτικήἠ απόφαση, αν πρόκει- ταί για σύµβαση που καταρτίσθηκε χωρίς δημοπρασία, και υπό τον όρο ότι η εγκριτική αυτή απόφαση δεν ορίζει ἀλλο χρόνο. Οι τιµές της σύμβασης παραμένουν σταθερές για τις εργασίες που εκτελούνται ή που έπρεπε να εκτελεστούν µέσα στο τρίµηνο που θεωρείται χρόνος εκκίνησης και στο αµέσως επόµενο ημερολογιακό τρίµηνο. Κατ’ εξαί- ρεση η σταθερότητα τῶν τιµών περιορίζεται µόνο στο η- μερολογιακό τρίµηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε κατηγορίας συνολικού εκτιμώμενου προ- ὑπολογισμού δηµοπράτησης ή ανάθεσης ύψους ενάμισι εκατομυρίου (1.500.000 ευρώ) χωρίς ΦΠΑ,

6. Η αναθεώρηση (αύξηση ἡή µείωση) για κάθε αναθεω- ρητική περίοδο υπολογίζεται µε βάση τον τύπο; όπου είναι: Τ:Π υπόψη τιµή της ούμβασης, ΑΤν: η αναθεώρηση της παραπάνω τιµής στην υπόψη αναθεωρητική περίοδο ν, ΑΟ: τιµή που προκύτπει αφού συμπληρωθεί µε βασικές τιµές του Χρόνου εκκίνησης το οριζόµενο για την τιµή Τ Ἀρθρο ανάλυσης τιμών ἡ συνδυασμός άρθρων µε τα βά- ρητους, όπως προσδιορίζονται από τη σύμβαση, σύμφω- να µε την παράγραφο 8, Αν. τιµή που προκύπτει όπως παραπάνω µε τις βασικές τιµές της αναθεωρητικής περιόδου ν, 5 ἡ σ: σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το µη αναθεωρούμενο µέρος της τιµής και που προοδιορί- ζεται µε απόφαση του Ὑπουργού Υποδομών, Μεταφο- ρών και Δικτύων μεταξύ του 0,07 και 0,20 κατά κατηγο- ρίες ἡ µέγεθος έργων και ανάλογα µε τον αριθµό των α- ναθεωρητικών περιόδων, που μεσολαβούν μεταξύ του χρόνου εκκίνησης και της συγκεκριμένης κάθε φορά α- ναθεωρητικής περιόδου. 7.0 οταθερός συντελεστής «σ» στον τύπο της αναθε- ὤρησης της παραγράφου 6 ορίζεται από τη σχέση: σ-σ1 -θ,01ν, όπου σῖ είναι συντελεστής που καθορίζεται ενιαία για όλες τις κατηγορίες ή και χωριστά για καθεµία από τις κατηγορίες των δηµόσιων έργων και ανέρχεται σε σ1-0,12 για ὀόλεςτις κατηγορίες έργων και «ν» είναι ακέραιος αριθµός ίσος µε τη µονάδα για την πρὠτη αναθεωρητική περίοδο που υπολογίζεται αναθεώ- 9ηση για τη συγκεκριμένη σε κάθε περίπτωση εργολαρία και που αυξάνεται κατά µία μονάδα για καθεμιά από τις Επόμενες αναθεωρητικές περιόδους της συγκεκριμένης εργολαβίας. Ον παύει να αμξάνει όταν το «σ» γίνει 0,20. Ὁ συντελεστής σ] µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε από- φαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών καὶ Δι- κτύων. Κατ’ εξαίρεση, για τις συμβάσεις µε χρόνο δηµο- πράτησης πριν το Γ΄ τρίµηνο του 2012, η αναθεώρηση των τιµών υπολογίζεται από το Δ΄ τρίμηνο του 2012 και εντεύθεν µε τους ισχύοντες για το Γ΄ τρίμηνο του 2012 συντελεστές αναθεώρησης και µε ελάχιστη τιµή εφαρ- µογής αυτών ίση µε την µονάδα (1).

8. Η αναθεώρηση της τιµής κάθε συμβατικού κονδυλἰ- ου γίνεται µε βάση τα αντίστοιχα άρθρα εγκεκριμένων α- ναλύσεων τιµών που ορίζονται µε τα συμβατικά τεύχη. Ὅταν πρόκειται για κονδύλια που δεν ταυτίζονται µε άρ- θρα εγκεκριμένων αναλύσεων ή σε περιπτώσεις κατ’ α- ποκοπή τιµών ή σύνθετων τιµών τα συμβατικά τεύχη ή τα πρωτόκολλα νέων τιµών καθορίζουν για την αναθεώρη- σή τους παρεμφερή άρθρα εγκεκριμένων αναλύσεων ἡ ομάδα τέτοἰων κονδυλίων µε τα αντίστοιχα βάρη καθε- νὸς άρθρου.

9. Οι διατάξεις του ἀρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις µε εργολαβικό αντάλλαγμα άλλο εκτός από χρηματική καταβολή και στις απολογιστικές εργα- σίες. Στις περιπτώσεις ανάθεσης συμβάσεων έργων κατά τα οριζόµενα στις περιπτώσεις β΄ καιγ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 95 ἠσε περιπώσεις που το αντάλλαγμα συ- νομµολογείται σε ξένο νόµισµα, καθορίζεται µε τα ἐέγγρα- φα της σύμβασης η αναθεώρηση και προοδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της, ο οποίος µπορεί να είναι ίδιος ή διαφορετικός από τον ισχύοντα τρόπο αναθεώρησης.

10. Τα περιλαμβανόμενα στις πιστοποιήσεις υλικά 6ε- ὠρούνται ὡς µερική εκτέλεση των εργασιών, για τις ο- ποίες προορίζονται και η αναθεώρηση της πιστοποιούµε- νης αξίας τους γίνεται, όταν πιστοποιούνται, µε τους συ- ντελεστές των κονδυλίων στα οποία προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν. Όταν εκτελεσθούν οι εργασίες, η ανα- θεώρηση υπολογίζεται µόνο στο υπόλοίπο µέρος της ᾱ- ξίας τους, ὕστερα από αφαίρεση της αξίας των υλικών που είχαν πιστοποιηθεί σε προηγούµενη αναθεωρητική περίοδο.

11. Η προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται ανάλο- γα καιστις εργασίες που μένουν ηµιτελείς σε µια αναθε- ὠρητική περίοδο.

12. Π αξία των υλικών που χορηγούνται απὀ τον Φο- ρέα κατασκευής του έργου δεν υπόκειται σε καμιά ανα- θεώρηση. Για την αναθεώρηση των τιµών των εργασιών που ορίζονται στη σύµβαση χωρίς την αξία των υλικών τα αντίστοιχα ποσά Αν και Αο που περιέχονται στον τύ- πο του παρόντος άρθρου υπολογίζονται αφού η σχετική ανάλυση συμπληρωθεί µε μηδενική την αξία του υλικού. Αν οι τιµές περιλαμβάνουν την αξία των υλικών, τότε ε- φαρμµόζεται ο ίδιος συντελεστής και στην εκπιπτόµενη αξία του υλικού, εκτός αν ρητά ορίζεται στη σύμβαση άλλος τρόπος υπολογισμού της αναθεώρησης στην εκ- πιπτόµενη αξία του υλικού.

13. Στις περιπώσεις που στη σύμβαση προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού ἡ σημαντικής αξίας μηχανημάτων για τη λειτουργία ή εγκατάσταση στο έργο και τπροσδιο- ρίζεται χωριστά το αντάλλαγμα για την προμήθεια, µπο- ρεί για το αντάλλαγμα αυτό να οριστεί µε τη σύμβαση άλλος τρόπος αναθεώρησης.

14. Η αναθεώρηση δεν εφαρμόζεται στα ποσά αποζη- µιώσεων που αναγνωρίζονται διοικητικά ή δικαστικά, ε- <!-- page 98 --> 7926 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ κτὸς αν τα ποσά αυτά είναι συνάρτηση τιµών για τις ο- ποίες προβλέπεται στη συγκεκριμένη περίπωση αναθε- ώρηση, σύμφωνα µε ό,τι προκύπτει απὀ τη σχετική δικα- στική απόφαση ἡ διοικητική πράξη.

15. Το ποσό της αναθεώρησης καταβόλλεται απὀ τις πιστώσεις του έργου, χωρίς να απαιτείται η προηγούµε- νη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

16. Πέρα απὀ την προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου αυτού αναθεώρηση τιµών αποκλείεται η αναπρο- σαρµογή του εργολαβικού ανταλλάγµατος ή η διάλυση των συµβάσεων δηµόσιων έργων, κατ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 288 ἡ 388 του Αστικού Κώδικα έ- νεκα της αυξομείωσης των τιµών,

17. Η διαπίστωση τὼν βασικών τιμών ηµερομισθίων, υ- λικών και µισθωµάτων, μηχανημάτων όπως και των ΕρΥΟ- δοτικών επιβαρύνσεων στα ηµερομίσθια γίνεται από την Επιτροπή Διαπίστώσης Τιμών Δημόσιων Ἐργων (ΕΔΙΔΕ], που προβλέπεται απὀ το άρθρο 9 της κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Περιβάλ- λἈοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων αριθμ. δ0886/5499/6.8.1992 (Β΄ 579).

18. Οι τιµές που διαπιστώνονται απὀ την επιτροπή εἷ- ναι οι µέσες τιµές που διαμορφώνονται στην αγορά της περιοχής της πρωτεύουσας και οι τιµές αυτές Χχρησιμο- ποιούνται σε όλη τη χώρα, όχι µόνο για την αναθεώρηση αλλά και για οποιαδήποτε άλλη συμπλήρωση αναλύσε- ων τιµών, όπου προβλέπουν τη χρήση τῶν αναλύσεων οι σχετικές διατάξεις. Οιτιμές των ηµερομισθίων αναφέρο- νται στον µέσης απόδοσης εργαζόμενο της αντίστοιχης ειδικότητας. Οἱ τιµές υλικών είναι οἱ τιµές που διαµορ- Φώνονται για τη χονδρική πώληση τών υλικών ως ελεύ- θερων εμπορευμάτων και περιλαμβάνουν κάθε σχετική επιβάρυνση ποι περιλαμβάνεται στις τιµές αυτές, σύμ- Φωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τα συναλλακτικά ή- θη (όπως πάγια συνυπολογιζόµενες συοκευασίες ή µε- ταφορές, Φ.Π.Α. τιμολογίων). Οι τιµές µισθωµάτων µη- χανηµάτων και αυτοκινήτων διαπιστώνονται για µηχανή- µατα σε καλἠ κατάσταση λειτουργίας. Όταν διατίθενται από φορέα του δημόσιοι τοµέα τέτοια μηχανήματα, λαμβάνονται υπόψη και οἱ τιµές των μισθωμάτων αυτών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μηχανημάτων που δεν υπάρ- χουν στην αγορά επαρκή στοιχεία για τη διαμόρφωση της τιµής τους η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τα χαρα- κτηριστικἀ του μηχανήματος (όπως κόστος, απόδοση, διάρκεια ζωής, κατανάλωση ενέργειας), σε σύγκριση µε άλλα ανάλογα μηχανήματα Υια τα οποία διαμορφώνεται αγοραίο µίσθωμα. Για τη διαπίστωση των τιµών γενικά η επιτροπή λαμβάνει υπόψη της κάθε πρόσφορο στοιχείο και ιδιαίτερα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται συνεχώς απὀ την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υ- ποδοµών, η οποία και παρέχει γραμµατειακή και διοικητι- κή εξυπηρέτηση στην επιτροπή. Οι τιµές που διαπιστώ- νονται απὀ την Επιτροπή ισχύουν για όλες τις εργολα- βίες.

19. Απόσπασμα των πρακτικών της επιτροπής, που πε- ριλαμβάνει τις τιµές που διαπιστώνονται, κοινοποιείται στο Τ.Ε.Ε. και στις πανελλήνιες επαγγελματικές ερΥο- ληπτικές ενώσεις, που δίνουν κάθε δυνατή δηµοσιότητα στις τιµές. Οι πιο πάνω πανελλήνιες εργοληπτικές ενώ- σεις μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά των πρακτικών για ορισμένες τιµές, σε ανατρεπτική τροθεσµία δεκαπέ- ντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση των πρακτικών στο Τ.Ε.Ε.. Η ένσταση κατατίθεται στη γραμματεία της Επι- τροπής και σε αυτή αποφασίζει ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων µετά από γνώµη της ίδιας επι- τροπής της παραγράφου 17. Η απόφαση κοινοποιείται ὁ- πως και το απόσπασμα του πρακτικού της επιτροπής και ενεργεί έναντι πάντων.

20. Π αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση συντελεστές που κοινοποιούνται µηχανογραφικά. Στην περίπτωση της παραγράφου 12, αν δεν δίνονται µηχανογραφικά οι συ- ντελεστές µε µηδενικἡ την αξία των υλικών, συντάσσε- ται ειδικό φύλλο υπολογισμού του συντελεστή. Το ίδιο εφαρµόζεται και σε κάθε περίπτωση που ο σχετικός συ- ντελεστής δεν δίνεται µηχανογραφικά. Στις περυτιώσεις κονδυλίων αναλύσεων µε πληθώρα εξειδικευμένων πα- ραμέτρων ή ποιοτήτων υλικών διαφόρων προελεύσεων ἠ κυμαινόμενων µέσα στο αυτό άρθρο συντελεστών µε- ταφοράς, η αναθεώρηση γίνεται µε το μηχανογραφικά κοινοποιούµενο συντελεστή της αντιπροσωπευτικότε- ρης σχετικής περίπτωσης.

21. Στις πιστοποιήσεις εμφανίζονται συνολικά τα τιοσά αναθεώρησης κάθε αναθεωρητικής περιόδου, όπως προ- κύτπουν απὀ το σχετικό πίνακα. Οι ποσότητες εργασιών που έχουν εκτελεσθεί ή έπρεπε να εκτελεσθούν µέσα σε κάθε αναθεωρητικἠ περίοδο προκύπτουν από σχετικούς πίνακες κατανομής των εργασιών που απαιτούνται για τον υπολογισμό της αναθεώρησης. Με τους πίνακες αυ- τούς γίνεται και η εφαρµογή της παραγράφου ὃ βάσει του χρονοδιαγράµµατος του έργου, όπως αυτό οριστικο- ποιήθηκε ως εγκεκριµένο πρόγραµµα κατασκευής και µε ανοχή εκτιμήσεων δέκα τοις εκατό (10969) προς τα πάνω ή προς τα κάτω από τη συνολική αξία εκτελεστέων ερ- γασιών κατά αναθεωρητική περίοδο όπως προκύπτει απὀ το πρόγραµµα αυτό,

22. Η αναθεώρηση κάθε αναθεωρητικής περιόδου πε- ριλαμβάνεται στην πρώτη πιστοποίηση µετά την κοινο- ποίηση των συντελεστών της περιόδου αυτής. Μέχρι τό- τε υπολογίζεται η αναθεώρηση προσωρινά µε τους συ- ντελεστές της τελευταίας αναθεωρητικής περιόδου για την οποία όχουν κοινοποιηθεί οι συντελεστές ανα-θεώ- ρησης. Για να περιληφθεί σε πιστοποίηση η αναθεώρηση δεν απαιτείται να έχει εγκριθεί ειδικό κονδύλιο για την αναθεώρηση και η πληρωμή γίνεται απὀ τις εγκεκριµέ- νες για το έργο πιστώσεις.

23. Κατ’ εξαίρεση απὀ το Δ΄ τρίμηνο του 2012 και ε- ντεύθεν, ο σταθερός συντελεστής σ στον τύπο αναθεώ- ρησης της παραγράφου 6 ορίζεται απὀ τη σχέση 5(ἡ σ) - 1 Η διάταξη εφαρµόζεται σε όλες τις συμβάσεις που βρί- σκονται σε εξέλιξη ανεξάρτητα του χρόνου δηµοπράτη- σής τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μετα- Φφορών και Δικτύων µπορεί να ορίζονται συντελεστές α- ναθεώρησης αν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών µεγάλη απόκλιση α- πό τις τιµές του Γ’ τριμήνου του 2012. 24, Για δημόσια έργα που εκτελούνται από ηµεδαπές Αναθότουσες Αρχές, εκτός Ελλάδας, σε χώρα της Ἐνω- σης {(Ε.Ε.) η αναθεώρηση τιμών υπολογίζεται µε βάση ΑΤν «τ νν -)ν-ε) Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 99 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ τον ισχύοντα τύπο: όπου ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΙΚ) δια- πιστώνεται και υπολογίζεται για την εξεταζόµενη αναθε- ωρητική περίοδο (ημερολογιακό τρίμηνο) απὀ την Επι- τροπή Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) µε βάση τη σχετική δημοσιευόµενη χρονοσειρά μηνιαίων δεικτών της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας που κατα- σκευάζεται το έργο. Ο συντελεστής ο ορίζεται κατόπιν Απόφασης του Υπουργού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στις συμβάσεις των παραπάνω έργων, που βρίσκονται σε εξέλιξη, ανε- ξαρτήτως του χρόνου δηµοπράτησής τους.

26. Για τα έργα εσωτερικού αναστέλλεται η έκδοση πρακτικών διαπίστωσης βασικών τιµών υλικών, εργατι- κών και μισθωµάτων μηχανημάτων απὀ την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Ἐργων Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.. Άρθρο 154 Απολογιστικές εργασίες Ί, Στις περιπτώσεις ουμβάσεων έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 126, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 έως 9.

9. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να ορίζει τον αριθ- μό του απαιτούµενου προσωπικού κατά ειδικότητα, τον αριθµό και είδος μηχανημάτων ή άλλων µέσων και να διατάσσει την αντικατάσταση των ακατάλληλων. Μπορεί επίσης, εφόσον έχει προβλεφθεί στα έγγραφα της σύμβασης, να ορίζει το είδος και την ποσότητα των απαιτούµενων υλικών. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρί- νει τα ανώτατα όρια αμοιβής του προσωπικού του ανα- δόχου κατά εἰδικότητα µε τη δυνατότητα να ορίσει διά- Φορα όρια για ορισμένο αριθµό εργαζομένων κάθε ειδι- κότητας ανάλογα µε την απόδοσή τους.

3. Η παρακολούθηση της δαπάνης και ο απολογισμός της χρήσης των υλικών ἡ άλλων µέσων που αγοράζονται µε δαπάνη του κυρίου του έργου, γίνεται όπως ορίζεται µε τη σύµβαση. Στη δαπάνη αυτή προστίθεται το εργο- λαβικό ποσοστό μειωμένο κατά την έκπτωση της σχετι- κής δημοπρασίας.

4. Οι εργοδοτικὲς επιβαρύνσεις και όλες οι ισχύουσες κρατήσεις ήἡ εισφορές υπέρ τρίτων στη δαπάνη του ἑρ- γου, εκτός φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α., καταβάλλο- νται απὀ τον ανάδοχο και αποδίδονται σε αυτόν, µε το εργολαβικό ποσοστό, μειωμένο κατά την έκπτωση της δημοπρασίας.

5. Αποζημιώσἒις προσωπικού των απολογιστικών ερ- Υγασιών βαρύνουν τον κύριο του έργου µόνο για το διά- στηµα που το προσωπικό ασχολήθηκε στις απολογιστι- κές εργασίες και αν η λύση της σύμβασής του γίνεται µε τη βούληση του κυρίου του έργου και κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

6. Ο κύριος του έργου ευθύνεται για εργατικἀ ατυχή- µαταπου συμβαίνουν κατά την κατασκευή του έργου µό- νο αν αυτά οφείλονται σε υπαιτιότητα των οργάνων του ἧἡ των οργάνων του φορέα κατασκευής του έργου.

7. Για τις απολογιστικές εργασίες συντάσσεται από τον ανάδοχο επιµέτρηση και απολογισμός της δαπάνης και για την παραλαβή τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 170 και 172. Ο χρόνος υποχρεωτι- κής συντήρησης και οἱ υποχρεώσεις του αναδόχου κατά το χρόνο αυτόν ορίζονται µε τη σύμβαση.

8. Στις περιπτώσεις που η σύµβαση της απολογιστικής εκτέλεσης προβλέπει την κατασκευή εργασιών µε υπερ- γολαβίες, ολικά ή µερικά, για την εκτέλεση της υὑπεργο- λαβίας από τον υπεργολάβο δεν εφαρμόζονται οι διατά- ξεις των προηγούμενων παραγράφων, αλλά ό,τι ορίζεται σχετικά στη σύµβαση του κυρίου του έργου µε τον ανά- δοχο.

9. Σε κάθε περίπτωση απολογιστικής εκτέλεσης εργα- σιών τηρείται ειδικὀ ημερολόγιο στο οποίο καταγράφο- νται καθημερινά το απασχολούµενο προσωπικό κατά ει- δικότητα, μηχανήματα ή άλλα µέσα, τα εισκοµιζόµενα υ- λικά και καύσιμα, οι εκτελούµενες εργασίες περιγραφικά και κατά θέση του έργου και κάθε άλλο στοιχείο για την τεκμηρίωση της ορθολογιστικής διαχείρισης των µέσων, των υλικών και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμι- κού. Τα φύλλα του ημερολογίου αυτού συνοδεύουν τους απολογισμούς τῶν έργων και τίθενται υπόψη της επιτρο- πής προσωρινής παραλαβής. Μετά την έναρξη της καθη- µερινής εργασίας παραδίδεται στον εκπρόσωπο της δι- ευθύνουσας υπηρεσίας ειδικό δελτίο που περιλαμβάνει ονομαστική κατάσταση του απασχολούµενου προσωπι- κού και κατάσταση των μηχανημάτων.

10. Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης κατα- σκευής έργου πλην της περίπτωσης του άρθρου 126,0 ανάδοχος όταν του δοθεί ειδική εντολή απὀ τη Διευθύ- νουσα Ὑπηρεσία είναι υποχρεώμένος να εκτελέσει και αναγκαίες απολογιστικές εργασίες, µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 1536 της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ και έως του κατώτατου ορίου του άρθρου 9, εφό- σον επιτρέπεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 132. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία των πρόσθετων επειγουσών εργασιών του άρθρου 1965. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η πραγματική δαπάνη που προκύπτει, σύµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά πλη- ρωμής για την εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη αυτή δεν υπόκειται στην έκπτωση της δημοπρασίας. Καταβάλ- λεται επίσης στον ανάδοχο το εργολαβικό ποσοστό της παραγράφου 2 του άρθρου 126, αν δεν ορίζεται στη σύμ- βαση διαφορετικά. Στο ποσοστό αυτό εφαρµόζεται η ρη- τή ἡ τεκµαρτή έκπτωση της δημοπρασίας. Οι διατάξεις των παραγράφων ὁ2 έως 6 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9 εφαρμόζονται ανάλογα και στις περι- πτώσεις της παραγράφου αυτής. Άρθρο 155 Επείγουσες και απρόθλεπτες πρόσθετες εργασίες Υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 132, αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες και απρό- βλεππες πρόσθετες εργασίες µπορεί να εγκριθεί απὀ την προίσταµένη αρχή η εκτέλεσή τοὺς πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και µέχρι του πιο- σού που αντιστοιχεί στο 15376 της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαμβάνεται σω- ρευτικά και η αξία των απολογιστικών εργασιών της πα- ραγράφου 10 του άρθρου 154. Για την ἐγκριση αυτή η Δι- ευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, µε αιτιολόγηση του επείγοντος και εκτίµηση της δαπάνης, µε βάση τις συμβατικές τιμές µονάδας ή ενδεικτικές τιµές για νέες εργασίες. Ο ανάδοχος είναι υ- ποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που επι- τρέπεται να περιλαμβάνονται στις σχετικές πιστοποιή- σεις και πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και που ενσωματώνονται στον επόμενο Ανα- κεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες για τις ο- ποίες δεν υπάρχει εγκεκριµένη νέα τιµή περιλαμβάνο- νται στους σχετικούς λογαριασμούς µε τις ενδεικτικές 7927 <!-- page 100 --> 7928 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ τιµές μειωμένες κατά είκοσι τοις εκατό (2056). Άρθρο 156 Ειδικά θέµατα τροποποιήσεων συµθάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών ΞΝέες εργασίες 1.4) Το έργο εκτελείται, σύµφωνα µε τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Ο φορέας κατα- σκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περι- λαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέἑν έργο, οὖτε στην πρὠ- τη συναφθείσα σύµβαση και οι οποίες κατέστησαν ανα- γκαίΐες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέ- λεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύµβαση µε τον ανάδοχο του ἑρ- γου µε την προὐπόθεση ὅτι οι συμπληρωματικές εργα- σίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν απὀ την κύρια σύµβαση, χωρίς να δημιουργήσουν µείζο- να προβλήµατα γιατις αναθέτουσες αρχές ἡ όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειο- ποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύ- ση. β) Το συνολικό ποσό των συµβάσεων αυτών στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των ᾱ- παιτούµενων μελετών για τις συμπληρωματικές εργα- σίες απαγορεύεται να υπερβαίνει το ποσοστό του πενή- ντα τοις εκατό (50206) του ποσού της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ. Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους µέ- Χρι 1556 της αξίας της αρχικής σύμβασης δύνανται να τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δηµό- σιας σύμβασης, εφόσον πληρούνται αθροιστικά η περί- πτωση α΄ της παραγράφου 1 και η παραγράφος 2 του άρθρου 132. Για τις εργασίες των άρθρων 154 και 155 υπό τις προ- ὑποθέσεις του άρθρου 135, δεν απαιτείται εκ των προτέ- ρων η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της παραγράφου 2 ή σύμβασης για την εκτέλε- ση ή την πληρωμή τους. Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών είναι υ- ποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειµέ- νου να υπογραφεί η σύμβαση για την εκτέλεσή τους, ᾱ- παιτείται γνώµη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. Για τον καθορισμό τιµών µονάδας στις εργασίες της συ- µπληρωματικής σύμβασης λαμβάνονται οι τιµές της αρ- χικής σύμβασης και για τον κανονισμό τιµών µονάδας στις νέες εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης ε- Φφαρμόζονται οι παράγραφοι 4, 5 και θ. 2, Κάθε σύµβαση επόμενη της αρχικής συνοδεύεται α- πό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που πε- ριλαμβάνει ιδίως τις ενδείξεις τῶν εργασιών, τις τιµές µονάδας των εργασιών, τα μεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προὐπολογισμού δηµοπράτησης του αρχι- κά ανατεθέντος έργου, του προὐπολογισμού της αμέ- σως προηγούμενης σύμβασης και του προὔπολογισμού της προς κατάρτιση νέας σύμβασης. Περιλαμβάνει ακόµη και το κονδύλιο των απρόβλε- πτων, καθώς και την προβλεπόμενη δαπάνη για αναθεώ- Ρηση, και Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Οι δαπά- γες για εγκεκριμένες αποζημιώσεις µη υποκείµενες σε Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται σε διακριτή ενότητα του Α.Π.Ε. για την καταγραφή της οικονοµικής εικόνας του έργου.

3. Τροποποιήσεις της σύμβασης χωρίς αύξηση της α- ξίας της μπορούν να γίνουν: α) Με το κονδύλιο των απρόὀβλεπτων δαπανών που πε- ριλαµβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρµογή νέων κανονι- σµών ἡ κανόνων που καθιερώθηκαν ὡς υποχρεωτικοί µε- τά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς πα- ραλείψεις ἡ σφάλματα τής προµέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται α- παραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρµογή των σχετικών προδια- γραφών κατά την κατάρτιση τών μελετών του έργου και υπό την προὐπόθεση να µην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται α- πό την αρχική σύμβαση. Για τη διάθεση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε. που ὃὅεν µπορεί να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περι- στάσεων. Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών ανέρχο- νται σε ποσοστό εννέα τοις εκατό (9396) επί της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς το συνωπολογισµό των κονδυ- λίων αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για έργα συνολικού προῦ- πολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου του ορίου εφαρµογής της Κοινοτικής Νομοθεσίας, σύµφωνα µε την απόφαση Δ{Τα/08/78/ΦΝ 357/9.11.1995 (Β΄941) και δεκαπέντε τοις εκατό (1536) για έργα προὐπολογισμού μικρότερου του ὡς άνω ορίου, σύμφωνα µε την απόφαση ΔΙ7α/07/45/ΦΝ 980/27.9.1996 (409 Β΄) και µπορεί να ᾱα- ναπροσαρμόζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδο- μών, Μεταφορών και Δικτύων. Το ποσό των απρόβλε- πτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα µε την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η ποσοστιαία αναλογία, σύμφωνα µε το άρθρο 195. β) Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών µίας σύμβασης βκτέλεσης δημόσιου έργου επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονοµείται («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προὐποθέσεις: αα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυ- ξη, τη σύµβαση και τα συμβατικά τεύχη. ββ) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκή- ρυξης, οὖτε οἱ προδιαγραφές του έργου, όπως περιγρά- Φονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. ΥΥ) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργι- κότητα του έργου. δό) Δεν χρησιµοποιείται για την πληρωμή νέων εργα- σιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση. εε) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό ε- γκεκριµένο Ανακεφαλαιωτικὀ Πίνακα Εργασιών του ἑρ- γου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (2099) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του ἐργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (1056) της δαπάνης της αρχι- κής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακε- Φαλαίωση λαμβάνονται υπόψη µόνο οι μεταφορές δαπά- νης από µία ομάδα εργασιών σε άλλη. Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 101 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ τα ανωτέρω όρια (2056 ἡ και 1056), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρή- σεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έ- λασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμ- Φωνη γνώµη του οικείου τεχνικού συμβουλίου, ὕστερα από εισήγηση του φορέα Ιλοποίησης. Ο προὐπολογισμός των έργων στα οποία εφαρµόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Ομάδες Εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενι- αία υποσύνολα τοι τεχνικού αντικειμένου των έργων, ἑ- χουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το (- διο ποσοστό έκπτωσης στις τιµές µονάδας τους. Με ᾱ- πόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων, η οποία µετά την ἐκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι Οµάδες Ερ- γασιών ανά κατηγορία ἔργων.

4. Ὅλατα όρια ή ποσοστά του άρθρου αυτού αναφέρο- νται στα αρχικά ποσά και τιµές της σύμβασης µαζί µε τα απρόβλεπτα και ὅεν περιλαμβάνονται σε αυτά αναθεώ- ρηση τιµών, μεταγενέστερη τροποποίησή τους ή οποια- δήποτε αποζημίωση. 5, Αν στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών περι- λαμβάνονται και εργασίες για τις οποίες ὃεν υπάρχουν τιµές µονάδας, ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύε- ται απὀ πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιµές για τις εργα- σίες αυτές. Ο κανονισμός τιµών µονάδας νέων εργασιών γίνεται µε υποχρεωτική εφαρµογή κατά σειρά των κατω- τέρω περιπτ. α), β) και Υ) ως εξής: α) για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συμβατικές τιµές για παρόμοιες ή ανάλογες εργασίες, οι τιµές καθο- ρίζονται ανάλογα προς αυτές, β) για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόµοι- ες ἡ ανάλογες συμβατικές τιµές αλλά περιλαμβάνονται σε εγκεκριµένα ἡ συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (ανα- λύσεις τιµών), οι τιµές καθορίζονται, σύµφωνα µε τα τι- µολόγια αυτά και Υ) για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις προη- γούµενες περιπτώσεις οι τιμές καθορίζονται µε βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους. Η εξακρίβωση του κόστους γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται απὀ τη Διευθύνοιισα Υπηρεσία και αποτε- λείται απὀ τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, που έχουν την αντίστοιχη ικανότητα. Στα µέλη της επιτροπής περι- λαμβάνεται και ο επιβλέπων το έργο τεχνικός υπάλλη- λος. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπι- κό η επιτροπή συγκροτείται από δύο (9) τεχνικούς υπαλ- λήλους, µη αποκλειοµένης της συµµετοχής στην επιτρο- πἠ του επιβλέποντα και του προϊσταμένου της διευθύ- νουσας υπηρεσίας. Η προϊσταµένη αρχή µπορεί σε κάθε περίπτωση να διατάξει τη διενέργεια δοκιµαστικών ερ- γασιών από τον ανάδοχο και να συγκροτήσει άλλη επι- τροπή από τεχνικούς υπαλλήλους για την παρακολούθη- ση της απόδοσης των απαραίτητων συντελεστών παρα- γωγής της νέας εργασίας. Στοιχεία που έχουν προκύψει για τον κανονισμό της τιμής της ίδιας εργασίας ἡ τµήµα- τος αυτής του ίδιου φορέα κατασκευής του έργου ἡἠ άλ- λων φορέων του δημόσιου τοµέα ή απὀ δοκιμαστικές ερ- γασίες εξακρίβωσης του κόστους άλλων εργολαβιών, δεν αποτελούν τεκμήριο για τον κανονισμό τιµών. Η τε- ρίπτωση Υ) εφαρµόζεται µόνο για το µέρος της νέας τι- µής που δεν µπορεί να κανονΙιστεί, σύμφωνα µε τις περι- πτώσεις α) ή β). Στην «ανάλυση της τιµής» διαχώὠρίζο- νταιτα τµήµατα που κανονίζονται, σύµφωνα µε την περί- πτωση Υ) από τα τµήµατα που κανονίζονται, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α) ἡ β). Για εργασίες που είναι παρεµφερείς προς συμβατικές ἠ ήδη καθορισμένες νέες, οι τιµές κατά τα παραπάνω συ- ντάσσονται µόνο για τα επιπλέον ἡ επί έλαττον στοιχεία κόστους. Ο κανονισμός νέων τιμών γίνεται µε τις βασικές τιµές ιδίὼς των ημµερομισθίων, υλικών και µισθωµάτων µηχανη- µάτων, σύµφωνα µε τα πρακτικά διαπίστωσης βασικών τιµών υλικών εργατικών και µισθωμάτων από την Επι- τροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Εργων Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. του Γ’ Τριμήνου 2019. Οι προκύπτουσες απὀ πρόσφατα στοιχεία κόστους τιµές ανάγονται στο χρόνο εκκίνησης της αναθεώρησης µε αντίστροφη εφαρµογή του σχετι- κού τύπου της αναθεώρησης. Οιτιµές που κανονίζονται, σύµφωνα µε την περίπτωση β) υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της δημοπρασίας, ρητή ἡ τεκµαρτή. Η ρητή ή τεκµαρτή έκπτωση εφαρµόζε- ται και στην περίπτωση α), αν η όκπτωση δεν περιλαµβά- νεται στην όµοια ή ανάλογη εργασία, καθώς και στο µέ- ρος της τιµής της περίπτωσης γ) που κανονίζεται, σύμ- Φωνα µετις περιπτώσεις α) ἡ β). Οι τιµές ιδίως των υλικών των μηχανικών εξοπλισμών, των ουσκευών, που δεν περιλαμβάνονται στις βασικές τιµές, υπόκεινται στη σχετική έκπτωση της δηµοπρα- σίας, αν αποδεδειγμένα τα είδη αυτά υπάρχουν ευρέως διαδεδομένα στο εμπόριο. Στις συμβάσεις έργων του άρθρου 50, ορίζεται ὦπο- χρεωτικά στα έγγραφα της σύμβασης τεκµαρτή έκπτωση και για τον προσδιορισμό της λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ των άλλων, η φύση του έργου, οι ιδιαιτερότητες και δυ- σκολίες τὠν εργασιών και κάθε άλλο στοιχείο που προ- σιδιάζει στο συγκεκριµένο έργο.

6. Η τιµή µονάδας νέας εργασίας που κανονίζεται, σύμφωνα µε την περίπτωση β) της παρ. 5 ἡ το µέρος της τιµής της περίπτωσης Υ), που κανονίζεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β) της παραγράφου 6, ανάγεται στο επί- πεδο των τιµών της προσφοράς, πολλαπλασιαζόµενη µε σταθερό συντελεστή που αφορά στη συμβατική ομάδα οµοειδών εργασιών στην οποία εντάσσεται η υπόψη νέα εργασία. Ο σταθερός συντελεστής «σ» προκύπτει από τον τίπτο: σ-αΑ:Β όπου: Α: Η δαπάνη της συμβατικής ομάδας οµοειδών εργα- σιών, που εντάσσεται η νέα εργασία, µε τιµές του προϊί]- πολογισμού υπηρεσίας του χρόνου δηµοπράτησης του έργου ἡ άλλου ισχύοντος για την εργολαβία χρόνου εκ- κίνησης της αναθεώρησης και Β: Η δαπάνη της συμβατικής ομάδας οµοειδών εργα- σιών, στην οποία εντάσσεται η νέα εργασία, µε τιµές των ισχυουσών εγκεκριμένων αναλύσεων τιµών του χρόνου δηµοπράτησης του έργου ή άλλου ισχύοντος για την ερ- γολαβία χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης. Η τιµή µονάδας νέας εργασίας που απὀ τη φύση της δεν εντάσσεται σε κάποια απὀ τις συμβατικές οµάδες ο- µοειδών εργασιών καθορίζεται πολλαπλασιαζόμενη µε συντελεστή που υπολογίζεται µε τον ἰδιο παραπάνω τύ- πο σ- Α/Β όπου οι δαπάνες Ά και Β αφορούν στις εργα- σίες του προὐτιολογισμού υπηρεσίας που θεωρούνται ὁ- 7929 <!-- page 102 --> 7930 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 τι αποτελούν µια ομάδα εργασιών. Για τον υπολογισμό των δαπανών, µε βάση τις οποίες προσδιορίζονται τα α- νωτέρω πηλίκα λαμβάνονται υπόψη µόνο οι εργασίες ε- κεἰίνες του προὐπολογισμού υπηρεσίας, οι οποίες είτε υ- πάρχουν αυτούσιες στις εκάστοτε ισχύουσες εγκεκριµέ- γες αναλύσεις τιµών ή εγκεκριµένα τιμολόγια δηµοπρά- τησης έργων είτε υπάρχουν ως αυτούσια τµήµατα εργα- σιών των αναλύσεων ἡ τιμολογίων αυτών. Στις περιπτώ- σεις που ο προὐπολογισμός υπηρεσίας περιλαμβάνει «κατ’ αποκοπήν τιµές» ή οι τιµές του τιµολογίου είναι α- ναλυτικές ή περιληπτικές για ολοκληρωμένα τµήµατα σύνθετων εργασιών ἡ εἶναι κατ’ αποκοπἠν τιµές για ευ- ρύτερα τμήματα του έργου ἡ για όλο το έργο, µε τα έγ- γραφα της σύμβασης εγκρίνεται υποχρεωτικά και ανάλυ- ση της τιµής τῶν εργασιών αυτών ή βασικών επί µέρους συνιστωσών εργασιών που επηρεάζουν άµεσα την «κατ᾽ αποκοπἠν τιµή» και που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω ισχύουσες εγκεκριμένες αναλύσεις τιµών. Ο ανωτέρω τρόπος καθορισμού τιµών των νέων εργα- σιών δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις του άρθρου 50. Με τη διακήρυξη ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές στα- θερός συντελεστής, που καθορίζεται µε βάση τις γενικές αρχές τιμολόγησης των εργασιών στους προὐπολογι- σμούς υπηρεσίας από τους Φορείς κατασκευής των έρ- γῶν και πάντως σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να εἶναι μεγαλύτερος του 0,90. Οι νέες τιµές µονάδας εργασιών που καθορίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προσαιξάνονται µε το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου που ισχύει για τη σύμβαση, αν αυτό για την περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 δεν περιέχεται στην παρόμοια ή ᾱ- νάλογη τιµή.

7. Οι Ανακεφαλαιωτικοί [Πίνακες Εργασιών καιτα Πρω- τόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται απὀ τη Διευθύνου- σα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπι- Φφύλακτα ή µε επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την - πογραφή, του καινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνα- κας και τα πρωτόκολλα, σύµφωνα µε το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδο- χος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα µε επιφύλαξη, δικαι- ούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνα- κας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιµών εγκρίνο- νται µε ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταµένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται µαζί µε την ένσταση του ανα- δόχου, την αἰτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τρο- ποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιµών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυ- πώνεται και η γνώµη της Διευθύνουσας Ὑπηρεσίας στο περιεχόµενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χω- ρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματά του για επίλυση της δια- φοράς. Άρθρο 157 Βλάθες στα έργα - Αποζημιώσεις

1. Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία ε- κτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα τοι! φορέα κα- τασκευής του έργου ἡ αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση. Αν το έργο ή τµήµα αυτού παραδοθεί για χρήση πριν απὀ την παραλαβή οι βλάβες, κλοπές ή βανδαλισµοί απὀ τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού εκτός αν άλλως ορίζε- ται στη σύµβαση. κατ’ εξαίρεση για βλάΡρες του έργου ἡ των µόνιµων ε- γκαταστάσεων του αναδόχου στον τόπο των έργων που προέρχονται απὀ ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον ανά- δοχο δικαίωμα αποζηµίώσης ανάλογης µε τη ζημία, το ποσό της οποίας καθορίζεται µε σωνεκτίµηση του εἶδους και της έκτασης των βλαβών και των ειδικών συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει µέσα σε ορι- ζόμενη απὀ τον φορέα κατασκευής εύλογη προθεσµία τα ελαττώματα του έργου, που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής και µέχρι την οριστική παραλα- βή. Αν η προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη, ο φορέας κα- τασκευής τοι έργου µπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος του αναδόχου µε οποιονδήποτε τρόπο, µε την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματός του να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες γίνε- ται σχετική µείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος.

3. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση απὀ τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ἡ απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ἡ σε µη χρήση των κατάλληλων µέσων ἡ σε οποια- δήποτε ἀάλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότη- τας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας, σύμφωνα µε την παράγραφο 1, Ο ανάδοχος είναι υπο- χρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύ- νουν µε δικές του δαπάνες.

4. Για να αναγνωρισθεί η αποζημίωση των βλαβών που προξενήθηκαν από ανωτέρα βία ο ανάδοχος πρέπει να ὅπλώσει γραπτώς στη Διευθώνουσα Υπηρεσία, το είδος και την έκταση των βλαβών, καθώς και τη δαπάνη για την επανὀρθωσή της κατά το µέτρο που µπορεί αυτή να εκτι- µηθεί. Η δήλωση περιλαμβάνει επίσης υποχρεωτικά πε- ριγραφή της αιτίας των βλαβών, που χαρακτηρίζεται ὡς ανωτέρα βία και αἴτημα αποζημίωσης για αποκατάστασή τους.

9. Ἡ δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την επέλευση της βλάβης. Αν πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακό- μα παραληφθεί οριστικά η προθεσµία αυτή ορίζεται σε είκοσι (20) ηµέρες. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία προβαίνει αμέσως σε αυτοψία για την εξακρίβωση του περιεχοµέ- νου της δηλώσεως και ιδιαίτερα του είδους και της όκτα- σης των βλαβών, του χρόνου και των συνθηκών που τις προκάλεσαν και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες απὀ την υΠΟ- βολή της δήλώσης του αναδόχου ζητά από την προϊστα- µένη αρχή να ορίσει επιτροπή απὀ υπαλλήλους, η οποία οφείλει να προβεί σε επιτόπια εξέταση σε αντιπαράστα- ση µε τον ανάδοχο και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης των βλαβών µέσα σε δέκα (10) ημέρες απὀ τη σὑστασή της. Στο πρωτόκολλο εκτίθενται τα αίτια, ο χρόνος και οι ειδικές συνθήκες απὀ τις οποίες επήλθαν οι βλάβες, µε περιγραφή όλων των στοιχείὠν που έχουν εξακριβωθεί. Επίσης εξετάζεται η ύπαρξη ἡ όχι της ευθύ- γης του αναδόχου, προσδιορίζεται µε λεπτομέρεια το εἷ- δος και η έκταση των βλαβών και προτείνεται ο τρόπος <!-- page 103 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7931 και η δαπάνη που απαιτείται για την επανὀρθωσή τους. Αν το έργο χρησιµοποιείται, η υπηρεσία που το χρησιµο- ποιεί ειδοποιεί αμελλητί τη Δευθύνουσα Ὑππηρεσία για παρουσιαζόµενες βλάρες,

6. Το πρωτόκολλο της προηγούμενης παραγράφου ε- πέχει θέση πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την υποβολή ένστασης του αναδόχου, σύµφωνα µε το νόµο. Η ένσταση εἶναι απαράδεκτη εφόσον το πρωτόκολλο υ- πογράφηκε απὀ τον ανάδοχο χωρίς καμιά επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος δεν παραστεί ἡ αρνηθεί να υπογράψει το πρωτόκολλο, ο προϊστάμενος της Λιευθύνουσας Υπηρε- σίας του το κοινοποιεί. Η ένσταση ειδικά στην περίπτω- ση αυτή υποβάλλεται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία πέντε (95) ηµερών από την υπογραφή µε επιφύλαξη του πρωτοκόλλου ή απὀ την κοινοποίηση αυτού. Ὑπό την ε- πιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1, η αποζημίωση αναγνωρίζεται µε απόφαση της προίσταµέ- νης αρχής που εγκρίνει µε τροποποίηση ἡ όχι το πρωτό- ΚΟλλο και αποφασίζει επί της ενστάσεως. Η αποζημίωση προσδιορίζεται πάντοτε µε βάση τους συμβατικούς όρους και τιµές. Όταν η αποκατάσταση των βλαβών διατάσσεται αφού τελειώσει το ἑργο και έχουν απομακρυνθεί οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του ανα- δόχου, κανονίζονται εύλογες τιµές μονάδας για την ε- κτέλεση εργασιών αποκατάστασης ἡ εκτελούνται απο- λογιστικά.

7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες που έχουν διαταχθεί για την αποκατάσταση της βλάβης. Αν απὀ τις βλάβες που προξενήθηκαν στα έργα δημιουργείται κίνδυνος για την ασφάλεια προσώ- πων ἡ για πρόκληση σημαντικών ζημιών σε τρίτους ή πε- ραιτέρω σημαντικής βλάβης των έργων, ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας µπορεί να εγκρίνει και πριν από την επίδοση της δήλωσης του αναδόχου, σύμ- Φφωνα µε την παράγραφο ὃ την κατασκευή αναγκαίων ε- πειγόντων έργων, στο µέτρο του δυνατού, ἑστω και αν αυτά δεν αποτελούν αντικείµενο της σύμβασης που συ- νάφθηκε µε τον ανάδοχο. Η διαταγή γι’ αυτά μνημονεύει απαραίτητα τις διατάξεις της παραγράφου αυτής και κοι- νοποιείται στην προἰσταµένη αρχή. 2 ανάδοχος είναι ω- ποχρεωµένος να προβεί στην κατασκευή των διατασσό- µενῶων εργασιών χωρίς χρονοτριβή, διαθέτοντας γι’ αυτό όλο το δυναμικό της οργάνωσής του. Η Διευθύνουσα Υ- πηρεσία µπορεί, όταν διαπιστώσει ανεπάρκεια της οργά- γνώσης του αναδόχου για την αποτελεσματική αντιµετώ- πιση των κινδύνων, να εγκρίνει την κατασκευή µέρους ἡ και του συνόλου των διατασσόµενων εργασιών µε οποι- ονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο. Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών καταβάλλονται ᾱ- πό τις πιστώσεις που διατίθενται για την κατασκευή του έργου και βαρύνουν τελικά τον κύριο του έργου, εκτός αν µε την απόφαση της προϊσταμένης αρχής που εγκρί- νει το πρωτόκολλο καταλογισθεί η δαπάνη συνολικά ή µερικά σε βάρος του αναδόχου, ὡς υπαιτίου για τη βλά- βη που προξενήθηκε στα έργα.

8. Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών απὀ ανωτέρα βία µπορεί να δικαιολογήσει παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης των εργασιών για εύλογο χρονικό διάστηµα.

9. Η διαδικασία των παραγράφων 5 έως 7 εφαρµόζεται ανάλογα και γία τον καθορισμό της αποζημίωσης του αᾱ- ναδόχου για εργασίες αποκατάστασης ἡ πρόληψης κιν- δύνων σε έργα που εκτελέσθηκαν, καθώς και σε περι- πτώσεις κατά τις οποίες οι βλάβες οφείλονται σε υπαι- τιότητα του κυρίου του έργου ή σε άλλη αιτία που εξαι- ρείται από την ευθύνη του αναδόχου.

10. Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλο- νται σε χρήση έργου, που παραδόθηκε σε χρήση πριν α- πό την παραλαβή του κατά τις διατάξεις του παρόντος, εκτελούνται µόνο µετά απὀ έγγραφη εντολή της Διευθύ- νουσας Υπηρεσίας. Η εντολή αυτή κοινοποιςίται απαραί- τητα στην προϊσταμένη αρχή. Για διαπίστωση της εκτέ- λεσης των εργασιών αυτών συντάσσεται ειδικό πρωτό- κολλο μεταξύ του προϊσταμένου της Διευθύνουσας Ὑπη- ρεσίας και του αναδόχου. Στις περιπτώσεις της παρα- γράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα κατά τα λοιπά οι παράγραφοι 7 και 8. Άρθρο 158 Ποιότητα στα δηµόσια έργα. - Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)

1. Το Π.Π.Ε. ενσωματώνει και κωδικοποιεί όλες τις α- παιτήσεις των συμβατικών τευχών, περιγράφει τις φά- σεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες ὅραστη- ριότητες, είναι σε πλήρη εναρμόνιση και περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα του έργου, καθορίζει τον τρόπο ορ- γάνωσης και διοίκησης του έργου και τον τρόπο και τις λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας. Το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγρα- Φφο του έργου και παρέχει όλα τα εργαλεία παρακολού- θησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκµη- ρίωσης των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και αρχειο- θέτησής τους.

2. Απαιτείται η εκπόνηση και εφαρµογή Προγράµµα- τος Ποιότητας ΄Ἔργου σε κάθε δηµόσιο έργο (κατα- σκευή ή και Μελέτη), του οποίου ο προὔὐπολογισμός ὅη- µοπράτησης, υπερβαίνει το ποσὀ 1.500.000 εαρώ χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα µε τις διατάξεις των αποφάσεων ΔΕ- ΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (Β΄ 1265), ΔΙΠΑΔΙοικ. 611/ 24 7.2001 (Β΄ 1019 }, ΔΙΠΑΛ/οικ.501/1.7.9003 (Β΄ 928) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημό- σιων Ἑργων. Την ποιότητα των δημόσιων έργων αφο- ρούν και οι παρακάτω αποφάσεις: α) ΔΕΕΠΙΠ/οικ.6/ 19.1.2001 (Β΄ 94), β) ΔΕΕΠΠΙ/Οικ.110/12.5.2003 (Β΄ 024) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Λημό- σιων Ἐργων, Υ) η ΔΙ4/49909/5.9.2001 (Β΄ 352) του Υ- πουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Ἑρ- γων και ὅ) ΔΙΠΑΔΙοικ. 12/19.01.2009 (Β΄ 1258/ 27.01.2009). Η επίβλεψη της εφαρµογής των Προγραμμάτων Ποιό- τητας Ἐργων, η υλοποίηση των Σχεδίων ελέγχων και δο- κιµών, καθώς και η αξιολόγηση τῶν εργαστηριακών ε- λέγχων και δοκιμών, µπορεί να ανατίθενται σε διαπι- στευµένους φορείς Επιθεώρησης -- Πιστοποίησης, σύμ- Φωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ΙΡΟ/ΠΕΟ 17021 για συ- στήµατα διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 150 9001 κατ΄ ελάχιστο στο πεδίο εφαρµογής ΕΑ ο8 στην Ελλάδαή σε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ἐνωσης, για συστήµατα διαχείρισης περιβάλλοντος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 150 14001, για συστήµατα υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά ΕΛΟΤ {804 και ΟΗΦΑςΡ 18004. <!-- page 104 --> 7932 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υ- ποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα όρια των αμοιβών για τις πιο πάνω προσφερόµενες υπηρε- σίες, µέσα στα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 4.

3. Στα δηµόσια έργα, που εκτελούνται από ὁλουςτους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και συγχρηµατο- δοτούνται απὀ πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσπς, επιτρέ- πεται, εκτός απὀ τους ελέγχους που προβλέπονται απὀ τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα, να διενερ- γούνται έλεγχοι ποιότητας των κατασκευαζόµενων ἑρ- γων και από ειδικό Σύμβουλο που προσλαμβάνεται µε α- τιόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονοµικών - στερα από σχετικό διαγωνισμό. Μετις κοινές αποφάσεις αριθμ. 64517/Ε.Υ.Σ. 6195/2.10.2005 (Β΄ 15399) των Υ- πουργών Οικονοµικών, και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και κυ.α. 8017 Α Πλ. 1259 (Β΄ 260/27.02.200/) κανονίζονται όλα τα σχετικά θέµατα µε τον τρόπο διε- γέργειας των ελέγχων, την υποχρέωση των υπηρεσιών για παροχή στοιχείων και πληροφοριών στο Σύμβουλο, ώστε να διευκολύνεται στο έργο του, την ελεύθερη πρό- σβαση σε όλους τους χώρους κατασκευής του έργου και στις πηγές λήψης των υλικών, την ακώλυτη πραγµατο- ποίηση δειγµατοληψιών, τη συνεργασία των υπηρεσιών και των εργαστηρίων της Γ.Γ.Υ, του Υπουργείου Ὑποδο- µών, Μεταφορών και Δικτύων τον τρόπο αποκατάστασης των διαπιστούµενων ελαττωμµάτων και επίλώση διαφω- γιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 159 ή τα κα- θοριζόµενα στη σύµβαση, και ρυθμίζεται κάθε άλλο ανα- γκαίο θέµα για την αποτελεσµατικότητα του ποιοτικού ε- λέγχου, Με όμοια απόφαση µπορεί να τροποποιούνται οι δια- τάξεις της παρούσας παραγράφου.

4. Καθορίζεται ποσοστό έως 236 επί του προὐπολογι- σμού του έργου, το οποίο διατίθεται για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων, που διενεργούνται απὀ τη Διεύθυν- ση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων ΄Εργων, από τις άλλες κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Ὑπουργείου Υποδομών, Με- ταφορών και Δικτύων, απὀ τις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, απὀ φορείς Επιθεώ- ρησης- Πιστοποίησης, διαπιστευµένους κατά την παρα- γράφου 2 και απὀ «αναγνωρισμένους οργανισμούς» στο πλαίσιο των ποιοτικών ελέγχων ποι! προβλέπονται από το Πρόγραµµα Ποιότητας Ἐργου (Π.Π.Ε.) καιτα συµβατι- κά τεύχη συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων της παρά- γραφο 5, Ως «αναγνωρισμένοι οργανισμοί», κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, νοούνται τα εργαστήρια δοκιμών, τα εργαστήρια βαθμονόμησης, οἱ οργανισμοί ε- λέγχου και οἱ οργανισμοί πιστοποίησης που ανταποκρἰ- νονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι αναθέτου- σες αρχέἑς/αναθέτοντες Φορείς αποδέχονται τα πιστο- ποιητικά των αναγνωρισμένων οργανισμών που έχουν συσταθεί σε άλλα κράτη - µέλη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, και Υ- ποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται κλιµακω- τά το ποσοστό της προηγούµενης παραγράφου ανάλογα µε το ύψος του προὐπολογισμού δηµοπράτησης του έρ- γου, και ρυθμίζονται όλα τα θέµατα αναφορικά µε τους παραπάνω ελέγχους, όπως ο προγραμματισμός, η ανά- θεση της διενέργειας τῶν ελέγχων, οι δαπάνες που κα- λύπτονται, ο τρόπος πληρωμής και κάθε ἀλλο θέµα σχε- τικό µε την υλοποίηση των ελέγχων και την αποτελε- σµατικότητά τους, Άρθρο 159 Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώµατα - Παράλειψη συντήρησης

1. Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλι- κών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου ἡ ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται από δύο (2) ἠ περισσό- τερους τεχνικούς υπαλλήλους, τουλάχιστον ένας εκτων οποίών ανήκει στην ομάδα επίβλεψης, που ορίζονται α- πό τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισμός της επιτροπής ανακοινώνεται στην προϊσταμένη αρχή, η οποία µπορεί να ορίσει και ἀλλον υπάλληλο να συμμετέχει στο ἐργο της επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωτιικό ή σε περίπτωση αδυναμίας να ληφθεί απόφα- ση λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων που ορίζονται σε ἀρτιο αριθµό, ο ανωτέρω έλεγχος και ταραλαβή υλικών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο µε απόφαση της προϊσταµένης αρχής.

2. Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεώ- ρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν τις α- παιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλλη- λα, διατάσσεται απὀ τηθιξευθύνοισα Υπηρεσία η µη χρη- σιµοποίηση τῶν υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεὶ, τα υλι- κά δεν χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά τους απὀ εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται απὀ τα ερ- γαστήρια της Γενικής Γραμματείας Υποδομών ἡ ΓΠολύτε- χνικών Σχολών ή άλλα αναγνωρισμένα εργαστήρια. Η δαπάνη για τις εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλε- ται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδει- Χθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περί- πτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου και αποδί- δεται στον ανάδοχο απὀ τις πιστώσεις του έργου.

3. Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής τῶν έργῶν µέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία παρουσιά- σει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδο- χο, κοἰνοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή της Διευθύ- νουσας Υπηρεσίας. Με την ειδική διαταγή προσδιορίζο- νται τα ελαττώματα, καθορίζεται αν είναι ουσιώδη, επου- σιώδη ἡ και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση µπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών ερ- χγασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες µε την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό µείῶσης της αμοιβής του αναδό- χου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή µπορεί να περιλαμβάνει και την ε- κτόλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό του ε- λαττώματος. 4, Η ένσταση του αναδόχου στην περίπτωση της εἰδι- κής διαταγής που προβλέπει η προηγούµενη παράγρα- Φος ασκείται σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) ηµε- ρών απὀ την κοινοποίησή της. Με την εµπρόθεσµη ἑν- σταση αναστέλλεται η υποχρέωση εκτέλεσης των εργα- σιών μὲχρις ότου εκδοθεί απόφαση της προίσταµένης αρχής στην ένσταση. Το ανασταλτικό αποτέλεσµα της ένστασης δεν επέρχεται ἤ αἱρεται, αν ο προϊστάµενος της διευθύνοωσας υπηρεσίας χαρακτηρίσει µε διαταγή του το ελάττωμα ὡς επικίνδυνο. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες για την άρση του ελαττώμµατος ή οι εργασίες που ορίζονται στη διαταγή για την αποτροπή των κινδύ- νων εκτελούνται αµέσως από τον ανάδοχο. Ο επιβλέ- πων ή ἆλλος εκπρόσωπος της διευθύνουσας υπηρεσίας Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 105 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ παρακολουθεί ειδικά τις εργασίες αυτές και καταχωρεί στο ημερολόγιο όλα τα µέτρα που παίρνει ο ανάδοχος για την εκτέλεση της διαταγής. Το ανασταλτικό αποτέ- λεσμα της ένστασης δεν επέρχεται επίσης ή αἱρεται, αν πρόκειται για εργασίες που θα καλυφθούν από άλλες ερ- γασίες ή αποτελούν την προὐπόθεση άλλων εργασιών, οπότε η διαταγή του προϊσταμένου της διευθύνουσας υ- πηρεσίας µπορεί να ορίζει τη µη συνέχιση τῶν εργασιών πριν απὀ την αποκατάσταση των ελαττωμάτων. Ρ. Αν ο ανάδοχος µε την ένστασή του ζητεί τη διενέρ- γεια εργαστηριακών ερευνών ἡ ἄλλων δοκιμών για την εξακρίβωση του ελαττώµατος, οι εργασίες αυτές εκτε- λούνται πριν εκδοθεί απόφαση επί της ενστάσεως, ώστε- ρα απὀ εντολή της προἰσταµένης αρχής, που προσδιορί- ζειτο είδος και την ἐκτασή τους. Οἱ διατάξεις της παρα- γράφου 2 για την επιβάρωνση της δαπάνης εφαρµόζο- νται και στην περίπτωση αυτή.

6. Η προϊσταµένη αρχή αποφαίνεται οριστικά επί της ενστάσεως και για να εκδώσει την απὀφασή της µπορεί να διατάξει τη διενέργεια αυτοψίας ή οποιασδήποτε ἆλ- λης έρευνας, αν το κρίνει απαραίτητο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί προς την απόφαση αυ- τή. Αν τελικά ὕστερα απὀ αίτηση θεραπείας ή δικαστικά δικαιωθεί ο ανάδοχος στις απόψεις του, έχει το δικαίωµα να πληρωθεί µε τους συμβατικούς όρους και τιµές για τις πρόσθετες εργασίες. Αν οι εργασίες διατάχθηκαν ύστε- ρα απὀ την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων του ανα- δόχου συντάσσονται νέες τιµές που λαμβάνουν υπόψη τους και το γεγονός αυτό.

7. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις πλημμέλειες µέσα στην προθεσµία που τάσσεται σε αυτόν µε την ειδική διαταγή ή αν ασκηθεί εµπρόθεσµη ένσταση, µέσα στην ἴδια προθεσµία από την κοινοποίηση της απόφασης επί της ενστάσεως, τότε οι εργασίες απο- κατάστασης της πλημμέλειας µπορεί να εκτελεσθούν µε μέριμνα της διευθύνουσας υπηρεσίας µε οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό τοι αναδόχου µε την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του κυρίου του έργου ως προς την εφαρμογή των λοιπών κυρώσεων κατά του αναδόχου. δ. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως ὔ εφαρµόζο- νται ανάλογα και για την περίπτώωση που ο ανάδοχος πα- ραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των ἑρ- γων όσο διάστηµα τον βαρύνει η συντήρηση αυτή.

9. Οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώµα- τα δεν περιλαμβάνονται στην πιστοποίηση. Οι εργασίες που παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώμα- τα περιλαμβάνονται µε μειωμένη τιµή όπως καθορίζεται στην ειδική διαταγή µέχρι την αποκατάσταση του ελατ- τώµατος. Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί αφού έχουν πι- στοποιηθεί οι εργασίες, µπορεί η περικοπή να γίνει στην επόµενη ή σταδιακά σε περισσότερες επόμενες πιστο- ποιήσεις, σύµφωνα µε σχετική απόφαση της διευθύνου- σας υπηρεσίας, 10, Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή των έργων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του ἁρ- θρου 170 και η διαπίστωση της αποκατάστασης των ε- λαττωμάτων γίνεται από τη διεμθύνουσα υπηρεσία. ΕΝΟΤΗΤΑ ὁ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΛΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Άρθρο 160 Έκπτωση αναδόχου 1, Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται µετις γραπτές εντο- λές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύμβαση ή το νόµο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβρία.

2. Π διαδικασία ἔκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν συντρέχει µία απὀ τις παρακάτω περι- πτώσεις: α) Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του µηνός από της υ- πογραφής της συμβάσεως την έναρξη των εργασιών ή την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος, σύμ- Φφωνα και µε τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. β) Υπερβεί µε υπαιτιότητά του, για χρόνο περισσότερο του µηνός, τον προβλεπόμενο στη σύµβαση χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης. Υ) Υπερβεί µε υπαιτιότητά του, κατά δύο (2) τουλάχι- στον µήνες, έστω και µία αποκλειστική προθεσµία του ε- γκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος. Κατ’ εξαίρεση, αν η ε- κτέλεση των εργασιών καθυστερεί, αλλά ο ανάδοχος έ- χει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσο- στό τουλάχιστον ογδόντατοις εκατό (8036) του συµβατι- κού αντικειμένου, όπως έχει διαμορφωθεί µετις υπογρα- φείσες συμπληρωματικές συμβάσεις, εἶναι δυνατή η χο- ρήγηση παράτασης των προθεσµιών προς το συμφέρον του έργου, ἑστωῶ κι αν η καθυστέρηση των εργασιών ο- φείλεται σε υπαιτιότητά του. Η παράταση χορηγείται στην περίπτωση αυτή χωρίς αναθεώρηση τιµών και µε ε- πιβολή των προβλεπομένων στις διατάξεις του άρθρου 148. δ) Οι εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες ἡ τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχι- στον µία φορά, η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 159 για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου και να έχει απορριφθεί, στο πλαίσιο της εφαρµογής των διατάξεων αυτών, η ένσταση του αναδόχου. ε) Παρεκκλίνει επανειλημμένα από τα εγκεκριµένα σχέδια ἡ παραλείπει συστηματικά την τήρηση των κανό- γων ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του πε- ριβάλλοντος. Για να κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης στην περίπτωση αυτή απαιτείται η κοινοποίηση δύο (2) τουλά- χιστον σχετικών εγγράφων προειδοποιήσεων της διευ- θύνουσας υπηρεσίας προς τον ανάδοχο. στ) Διαπιστωθεί ότι προσκόµισε πλαστή εγγυητική ετιι- στολή 3, Η περίπωση Υ΄ της ανωτέρω παραγράφου εφαρµό- ζεται αναλογικά και στην περίπτωση παραβίασης των εν- δεικτικών προθεσμιών της παρούσας παραγράφου. Για την εφαρµογή της καθορίζονται υποχρεώὠτικά στα συµ- βατικά τεύχη και γία την περίοδο έναρξης των εργασιών 7933 <!-- page 106 --> 7934 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ εκτέλεσης, ενδεικτικές τµηµατικές προθεσμίες ανά ένον (1) ἦτο πολύ δύο (2) µήνες ανάλογα µε το μέγεθος του έργου και τις συνθήκες εκτέλεσης. Οι ως άνω ενδεικτι- κὲς προθεσμίες τίθενται για το διάστηµα από την υπο- γραφή της σύμβασης μέχρι το πέρας του ενός τετάρτου (1/4) της αρχικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης. Το χρονικό αυτό διάστηµα δεν µπορεί να είναι μικρότερο α- πό έξι (6) µήνες. 4, Αν υφίσταται λόγος ἕκπτωσης, κοινοποιείται στον ανάδοχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου { του άρθρου 143, ειδική πρόσκληση της διευθύνουσας υ- πηρεσίας, εκτός της περίπτωσης της παρ. 5 του άρθρου 105, η οποία αναφέρεται απαραίτητα στις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη αναλυτική περιγραφή ενεργειών ἡ εργασιών που πρέπει να εκτελέ- σει ο ανάδοχος µέσα στην τασσόµενη προθεσµία, µε ε- κτίµηση του κόστους εφόσον αφορούν τιμολογούµενες εργασίες. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει να είναι εὐλο- Υη, δηλαδή ανάλογη του χρόνου που απαιτείται κατά την κοινή αντίληψη για την εκτέλεση τῶν εργασιών ή τῶν ε- γεργειών. Δεν µπορεί πάντως να είναι μικρότερη από δέ- κα (10) ηµέρες, ούτε και µεγαλύτερη απὀ τριάντα (30) η- μέρες. Όταν ζητείται η λήψη µέτρων για την αποτροπή επεί- γοντος κινδύνου, η προθεσµία που τάσσεται µπορεί να εἶναι μικρότερη των δέκα (10) ηµερών. Κατ΄ εξαίρεση δεν απαιτείται η κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και η έκπτωση κηρύσσεται άµεσα, ύστερα ατιὀ προηγούµενη ακρόαση, κατόπιν κλήσης η οποία επι- δίδεται προ πέντε (5) ηµερών, µε απόφαση της διευθύ- γουσας υπηρεσίας, στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος υ- ποπίπτει, αποδεδειγμένα, σε ἑνα απὀ τα αδικήματα ἠ τα πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν τον ατιοκλει- σµό του, σύµφωνα µε την διακήρυξη του διαγωνισμού στον οποίο αναδείχθηκε ανάδοχος, εφαρμµοζοµένων κα- τά τα λοιπά των διατάξεων των παραγράφων 7 έως 13.

9. Παρά την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και τις προθεσµίες που τάσσει για την εκτέλεση συγκεκριµέ- νγων εργασιών ήἤ ενεργειών, ο ανάδοχος είναι υποχρεω- μένος να τηρεί τις εκ της συµβάσεως υποχρεώσεις του, για την εµπρόθεσµη εκτέλεση των έργων ή τμημάτων του και υφίσταται τις νόµιµες συνέπειες από την υπέρ- βαση των συμβατικών προθεσµμιών.

6. Αν η προθεσµία που τέθηκε µε την εἰδική πρόσκλη- ση παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί µε το περιεχόμενό της, κηρύσσεται έκπτωτος αµέσως και πά- ντως πριν από την παρέλεωση δεκαπέντε (15) ηµερών α- πό την πάροδο της προθεσμίας, µε απόφαση του προϊ- σταµένου της διευθύνουσας υπηρεσίας η οποία κοινο- ποιείται στον ανάδοχο, σύμφωνα µε τις προβλέψεις της παραγράφου 1 του άρθρου 149. Στην απόφαση προοδιο- ρίζονται οι εργασίες και ενέργειες που εκτέλεσε ο ανά- ὃοχος, σε συμμόρφωση προς την ειδική πρόσκληση και αιτιολογείται η ἐκπτώση, µε αναφορά στις εργασίες που δεν εκτέλεσε και ενέργειες που δεν συμµμορφώθηκε.

7. Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί ε- µπρόθεσµα ένσταση ἡ αν απορριφθεί η ένσταση απὀ την αρμόδια προς τούτο προἰσταµένη αρχή, η ὀκπτωση καθί- σταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα ένσταση, ανα- στέλλονται οι συνέπειες της ἑκπτωσης µέχρι αυτή να ο- ριστικοποιηθεί και ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχί- σειτις εργασίες της εργολαβίας. Η απόφαση επί της εν- στάσεως εκδίδεται, µετά γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου, απὀ την προισταµένη αρχή και κοινοποιεί- ται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) µηνών απὀ την κατἀθεσή της, Η αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης αιτιολογείται, μεταξύ δε τῶν λόγων αποδοχής µπορεί να περιλαµβάνε- ται και η καταφανής βελτίώση του ρυθμού ή της ποιότη- τας των εκτελούµενων εργασιών, ώστε να πιθανολογεί- ται βάσιµα η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Αν η ανωτέρω δίµηνη προθεσµία παρέλθει ἀπρακτη, κι- νείται η πειθαρχική διαδικασία κατά των υπαίτιων υπαλ- λήλων κατά το άρθρο 141, για την επιβολή ποινών ανα- λόγων προς τις επιπτώσεις της αμέλειάς τους στα συµ- φέροντα του κυρίου του έργου, επιπλέον δε, ο ανάδο- χος υποχρεούται να διακόψει τις εργασίες, έως ότου εκ- δοθεί ρητή απόφαση της προίσταµένης αρχής επί της ενστάσεώς του. Για το χρόνο διάρκειας της διακοπής δι- καιούται ισόποση παράταση προθεσμίας µε αναθεώρη- ση, εφόσον η ἑνστασή του γίνει τελικά αποδεκτή, ενώ η διακοπή των εργασιών δεν αποτελεί λόγο για τη διάλυ- ση της σύμβασης. Ουδεμµία εργασία εκτελούµενη µετά την ηµέρα της κατά τα άνω υποχρεωτικής διακοπής των θργασιών και µέχρι την έκδοση θετικής για τον ανάδοχο αποφάσεως πιστοποιείται για πληρωμή. Μόλις οριστικοποιηθεί η έκπτωση, µε την κοινοποίηση στον ανάδοχο της απόφασης επί της ενστάσεως, η προϊ- σταµένη αρχή υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τη Διεύθυνση Μητρώων της Γενικής Γραμματείας Υποδο- µών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων.

8. Αν µετά την κήρυξη της έκπτωσης και πριν αιτό την οριστικοποίησή της ο ανάδοχος εξακολουθεί να παραµε- λείτις υποχρεώσεις του, η διευθύνουσα υπηρεσία µπο- ρεί να επέµβΡει για την αποτροπή ενδεχόμενων κινδύνων για το έργο και εκτελεί τις απαιτούµενες προς τούτο ερ- γασίες σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. Επί- σης εκτελεί τις απαραίτητες κατεπείγουσες εργασίες µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης και µέχρι τον κα- θορισµό του τρόπου εκτέλεσης των υπολειπόµενων ερ- γασιών, από την αρμόδια προϊσταμένη αρχή. Η εκτέλεση των εργασιών της παραγράφου αυτής γίνεται µε απευ- θείας εντολή ανάθεσης σε άλλον εργολήπτη ἡ µε πρό- χειρο διαγωνισμό ἡ µε αυτεπιστασία η οποία εκδίδεται α- πό τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας.

9. Αν η έκπτωση καταστεί οριστική, ο ανάδοχος αποξε- νώνεται και αποβάλλεται αµέσως απὀ το έργο και η ερ- γολαβία εκκαθαρίζεται το συντομότερο δυνατό. Κατ’ εξαίρεση, µπορεί να επιτραπεί στον ἑκπτωτο ανά- δοχο να συμπληρώσει ηµιτελείς εργασίες, ώστε να κα- ταστεί δυνατή η επιµέτρησή τους ή να εκτελέσει εργα- σίες προς ἁρση ή αποτροπή κινδύνων.

10. Κατά του οριστικά έκπτωτου αναδόχου επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες, τις οποίες υποχρεούται να υλοποιήσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός µηνός από την οριστικοποίηση της όκππωσης: α) Καθίσταται άµεσα απαιτητό το αναπὀσβεστο µέρος της προκαταβολἠς προσαιξημµένο µε τους νόµιµους τό- κους και εισπράττεται απὀ τον κύριο του έργου µε κατά- πτωση ανάλογου ποσού της αντίστοϊίχης εγγύησης. β) Καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, ως ειδική ποινική ρήτρα, το σύνολο των εγγυήσεων για την καλή Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 107 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7935 εκτέλεση του ἔργου, όπως ορίζονται στο άρθρο 72 και κατά μέγιστο μέχρι το υπολειπόµενο προς κατασκευή ποσό της σύμβασης και εφόσον ληφθεί υπόψη προς επι- στροφή αρνητικός λογαριασμός. Υ) Καταπίπτει το σύνολο τῶν ποινικών ρητρών που προβλέπονται για την υπέρβαση της συνολικής προθε- σµίας περαίῶσης του έργου και για τις τμηµατικές προ- θεσµίες. Οι ποινικές ρήτρες περιλαμβάνονται στον εκκα- θαριστικό λογαριασμό της έκπτωτης εργολαβίας. Τ1. Για την εκκαθάριση της εργολαβίας καλείται ο έκ- πτὠωτος ανάδοχος να υποβάλει µέσα σε έναν (1) µήνα την Επιµέτρηση των εργασιών που έχει εκτελέσει. Αν α- µελήσει την υποχρέωσή του αυτή, η Διευθύνουσα Υπη- ρεσία προβαίνει η ίδια στη σύνταξη της επιµέτρησης ή την αναθέτει σε ιδιώτη μηχανικό, καλώντας τον έκπτωτο ανάδοχο να παραστεί. Η επιµέτρηση ελέγχεται και ε- Υκρίνεται από τη Αιευθύνουσα Υπηρεσία εντός µηνός ᾱ- πό της υποβολής της και κοινοποιείται στον έκπτωτο α- γάδοχο, ο οποίος µπορεί να υποβάλει ένσταση εντός δε- καπέντε (15) ηµερών. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και αν η επιµέτρηση συνταχθεί µε επιμέλεια της διευθύνουσας υ- πηρεσίας. Επί της ἑνστασης αποφαίνεται η προίσταµένη αρχή εντός δύο (2) μηνών απὀ την υποβολή της. Αν η ε- πιµέτρηση ανατεθεί προς σύνταξη σε ιδιώτη μηχανικό, η σχετική δαπάνη καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έρ- γου µε απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και περι- λαμβάνεται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό της ἐκπτω- της εργολαβίας. Η επιµέτρηση περιλαμβάνει µόνο ολο- κληρωμένες εργασίες. Κατ’ εξαίρεση ημµιτελείς εργασίες και εισκομισθέντα στο εργοτάξιο υλικά περιλαμβάνονται στην επιµέτρηση, αν κατά την κρίση της υπηρεσίας είναι χρήσιμα για τον κύριο του έργου, εν όψει της προοπτι- κής συνέἑχισής του. 12, Στον εκκαθαριστικό λογαριασμό περιλαμβάνεται το σύνολο των ποινικών ρητρών της παρ. 10 και κάθε άλ- λη εκκαθαρισµένη απαίτηση κατά του έκπτωτου αναδό- χου. Αν ο εκκαθαριστικός λογαριασμός είναι αρνητικός, η διαφορά εισπράττεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ι- σχύουν για την είσπραξη των απαιτήσεων του κυρίου του έργου. Αν κατά την παραλαβή των εργασιών της ἑκ- πτωτης εργολαβίας, που διενεργείται ταυτόχρονα ως προσωρινή και οριστική, προκύψουν διαφορές στα ποσά του εκκαθαριστικού λογαριασμού, συντάσσεται νέος τε- λικός λογαριασμός, αλλιώς ο εκκαθαριστικός λογαρια- σµός ισχύει ως τελικός.

13. Αν, µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η προϊ- σταµένη αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση του έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά µειοδότη του διαγω- νισμού, στον οποίο αναδείχθηκε ο ἕἑκππωτος ανάδοχος καιτου προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρω- σης της έκπτωτης εργολαβίας, µε τους ἴδιους όρους και προὐποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό. Η σύµβαση εκτέλεσης συνάπτεται εφό- σον εντός δεκαπέντε (15) ηµερών απὀ την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην προϊσταµένη αρχή έγγρα- Φφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η ἀπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ὡς απόρριψη της πρὀτασης. Αν ο ανωτέρω µειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύνα- ψης σύμβασης, η προϊσταμένη αρχή προσκαλεί τον επό- µενο κατά σειρά µειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η προϊσταµένη αρχή για την ανάδειξη αναδό- Χου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία µε διαπραγμά- τευση, κατά τις οικείες διατάξεις. Η διαδικασία της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται µόνο στην περίπωση που η προϊσταµένη αρχή κρίνει αι- τιολογηµένα ότι οι παραπάνω προσφορὲς δεν είναι ικα- νοποιητικές για τον κύριο του έργου, ενώ µπορεί να ε- φαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα απὀ αυτοδίκαϊη διάλυση της σύμβα- σης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση µε υ- παιτιότητα του κυρίου του έργου κατά τις κείµενες δια- τάξεις. Άρθρο 161 Διακοπή εργασιών -- Διάλυση της σύµθασης

1. Η σύµβαση διαλύεται απὀ την κοινοποίηση στον α- νάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής του έργου για οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν µε τη διαταγή αυτή ορίζεται µεταγενέστερος χρόνος διάλυσης, για να εκτελεσθούν οριζόµενες στη διαταγή εργασίες,

2. Ο ανάδοχος µπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμ- βασης: α) Αν μετά την υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο από τρεις (3) µήνες με υπαιτιότητα τοι φορέα κατασκευής ἡ του κυρίου του έργου, εκτός αν στη σύµβαση ορίζεται διαφορετικά σχε- τικά µε την έναρξη των εργασιών. β) Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξήτους, διακο- πούν εἶτε µε διαταγή είτε απὀ υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ἡ του κυρίου του έργου για διάστηµα µεγα- λύτερο των τριών (3) µηνών απὀ την κοινοποίηση της διαταγής διακοπής στην πρώτη περίπτωση ή από την υ- ποβολή ειδικής δήλωσης του αναδόχου στη δεύτερη. Υ) Σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρω- µών, σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 152, η διάλυση µπορεί να ζητηθεί µετά δίµηνο από τη δήλωση διακοπής των εργασιών. ὃ) Αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου υπερβεί την οριακή προθεσµία. Στην περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 50 απαιτείται η διακοπή να καταλαμβάνει τόσοτις εργασίες κατασκευ- ἧς όσο και εκείνες της μελέτης.

3. Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, για διακοτή των εργασιών, ο ανά- δοχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των εργα- σιών στον προϊστάµενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με τη δήλωση αυτή: α) Καθορίζεται συγκεκριµένα η υπαιτιότητα, που αἴτο- δίδεται στον φορέα κατασκευής ἡ τον κύριο του έργου, η οποία προκαλεί τη διακοπή των εργασιών. β) Δίνονται στοιχεία για τα τµήµατα του έργου που ἑ- χουν κατασκευαστεί µέχρι τη διακοπή των εργασιών και για την εκτίµηση της αξίας τους. Υ) Περιγράφονται τα τµήµατα του έργου που υπολεί- πονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για καθένα απὀ αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής, λόγω της υ- παιτιότητας του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του ἑρ- γου, αν πρόκειται για τέτοια περίπτώση. Δήλωση που δεν περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, δεν παράγει έννομµο ατιοτέλεσµα. Η δήλωση κοινοποιεί- ται και στον κύριο του έργου, όταν αυτός ὅεν ταυτίζεται <!-- page 108 --> 7936 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ µε τον φορέα κατασκευής του έργου.

4. Μετά την επίδοση της ειδικής δήλωσης, κατά την παρ. 3 η Διευθύνουσα Υπηρεσία εξακριβώνει µέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες τα στοιχεία της δήλωσης και εκ- δίδει απόφαση που αποδέχεται ή απορρίατει το περιεχό- µενο της δήλωσης,

5. Αν περάσει διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µη- γών απὀ την υτιοβολή της ειδικής δήλωσης του αναδό- χου, για διακοπή των εργασιών µε υπαιτιότητα του φο- ρέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου ή δύο (2) µηνών, σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών, ο ανάδοχος µπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης. Στην περί- πτωση αυτή, τα στοιχεία των προηγούμενων παραγρά- Φων συνεκτιμώνται για το σχηματισμό γνώμης στο αίτη- μα του αναδόχου.

6. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης, λόγω παρέλευσης της οριακής προθε- σµίας µε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρί- ου του έργου, η απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας πρέπει να κοινοποιηθεί αμελλητί στον ανάδοχο µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Μέχρι τότε, όπως καισε περίπτώση απορριπικής απόφασης, οἱ εργασίες συνεχί- ζονται µέχρι την επίλυση της σχετικής διαφοράς, σύμ- Φωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 7, Το δικαίωµα του αναδόχου για αίτηση διάλυσης της σύμβασης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται απὀ το στοιχείο α΄ και απὀ το στοιχείο β΄ της παρ. 2, ασκείται µόνο µετά πάροδο τριών (2) µηνών από την υπογραφή της σύμβασης, αν σε αυτή δεν ορίζεται διαφορετικά σχε- τικά µε την έναρξη των εργασιών ή από την κοινοποίηση της διαταγής διακοπής των εργασιών. Η αίτηση επιδίδε- ται µε δικαστικό επιµελητή στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και κοινοποιείται στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται µε τον φορέα κατασκευής του έργου. Για την αίτηση αποφασίζει η Διευθύνουσα Υπηρεσία που κοινο- ποιείτην απόφασή της στην προϊἰσταµένη αρχή.

8. Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται διαφορετικά, αν δεν εκδοθεί απόφαση µέσα σε δύο (2) µήνες από την επίδοση της αίτησης στη διευθύνουσα υπηρεσία, θεωρεί- ται ότι η αίτηση έγινε δεκτή. Η αποδοχή της διάλυσης ε- πέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των ερ- γασιών. Στις περιπτώσεις διάλυσης της σύμβασης, ο α- νάδοχος µπορεί µε αἰτησή του να ζητήσει να εγκριθεί η διενέργεια και της οριστικής παραλαβής µαζί µε την προ- σωρινή, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση του χρόνου εγγύησης, αν από τη φύση των εργασιών δεν δικαιολο- χείται η συντήρησή τους, οὗτε απαιτείται η δοκιμασία του χρόνου. Άρθρο 162 Ματαίωση διάλυσης

1.Σε περίπτωση που ο ανάδοχος συμφωνεί µπορεί να µαταιωθεί η διάλυση, αφού αποζηµιωθεί ο ανάδοχος για τις θετικές του µόνο ζημίες που προκλήθηκαν από την καθυστέρηση της έναρξης ή τη διακοπή των εργασιών.

2. Για τη ματαίωση της διάλυσης, ο ανάδοχος υποβάλ- λει οίκοθεν ή ύστερα από πρόσκληση της υπηρεσίας σχετική αἰτηση µε στοιχεία υπολογισμού της αποζηµίω- σης που αξιώνει. Η Διευιθύνουσα Υπηρεσία διαβιβάζει την αίτηση στην προϊσταμένη αρχή, µε ταυτόχρονη σχε- τικἠ εισἠγησή της. Η προϊσταμένη αρχή συγκροτεί επι- τροπή που ερευνά το βάσιμο τών απαιτήσεων του ανα- δόχου και εκτιµά το ύψος των θετικών ζημιών που προ- κλήθηκαν από την καθυστέρηση της έναρξης ἦ τη διακο- πή των εργασιών. Η επιτροπή µπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο πληροφορίες και συμπληρωματικά στοιχεία.

9. Η ματαίωση διάλυσης της σύμβασης και η σχετική α- ποζηµίωση εγκρίνονται µε απόφαση της προϊσταμένης αρχής. Η έγκριση µαταίωσης της διάλυσης γίνεται µετά από προηγούµενη γραπτή αποδοχή του ύψους της απο- ζηµίωσης από τον ανάδοχο. Η αποζημίωση δεν µπορεί να είναι ανώτερη από αυτή που έχει εκτιμήσει η επιτρο- πἠ της προηγούµενης παραγράφου, εκτός αν πρόκειται για διόρθωση ἡ συμπλήρωση των στοιχείων της έκθεσης της επιτροπής. Με την έγκριση της µαταίωσης µπορεί να εγκριθούν και οι αναγκαίες προσαρμογές στις προθε- σµίες του έργου. Άρθρο 163 Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύµθασης

1. Σε όλες τις περιπτώσεις, που διαλύεται η σύµβαση από τον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου και υ- πό την προὐπόθεση ὅτι µέχρι το χρόνο εκείνον έχουν ε- κτελεσθεί εργασίες αξίας μικρότερης από τα τρία τἑταρ- τα (3/4) του αρχικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώ- ρήση, καθώς και στις περιπτώσεις που διαλύεται η σύμ- βαση µε αἴτηση του αναδόχου, καταβάλλεται στον ανά- ὄοχο, εκτός από την αξία των εργασιών που έχουν εκτε- λεσθεί: α) Η αξία των υλικών που έχουν προσκοµισθεί ή βρί- σκονται στο στάδιο παραγωγής ή προμήθειας. Η αξία των υλικών καταβάλλεται εφόσον είχε δοθεί εντολή να προσκομισθούν ή επιβάλλονταν η παραγωγή ή η προµή- θεια απὀ το χρονοδιάγραµµα των εργασιών σε συνδυα- σµό µε τις ειδικές συνθήκες του συγκεκριμένου έργου, που επιβάλλουν την προσκόμιση, την παραγωγή ή προ- µήθεια υλικών. β) Η αξία του αναπόσβεστου µέρους των εγκαταστά- σεων. Η αξία αυτή καταβάλλεται µόνον εφόσον πρόκει- ται γιατις πράγματι απαραίτητες για το έργο εγκαταστά- σεις, αφού ληφθεί υπόψη η χρησιµοποίησή τους απὀ τον ανάδοχο σε άλλα έργα ἡ η υπαίτια παράλειψη χρησιµο- ποἰησής τους. Υ) Αποζημίωση για το τεκµαιρόµενο όφελος που δεν µπορςί να είναι µεγαλύτερη του πέντε τοις εκατό (5960) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθε- ώρηση, µειωμένου κατά το ένα τόταρτο (1/4) και ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτε- λεσθεί, καθώς και των υλικών και του αναπόσβεστου μέ- ρους των εγκαταστάσεων που η αποζηµίωσή τους ανα- γνωρίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για τον προσ- διορισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες και ιδίως το μέγεθος του έργου,ο χρόνος αποδέσµευσης του αναδόχου και η ὠφέλεια του αναδόχου απὀ άλλη εργασία κατά τους όρους του τε- λευταίου εδαφίου του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα. 2, Ἡ ανωτέρω αποζημίωση, καθώς και η αποζημίωση για το τεκµαιρόµενο όφελος του αναδόχου προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται με απόφαση της προἰσταµένης αρχἠς κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής. Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 109 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Άρθρο Ἴ64 Υποκατάσταση

1. Η υποκατάσταση του αναδόχου απὀ τρίτο στην κα- τασκευή µέρους ἡ όλου του έργου (εκχώρηση του ἑρ- γου) είναι δυνατή αποκλειστικά υπό τις προὐτοθέσεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1232. Η υποκατάσταση απαγορεύεται, χωρίς έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής, η οποία αποφασίζει ύστερα από αίτηση του αναδόχου και πρόταση της Διευθύνουσας Υ- πηρεσίας. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι έχει χῶ- ρήσει υποκατάσταση του αναδόχου χωρίς έγκριση κη- ρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, µετά γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου, Δεν θεωρείται υποκατάσταση η, εκ μέρους του αναδόχου, υπεργολαβική ανάθεση συγκε- κριµένων εργασιών του έργου.

2. Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης ο ανάδοχος ευ- θύνεται µαζί µε τον υποκατάστατο εἰς ολόκληρον προς τον κύριο του έργου, το προσωπικό του έργου και οποι- ονδήποτε τρίτο. Κατ’ εξαίρεση µπορεί να εγκριθεί η υπο- κατάσταση µε απαλλαγή του αναδόχου απὀ την ευθύνη του προς τον κύριο του έργου, αν αυτό επιβάλλεται απὀ το συμφέρον του έργου καὶ ο ανάδοχος βρίσκεται σε προφανή αδυναμία να περατώσει το έργο. 3, Για να εγκριθεί η υποκατάσταση µε απαλλαγή από την ευθύνη του αρχικού αναδόχου, στην αίτηση του ανα- δόχου προσδιορίζεται το τµήµα της εργολαβίας, Υια το οποίο ζητείται η υποκατάσταση µε απαλλαγή απὀ την ευθύνη καὶ η πιστοποίηση µετά την οποία όλες οἱ πληρω- µές θα διενεργούνται απευθείας στον νέο ανάδοχο. Μα- ζίµμε την αίτηση υποβάλλεται και δήλωση του νέου ανα- δόχου ότι αποδέχεται το περιεχόµενο της αἴτησης, σύμ- Φωνα µετις διατάξεις του άρθρου αυτού. Με την απόφα- ση έγκρισης της υποκατάστασης µε απαλλαγή καθορίζε- ται το τµήµα της εργολαβίας για το οποίο ισχύσι η υπο- κατάσταση, αν η υποκατάσταση δεν γίνεται για το σύνο- λο του έργου, η πιστοποίηση µετά την οποία οι πληρω- μές θα διενεργούνται στον νέο ανάδοχο, οι εγγυήσεις του νέου αναδόχου και κάθε ἀλλο αναγκαίο θέµα. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής ο ὑποκατάστατος του αναδόχου επέχει στο εξής θέση αναδόχου και ανα- λαμβάνει όλες τις ευθύνες για το σύνολο του όργου ή για τα τμήματα του έργου που προσδιορίζονται µε την α- πόφαση έγκρισης της υποκατάστασης µε απαλλαγή της ευθύνης του αρχικού αναδόχου. Επίσης αναλαμβάνει και τις υποχρεώσεις του αρχικού αναδόχου προς το προσω- πικό που εργάσθηκε στο έργοτους τελευταίους τρεις (3) µήνες πριν απὀ την υποκατάσταση. Οι εγγυήσεις επ ο- νόµατι του αρχικού αναδόχου ή το µέρος τους που ορί- ζεται µε την εγκριτική απόφαση αποδίδονται, αφού προηγουμένως κατατεθούν νέες ισόποσες εγγυήσεις ᾱ- πό τον νέο ανάδοχο. Μόνο µετά την κατάθεση αυτή ε- πέρχεται η απαλλαγή του αρχικού αναδόχου απὀ την ευ- θύνη του.

4. Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας που την υπο- κατάσταση ζητεί µέλος της, απαιτείται η συναίνεση ὁ- λων των µελών της κοινοπραξίας και κατά τα λοιπά ε- Φαρμόζονται ανάλογα οι προηγούμενες παράγραφοι.

5. Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης γίνεται ανακοί- νωση στο Μ.Ε.ΕΙΠ. για να ληφθεί υπόψη κατά την κρίση της εκχὠρούσας επιχείρησης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. ΕΝΟΤΗΤΑ ά ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ - ΘΑΝΑΤΟΣ Άρθρο 165 Υπεργολαθία κατά την εκτέλεση

1. Όταν συνάπτεται σύµβαση μίσθωσης έργου μεταξύ του αναδόχου δημόσιου έργου και άλλης εργοληπτικής επιχείρησης, για την κατασκευή µέρους του έργου που έχει αναληφθεί απὀ τον ανάδοχο (υπεργολαβία), ο υπερ- γολάβος θεωρείται «εγκεκριµένος» µετις συνέπειες του παρόντος, µετά από έγκριση του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής όταν συντρέχουν οι εξής προύποθέ- σεις: α) Ο υπεργολάβος έχει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει και ανήκει σε τάξη και κατηγορία έργου, αντίστοιχη µε το ποσό της σύμβασης μίσθωσης έργου και β) Ο ανάδοχος, πριν απὀ την εγκατάσταση του υπερ- γολάβου στο έργο έχει γνωστοποιήσει στον κύριο του έργου ή στον φορέα κατασκευής τη σύµβαση υπεργολα- βίας. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να διατηρεί ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (7036) του ποσού της αξίας σύμβασής τοι, αρχικής και συμπληρωματικών, µε τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής, αφού λη- φθούν υπόψη όλες οι συμβάσεις υπεργολαβιών που ἑ- χουν εγκριθεί. Ο κύριος του όργου ἦ ο φορέας κατασκευής μπορούν με απόφασή τους, που εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (19) ημερών απὀ την ανωτέρω γνωστοποίηση, να µην εγκρίνουν την υπεργολαρία αυτή. Κατά την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης ο ανά- δοχος οφείλει να προσκομίσει την υπεργολαβική σύµβα- ση. Η Διευθύνουσα Ὑπηρεσία µπορεί να χορηγήσει προ- θεσµία στον ανάδοχο και κατ’ αἰτησή του, για την Προ- σκόµιση της υπεργολαβικής σύμβασης µε τον αρχικώς προταθέντα υπεργολάβο ἠ άλλον που διαθέτει τα ανα- γκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής προσόντα, ε- Φόσον συντρέχει σοβαράς λόγος. Η Διευθύνουσα Υπη- ρεσία υποχρεούται να κινήσει τη διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου, εφόσον δεν συνάψει εν τέλει την υπερ- γολαβική σύµβαση.

2. Η έγκριση της υπεργολαβίας έχει τις εξής συνέπει- ες: α) Το ποσό της σύμβασης της υπεργολαβίας, όπως αυ- τό προκύτπει ιδίως από τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον υπεργολάβο προς τον ανάδοχο, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εμπειρίας. Β) Για το ποσό της σύμβασης υπεργολαβίας ο ανάδο- χος δεν δικαιούται πιστοποιητικό εμπειρίας για χρήση στο Μ.Ε.ΕΠ., ενώ τα στελέχη του αναδόχου δικαιούνται πιστοποιητικό εμπειρίας, το οποίο για την εξέλιξη στο Μ.Ε.Κ. ανάγεται στο μισό του χρόνου επίβλεψης. Άρθρο 166 Όροι και διαδικασία ὑπεργολαδίας έγκρισης υπολαθίας

1. Για την αναγνώριση υπεργολάβου ως εγκεκριµένου, µε τις συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 165, υποβάλλε- ται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία κοινή αἴτηση του αναδό- χου και του υπεργολάβου µαζί µε πρωτότυπο συμφωνη- 7937 <!-- page 110 --> 7938 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 τικό και φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα µε την παρ.

2. Στο συμφωνητικό της υπεργολαβίας πρέπει να αναφέ- ρονται συγκεκριµένα οι εργασίες ή το µέρος του έργου που αναλαμβάνει ο υπεργολάβος, καθώς και η αξία της σύμβασης υτιεργολαβίας.

2. Ο φάκελος τῶν δικαιολογητικών που συνοδεύει την αἰτηση της παραγράφου 1 περιέχει Ιδίως τα εξής: α) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα που τεκµηριώνουν τα στοιχεία των συμβαλλομένων και την εγκυρότητα των πράξεων, όπως τα ισχύοντα καταστατικά, αποφάσεις ὅδι- οικητικών συμβουλίων, εξουσιοδοτήσεις κ.λπ.. β) Σαφή αναφορά των στοιχείων του υπεργολάβου, α- πό τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει τις ιδιότητες που απαιτούνται από τις διατάξεις του άρθρου 165 και ειδικό- τερα: αα) Εάν πρόκειται περί ατομικής εργοληπτικής επιχεί- ρησης εγγσεγραμµένης στο Μ.Ε.ΕΠ., το ονοματεπώνυμο, την ισχύουσα επαγγελματική διεύθυνση και τον αριθµό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΙΠ. και την τάξη και τις κατηγορίες έργων στις οποίες είναι γραμμένη και τη βεβαίωση εγ- γραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. σε απλό αντίγραφο. ββ) Εάν πρόκειται περί εργοληπτικής επιχείρησης µε νομική προσωπικότητα εγγεγραμµµένης στο Μ.Ε.ΕΠ., την πλήρη επωνυμία και το διακριτικό τίτλο τῆς εταιρίας, την ισχύουσα διεύθυνση, τον αριθµό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. και την τάξη και τις κατηγορίες έργων στις οποίες είναι εγγεγραμµένη, καθώς και το ονοματεπώνυμο, την ισχύ- ουσα διεύθυνση, το επάγγελµα και την ιδιότητα του φιυ- σικού προσώπου, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή του συμφῶνητικού της υπεργολαβίας και τα στοιχεία της απόφασης του οργάνου, το οποἰο ὅε- σμεύει την εταιρία κατά το καταστατικό της, για την ε- κτέλεση του έργου σε υπεργολαβία και τη βεβαίώση εγ- γραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. σε απλό αντίγραφο. ΥΥ) Εάν πρόκειται για εργοληπτική επιχείρηση µε έδρα εκτός Ελλάδος, µη εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.ΕΠ., τα στοι- χεία των περιπτώσεων αα) και ββ) και αντί των στοιχείων εγγραφής στο Μ,Ε.ΕΠ., τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πρόκειται περί εργοληπτικής επιχείρησης η οποία µπορεί, σύμφῶνα µε το δίκαιο της έδρας της, να συµµε- τέχει σε δημοπρασίες και να αναλαμβάνει την εκτέλεση δημόσιων έργων, της τάξης και της κατηγορίας του συ- γκεκριµένου έργου το οποίο αναφέρεται στο συµφωνη- τικό υπεργολαβίας. Υ) Πιστοποιητικἁ απὀ τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο υπεργολάβος δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή προκειµένου για επιχείρηση με ἑδρα εκτός Ελλάδας, σε οποιαδήποτε ανάλογη κατά- σταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλε- πόµενη απὀ τη νοµοθεσία της έδρας της. ὃ) Πιστοποιητικά από τα οποία να αποδεικνύεται ότιτα παρακάτω πρόσωπα ὅεν έχουν καταδικασθεί µε αμετά- κλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα τα οποία στε- ρούν το δικαίωµα συµµετοχής σε δημοπρασία, όπως κα- θορίζονται κάθε φορά στη διακήρυξη δηµοπράτησης του συγκεκριμένου έργου. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να όχουν εκδοθεί απόὀ την αρμόδια εισαγγελική αρχή ἡ την αντίστοίχη δηµόσια αρχή (επί επιχειρήσεων µε έδρα ε- κτός Ελλάδας, µη εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ.) και α- φορούν στα εξής φυσικά πρόσωπα: αα) επί ατομικής επιχείρησης, στο πρόσωπο που ανή- κει αυτή, Ρβ) επί προσωπικής εταιρίας, στους διαχειριστές, ΥΥ) επί Ε.Π.Ε. στους διαχειριστές, ὅδ) επί Α.Ε. στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. ε) Υπεύθωνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του υ- περγολάβου ότι δεν του επιβλήθηκε για πειθαρχικό πα- ράπτωμα ποινή η οποία του στερεί το δικαίωµα συµµετο- χής σε δημοπρασία. στ) Βεβαιώσεις των αρμόδιων οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενηµερότητας), ᾱ- πό τις οποίες να αποδεικνύεται ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των ει- σφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύ- ουσα ελληνική νοµοθεσία ἡ µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος. ζ) Βεβαιώσεις των αρμόδιων φορολογικών αρχών (Ρε- βαιώσεις φορολογικής ενηµερότητας), απὀ τις οποίες να αποδεικνύεται ότι ἔχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε την πληρωμή των φόρων, σύµφωνα µε την ισχύουσα θλληνική νοµοθεσία ἡ µε τη νοµοθεσία της χώρας που οίναι εγκατεστημένος.

3. Εργοληπτικές επιχειρήσεις κάτοχοι «ενηµερότητας πτυχίου» σε ισχύ δεν προσκοµίζουν όσα απὀ τα ανωτέ- ρω δικαιολογητικά προσκοµίστηκαν για την έκδοση της ενηµερότητας πτυχίου.

4. Η απόφαση έγκρισης ἡ µηῃ της σύναψης τῃς σύµβα- σης της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα στην αποκλειστική προθε- σµία των δεκαπέντε (15) ηµερών που ορίζεται στην πα- ράγραφο { του άρθρου 165. Αν κατά την εξέταση της αἰ- τησης διαπιστωθούν ελλείψεις, µπορεί να προσκληθεί ο ανάδοχος για τη συμπλήρωσή τους. Στην περίπτώση αυ- τή µπορεί να ανασταλεί η ανωτέρω προθεσµία, μέχρι τη συμπλήρωση των ελλείψεων και την υποβολή των ὅδικαι- ολογητικών που λείπουν. Μέχρι την ἐγκριση ἡ µέχρι την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν επιτρέπεται η σύ- µπραξη του υπεργολάβου στην κατασκευή του έργου.

5. Η διευθύνουσα υπηρεσία, µε ειδική αιτιολόγηση, µπορεί να µην εγκρίνει τη σύσταση της υπεργολαβίας, οι δε λόγοι µη έγκρισης µπορούν να βασίζονται µόνο σε τεκμηριωμένα στοιχεία προερχόμενα κυρίως απὀ την υ- πηρεσία του μητρώου των εργοληπτικών επιχειρήσεων, σχετικά µε την ικανότητα και αξιοπιστία των εργοληπτι- κών επιχειρήσεων, για την καλή και έγκαιρη κατασκευή του έργου που συμφωνήθηκε ως αντικείµενο της υπερ- χγολαβίας. Η απόφαση αυτή της διευθύνουσας υπηρε- σίας,͵ περί µη έγκρισης της σύστασης της υπεργολαβίας, εκδίδεται µόνο µέσα στην αποκλειστική προθεσµία της παραγράφου { του άρθρου 165 και κοινοποιείται αμέσως στον ανάδοχο και τον υπεργολάβο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 143, καθὠς και στην προϊσταµένη αρχή, µαζί με απλό αντίγραφο του υποβληθέντος συμφωνητικού σύστασης της υπεργολαβίας. Εάν η έγκριση του υπεργολάβου γίνει αυτοδικαίως λό- γω παρέλευσης της προθεσμίας της παραγράφου Ί του άρθρου 165, η Διευθύνουσα Υπηρεσία οφείλει, εντός δέ- κα (10) ηµερών από τότε που θα το ζητήσει εγγράφως ο ανάδοχος, να εκδώσει σχετική βεβαίωση για την ανάλη- ψη του έργου απὀ τον υπεργολάβο, προς χρήση ενώπιον των αρμόδιων φορολογικών, ελεγκτικών ή άλλων αρ- χών, χορηγώντας του και επικυρωμένο αντίγραφο του υ- ποβληθέντος συμφωνητικού μίσθωσης έργου. <!-- page 111 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7939 Άρθρο 167 Πτώχευση, θάνατος

1. Αν ο ανάδοχος πτωχεύσει, η σύµβαση διαλύεται αυ- τοδίκαια.

2. Σε περίπτωση πτώχευσης ενός ή µερικών απὀ τα µέ- λη της κοινοπραξίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της πα- ρούσας παραγράφου. Αν τα µέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο και πτωχεύσει το ένα, η κοινοπραξία θεωρείται διαλυμένη ὡς προς τον κύριο του έργου και η εργολαβία συνεχίζεται υποχρεωτι- κά για το σύνολα του έργου απὀ το άλλο μέλος µόνο, το οποίο αναλαμβάνει έναντι του κυρίου του έργου όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του µέλους που πτώ- χευσε και που απορρέουν απὀ την εργολαβική σύμβαση. Αν τα µέλη της κοινοπραξίας ήταν περισσότερα απὀ δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται έναντι του κυρίου του έργου από τα λοιπά µέλη. Απαιτήσεις ἡ υποχρεώσεις του µέ- λους ή της κοινοπραξίας που συνεχίζει το έργο έναντι του µέλους που πτώχευσε κρίνονται κατά τις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου. Η παράγραφος αυτή εφαρµό- ζεται ανάλογα και σε περίπτωση πτώχευσης δύο ἡ πε- ρισσότερων µελών της κοινοπραξίας. Αν κηρυχθούν σε πτώχευση δύο ή περισοότερα από τα µέλη της κοινο- πραξίας και από την αιτία αυτή εκτίθεται σε κίνδυνο η προσήκουσα εκτέλεση της εργολαβικής σύμβασης, ο κύ- ριος του έργου µπορεί κατά την κρίση του να διαλύσει τη σύμβαση, αζημίως γι αυτόν.

3. Αν ο ανάδοχος είναι ατομική επιχείρηση και αποβιώ- σει αυτός που την ασκεί, η σύμβαση διαλύεται αυτοδί- καια, εκτός αν εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή η ᾱ- ποπεράτωση των εργασιών από τους κληρονόμους, οἱ ο- ποίοι στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν όλες τις υπο- χρεώσεις καιτα δικαιώµατα του αναδόχου. Η έγκριση γί- γεται ύστερα από αίτηση των κληρονόμων που πρέπει να υποβληθεί µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (90) ηµερών απὀ το θάνατο του αναδόχου.

4. Σε περίπτωση θανάτου ενός ἡ περισσότερων φυσι- κὠν προσώπων που μετείχαν στην κοινοπραξία µε τις ᾱ- τοµικές τους επιχειρήσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Αν µέλη της κοινοπραξίας ήταν δύο φυσικά πρόσωπα που μετείχαν σε αυτήν µετις ατομικές τους επιχειρήσεις και πεθάνει ο ένας, η κοινο- πραξία θεωρείται διαλυμένη ως προς τον κύριο του ἑέρ- γου και η εργολαβία συνεχίζεται για το σύνολο του έρ- γου υποχρεωτικά απὀ το άλλο µέλος που αναλαμβάνει απέναντι στον κύριο του έργου όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυτού που πέθανε. Οι σχέσεις που προ- κύπτουν από την εργολαβία μεταξύ των κληρονόμων του θανόντα και του άλλου µέλους της κοινοπραξίας ρυθμίζονται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Αν τα µέλη της κοινοπραξίας ἦταν περισσότερα από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών που ανα- λαμβάνουν απέναντι στον κύριο του έργου όλα τα δικαι- ώματα και τις υποχρεώσεις του θανόντος, που προκύ- πτουν από την εργολαβική σύµβαση, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων. ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Άρθρο 1668 Βεθαίωση περάτωσης εργασιών

1. Όταν λήξει η προθεσµία περάτωσης του συνόλου ἠ τμημάτων του έργου, 0 επιβλέπων ήτο εντεταλμένο ὀρ- γανο της επίβλεψης αναφέρει στη διευθύνουσα υπηρε- σία, µέσα σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών απὀ τη λήξη του εγκεκριµένου χρόνου περαίωσης, αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιµα- σίες που προβλέπονται στη σύµβαση ή αν τα έργα δεν έ- χουν περατωθείἰ, οπότε αναφέρει συγκεκριμένα τις ερ- Υασίες που αποµένουν για εκτέλεση. Αν οι εργασίες ἑ- χουν περατωθεί, οπροϊστάµενος της διευθύνουσας ωπη- ρεσίας͵ µέσα σε δέκα (10) ηµέρες απὀ την παραλαβή της πιο πάνω αναφοράς, εκδίδει βεβαίωση για την ηµέρα που περατώθηκαν οι εργασίες του έργου (βεβαίωση πε- ράτωσης τῶν εργασιών) την οποία κοινοποιεί αμελλητί στον ανάδοχο. Εάν η βεβαίωση δεν εκδοθεί µέσα στην πιο πάνω προθεσµία, τότε θεωρείται ότι έχει εκδοθεί αυ- τοδίκαια τριάντα (30) ηµέρες µετά την υποβολή απὀ τον ανάδοχο σχετικής έγγραφης όχλησης και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 141. Την ἐκδοση της βεβαίωσης µπορεί να ζητή- σει ο ανάδοχος και πριν απὀ τη λήξη των προθεσµιών αν έχει περατώσει τα έργα. Στην περίπτωση αυτή εφαρµό- ζονται ανάλογα οι διαδικασίες των πρώτων εδαφίων της παρούσας παραγράφου. Η βεβαίωση περάτωσης των ερ- γασιών δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η ο- ποία διενεργείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των επόµε- γων άρθρων.

2. Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστω- θούν επουσιώδεις µόνο ελλείψεις που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, ο προϊστάμενος της διευ- θύνουσας υπηρεσίας, γνωστοποιεί µε διαταγή του προς τον ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισημανθεί και τάσσει εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται µετά την εµπρόθεσµη αποκατάστασή τῶν ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που περατώθηκε το έργο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος αποκατάστασης.

3. Αν οι εργασίες ὅεν έχουν περατωθεί ή οι θλλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι επουσιώδεις ἡ αν δεν πε- ρατώθηκαν από τον ανάδοχο εµπρόθεσµα οι εργασίες αᾱ- ποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο εφαρμόζονται, ανάλογα µε την περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 199 και 160. Ἄρθρο 169 Διοικητική παραλαθή για χρήση

1. Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλα- βή, το έργο ἡ αυτοτελή του τµήµατα που έχουν περατώ- θεί µπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέρ- <!-- page 112 --> 7940 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 γεια σχετικής διοικητικής παραλαβής.

2. Η διοικητική παραλαβή γίνεται µε πρωτόκολλο µε- ταξύ του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας, του επιβλέποντος, εκπροσώπου της υπηρεσίας συντήρη- σης εφόσον αυτή έχει καθοριστεί και του αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται για χρήση σε υπηρεσία άλλη απὀ τον φορέα κατασκευής του συμµπράττει στο πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. Αν ο εκπρόσωπος του φορέα συντήρησης ή ο ανάδοχος κληθούν και δεν παραστούν ή αρνηθούν την υπογραφή του πρωτοκόλ- λου, αυτό συντάσσεται απὀ τους λοιπούς, µε σχετική μνεία κατά περίπτωση και αυτό κοινοποιείται αρμόδια. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή των τμημάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική πε- ριγραφή της κατάστασης των εργασιών. 3, Η κατά την προηγούµενη παράγραφο διοικητική πα- ραλαβή για χρήση γίνεται αµέσως µετά την περάτωση των εργασιών του έργου ἡ αυτοτολών τμημάτων του, αν αυτό προβλέπεται απὀ τα συμβατικά τεύχη. Αν δεν υ- πάρχει τέτοια πρόβλεψη, µπορεί η διοικητική παραλαβή να γίνει ὕστερα από απόφαση της διευθύνουσας υππρε- σίας.

4. Αν από τη σύµβαση πραβλέπεται η εκτέλεση των ερ- γασιών παράλληλα προς τη χρήση του έργου, δεν απαι- τείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής. Το ίδιο ισχύει αν η παράλληλη χρήση προκύπτει απὀ τη φύση των ερ- γασιών. Στις περιπτώσεις αυτές µπορεί να διενεργείται διοικητική παραλαβή του έργου µετά απὀ σχετική από- φαση της διευθύνουσας υπηρεσίας.

5. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. Άρθρο 170 Προσωρινή παραλαδή του έργου

1. Μετά τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών το ἐρ- Υο παραλαμβάνεται προσωρινά. Με την προσωρινή Ἱπα- ραλαβή ελέγχονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Οι εργασίες συμπληρωματικών συµβάσεων παραλαμβά- νονται µαζί µε τις εργασίες της αρχικής σύμβασης. 2, Π προσωρινή παραλαβή διενεργείται µέσα σε έξι (6) µήνες απὀ τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου δηλαδή από την ηµεροµηνία που στη σχετική βεβαίῶση φέρεται ὣς ημερομηνία που αυτό περατώθηκε ἤ, στην περἰπτωση της παρ. 2 του άρθρου 168, απὀ την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών, αν υ- ποβληθούν απὀ τον ανάδοχο, µέσα σε δύο (2) µήνες από τις πιο πόνω ημερομηνίες, η τελική επιµότρηση και το µητρώο του έργου, το οποίο περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του ἔργου «όπως κατασκευάστηκε». Αν η τελι- κἠ επιµέτρηση και το µητρώο του έργου υποβληθούν α- πό τον ανάδοχο μεταγενέστερα, η πιο πάνω προθεσµία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει ατιό την υποβο- λή της τελικής επιµέτρησης και του μητρώου έργου. Αν δεν υποβληθεί τελική επιµέτρηση και το µητρώο έργου από τον ανάδοχο, η προθεσµία για τη διενέργεια της πα- ραλαβής αρχίζει απὀ την κοινοποίηση στον ανάδοχο της τελικής επιµέτρησης που συντάχθηκε από την υπηρεσία. Αν η παραλαβή δεν διενεργηθεί ή το πρωτόκολλο δεν ε- γκριθεί µέσα στις πιο πάνω προθεσμίες, η παραλαβή θε- ὠρείται ότι έχει ουντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα (20) η- µέρες µετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής εἰδι- κής όχλησης για τη διενέργειά της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του Φορέα κατασκευής του έργου οι πει- θαρχικές ποινές ποι! προβλέπονται στην παρ. ὃ του ἁρ- θρου 141. Αν ο ανάδοχος δεν παραστεί κατά την παρα- λαβή ἡ υπογράψει «με επιφύλαξη» το σχετικό πρωτό- ΚΟλλοΟ, η παραλαβή θεωρείται ότι όχει συντελεστεί αωτο- δίκαια εξήντα (60) ηµέρες μετά την υποβολή ειδικής ὁό- Χλησης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το περιεχόµενο του «μητρώου έργου», τα τεύχη, οι εκθέσεις, τα σχέδια, οι πίνακες, τα ηλεκτρονικά δεδοµένα και τα λοιπά στοιχεία που το συ- νοδεύουν, καθώς και η µορφή των στοιχείων αυτών. Με προεδρικό διάταγµαπου εκδίδεται µε πρόταση του ἴδιου Ὑπουργού καθορἰζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον ανάδοχο σε περίπτωση µη υποβολής του μητρώου, η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων, τα αρμόδια ὀργα- να, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

3. Για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής, ᾱα- φού προηγουμένως η Διευθύνουσα Υπηρεσία της ανα- κοινώσει την περάτωση των εργασιών και την υποβολή ἡ σύνταξη της τελικής επιµέτρησης. Η επιτροπή είναι τρι- µελής, όταν όµως πρόκειται για σηµαντικά έργα µπορεί να ορισθούν μέχρι και τέσσερα (4) επιπλέον µέλη για να περιληφθούν σε αυτήν τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων, ανάλογα µε τη φύση του έργου. Στην επιτροτή παραλα- βἠς των έργων τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται α- πό υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Όταν ο Φορέας που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, η προϊ- σταµένη αρχή µπορεί να περιλάβει στην επιτροπή µέλη που υποδεικνύονται απὀ τον φορέα που θα χρησιµοποιή- σει το έργο. Τα µόλη της επιτροπής είναι τεχνικοί υπάλ- ληλοι που έχουν αντίστοιχη εμπειρία και ικανότητα και ε- πιλέγονται κατόπιν κληρώσεως υποχρεωτικά, σύµφωνα με το ηλεκτρονικό σύστημα της παραγράφου 6 του ἁρ- θρου 118. Η επιτροπή παραλαβής συνέρχεται και διενερ- χεί την παραλαβή µε πρωτοβουλία και ευθύνη του προέ- ὅρου της, Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα µέλη της επιτροπής, απὀ τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διε- νἑργειά της και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο. Αν υπάρξει αδυναμία υπογραφής απὀ τον [Πρόεδρο ἡ µέ- λος της επιτροπής ή τον επιβλέποντα, το πρωτόκολλο υ- τογράφεται απὀ τους υπόλοιπους µε σχετική µνεία των λόγων της αδυναμίας υπογραφής.

4. Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο Πο- σοτικἁ και ποιοτικά, ελέγχει κατά το δυνατόν τις επιµε- τρήσεις, µε γενικές ἡ σποραδικές καταµετρήσεις, κατα- γράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επι- μέτρησης, όπως διορθώνονται απὀ τους ελέγχους που γίνονται, χωρίς να δεσμεύεται απὀ το περιεχόµενο του τελικού συνοπτικού επιμετρητικού πίνακα, στον οποίο µπορεί να ετιέµβει διορθωτικά, αιτιολογεί τις τροποποιή- σεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί µε υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ἡ κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων . Η επιτροπή επίσης ελέγχει κατά το δυνατόν την ποιότητα των εργασιών και αναγράφετι στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της, Ιδίως για τις ερ- <!-- page 113 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 79841 γασίες που κρίνονται απορριπέες ἡ ελαττωµατικές, ου- σιώδεις ή επουσιώδεις που πρέπει να αποκατασταθούν ή παραδεκτές µεν αλλά µε µείώση της τιµής τους. Ως ε- πουσιώδεις θεωρούνται αποκλειστικά οι εργασίες που ὃεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου, την αᾱ- σφάλεια των χρηστών και δεν παραβιάζουν όρους αδειο- δοτήσεὼν του έργου.

5. Στην παραλαβή καλείται, σύµφωνα µε τις περιπτώ- σεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 143 να πα- ραστεί ο ανάδοχος. Η παραλαβή γίνεται νόµιµα και χω- ρίς την παρουσία του αναδόχου αν αωτός έχει κληθεί να παραστεί. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος αρνείται την υπογραφή του πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το πρωτόκολλο, σύμφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο Ίτου άρ- θρου 143. Το πρωτόκολλο θεωρείται ως πράξη της διευ- θύνουσας υπηρεσίας και η σχετική ένσταση ασκείται µέ- σα στην προθεσµία της παραγράφου { του άρθρου 174, υπολογιζόµενη απὀ την υπογραφή του µε επιφύλαξη ή απὀ την κοινοποίηση στον ανάδοχο. Η προσωρινή παρα- λαβή ολοκληρώνεται µε την έγκριση του πρωτοκόλλου από την προἰσταμένη αρχή. Αυτή µπορεί να αναβάλει την ἐγκριση του πρωτοκόλλου µέχρι να αποκαταστα- θούν από τον ανάδοχο τα ελαττώματα που διαπιστώθη- καν. Το πρωτόκολλο συντάσσεται υποχρεωτικά σε κάθε πε- ρίπτωση. Στην περίπτωση που η επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρ- ξη απορριπτέων ή ελαττωµατικών ουσιωδών εργασιών συντάσσει το πρωτόκολλα προσωρινής παραλαβής, σύμ- Φωώνα µε την παρ. 4 και προτείνει την αναβολή της παρα- λαβής μέχρι την αποκατάσταση των αναφεροµένων ερ- γασιών. Το εν λόγω πρωτόκολλο υπογράφεται από την επιτροπή και τον ανάδοχο και διαβιβάζεται µε τις από- Ψεις της Διευθύνουσας υπηρεσίας επί της ένστασης του αναδόχου στην προϊσταμένη αρχή η οποία εξετάζει το πρωτόκολλο και την ένσταση και εκδίδει τη σχετική απὀ- φαση. Η απόφαση αωτή κοἰνοποιείται αμελλητί στον α- νάδοχο, µαζί µε ειδική διαταγή της Διευθύνουσας υπη- ρεσίας για την αποκατάσταση και είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις απορριπτέες ή ελαττωματικές ερ- γασίες εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Α- πό την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ειδικής διαταγής στον ανάδοχο αναστέλλεται η προθεσµία αυτοδίκαιης ἑ- Υκρισης της προσωρινής παραλαβής. Μετά την παρέλευ- ση του χρόνου αυτού ή αν ο ανάδοχος ειδοποιήσει ότι α- ποκατέστησε αυτές τις εργασίες, η Διευθύνουσα Υπηρε- σίαᾳ ενημερώνει αμελλητί τον πρόεδρο της επιτροπής παραλαβής, ο οποίος προσκαλεί άµεσα την επιτροπή πα- ραλαβής η οποία συντάσσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και πάντως ὀχι περισσότερο των δεκαπέ- ντε ηµερών και υπογράφει απὀ κοινού µε τον ανάδοχο συμπληρωματικό πρωτόκολλο. Το συμπληρωματικό πρω- τόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του αρχικού πρωτοκόλλου και διαβιβάζεται µε ένσταση του αναδό- χου για έγκριση απὀ την Προἰσταµένη αρχή η οποία το εγκρίνει εντός µηνός απὀ την υποβολή του. Στην περίπτωση που επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη απορριπτέων ή ελαττωματικών επουσιωδών εργασιών συντάσσει το πρωτόκολλα προσωρινής παραλαβής, σύμ- Φφωνα µε την παράγραφο 4 και παραλαμβάνει το έργο µε παραδεκτέςτις ελαττωματικές εργασίες αλλά µε µείωση της τιµής τους,

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τις περιπτώσεις παραλαβής τµηµάτων έργων που περατώθηκαν και µπορεί να έχουν αυτοτελή χρήση, όπου αυτό προβλέπεται απὀ τη σύµβαση, καθώς επίσης και σε όλες τις περιπτώσεις που µια εργολαρία δεν συνεχίζεται, όπως στις περιπτώσεις διάλυσης και ἔκπτωσης.

7. Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή κάθε δημόσιου έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υ- γείας (Φ.Α.Υ.], σύµφωνα µε την απόφαση ΔΕΕΠΙΠ/ οικ.499/ 19.9.2000 Β΄ 1176) του Ὑφυπουργού Περιβάλλο- ντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Ἐργων. 8δ. Ο ανάδοχος συντάσσει επίσης φάκελο προεκτίµη- σης της δαπάνης τακτικής συντήρησης και λειτουργίας, µε βάση το µητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, που αφορούν σε φθορές λόγω συνή- θους χρήσης του έργου. Άρθρο 171 Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων

1.Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέ- ρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρη- σή του, σύμφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου {1527 και την παρ. 2 του άρθρου 172 και µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) µήνες, υπό την επιφύλαξη των οριζο- µένων στα έγγραφα της σύμβασης στην περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ήταν η προσαύξηση του χρόνου εγγύησης κατά τα οριζόμενα στην περίπτῷ- ση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 86. Σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις µπορεί µε τα συµβα- τικά τεύχη να ορίζεται μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης ενδεχομένως και µε ιδιαίτερο αντάλλαγμα, όχι όμως µε- γαλύτερος από τρία (3) ἑτη. Για έργα προὐπολογισμού δηµοπράτησης µέχρι 250.000 ευρώ χωρίς ΦΓΙΑ, εφόσον η φύση τῶν εργασιών το επιτρέπει ή για έργα που δεν νοείται μακροχρόνια συντήρησή τους, µπορεί µε τα συµ- βατικά τεύχη να καθορίζεται χρόνος εγγύησης µικρότε- ρος των δεκαπέντε (15) µηνών. Ο χρόνος εγγύησης αρ- χίζει απὀ τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών αν μέ- σα σε δύο (2) µήνες απὀ αυτή υποβληθεί από τον ανάδο- χο η τελική επιµέτρησηῃ, άλλως απὀ την ηµεροµηνία που υποβλήθηκε ἦ µε οποιονδήποτε ἆἀλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιµέτρηση.

2. Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντή- ρησης ο ανάδοχος εἰναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τα- κτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κα-τάστα- ση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ἡ βανδαλισµών από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του ἑρ- γου εκτελούνται µε έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελού- νται από την υπηρεσία. Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη ουντήρηση των έργων κατά το χρόνο εγγύησης, οι απα- ραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν απὀ την υπη- ρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαρια- σμό του υπόχρεου αναδόχου ή όπως αλλιώς προβλέπε- ται στα συμβατικά τεύχη. Οι εργασίες και ενέργειες συ- ντήρησης καταγράφονται σε ειδικό τεύχος ο µορφότυ- πος του οποίου και η συχνότητα καταγραφής προβλέπε- ται στα συμβατικά τεύχη ή συμφωνούνται µε την διευθύ- <!-- page 114 --> 7942 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ γουσα υπηρεσία. Άρθρο 172 Οριστική παραλαθή 1, Στην οριστική παραλαβή εφαρμόζονται οι διατάξεις για την προσωρινή παραλαβή των παραγράφων 8, ο καιθ του άρθρου 170, όσον αφορά τις αντίστοιχες διαδικα- σίες για το αντικείµενο της οριστικής παραλαβής.

9. Η οριστική παραλαβή γίνεται µετά την προσωρινή και την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανά- δοχο συντήρησης. Πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε δύο (9) µήνες απὀ τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης, σύμ- Φωνα µε το άρθρο 171. Αν η οριστική παραλαβή δεν διε- νεργηθεί µέσα σε αυτήν την προθεσµία, θεωρείται ότι ἑ- χει συντελεσθεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχοτικής ειδικής όχλησης για τη διενέργειά της και επιβάλλονται στα υπαίτια ὀργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 141. Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί µέχρι την ο- ῥριστική παραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή.

3. Κατά την οριστική παραλαβή η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο όσον αφορά την καλή κατάσταση των εργασιών.

4. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σεπε- ριπτώσεις ειδικών έργων, µε τα συμβατικά τεύχη µπορεί να ορίζονται πρόσθετες ευθύνες ή υποχρεώσεις του α- ναδόχου και µετά την οριστική παραλαβή.

9. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου καιτης παρ. 3 του άρθρου 178 εφαρμόζονται είτε η οριστική πα- ραλαβή διενεργηθεί πραγματικά είτε συντελεσθεί αυτο- δίκαια.

6. Ἡ συντέλεση της οριστικής παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής των απαιτήσεων του ανα- δόχου από την εργολαβικἠ σύμβαση που δεν έχουν ήδη παραγραφεί, σύμφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος νόµου.

7. Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπι- στωθούν εκ των υστέρων διαφορές στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν ο ανάδοχος έχει υποχρέω- ση να επιστρέψει το εργολαβικό αντάλλαγμα που έχει καταβληθεί για τις εργασίες αυτές, δ. Απαραίτητο στοιχείο για την οριστική παραλαβή κά- θε δημόσιου έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγεί- ας (Φ.Α.Υ;). Άρθρο 173 Απόσθεση δικαιωμάτων αναδόχου Με την επιφύλαξη μικρότερων προθεσµιών που προ- βλέπονται στον παρόντα νόµο τα εν γένει δικαιώµατα του αναδόχου από τη σύµβαση αποοσβέννυνται και οποι- αδήτιοτε εξ αυτών αξίωση παραγράφεται, θδάν αυτά δεν ασκηθούν, µε σχετική αἰτησή του προς τη διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) μηνών απόὀ την εμφάνιση της γενεσιουργού τους αιτίας. ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 174 Διοικητική επίλυση συµθατικών διαφορών 1, Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνου- σας υπηρεσίας, που προσβάλλουν έννοµο συμφέρον του αναδόχου, χωρεί ένσταση. Η ένσταση ασκείται µε κατά- θεση στη διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών, απὀ την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης, εκτός αν σε ειδικές περιπτώσεις ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα τίτλο .

9. Η ένσταση απευθύνεται στην προἰσταµένη αρχή, ε- κτός αν ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριμένες περι- πτώσεις. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να εκδώσει την α- πὀφασή της µέσα σε δύο (2) µήνες από την κατάθεση της ένστασης.

3. Αν η ένσταση απορριφθεί στο σύνολό της ήἦ µερικώς ή αν παρέλθει άπρακτῃ η δίµηνη προθεσµία της προη- γούµενης παραγράφου, ο ανάδοχος µπορεί να ασκήσει αἴτηση θεραπείας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ἡ από την ἁπρακτη πάροδο του διμήνου. Η έκδοση ή κοινοποίηση απόφασης επί της ένστασης, µετά την πάροδο του διµή- νου, δεν µεταθέτει την έναρξη της τρίµηνης προθεσμίας για την άσκηση αίτησης θεραπείας. Αίτηση θεραπείας α- σκείται επίσης και κατά αποφάσεων ἡ πράξεων της προϊ- σταµένης αρχής ἡ του κυρίου του έργου, εφόσον µε τις αποφάσεις ἡ πράξεις αυτές δημιουργείται για πρώτη Φφο- ρά διαφωνία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν απαι- τείται να προηγηθεί ένσταση και η τρίµηνη προθεσµία για την άσκηση της αἰτήσης θεραπείας αρχίζει απὀ την κοινοποίηση της απόφασης ή της πράξης στον ανάδοχο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την έκδοση πράξης η ο- ποία υπόκειται σε ένσταση και η Προϊσταμένη αρχή κατά την έκδοση των πράξεων ή αποφάσεών της, οφείλουν να μνημονεύουν τη δυνατότητα άσκησης ένστασης ἡ αἱ- τήησης θεραπείας͵ την ανατρεπτική προθεσµία για την ἁ- σκησή τους και το αποφαινόµενο όργανο.

4. Η αἴτηση θεραπείας δεν εἶναι απαραίτητο να έχει συνταχθεί µε ορισμένο τύπο, πρέπει όµως να αναφέρει την πράξη ή την παράλειψη, κατά της οποίας στρέφεται, σύντομο ιστορικό της σύμβασης και της διαφωνίας, τους λόγους, στοις οποίους στηρίζει τις απόψεις του αυτός που υποβάλλει την αίτηση και ορισμένα αιτήματα, ταο- ποία πρέπει να είναι ταυτόσηµα µε τα αιτήµατα της έν- στασης που τυχόν προηγήθηκε. 5, Ἡ αίτηση θεραπείας απευθύνεται στον Υπουργό Υ- ποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ή στο κατά περίπτω- ση, σύμφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αρμόδιο αποφαι- νόμενο όργανο και η επίδοσή της γίνεται πάντοτε µε δι- καστικό επιµελητή, κοινοποιείται δε και στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη. Αν η αίτη- ση στρέφεται κατά παράλειψης έκδοσης της πράξης, η κοινοποίηση γίνεται προς τη διευθύνουσα υπηρεσία. Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 115 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7943

6. Η αίτηση θεραπείας συνοδεύεται! από αντίγραφα της πράξης, από την οποία προήλθε η διαφωνία, της έν- στασης που υποβλήθηκε κατ αυτής και της πράξης ή α- πόφασης κατά της οποίας στρέφεται η αίτηση, αν κοινο- ποιήθηκε τέτοια πράξη ἡ απόφαση.

7. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία και η αρμόδια για την ἑν- σταση προϊσταµένη αρχή, αν η ίδια δεν είναι αρμόδια για την εισήγηση, υποχρεούνται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες απὀ την κατάθεση της αίτησης να διαβιβάσουν στην αρ- µόδια για την αίτηση θεραπείας υπηρεσία τις απόψεις τοις επί αυτής και το φάκελο της υπόθεσης, ο οποίος περιλαμβάνει πάντοτε τα συμβατικά τεύχη ἡ αντίγραφά τους, Η παράλειψη αυτή αποτελεί πειθαρχική παράβαση και επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπο- νται στο άρθρο 141. Τα συμβατικά τεύχη µπορεί να τα προσκομίσει και αυτός που υποβάλλει την αίτηση.

8. Αίτηση θεραπείας µπορεί να ασκήσει και ο κύριος του έργου, εφόσον δεν είναι το Δημόσιο και η προϊστα- µένη αρχή δεν ανήκει στον κύριο του έργου. Αν η αρµο- διότητα για την απόφαση επί αιτήσεων θεραπείας ασκεί- ται από όργανο τοι κυρίου του ὄργου, επί αιτήσεων θε- ραπείας του προηγούμενου εδαφίου αποφασίζει πάντο- τε ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

9. Αν δεν είναι το Δημόσιο κύριος του έργου, αντίγρα- Φφο της αίτησης θεραπείας επιδίδεται στον αντισυµβαλ- λόμενο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες απὀ την επίδοσή της στο αρμόδιο αποφαινόµενο όργανο, διαφορετικά η αίτη- ση θεραπείας θεωρείται σαν να µην έχει ασκηθεί. Ο αντι- συμβαλλόμενος µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία ενός (1) μηνός µπορεί να υποβάλει στο αποφαινόµενο επί της αιτήσεως θεραπείας όργανο τις αντιρρήσεις του επί αι- τήσεως θεραπείας. Η παράλειψη υποβολής αντιρρήσεων δεν δημιουργεί τεκμήριο αποδοχής των λόγων που προ- βάλλονται µε την ένσταση ή την αίτηση θεραπείας,τους οποίους µπορεί ο ενδιαφερόμενος να αποκρούσει για πρώτη φορά στο Δικαστήριο.

10. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, αυτός που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας υποχρεούται να υποβάλει στο αποφαινόµενο επί της αίτησης θεραπεί- ας όργανο επικυρωμένο αντίγραφο του αποδεικτικού ε- µπρόθεσµης επίδοσης της αἰτησής του αυτής στον αντι- συμβαλλόμενο. Η υποβολή του εν λόγω αντιγράφου γ- νεται µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ε- πίδοση της αίτησης θεραπείας στον αντισυμβαλλόμενο. Οι αιτήσεις θεραπείας στην περίπτωση αυτή δεν εισάγο- νται για συζήτηση στο αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο πριν περάσει η προθεσµία της προηγούμενης παραγράφου για υποβολή αντιρρήσεων. Οἱ αντιρρήσεις συζητούνται μαζί µε την αίτηση θεραπείας, µε τις οποίες συζητούνται και εξετάζονται και οι τυχόν αντίθετες για το ίδιο θέµα αιτήσεις θεραπείας. Αν υποβληθούν αντίθετες αιτήσεις θεραπείας, όταν αρμόδιος να αποφασίσει επί αίτησης θεραπείας του κυρίου του έργου είναι ο Υπουργός Ὑπο- δομών Μεταφορών και Δικτύων, σύµφωνα µε την παρά- γραφο 8, η αρμοδιότητα του Υπουργού επεκτείνεται και στη συνεξεταζόµενη αντίθετη αίτηση θεραπείας του αᾱ- ναδόχου, έστω και αν αρμόδιο να αποφασίσει για την τε- λευταία αυτή αίτηση θεραπείας είναι όργανο του κυρίου του έργου.

141. Προκειμένου να συζητηθεί η αίτηση θεραπείας στο τεχνικό συμβούλιο η αρμόδια για την εισήγηση υπηρε- σία, σε συνεννόηση µε τη Γραμματεία του Συμβουλίου καλεί µε έγγραφη πρόσκλησή της τον ανάδοχο να παρα- στεί, σε ορισμένη ηµέρα και ώρα και πάντως όχι νωρίτε- ρα απὀ δέκα (10) ηµέρες από την επίδοση της πρόσκλη- σης, αυτοπροσώπως ή µε νόµιµα εξουσιοδοτημένο αντι- πρόσωπο στη συνεδρίαση του συμβουλίου, για να υπο- στηρίξει τις απόψεις του και να δώσει κάθε σχετική πλη- ροφορία ή διευκρίνιση που θα ζητηθεί απὀ τα µέλη του συμβουλίου. Η επίδοση της πρόσκλησης γίνεται, σύµφω- να µε το άρθρο 145. Κατά τη συζήτηση καλείται και ο κύ- ριος του έργου που υποβάλλει αίτηση θεραπείας ή αντιρ- ρήσεις κατ’ αυτής.

12. Αν ο ανάδοχος, μολονότι κλήθηκε, δεν παρέστη ο ίδιος ή µε αντιπρόσωπό του, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά του συμβουλίου και το συμβούλιο προχωρεί στην εξέταση της αίτησης θεραπείας και Χωρίς την πα- ρουσία του. Τα δια εφαρμόζονται και όταν κληθεί και δεν παραστεί ο κύριος του έργου, ο οποίος άσκησε αἴτη- ση θεραπείας ή αντιρρήσεις.

19. Η εξέταση της αίτησης θεραπείας αρχίζει µε την προφορική ανάπτυξη της έγγραφης εισήγησης της αρ- µόδιας υπηρεσίας προς το συμβούλιο. Η εισήγηση ερευ- νά πρώτα το εµπρόθεσµο της αίτησης θεραπείας͵ της όν- στασης που τυχόν προηγήθηκε, της επίδοσης της αίτη- σης θεραπείας στον αντισυµβαλλόμενο, στις περιπτώ- σεις που απαιτείται τέτοια επίδοση, καθώς και των αντιρ- ρήσεων του αντισυμβαλλομένου, αν έχουν υποβληθεί α- ντιρρήσεις. Στη συνέχεια εξετάζει την ουσιαστική βασι- µότητα της αίτησης θεραπείας, ανάλογα µε τους περιξ- χόµενους σε αωτή λόγους και τα προβαλλόµενα σχετικά αιτήματα. Αν η αίτηση έχει οικονομικό αντικείµενο, η ει- σήγηση περιλαμβάνει εκτίµηση αυτού. Την προφορική ᾱ- νάπτυξη της εισήγησης ακολουθεί συζήτηση για την πλήρη ενηµέρωση τῶν µελών του συμβουλίου στην υπό- θεση. Στη συνέχεια καλείται να ακουσθεί αυτός που ᾱ- σκησε την αίτηση θεραπείας και αυτός που τυχόν υπέβα- λε αντιρρήσεις. Ο πρόεδρος του συμβουλίου ορίζει τη σειρά ακρόασης ή και την ενδε-χόµενη ταυτόχρονη α- κρόαση. Όταν οι ενδιαφερόμενοι αποχωρήσουν, συνεχί- ζεται η συζήτηση από το συμβούλιο, το οποίο µετά το τέ- λος της συζήτησης γνωμοδοτεί αιτιολογηµένα για την υ- πόθεση.

14. Σε κάθε αίτηση θεραπείας αποφασίζει το κατά πε- ρίπτώση αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Τεχνικού Συµβουλίου, µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την επίδοση της αίτησης θεραπείας.

15. Αν η αίτηση θεραπείας απορριφθεί µε απόφαση του κατά περίπτωση αποφαινόμενου οργάνου ή αν αυτό δεν εκδώσει και κοινοποιήσει την απὀφασή του µέσα στην τρίµηνη προθεσµία της παραγράφου 14, αυτός που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας µπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα µε το άρθρο 175. Η κοινο- ποίηση της απόφασης γίνεται µέσα στην ανωτέρω τρίµη- νη προθεσµία. Αν τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα δεν προσκομίσουν µέχρι το δεύτερο δεκαήμερο του τρίτου µήνα το σχέδιο απόφασης επί της αίτησης θεραπείας στο κατά περίπτωση αποφαινόµενο όργανο επιβάλλο- νται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 141.

16. Αν η αίτηση θεραπείας είναι εµπρόθεσµη, το κατά περίπτωση αποφαινόµενο όργανο µπορεί να εκδώσει την απόφασή του και µετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 14, αλλά οπωσδήποτε όχι πέραν του έ- <!-- page 116 --> 79484 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ τους απὀ τη λήξη αυτής, εφόσον δεν έχει λήξει η προθε- σµία για την άσκηση προσφυγής ή έχει ασκηθεί εµπρό- θεσµα σχετική προσφυγή και δεν έχει ακόµα εκδοθεί επί της προσφυγής αυτής απόφαση του Δικαστηρίου. Η από- φαση του κατά περίπτωση αποφαινοµένου οργάνου που εκδίδεται, σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή δεν υπόκει- ται σε κανένα ένδικο µέσο και είναι εκτελεστή µόνο αν την αποδέχεται αυτός που υπέβαλε την αίτηση θεραπεἰ- ας και παραιτηθεί απὀ το δικαίωµα άσκησης προσφυγής και απὀ τυχόν ασκηθείσα προσφυγή του. Η αποδοχή µπορεί να γίνει σε ανατρεπτική προθεσµία ενός (1) µη- νός απὀ την κοινοποίηση στον ανάδοχο της σχετικής αᾱ- πόφασης. Σ5 κάθε περίπτωση κατισχύει η τυχόν εκδοθεί- σα απόφαση του εφετείου.

17. Όπου στο ἀρθρο αυτό αναφέρεται ο Υπουργός Υ- ποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, νοούνται και οι άλ- λες αρχές, οι οποίες αποφασίζουν επί αιτήσεων θερα- πείας͵ µε την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της πα- ραγράφου 8. Άρθρο 175 Δικαστική επίλυση διαφορών

1. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει απὀ τη σύµβαση κατασκευής δηµόσιου έργου επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ἡ του Κώδικα Πολιτικής Δικονο- µίας, µε την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων. Η κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας διάκριση µετα- ξύ των ενδίκων βοηθημάτων της προσφυγής και της α- γωγής (άρθρα 63 και 71) ισχύει και στις διαφορές του παρόντος τίτλου |. 2, Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των διαφορών αυτών είναι το διοικητικό ή το πολιτικό εφετείο της περι- Φφέρειας, στην οποία εκτελείται το έργο. Παρέκταση αρ- µοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν το έργο εκτελείται σταν περιφέρεια δύο ή περισσότερων εφετείων, αρμόδιο καθί- σταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων.

8. Της προσφυγής στο εφετείο προηγείται υποχρεώτι- κά αίτηση θεραπείας, σύµφωνα µε το άρθρο 174, διαφο- ρετικά η προσφυγή απορρίπτεται ὡς απαράδεκτη. Η προ- σφυγή στο εφετείο ασκείται µέσα σε ανατρεπτική προ- θεσµία δύο (2) µηνών από την κοινοποίηση της απόφα- σης που εκδόθηκε οπί της αίτησης θεραπείας ή από τη λήξη της τρίµηνης προθεσμίας της παραγράφου Ί4 του άρθρου 174. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς προ- δικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρῶ- σης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

4. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιµο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Οι διάδικοι υποχρεούνται να προσκομίσουν κατά την πρώτη συζήτηση όλα τα αποδει- κτικά µέσα. Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη και αποδει- κτικά µέσα που δεν πληρούν τους ὁρουςτουνόμµου. Ανο φάκελος της υπόθεσης δεν αποσταλεί στο διοικητικὀ ε- Φφετείο από τη Διοίκηση, Π συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιµο, κατά την οποία η υπόθεση συζητείται µε βάση τα στοιχεία που προσκοµίζει ο προσφεύγων, αν το ζητή- σει ο ίδιος.

5. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκλη- ῥρώνονται σε µια δικάσιµο, ανεξάρτητα από τη δικαιοδο- σία που υπάγεται η υπόθεση. Αν ο χρόνος δεν επαρκεί, Επιτρέπεται διακοπή για άλλη ηµέρα και ώρα ενώπιον των ἴδιων δικαστών, µε προφορική ανακοίνωση που κα- ταχωρίζεται στα πρακτικά και επέχει θέση κλήτευσης ὁ- λων των διαδίκων, των μαρτύρων και εκείνων που δεν παρίστανται. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ἡ συµβολαιο- γράφου ἡ προξένου λαμβάνονται υπόψη µόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) του- λάχιστον εργάσιμες ηµέρες πριν απὀ τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλά- χιστον ηµέρες πριν απὀ αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο και αρκεί πιθανολόγηση. Οι αποφάσεις του δι- οικητικού ή πολιτικού εφετείου είναι αµέσως εκτελε- στέὲς.

6. Η αίτηση αναίρεσης κατά των αποφάσεων του πολι- τικού εφετείου επιτρέπεται µόνο γιατους λόγους που ᾱ- ναφέρονται στο άρθρο 999 αριθμούς 1 έως 7, 9, 16. 17, 19 και 20 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αν απὀ την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλά- βης, της οποίας η αποκατάσταση δεν είναι εὐκολη, µπο- ρεί να διαταχθεί µε αίτηση κάποιου ατιὀ τους διαδίκους η ολική ή εν µέρει αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλ- λόµενης απόφασης, µε τον όρο παροχής ανάλογης εγ- γύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης από το διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται, συνεδριά- ζοντας ὡς συμβούλιο, χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρμόδιο τµήµα του Συµβουλίου της Επικρα- τείας ή του Αρείου Πάγου, το οποίο συγκροτείται απὀ τρία µέλη, στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο εἰ- σηγητής της υπόθεσης. Η απόφαση της αναστολής µπο- ρεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί, µε αίτηση κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη σωζήτηση της αναίρεσης.

7. Αν ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής α- σκήσει αναίρεση, µε αίτηση του αναδόχου, µπορεί µέχρι την εκδίκασή της να γίνει συμβιβασμός. Για το συµβιβα- σµό εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μετα- Φορών και Δικτύων ή του αρµόδιου οργάνου των φορέ- ων που εκτελούν ὀημόσια έργα, ύστερα απὀ γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συμβουλίου. Μετά την αποδοχή αυ- τής απὀ τον ανάδοχο, ο κύριος του έργου ἡ ο φορέας κατασκευής παραιτείται απὀ την αναίρεση.

8. Αν ο ανάδοχος του έργου είναι κοινοπραξία, η προ- σφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα µέλη της, που μεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει ανα- γκαστική οµοδικία. Άρθρο 176 Διαιτητική επίλυση διαφορών 1, Στα έγγραφα της σύμβασης, έπειτα απὀ γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συμβουλίου, µπορεί να εγκριθεί και περιληφθεί ρήτρα περί διαιτητικής επίλυσης κάθε διαφο- ράς που προκύπτει σχετικά µε την εφαρµογή, την ερµη- γεία ἡ το κύρος της Σύμβασης.

2. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις που εκάστοτε ι- σχύουν για τις διαιτησίες του Δημοσίου και έπειτα απὀ γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συμβουλίου, µε τη Σύμβα- ση καθορίζονται κανόνες που διόπουν τον ορισμό των δι- αιτητών, οι εφαρµοστέοι κανόνες διαιτησίας, η έδρα του Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 117 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7945 διαιτητικού δικαστηρίου (ή οργάνου), οι αμοιβές των δι- αιτητών (εφόσον δεν ορίζονται απὀ τους εφαρµοστέους κανόνες διαιτησίας), η γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαιτησία και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

3. Η διαιτητική απόφαση φέρει πλήρη, ειδική και εµπε- ριστατωµένη αιτιολογία, είναι οριστική και αμετάκλητη και δεν υπόκειται σε κανένα τακτικό ή ἕκτακτο ένδικο µέσο, πλην της αγωγής ακύρωσης διαιτητικής απόφα- σης, σύµφωνα µε τα άρθρα 897 έως 900 του Κώδικα ΙΠο- λιτικής Δικονομίας, αποτελεί τίτλο εκτελεστό χωρίς να χρειάζεται να κηρυχθεί αυτό από τα τακτικά Δικαστήρια, και τα αντίδικα µέρη δεσμεύονται να συμμορφωθούν α- µέσως µε τους όρους της.

4. Η διεξαγωγή της διαιτησίας υπόκειται στον «Κανο- νισµό Διαφάνειας στις δυνάμει Συνθήκης Διαιτησίες Ε- πενδυτών-Κρατών» (Βμίες οπ ΤΓΒΠΕΡΕΓΕΠΟΥ ἵπ Τγεβίγ Όα5θα Ιπνεςίοι-θίαΐο Αηρητα[ίοπ) της Επιτροπής των Ηνω- µένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (ὐΝΟΙΤΗΑΙ), οι διατάξεις του οποίου κατισχύουν των ε- φαρμοστέων κανόνων διαιτησίας που καθορίζονται, σύμ- Φωνα µε την προηγούµενη παράγραφο.

8. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 του Κανονισμού της παρ. 4, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Με- ταφορών και Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθορίζεται η αποθετήρια αρ- χή για τη δημοσίευση των πληροφοριών που προβλέπο- νται στους εν λόγω κανόνες και κάθε λεπτομέρεια ανα- Φορικά µε την τήρηση των πληροφοριών αυτών και την πρόσβαση σ᾿ αυτές. ΕΝΟΤΗΤΑ 7 ΑΥΤΟΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Άρθρο 177 Εκτέλεση εργασιών µε αυτεπιστασία

1. Η εκτέλεση εργασιών µε αυτεπιστασία, όταν συ- ντρέχουν οι σχετικές προὐποθέσεις της περίπτωσης β΄ του άρθρου 134, αποφασίζεται από την προϊσταμένη αρ- χἠ µετά απὀ εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Για την απόφαση αυτή λαμβάνονται υπόψη ιδίως η επιστη- µονική ή καλλιτεχνική φύση των εργασιών, και η εξαιρε- τική λεπτότητά τους, όσον αφορά στα αρχαιολογικά ἐρ- γα, η διάρθρωση των υπηρεσιών, το υπάρχον εργατοτε- χνικό προσωπικό, ο διαθέσιµος μηχανικός εξοπλισμός και γενικά η οικονομία της κατασκευής. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει τεχνικό υπάλληλο ή υπάλληλο µε εἰδι- κότητα συναφή µε το φυσικό αντικείµενο του έργου, ως επιβλέποντα και άλλους υπαλλήλους ως βοηθούς του ε- φόσον απαιτείται. Με μέριμνα της υπηρεσίας σουντάσσε- ται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, προὐπολογισμός και αᾱ- ναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής. Συντάσσεται επίσης ενδεικτική προµέτρηση των απαιτούμενων υλικών(ίστο βαθµό που εἶναι εφικτό ανάλογα µε την ειδική φύση του αρχαιολογικού έργου), προγραμματίζεται ο αριθµός, οι ειδικότητες και η διάρκεια απασχόλησης του επιστηµονι- κού ή εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς και ο αριθµός, το είδος και η διάρκεια απασχόλησης του μηχανικού ε- ξοπλισμού που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου.

2. Ο απαιτούμενος αριθμός του προσωπικού και των μηχανημάτων, οι ποσότητες των υλικών, ο τρόπος καιο ρυθµός απασχόλησης του προσωπικού, ανάλωσης υλι- κών, µίσθωσης και χρήσης μηχανημάτων και όλα τα άλλα αναγκαία για την εκτέλεση του έργου στοιχεία εγκρίνο- νται απὀ τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο αριθµός των µηχα- γηµάτων έργων των οποίων η αγορά εἶναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου εγκρίνεται από την προϊΐστα- µένη αρχή απὀ την οποία επίσης εγκρίνεται και ο τρόπος εκμετάλλευσης τῶν μηχανημάτων µετά τη χρήση τους στο έργο. Στην περίπτωση αρχαιολογικών έργων το α- παιτούµενο προσωγικό, εγκρίνεται απὀ την προἰσταµένη αρχή.

3. Το απαιτούµενο προσωπικό προσλαμβάνεται, σύμ- Φφωνα µε τις ισχύουσες για το φορέα κατασκευής σχετι- κές διατάξεις. Απαιτούμενο προσωπικό µπορεί και ο κύ- ριος του έργου να διαθέσει ἡ να προσλάβει, σύµφωνα µε τις ισχύουσες γι’ αυτόν διατάξεις. Στο προσωπικό αυτό µπορεί να περιλαμβάνεται υπαλληλικό και εργατοτεχνι- κό προσωπικό οποιασδήποτε ειδικότητας αναγκαίας για την κατασκευή και την τεχνικοοικονοµική διοίκηση του έργου.

4. Από τις διατιθέµενες για το έργο πιστώσεις κατα- βάλλονται, µε βάση νόµιµα δικαιολογητικά, όλες οι ὅα- πάνες που πραγματοποιούνται για το έργο όπως είναι οι µισθοί, τα ηµερομίσθια και οι σχετικές εργοδοτικές επι- βαρύνσεις του προσωπικού της προηγούµενης παραγρά- φου, οι δαπάνες προμήθειας μηχανημάτων και εξοπλι- σμού, η αξία των υλικών και οι δαπάνες διαλογής, απο- θήκευσης, μεταφοράς και χρήσης τους, τα μισθώματα μηχανημάτων, τα ασφάλιστρα και οι δαπάνες λειτουρ- γίας τους, οι αμοιβές για παροχή υπηρεσιών, οι δαπάνες µίσθωσης οικηµάτων και το αντάλλαγμα για την υπεργο- λαβική εκτέλεση εργασιών µε υλικά ἡ χωρίς υλικά (φα- τούρα).

5. Για την αγορά των υλικών και μηχανημάτων, τη µί- σθωση μηχανικού εξοπλισµού ή την εκτέλεση µεταφο- ρών, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά το φορέα κατασκευής. Για την ανάδειξη ερ- γολάβων επί µέρους εργασιών που περιλαμβάνονται στην απολογιστική εκτέλεση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου. Για την ανάδειξη αναδόχων πα- ροχής επιµέρους υπηρεσιών σε τρίτους εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν το φορέα κατασκευής.

6. Κατά την εκτέλεση έργου µε αυτεπιστασία τηρείται με ευθύνη της υπηρεσίας ημερολόγιο ανάλογο µε το επι- βαλλόμενο για οποιαδήποτε απολογιστική εκτέλεση ερ- γασιών της παρ. 9 του άρθρου 194.

7. Για τις εργασίες που εκτελούνται µε αυτεπιστασία συντάσσεται επιµέτρησή τους και απολογισμός της ὅα- πάνης. Για την παραλαβή τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 170 και 179.

8. Στην περίπτωση αρχαιολογικού έργου, ο προϊστά- µενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, µπορεί να προβαί- νει σε απ’ ευθείας ανάθεση συμβάσεων ερευνών, µελε- τών, υπηρεσιών επίβλεψης έργου ή εν γένει παροχής α- γεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού, εφόσον η δαπάνη της σχετικής σύμβασης δεν υπερβαίνει, ανά κατηγορία μελέτης, έρευνας ή ανεξάρτητης υπηρεσίας, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ σωµπεριλαµβα- νοµένου του νοµίµου ΦΠΑ. Στις περιπτώσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή οποιεσδήποτε συναφείς διατάξεις. <!-- page 118 --> 7946 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 178 Προδιαγραφές και Κανονισμοί Έργων

1. Για την τήρηση καὶ εφαρµογή των προδιαγραφών και κανονισμών της παρ. ὃ του άρθρου 54 τα αρμόδια όρ- γανα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων επιτρέπεται να διενεργούν ελέγχους στον τόπο παραγωγής των υλικών ἡ κατασκευής του έργου και στα µέσα μεταφοράς των υλικών. Σε περίπτωση που διαπι- στώνεται παράβαση, τα όργανα αυτά συντάσσουν σχετι- κή έκθεση και αν διαπιστωθεί ακαταλληλότητα των υλι- κών, προβαίνουν στην κατάσχεση αὐτών σε οποιονδήπο- τε και αν ανήκουν. Για τις παραβάσεις του παρόντος ἀρ- θρου οι τεχνικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων θεωρούνται ανακριτικοί υπάλ- ληλοι και υπάγονται ως προς τα σχετικά µε την αρµοδιό- τητα αυτή καθήκοντά τους στον Εισαγγελέα Πλημμελει- οδικών.

2. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των κανονιστικὠν αποφάσεων που εκδίδονται µε ε- ξουσιοδότησή του διώκεται και τιμωρείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. Επι- πλέον, κατά των παραβατών επιβάλλεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων πρό- στιµο, το οποίο δεν µπορεί να είναι κατώτερο των οκτα- κοσίων ογδόντα (880) ευρώ και ανώτερο των εβδομήντα τριών χιλιάδων και πεντακοσίων (79.500) ευρώ συνολικά κατά περίπτωση ελέγχου, εφόσον πρόκειται για παράβα- ση ἡ παραβάσεις κανονισμών ἡ υποχρεωτικών προδια- γραφών που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των δηµόσιων ή ιδιωτικών έργων, σύμφωνα και µετις οικείες συμβάσεις και τις εγκεκριμένες μελέτες ή στην ποιότη- τα, στον τρόπο σύνθεσης και επεξεργασίας, στη µετα- Φορά, στη χρήση και στον όλεγχο των υλικών κατασκει- ής των έργων. Σε περίπτωση που η παράβαση επηρεάζει ἡ µπορεί, αιτιολογηµένα, να επηρεάσει ουσιαστικά τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα δομικά υ- λικά και έργα, σύμφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 3994/1994 (Α΄ 176), ιδιαίτερα τη μηχανική αντοχή, την εἰ- στάθεια, την πυρασφάλεια, την υγιεινή, την υγεία και το περιβάλλον ή την ασφάλεια χρήσης, το πρόστιµο δεν µπορεί να είναι κατώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ για καθεµία απὀ τις παραβάσεις αυτές, α- νερχόµενο συνολικά κατά περίπτωση ελέγχου µέχρι το προαναφερόµενο όριο. Το ύψος του προστίµου κλιµακώ- νεται ανάλογα µε τη βαρύτητα της διαπιστούµενης πα- ράβασης. Τα ποσά αυτά του προστίµου αυξάνονται µε α- πόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων. 9, Ειδικά καθόσον αφορά στον έλεγχο και στις κυρώ- σεις για το σκυρόδεμα, στην περίπτωση που διαπιστώνο- νται παραβάσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέ- µατος που έχει εγκριθεί µε την απόφαση Γ.Δ.Τ.Υ./ οικ.3328/2016 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 1961), όπως κάθε φορά ισχύει, πέραν απὀ αυτές που επισύρουν πρόστιµο κατά το τρίτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, επιβάλλονται κατά εὔλογη κρίση και πρόστιµα για καθεµία απὀ τις παραβάσεις αι- τές, πάντοτε µε τον περιορισμό του ανώτατου ορίου του συνολικού κατά έλεγχο προστίμου.

4. Η έκθεση ελέγχου, µε μνεία και των απόψεωντουε- λεγχόμενου, υποβάλλεται στον Προϊστάµενο της αρµό- διας για τον ποιοτικό όλεγχο υπηρεσίας του φορέα ε- λέγχου. Ο Προϊστάμενος θεωρεί την έκθεση µέσα σε προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών και µέσα στην {- δια προθεσµία την κοινοποιεί στον ελεγχόμενο, ο οποί- ος µπορεί µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δεκαπέντε (15) εργάσιµων ημερών να καταθέσει στην υπηρεσία αυ- τή αντιρρήσεις του επ’ αυτών. Η έκθεση, οι αντιρρήσεις, οι επ᾿ αυτών παρατηρήσεις της υπηρεσίας και κάθε ἆλλο σχετικό στοιχείο διαβιβάζονται αμέσως στην αρμόδια Γενική Διεύθωνση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εισηγείται στον Ὑποιυργό.

5. Ο Υπουργός αποφαίνεται για τις υποβληθείσες α- ντιρρήσεις, Την επιβολή και το ποσό του προστίµου. Η α- πόφαση αυτή αποτελεί τίτλο βεβαίωσης στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Το πρόστιµο εἰ- ναι δηµόσιο έἐσοδο και εισπράττεται κατά τον Κώδικα Εἰ- σπραξης Δημοσίων Εσόδων. Με κοινή απόφαση των Υ- πουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικο- νομικών καθορίζονται οι δικαιούχοι, ο τρόπος απόδοσης των σχετικών ποσών και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα. Οι αποφάσεις επιβολής προστίµου εφόσον αφορούν εργοληπτικές επιχειρήσεις κοινοποιούνται στη Διεύθυν- ση Μητρώων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

6. Η διαδικασία επιβολής της διοικητικής ποινής του προστίμου είναι ανεξάρτητη από την ποινική ευθύνη. Για την τελευταία αυτή περίπτωση ο Προϊστάμενος της αρ- µόδιας υπηρεσίας του φορέα ελέγχου διαβιβάζει την έκ- θεση ελέγχου, µαζί µε τις αντιρρήσεις του ελεγχόµενου και τις επ’ αυτών παρατηρήσεις της υπηρεσίας στον αρ- µόδιο Εισαγγελέα, αµέσως µετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων. Άρθρο 179 Επιθεώρηση των δηµοσίων έργων

1. Για τη διαρκή (περιοδική ή έκτακτη) επιθεώρηση των έργων που εκτελούνται από τους φορείς του δημόσιου τοµέα, όπως κάθε φορά ορίζεται, συνιστάται Σώμα Επι- θεωρητών Δημόσιων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.) υπαγόμενο στη Γενικἡ Γραμματεία Καταπολέµησης της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 2, Επιθεωρητές Δημόσιων Έργων ορίζονται, µε ανάθε- ση καθηκόντων, υπάλληλοι του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή άλλων Υπουργείων ή Περιφε- ρειών ή κάθε βαθμίδας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη- σης ή Υπηρεσιών ἡ Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων νομικών προσώ- πων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ἡ αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και συνταξιούχοι του Δημοσίου ἡ του ευρύτερου δημόσιου τοµέα που: α) Ανήκουν σε κατηγορία ΓΙΕ, αν πρόκειται για µόνι- µους υπαλλήλους ὀημόσιας υπηρεσίας ἡ Ν.Π.Λ.Δ. ἡ Ορ- γανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή είναι διπλωματούχοι ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, αν πρόκειται για υ- παλλήλους µε άλλη σχέση ή για υπαλλήλους άλλων φο- ρέων του δηµόσιου τοµέα ή για συνταξιούχους του Λῃ- µοσίου ἡ του ευρύτερου δημόσιου τοµέα, εφόσον διαθέ- τουν εξειδικευμένη εμπειρία λόγω της προὐπηρεσίας τους σε συγκεκριμένους τοµείς ή είναι διπλωματούχοι μηχανικοί Ε.Μ.Π. ἡ άλλων ισότιμµων σχολών, αν πρόκει- Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 119 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 794/ ται για αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων. β) Έχουν δωδεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Δημό- σιο ή σε άλλο φορέα του δημόσιου τοµέα ή στις Ἐνο- πλες Δυνάμεις και το πολύ πενταετή απομάκρυνση απὀ την ενεργό υπηρεσία για τους συνταξιούχους. Υ) Έχουν οκταετή τουλάχιστον βεβαιωµένη εμπειρία σε θέµατα που σχετίζονται µε την παραγωγή των έργων και ὃ) Έχουν ουσιαστικά προσόντα (όπως κατάρτιση ή θος) για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ιδίως ι- κανότητα στη γρήγορη και διεισδυτική διάγνωση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στις διάφορες φά- σεις παραγωγής των έργων και στην αντικειμενική κριτι- κή των λύσεων που δίνονται στα προβλήµατα αυτά. Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου δεν θα πρέπει να καλύπτουν ποσοστό του συνόλου των θέσεων των επιθεωρητών µε- γαλύτερο του δεκαπέντε τοις εκατό (1536), ενώ το αντί- στοιχο ποσοστό για τους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων ορίζεται σε έξιτοις εκατό (699).

3. Η ανάθεση καθηκόντων γίνεται κατά αποκλειστική απασχόληση µε κοινή απόφαση του Υπουργού Λικαιοσύ- νης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Λικαιωμάτων και του αρμόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου οργάνου διοίκησης, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον για την ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους απαιτείται μετάθεσή τους, αυτή προηγείται της απόφασης ανάθεσης των καθηκόντων. Αν πρόκειται για συνταξιούχο, προηγείται πρόσκληση πρόσληψης µέ- σω του τύπου και του ενημερωτικού δελτίου του Τ.Ε.Ε.. Η ανάθεση καθηκόντων Επιθεωρητή Δημόσιων Έργων σε δηµόσιους υπαλλήλους Υπουργείων γίνεται για πε- νταετή θητεία που µπορεί να ανανεώνεται. Η ανάθεση καθηκόντων σε όλους τους άλλους γίνεται για τριετή θη- τεία που µπορεί να ανανεώνεται. Ανάκληση της ανάθε- σης καθηκόντων πριν από τη λήξη της θητείας γίνεται µόνο για σπουδαίο λόγο ύστερα απὀ αιτιολογηµένη γνώµη του υπηρεσιακού συμβουλίου του αρµόδιου για τους υπαλλήλουςτης Γενικής Γραμματείας για την Κατα- πολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ἡ ύστερα από αίτηση του Επιθεωρητή και αποδοχή της από τον Υπουρ- Υό Δικαιοσύνης Διαφάνειας καὶ Ανθρωπίνων Δικαιωμά- των.

4. Ανάθεση καθηκόντων των Επιθεωρητών Δημόσιων Έργων κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού µπορεί να γίνει σε πενήντα (50) κατ’ ανώτατο όριο υπαλλήλους ή αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων χωρίς αύξηση των αντίστοιχων οργανικών θέσεων ή συνταξιούχους του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το πιο πάνω ανώτατο όριο του αριθμού των Επιθεωρητών Δη- µόσιων Έργων µπορεί να αυξηθεί µε προεδρικό διάταγ- μα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύ- γης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εσωτερι- κών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. δ. Οι Επιθεωρητές Δημόσιων Έργων διατηρούν τη θέ- ση απὀ την οποία προέρχονται, σταδιοδρομούν, εξελίσ- σονται και ασφαλίζονται κανονικά στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται και γενικά η υπηρεσία τους ως ΕἙ- πιθεωρητών θεωρείται για κάθε συνέπεια ὡς υπηρεσία στη θέση και την κατάσταση απὀ την οποία προέρχονται, στην οποία και επανέρχονται αυτοδίκαια µετά τη λήξη ή ανάκληση της ανάθεσης καθηκόντων τους. Για τη ὄυνα- τότητα εξέλιξης του υπαλλήλου, στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα Επιθεωρητή Δημόσιων Ἐργων, ο χρόνος της θητείας στη θέση αυτή λογίζεται ότι διανύθηκε σε θέση Προϊστάµενου Διεύθυνσης, προκειµένου να µπορεί να κριθεί ο υπάλληλος για θέση Προἰστάµενου Γενικής Δι- εύθυνσης εφόσον έχει συνολική υπηρεσία άνω των εἰκο- σι (20) ετών. Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρ- µογή και για τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών, Με- ταφορών και Δικτύων.

6. Οι Επιθεωρητές Δημόσιων Ἐργων που δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου έχουν, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, όλες τις υποχρεώσεις και ει- θύνες και υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέ- πονται για τους δημοσίους υπαλλήλους.

7. Το έργο της επιθεώρησης κατευθύνεται, παρακο- λουθείται, ελέγχεται και γενικά εποπτεύεται από Επο- πτικό Συμβούλιο που απαρτίζεται απὀ τον Γενικό Γραμ- µατέα της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υποιργείου Δικαιοσύνης Διαφάνει- ας καὶ Ανθρωπίνων Λικαιωμάτων ως πρόεδρο και τρία µέλη Επιθεωρητές Δημόσιων Ἐργων, που ορίζονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά πα- ράλληλα µε το έργο της επιθεώρησης, το οποίο αναλαµ- βάνουν ως Επιθεωρητές Δημόσιων Ἐργων. Το Εποπτικό Συμβούλιο υποβάλλει στον Υπουργό Δικαιοσύνης Δια- Φφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξαμηνιαίες εκθέ- σεις για την πορεία και αποτελεσμµατικότητα της επιθεώ- ρησης και προτείνει µέτρα για τη βελτίὠση της αποτελε- σµατικότητας της επιθεώρησης και γενικά του ελέγχου. Ο πρόεδρος του Εποπτικού Συµβουλίου ασκεί όλα τα προβλεπόμενα απὀ τις ισχύουσες διατάξεις καθήκοντα προϊσταμένου των Επιθεωρητώὠν Δημόσιων Ἐργων. Για τα καθήκοντα αυτά µπορεί να εξουσιοδοτεί γενικά ή ειδι- κά τα άλλα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου.

8. Ο τρόπος διεξαγωγής των επιθεωρήσεων, οι υπο- χρεώσεις και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών Δημόσιων Έργων κατά τη διενέργεια επιθεωρήσεων, οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των υπηρεσιών τῶν φορέων κατασκευής των έργων, τα θέµατα που σχετίζονται µε την ανακοίνω- ση των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης, οι απαραίτη- τοι όροι εχεμύθειας και χαρακτηρισμού του απορρήτου και γενικά κάθε θέµα, που σχετίζεται µε τις βασικές και γενικές αρχές της επιθεώρησης και της αποτελεσµατι- κότητας του ελέγχου, ρυθμίζεται µε την αριθμ. ΕΔρα/Ο1/71/Φ.Ν. 294/1986 (Β΄ 374) απόφαση του Υ- πουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Ἑρ- γων. Οι Επιθεωρητές Δημόσιων Ἐργων βοηθούνται στο έργο τους από την αρμόδια για την επιθεώρηση τὠν έἑρ- γων οργανική µονάδα της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, που τους παρέχει την αᾱ- παραίτητη διοικητική μέριμνα. 9, Οι αρχές ἡ τα όργανα των φορέων του δημόσιου το- µέα, που είναι αποδέκτες των εκθέσεων ή πορισµάτων ε- πιθεώρησης δηµόσιων έργων της ευθύνηςτους, υποχρε- ούνται να πληροφορούν τον Υπουργό Δικαιοσύνης Δια- Φφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καιτο Σ.Ε.Δ.Ε. για τα µέτρα που έλαβαν ή προτίθενται να λάβουν, αν και εφόσον απὀ την επιθεώρηση προκύπτει η ανάγκη λήψης µέτρων, για την περαιτέρω εύρυθμη πορεία παραγωγής του έργου ή για τους υπεύθυνους της παραγωγής του.

10. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφά- <!-- page 120 --> 7948 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να συνιστώ- νται Γραφεία του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιων Ἑρ- γων στις έδρες των Περιφερειών.

11. Οι Επιθεωρητές Δημόσιῶὼν Έργων δεν εξετάζονται και δεν διώκονται για γνώµη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέ- ρω, η περίπτωση δόλου και η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώ- ση τους κατά την άσκηση των καθηκόντὠν τους. Σε περι- πτώσεις κατά τις οποίες οι ανωτέρω Επιθεωρητές διώκο- νται για πράξεις ἡ παραλείψεις στις οποίες προέβησαν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, μπορούν να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων µε µέλη του Νοµι- κού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), υπό την προὐπό- θεση ότι το σχετικό αίτηµα θα εγκριθεί απὀ τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.. Άρθρο 160 Ειδικές ρυθμίσεις, έργα άλλων φορέων

1. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που προβλέπο- νται απὀ τον παρόντα νόµο και τις αποφάσεις που! εκδί- ὅονται µε εξουσιοδότησή του ασκούνται απὀ τα αρμόδια όργανα ή συμβούλια του φορέα κατασκευής του έργου, σύμφωνα µετις οργανωτικές διατάξεις του κάθε φορέα.

2. Καθήκοντα προίσταµένης αρχής για την εκτέλεση των δημοσίων έργων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υ- ποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ασκεί ο Υπουργός Υ- ποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων επικουρούµενος από την καθ) ύλην αρμόδια υπηρεσία, σύµφωνα µε τις οργα- νωτικές διατάξεις του Ὑπουργείου. Με απόφαση του Υ- πουργού μπορούν να μεταβιβάζονται οι σχετικές αρµο- διότητες σε υποκείμενα όργανα και να ορίζεται ο χρόνος έναρξης της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Προΐστα- µένης Αρχής απὀ τα νέα όργανα και οι συμβάσεις στις ο- ποίες ασκούνται οι αρμοδιότητες αυτές από Όργανα που έχουν καθοριστεί µε προγενέστερες διατάξεις, διατη- ρούν τις αρμοδιότητές τους μέχρι την έκδοση νέας από- φασης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ- βερνήσεως, µπορεί να ανατίθεται η διαδικασία σύναψης έργου σε οποιαδήποτε οργανωτική µονάδα, Διεύθυνση ή Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Ἐργῶν (ΕΥΔΕ), της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Με- ταφορών και Δικτύων.

3. Στα έργα που εκτελούνται από άλλους φορείς, ε- κτός από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ὑποδο- µών του Ὑπουργείου Ὑποδομών, Μεταφορών και δΔι- κτύων, µπορεί µε διάταγμα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του αρµόδιου κατά περίπτὠση Υπουργού, να γίνεται ο ει- δικότερος προσδιορισμός των οργάνων και συμβουλίων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για τα έργα των φορέ- ὢν αυτών, σύμφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νό- µου και να γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές ή διαφο- ροποιήσεις των σχετικών διαδικασιών του καὶ των θεµά- των που ρυθμίζονται µε τον παρόντα νόµο για την αντι- µετώπιση των ιδιαιτεροτήτων φορέων και έργων. Με το διάταγµα αυτό µπορεί να ενοποιούνται ἡ να συντέμνο- νται και οι διαδικασίες που αναφέρονται στη διοικητική και δικαστική επίλυση των διαφορών ή να καταργούνται βαθμοί των διαδικασιών αυτών. Επίσης µπορεί να µεταβρι- βάζονται και οι αρμοδιότητες του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επί των αιτήσεων θεραπείας, ε- γκρίσεως διεξαγωγής διεθνών διαγωνισμών και εγκρίσε- ως παρεκκλίσεων για τη µελέτη και κατασκευή έργων. Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα που έχουν καθοριστεί µε προγενέστερες διατάξεις διατηρούν τις αρμοδιότητές τους µέχρι την έκδοση νέας απόφασης.

4. Σε κάθε περίπτωση η εποπτεία στους άλλους φο- ρείς για την τήρηση των διαδικασιών και γενικά για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται µε εξουσιοδότη- σή του ασκείται από την Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

5. Οι διατάξεις των άρθρων 92-110 του ν,. 9669/2008 ὁ- πως ισχύουν και οι κανονιστικὲς πράξεις που εκδόθηκαν για την εφαρµογή τους συνεχίζουν να ισχύουν. Οι βεβαι- ῴσεις εγγραφής στα μητρώα (πτυχία) που έχουν εκδοθεί υπό την ισχύ του ν. 9669/2008 ισχύουν για κάθε συνέ- πσια.

6. Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να εγκρίνει την εκτέλεση δηµοσίου έργου ή τµή- µατος του από ενδιαφερόμενο φυσικό ἡ νοµικό πρόσω- πο µε δαπάνη του και χωρίς καμία επιβάρυνση του Δημο- σίου, ορίζοντας τους όρους µε τους οποίους θᾳ εκτελε- στεί το έργο και θα γίνει η επίβλεψη και παραλαβή απὀ τις αρμόδιες υπηρεσίες. Για έργα αρμοδιότητας ἄλλων Φορέων η έγκριση γίνεται απὀ το αρμόδιο όργανο του φορέα. Άρθρο 181 Παρεκκλίσεις Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος τίτλου επιτρέπονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.δ. 2386/1955 (Α΄ 111). Δεν επιτρέπο- νται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των άρθρων 1965, 137, 198, του άρθρου 15. παράγραφοι {, 7, 8 και 98, και των άρθρων 193, 194, 155, 156, 157, 170, 167, 172, 174 και 176. ΤΙΛΟΣ 2 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕ- ΧΝΙΚΩΝ ἃ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΝΑ Ι ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ -- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 182 Υπογραφή της Σύµθασης

1. Η σύμβαση συνάπτετα!ι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 105 9, Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύμ- βασης, µε την υπογραφή του συμφωνητικού αρχίζουν οι προθεσμίες της σύμβασης. 9, Αν δεν προσέλθει εµπρόθεσµα ο ανάδοχος για την υπογραφή του συμφωνητικού, κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα µε το άρθρο 105 µε απόφαση του Προϊσταμέ- νου της Λιευθύνουσας Υπηρεσίας και χωρίς άλλες προύῦ- ποθέσεις, εκτός αν επικαλεστεί και αποδείξει έλλειψη υ- Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 121 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ παιτιότητας. Κατά της απόφασης χῶρεί ένσταση, η ο- ποία αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Επί της ενστάσεως αποφασίζει ρητά η Προϊσταμένη Αρχή µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών. Σε κάθε περίπτω- ση, η έκδοση της απόφασης αυτής αποτελεί προὐπόθε- ση για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάθεσης. Αν η ἑν- σταση απορριφθεί, οριστικοποιβίται η έκπτωση και η εΥ- γύηση συμμετοχής του αναδόχου καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου µε απόφαση του Προϊσταμένου της Δι- ευθύνουσας Ὑπηρεσίας.

4. Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και τον αντίκλητό του. Σε περί- πτωση αναδόχου σύµπραξης, ως έδρα του αναδόχου θε- ὠρείται η έδρα του εκπροσώπου του. Ο ανάδοχος υπο- χρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύ- γουσα Υπηρεσία, την αλλαγή της έδρας του. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιή- σεις των εγγράφων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην προηγούµενη έδρα.

5. Αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της Λιευθύνουσας Υπηρεσίας και αποδέχεται το διορισμό του µε δήλωση που περιλαµ- βάνεται στο κείµενο της σύμβασης ή υποβάλλεται µε (δι- αίτερο έγγραφο. Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, εφόσον κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στον αντίκλητο γί- γονται νόµιµα, αντί του αναδόχου, οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος µπορεί να αντικα- ταστήσει τον αντἰκλητό του, µέχρι όµως την υποβολή της σχετικής δήλώσης µε την οποία αντικαθίσταται, οι κοινοποιήσεις νοµίµως γίνονται στον αντίκλητο. Η Διευ- θύνουσα Ὑπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει απὀ τον ανά- δοχο την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν ο τελευταί- ος δεν παραλαμβάνει τα έγγραφα που απευθύνονται προς τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµ- µορφωθεί αµέσως στην απαίτηση της Λιευθύνοισας Υ- πηρεσίας. Άρθρο 183 Διοίκηση σύµθασης μελέτης - παροχής τεχνικών υπηρεσιών

1. Ἡ διοίκηση της σύμβασης, η παρακολούθηση και ο έ- λεγχός της ασκούνται από την αρμόδια τεχνική υπηρε- σία του εργοδότη (Διευθύνουσα Υπηρεσία) και αποσκο- πούν στην πιστή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης α- πό τον ανάδοχο και στην εκπόνηση της μελέτης ἡ στην παροχή υπηρεσιών, κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. Η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης ὃεν αίρει, ούτε μειώνει τις νόμιμες και συμβατικές ευθύ- γες του αναδόχου.

2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες έ- ναν ἡ περισσότερους υπαλλήλους της, κατόχους τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του πανε- πιστημιακού τοµέα, που έχουν την τεχνική δυνατότητα να επιβλέψουν τη σύµβαση, λαμβάνοντας υπόψη τη στε- λέχωση, τις ανάγκες της και τις εν γένει δυσχέρειες της επίβλεψης. Κατ εξαίρεση και εφόσον δεν υφίσταται ε- παρκές προσωπικό, καθήκοντα επιβλέποντα µπορεί να α- σκήσει και ο Προϊστάμενος της Δ.Υ.. Αν ορισθεί ομάδα ε- πιβλεπόντων για την επίβλεψη σύνθετης μελέτης, υπο- χρεωτικά ορίζεται ένας εξ αυτών συντονιστής.

3. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των επιβλεπόντων εἰ- ναι ιδίως: α) Η διαρκής παρακολούθηση της σύμβασης, η χορή- γηση οδηγιών προς τον ανάδοχο για την έντεχνη και ε- µπρόθεσµη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και η μέ- ρίµνα για τη συμμόρφωση του αναδόχου µε τις συµβατι- κες του υποχρεώσεις. β) Η διαδικασία ελέγχου, έγκρισης και παραλαβής της σύμβασης, ο έλεγχος και θεώρηση των λογαριασμών, η σύνταξη και ο έλεγχος των Συγκριτικών Πινάκων, η σύ- νταξη βεβαίωσης περαίωσης τῶν εργασιών της σύμβα- σης και η εισήγηση στα αιτήµατα του αναδόχου για την αλλαγή συμβατικών όρων, χορήγηση παρατάσεων, κατα- βολή αποζημίωσης είτε λόγω υπερηµερίας εργοδότη εἷ- τε για άλλη αιτία. Υ) Η τήρηση και επικαιροποίηση του Φακέλου Δημό- σιας Σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβα- σης, στον οποίο εμπεριέχονται ιδίως: το χρονοδιάγραµ- μα, οι παρατάσεις προθεσµιών, οι εκθέσεις προόδου, οἱ λογαριασμοί, η αλληλογραφία µε τον ανάδοχο, οι εγκρί- σεις κάθε ενδιάµεσου σταδίου της μελέτης, η βεβαίωση περαίώσης εργασιών, η οριστική παραλαβή της σύμβα- σης. ὃ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να εξειδικεύονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων που ασκούν την επίβλε- ψη των μελετών και των έργων. 4, Η επίβλεψη ασκείται και στους χώρους που χρησι- μοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης και ο ανά- δοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρό- σκοπτη πρόσβαση των ασκούντων την επίβλειμη. Ο συ- ντονιστής ή άλλος εκπρόσωπος του αναδόχου υποχρε- ούται, ύστερα από έγκαιρη ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους επιβλέποντες στους χώρους εκπόνη- σης της μελέτης ή της παροχής της υπηρεσίας.

5. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενημερώνει την Προϊστα- µένη Αρχή, σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής, για την πορεία εκπόνησης της μελέτης ή της παροχής της υπηρεσίας και εισηγείται για την άρση των προβλημάτων.

6. Τα ανωτέρω οριζόμενα στις παραγράφους 3 και ϐι- σχύουν αναλόγως και για τον ανάδοχο παροχής υπηρε- σιών συμβούλου της υπηρεσίας, εφόσον του ανατεθούν καθήκοντα επίβλεψης. Ο ανάδοχος της σύμβασης παρο- χής υπηρεσιών και σε περίπτωση που αυτός είναι νοµικό πρόσωπο οἱ διοικούντες και υπάλληλοί του υπέχουν, κα- τά την εκπλήρωση τῶν συμβατικών τους υποχρεώσεων, ποινική ευθύνη δηµόσιου υπαλλήλου.

7. Πειθαρχικά αδικήματα αποτελούν: α) η παράλειψη ενημέρωσης από τον επιβλέποντα τις συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς και η υπαίτια εκ µέρους του, πέραν του εὔύλογου χρόνου καθυστέρηση, στην ενηµέρωση του προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την παραβίαση από τον α- νάδοχο του χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης της σύμβα- σης ή την πλημμµελή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, β) η παράλειψη κίνησης και διεκπεραίωσης της διαδι- κασίας έκπτωσης του αναδόχου απὀ τον Προϊστάµενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, παρά τη συνδροµή των α- γαγκαίων προὐποθέσεων, η παράλειψη έγκαιρης ἔγκρι- σης των λογαριασμών της σύμβασης από αυτόν και η χο- ρήγηση απὀ αυτόν εντολών για εκτέλεση εργασιών, οἱ ο- ποίες δεν προβλέπονται από την αρχική ή εγκεκριµένη 7949 <!-- page 122 --> 7950 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ συμπληρωματική σύμβαση, Υ) η παράλειψη έγκαιρης έκδοσης απόφασης επί των Συγκριτικών Πινάκων και παραλαβής των μελετών ἡ υπη- ρεσιών απὀ τον Προϊστάµενο και τα όργανα της Προί- σταµένης Αρχής, η χορήγηση από αυτούς παράτασης προθεσμίας χωρίς να συντρέχουν οι νόµιµες προύποθέ- σεις και η παράλειψή τους να εκδώσουν απόφαση σε ἑν- σταση του αναδόχου κατά απόφασης κήρυξης έκπτω- σης, εντός της δίµηνης προθεσμίας της παρ. 6 του ἁρ- θρου 191.

8. Τα πειθαρχικά αδικήματα της προηγούμενης παρα- γράφου αποτελούν παραλείψεις οφειλόµενης νόµιµης ε- νέργειας για τα οποία ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφο- ρών και Δικτύων ή το αρμόδιο όργανο των άλλων φορέ- ὠν που εκτελούν συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνι- κών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών είτε επιβάλλει εις βάρος των υπαιτίων, ανάλογα µε τη βαρύ- τητά τους, την πειθαρχική ποινή του προστίµου µέχρι πο- σού αντιστοίχου του μισθού των έξι (6) µηνών είτε τους παραπέμπει στο οικείο πειθαρχικό όργανο για την επιβο- λή των, κατά τις κείµενες διατάξεις, προβλεπόμενων κα- τά περίπτωση πειθαρχικών ποινών. Άρθρο 164 Προθεσµίες - Χρονοδιάγραμμα

1. Στα έγγραφα της σύμβασης για την ανάθεση μελέ- της και στη σύµβαση που συνάπτεται, ορίζεται συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμ- βασης και επιπλέον, εφόσον απαιτείται, ορίζονται τµηµα- τικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων ή και σταδίων μελετών της σύμβασης. Ως συ- νολική προθεσµία νοείται το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύμβασης, ή από μεταγενέστερο χρονικό διάστηµα εφόσον τούτο ορίζεται στη σύμβαση, μέχρι την έκδοση της απόφασης έγκρισης του συνόλου των μελετών και συνίσταται στα εξής επί µέρους χρονικά διαστήματα: α) Τον καθαρό χρόνο µέσα στον οποίο ολοκληρώνεται το σύνολο του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης, στο οποίο περιλαμβάνονται και κάθε είδους υποστηρικτικές μελέτες. Στον καθαρό χρόνο δεν συνυ- πολογίζονται οι καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύ- νεται ο ανάδοχος, β) Τον επιπρόσθετο χρόνο που περιλαμβάνει τις καθυ- στερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά ιδίως τις κάθε είδους ερευνητικές εργασίες και εργαστηριακούς ελέγχους που εκτελούνται από άλλο μελετητή, τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τµηµά- των ή του συνόλου της μελέτης, µαζί µε τις υποστηρικτι- κές μελέτες και τις απαραίτητες συναινέσεις και εγκρί- σεις άλλων Υπηρεσιών.

2. Η αναθέτουσα Αρχή ορίζει στα έγγραφα της σύμβα- σης για την ανάθεση μελέτης ιδιαιτέρως τη συνολική προθεσµία και τον καθαρό χρόνο εκπόνησης της µελέ- της. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ανάδο- Χος υποβάλλει, εντός δέκα πέντε (15) ηµερών απὀ την υπογραφή της, χρονοδιάγραµµα εκπόνησης της µελέ- της, γραμμικό κατ ελάχιστον, αναλόγως µε τις απαιτή- σεις των συμβατικών τευχών. Το χρονοδιάγραµµα απο- τυπώνει την πρόταση του αναδόχου για τη χρονική ανά- πτυξη των σταδίων όλων των επί µέρους μελετών, τις χρονικές τους αλληλουχίες και επαλληλίες και τον προ- σφορότερο, κατά την κρίση του, χρονικό επιµερισµό του επιπρόσθετου χρόνου για τη διαµόρφωση της βέλτιστης δυνατής κρίσιµης διαδρομής και εγκρίνεται από τη Διει- θύνουσα Υπηρεσία µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες. Με το χρονοδιάγραµµα ο ανάδοχος δεσμεύεται όσον αφο- ρά: α) τους καθαρούς χρόνους σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης και β) τα ακριβή σηµεία έναρξης κάθε µελετητικής δρά- σης, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσµία. Αν μετατίθεται το χρονικό σηµείο έναρξης της µελετη- τικής δράσης σταδίου ή κατηγορίας μελέτης, χωρίς ευ- θύνη του αναδόχου, ο ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας, ύστερα απὀ επικαιροποίηση και έγκριση του τροποποιηµένου χρονοδιαγράµµατος. Η έ- ναρξη κάθε σταδίου ἡ κατηγορία μελέτης γίνεται µε ε- ντολή της Διευθύνουσας Ὑπηρεσίας Αν ο ανάδοχος υποχρεωθεί να επανυποβάλει προς ἑ- γκριση µελέτη, επειδή η υπηρεσία ἐκρίνε ότι η υποβλη- θείσα χρειάζεται συμπληρώσεις και διορθώσεις, ο χρό- νος καθυστέρησης δεν δικαιολογεί παράταση της προ- θεσµίας. Αν η Διευθύνουσα Υπηρεσία ζητήσει την επα- νυποβολή µελέτης ή σταδίου αυτής λόγω αλλαγών ή διορθώσεων, που δεν είχαν προηγουμένως ζητηθεί, τότε με το ίδιο έγγραφο ορίζεται και εύλογη προθεσµία για την επανυποβολή της μελέτης ἡ σταδίου αυτής. Στην πε- ρίπτωση αυτή η αρχική προθεσµία παρατείνεται για χρό- νο ίσο µε την προθεσµία που ορίζεται. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά της ε- ντολής της υπηρεσίας.

3. Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται µε από- φαση της Προϊσταµένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε (48) ηµέρες πριν από τη λήξη τους ἡ και µε πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε απο- κλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του αναδόχου και γνώ- µη του αρµόδιου τεχνικού συμβουλίου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης και µετά τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί απὀ τις εν τῷ µε- ταξύ χορηγηθείσες παρατάσεις, που χορηγήθηκαν ύστε- ρα από αίτησή του ή συναίνεση του και για όσο διαρκεί η οριακή προθεσµία της σύμβασης. Ως οριακή προθεσµία νοείται το χρονικό διάστηµα που ανέρχεται σε ένα τρίτο (14/3) της συνολικής προθεσμίας και πάντως όχι µικρότε- ρο των τριών (3) µηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου Χο- ρηγούνται παρατάσεις και χωρίς αίτηση του αναδόχου. Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας, στη συνο- λική προθεσµία, υπολογίζονται και οι παρατάσεις που χορηγήθηκαν µετά από αίτηση ή συναίνεση του αναδό- χου χωρίς να οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του. Δ. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανα- λόγως και σε περίπτωση τροποποίησης της αρχικής σύμ- βασης, σύµφωνα µε το άρθρο 186. Ρ. Στις συμβάσεις παροχής τεχνικών και λοιπών συνα- Φφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι προθεσμίες εκτέλε- σης και όλα τα σχετικά ζητήµατα ρυθμίζονται µε τα έγ- Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 123 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ γραφα της σύμβασης. Άρθρο 185 Ποινικές ρήτρες

1. Αν ο ανάδοχος παραβιάζει µε υπαιτιότητά του τις προθεσμίες της σύμβασης, επιβάλλονται εις βάρος του και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες, µε αιτιο- λογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Ὑπηρεσίας. Η ε- πιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί απὀ τον εργοδότη το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

2. Για κάθε ηµέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύμβασης και για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσιτοις ε- κατό (2056) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόµε- νη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (1056) επί της µέσης η- µερήσιας αξίας της σύμβασης. Για τις επόµενες ηµέρες και μέχρι ακόµα δέκα τοις εκατό (1059) του καθαρού χρό- νου, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις ε- κατό (20356) της µέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Αν η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστε- ρεί πέραν του «τριάντα τοις εκατό (3056)» του καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης.

3. Η µέση ημερήσια αξία της σύμβασης προκύπτει από τη διαίρεση της συμβατικής αμοιβής µε τον αριθµό των ηµερών του καθαρού χρόνου, όπως ορίζεται στην παρά- γραφο Ίτου άρθρου 184.

4. Αν συναφθεί συμπληρωματική/τροποποιητική σύμ- βαση η µέση ημερήσια αξία της προκύπτει απὀ τη διαίρε- ση της συμβατικής αμοιβής που προβλέπεται σε αυτήν µε τον αριθµό ηµερών του καθαρού χρόνου της συµπλη- ρωματικής σύμβασης. Για τον υπολογισμό των ποινικών ρητρών της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρµόζεται η παράγραφος 2. Η συμπληρωματική σύµβαση ορίζει αν παρατείνονται οι προθεσμίες της αρχικής σύμβασης και αν αἱρονται, καθ) ολοκληρίαν ἡ µερικά, οἱ ποινικές ρή- τρες που επιβλήθηκαν προηγουμένως. δ. Αν στη σύµβαση προβλέπονται τµηµατικές προθε- σµίες, ορίζεται αντίστοιχα στη σύµβαση ότι επιβάλλο- νται ποινικές ρήτρες αν ο ανάδοχος τις υπερβεί µε υπαι- τιότητά του. Με τη σύμβαση ορίζεται το ποσό των τµη- µατικών ρητρών για κάθε ηµέρα υπαίτιας καθυστέρησης και ο συνολικός χρόνος επιβολής. Οι τµηµατικές ρήτρες συνολικά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δύο τοις ε- κατό (236) του ποσού της σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσμιἰών είναι ανεξάρ- τητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση του καθαρού χρόνου της σύμβασης και ανακαλούνται µε αιτιολογηµέ- γη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αν η σύμβα- ση περατωθεί µέσα στον οριζόµενο καθαρό χρόνο της σύμβασης και τις εγκεκριμένες παρατάσεις του.

6. Το ποσό των ποινικών ρητρών εισπράττεται µέσω της πιστοποίησης, που εκδίδεται αµέσως µετά την επιβο- λή τους, ενώ αν κατά της απόφασης επιβολής τους α- σκηθεί εµπρόθεσµη ένσταση, µέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται µετά την απὀρριψή της µε ρητή απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής. Άρθρο 186 Τροποποίηση σύµθασης κατά τη διάρκειά της

1. Οι συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών μπορούν να τροποποιούνται κατά τη διάρκειά τους υπό τους όρους καιτις προὐποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132. Σε κάθε περίπτωση που η τροποποίηση της σύμβασης α- φορά το φυσικό ἡ οικονομικό αντικείµενο αυτής, συ- ντάσσεται Συγκριτικός Πίνακας, στον οποίο αναφέρο- νται αναλυτικά και κατά συγκρίσιμο τρόπο οι καταβλητέ- ες αμοιβές πριν και µετά απὀ αυτόν και οι αντίστοιχες τροποποιήσεις στο φυσικό αντικείµενο και υπογράφεται συμπληρωματική/ροποποιητική σύμβαση µε τον ανάδο- χο. Αν ο ανάδοχος δεν καλύπτει τις κατηγορίες ή καιτις ελάχιστες τάξεις των συμπληρωματικών μελετών ή υπη- ρεσιών υποχρεώνεται να συμπράξει µε άλλον ή άλλους μελετητές ή παρόχους υπηρεσιών που εγκρίνονται απὀ τον εργοδότη και η συμπληρωματική / τροποποιητική σύμβαση υπογράφεται µε τη σύμπραξη στη νέα της µορ- φή. Δεν απαιτείται η υπογραφή συμπληρωματικής / τρο- ποποιητικής σύμβασης στις περιπτώσεις των παραγρά- Φων 4 και 5.

2. Για τον υπολογισμό της αμοιβής των μελετών και υ- πηρεσιών, που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβα- ση κατά το είδος τους, συντάσσεται Συγκριτικός [Πίνα- κας (Σ.Π.) και Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.). Οι τιµές των νέων εργα- σιών κανονίζονται µε βάση τις αντίστοιχες τιµές µονά- δας του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της περί- πτωσης δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 53 πολλαπλα- σιαζόµενες µε το λόγο της µέσης τιµής της οικονοµικής προσφοράς της αρχικής σύμβασης για οµοειδείς εργα- σίες, προς τη µέση τιµή του Κανονισμού για τις ίδιες ερ- γασίες. Εφόσον στον ανωτέρω Κανονισμό δεν περιέχο- νται τιµές µονάδας,η αμοιβή για τις νέες εργασίες προσ- διορίζεται κατόπιν συμφωνίας, «με βάση συγκριτικά στοιχεία από αμοιβές συναφών μελετών». Για τις µελέ- τες και υπηρεσίες ποι! δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση κατά το μέγεθος, η αμοιβή τους στο Σ.Π. υπο- λογίζεται µε βάση την αντίστοιχη τιµή µονάδας της Οἰκο- νομικής προσφοράς του αναδόχου.

3. Ὑπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 192 και εφόσον αναφέρεται στα έγγραφατης σύμβασης, επι- τρέπεται η µείωση της συνολικής συμβατικής αμοιβής ή αυξομείωση των επιµέρους συμβατικών αμοιβών από κα- τηγορία σε κατηγορία που δεν υπερβαίνει το 2006 κάθε κατηγορίας και το 1096 της συνολικής συμβατικής αµοι- βής, (χωρίς τον ΦΙΙΑ και αναθεώρηση τιµών), µε τη σύ- νταξη και έγκριση Συγκριτικού Πίνακα υπό την προὐπό- θεση ότι; ἣ δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προ- κήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου, ὁπως περι- γράφονται στα έγγραφα της σύμβασης οὖτε καταργείται κατηγορία μελετών της αρχικής σύμβασης και [) δεν θί- γεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνο- νται υπόψη µόνο οι μεταφορές δαπάνης από µία κατηγο- ρία μελετών σε άλλη.

4. Η διάθεση του ποσού για τις απρόβλεπτες δαπάνες που περιλαμβάνεται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβα- σης, σύµφωνα µε τα οριζόμενα στην περίπτ. α΄ της πα- ραγράφου 8 του άρθρου 93 γίνεται µε σύνταξη Συγκριτι- κού Πίνακα. Με το ποσό αυτό καλύπτονται αλλαγές που προκύπτουν ιδίως απὀ εφαρµογή νέων κανονισμών, κα- νόνων, προδιαγραφών κ.λπ., που καθιερώθηκαν ὣς υπο- χρεωτικοί µετά την ανάθεση της μελέτης, αλλά και λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, καθώς και απαιτούμενες αρ- χαιολογικές έρευνες, ώστε να εξασφαλίζεται γενικότε- ρα η αρτιότητα, η λειτουργικότητα και υλοποιησιμότητα του μελετούμενου έργου. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναὐπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα µε την προσφερθείσα έκπτωση. 7951 <!-- page 124 --> 7952 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016

5. ΟΣ.Π. και τα κατά περίπτωση Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που σι- ντάσσονται κατά τις ανωτέρω παραγράφους εγκρίνονται μετά από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συμβουλίου

6. Για τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών και Συγκριτικού [Πίνακα, ο ανά- ὄοχος υποβάλλει σχέδιο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και πρόταση, εφόσον απαιτείται, για την προθεσµία εκτέλε- σης των συμπληρωματικών εργασιών. Η ΔιευθύνουσαΥ- πηρεσία συντάσσει και υπογράφει τα στοιχεία αυτά µε εισήγηση του επιβλέποντα, συνοδεύοντάς τα µε αιτιολο- γική έκθεση, στην οποία τεκμηριώνεται η κατά το νόµο σύνταξή τους. Ο Σ.Π. και το ΓΠ.ΙΚ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνο- δεύει κοινοποιούνται νοµίµως στον ανάδοχο, που υπο- γράφει µε ή χωρίς επιφύλαξη. Εφόσον ο ανάδοχος υπο- γράψει µε επιφύλαξη, δικαιούται να ασκήσει ένσταση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 198.

7. Η Διευθύνουσα Ὑπηρεσία υποβάλλει το Συγκριτικό Πίνακα µαζί µε το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., την ένσταση του αναδό- χου και τις απόψεις της στην Προϊσταμένη Αρχή, η ο- ποία εκδικάζει την ένσταση και τον εγκρίνει, όπως ὑυπο- βλήθηκε ή τροποποιήθηκε, µετά από γνώµη του τεχνικού συμβουλίου. Αν ο Σ.Π. περιέχει ασάφειες, ανακρίβειες και λάθη που καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή τη διόρθωσή του, η Προϊσταμένη Αρχή τον επιστρέφει στη Διευθύ- νουσα Υπηρεσία. Η Προϊσταμένη Αρχή διατηρεί το δικαί- ὦὠμα να αρνηθεί την έγκριση του Συγκριτικού Πίνακα.

8. Ο εγκεκριµένος Σ.Π. κοινοποιείται στον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται, όταν απαιτείται απὀ το νόµο, να υ- πογράψει συμπληρωματική /τροποποιητική σύμβαση, σε προθεσµία που δεν µπορεί να είναι μικρότερη των δεκα- πέντε (15) ηµερών απὀ την κοινοποίηση και να εκτελέσει τις συμπληρωματικές εργασίες. Αν ο ανάδοχος, παρά τη νόµιµη έγκριση του Συγκριτικού Πίνακα, αρνηθεί να υπο- γράψει τη συμπληρωματική / τροποποιητική σύµβαση, η Προϊσταμένη Αρχή µπορεί να διαλύσει αζηµίως για τον κύριο του έργου τη σύµβαση εφόσον µε αιτιολογηµένη απόφασή της κρίνει ότι η αρχική σύµβαση δεν µπορεί να συνεχιστεί χωρίς την εκτέλεση τῶν εργασιών της συ- µπληρωματικής ᾖροποποιητικής σύμβασης.

9. Η προθεσµία για την άσκηση αίτησης θεραπείας κα- τά της απόφασης έγκρισης του Σ.[Π. αρχίζει µε την κοι- νοποίησἡ της στον ανάδοχο και δεν επηρεάζεται από τη μεταγενέστερη υπογραφή της συμπληρωματικής / τρο- ποποιητικής σύμβασης. Άρθρο 187 Καταθολή της αµοιθής του αναδόχου

1. Η κατ’ αποκοπήν αμοιβή µελότης που έχει ανατεθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 51 καταβάλλεται, σύµμφῳώ- να µε τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης µετά την υποβολή της μελέτης και την παραλαβή της.

2. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ανάθεσης σταδίων μελέτης η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικά, επί τη βάσει της γενομένης µε την οικονομική προσφορά του αναδό- χου ανάλυσης της αμοιβής του και κατανέμεται σε προ- καταβολή και πληρωμές µετά την υποβολή, την έγκριση και παραλαβή της μελέτης. Ειδικότερα: ᾳ) Εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, µε την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και την εντολή έναρξης κάθε επόμενου σταδίου χορηγείται στον ανά- ὃοχο άτοκη προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό δε- καπέντε τοις εκατό (15356) της συμβατικής αμοιβής του σταδίου, ἐναντιισόποσης εγγυητικής επιστολής, που εκ- δίδεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72. β) Μετά την παρέλευση του μισού συμβατικού χρόνου εκπόνησης κάθε σταδίου και εφόσον έχει κατά την κρίση της επιβλέπουσας υπηρεσίας εκπονηθεί εργασία ποσο- στού μεγαλύτερου του πενήντα τοις εκατό (5056) του υ- πόψη σταδίου, καταβάλλεται έναντι ισόποσης εγγυητι- κής επιστολής επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (2056) της αμοιβής που αντιστοιχεί στο υπόψη στάδιο. Υ) Μετά την υποβολή κάθε σταδίου ανά κατηγορία µε- λέτης, κατόπιν συνοπτικού ελέγχου της πληρότητας και επάρκειας αυτής, επιστρέφονται οι εγγυήσεις των προη- γούµενων εδαφίων και καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (7056) της αμοιβής του σταδίου. ὃ) Εφόσον η µελέτη δεν έχει εγκριθεί µετά την παρέ- λευση διμήνου από την υποβολή της, καταβάλλεται κα- τόπιν συνοπτικού ελέγχου επάρκειας αυτής επιπλέον ποσοστό δέκα τοις εκατό (1056). ε) Μετά την έγκριση και προσωρινή παραλαβή κάθε εν- διάµεσοι σταδίου ανά κατηγορία µελέτης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (2096) της αμοιβής του σταδίου. στ) Μετά την έγκριση του τελικού σταδίου της µελέ- της καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό δεκαπέντε τοις ε- κατό (1536) της αμοιβής του τελικού σταδίου ἡ εἶκοσι τοις εκατό (2096) της αμοιβής του τελικού σταδίου µε κα- τάθεση εγγυητικής επιστολής για το επιπλέον πέντε τοις εκατό (509). ζ) Μετά την τελική παραλαβή της μελέτης καταβάλλε- ται το υπόλοίτο της αμοιβής πέντε τοιυν εκατό (536) ἡ ε- πιστρέφεται η εγγυητική επιστολή της προηγούμενης περίπτωσης.

3. Οι ερευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες της πε- ρίπτωση (Υ) της παρ. 8 του άρθρου 559 επιμετρούνται κα- τά την εκτέλεση της σύμβασης και πληρώνονται ιδιαίτε- ρα. Η πληρωμή των εργασιών αὐτών γίνεται µε βάση τη προσφερθείσα έκπτωση της κατηγορίας μελέτης και την εκτελεσθείσα ποσότητα μονάδων φυσικού αντικειμένου, κατόπιν υποβολής σχετικής επιµέτρησης απὀ τον ανάδο- χο, η οποία θεωρείται από τον Προιστάμµενο της Διευθύ- γουσας Υπηρεσίας και πάντα µέχρι το τριάντα τοις εκα- τό (3056) της συνολικής προεκτιµώμενης αμοιβής για ό- λες τις κατηγορίες.

4. Η αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών, που προσδιορί- ζεται κατά τη σύµβαση βάσει τιµής ανά ηµέρα ή µήνα α- πασχόλησης για κάθε κατηγορία επιστήµονα, καταβάλ- λεται µε μηνιαίες πιστοποιήσεις, για τις οποίες ο ανάδο- χος υποβάλλει αντίστοιχους λογαριασμούς. Οι λογαρια- σµοί βασίζονται στον πραγµατικό χρόνο απασχόλησης των επιστημόνων και στις προσφερόµενες τιµές µονά- δας (ανθρωποηµέρα ή ανθρωπομήνα) για κάθε κατήγο- ρία. Αν ο χρόνος απασχόλησης είναι μικρότερος του µη- γός, η αμοιβή είναι ανάλογη µε το χρόνο αυτόν. Για τον υπολογισμό της αμοιβής θεωρείται ότι ο µήνας περιλαµ- βάνει είκοσι δύο (23) εργάσιμες ηµέρες, ασχέτως του πραγματικού αριθμού εργάσιµων ηµερών. Όταν ῃΠ αμοιβή των συμβάσεων αυτών ορίζεται κατ΄ αποκοπή, οτρόπος καταβολής των ενδιάµεσων πληρωμών ορίζεται µε τη σύμβαση.

5. Για την πληρωμή της αμοιβής του ο ανάδοχος συ- <!-- page 125 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7953 ντάσσει και υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία λογα- ριασμούς, στους οποίους εμφανίζονται διακριτά οι αµοι- βές για το επιμετρούμενο τµήµα της σύμβασης, όπως ε- ρευνητικές και υποστηρικτικές εργασίες, που εκτελέ- σθηκαν και επιµετρήθηκαν απὀ τον ανάδοχο, όπως ε- γκρίθηκαν από τη Διευθύνουσα Ὑπηρεσία. Η έγκριση της επιµέτρησης ολοκληρώνεται σε προθε- σµία δύο (2) µηνών απὀ την υποβολή της και προσυπο- γράφεται απὀ τον επιβλέποντα. Οι λογαριασμοί διακρί- γουν επίσης τις αμοιβές που αντιστοιχούν στην αρχική και στις συμπληρωματικές συμβάσεις και συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά, δηλαδή περιλαμβάνουν την αμοιβή που συνολικά οφείλεται µέχρι τη σύνταξη και υποβολή τους, αφαιρουµένων των ποσών που καταβλήθηκαν προηγουμένως. Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται ποσά µόνο για εργασίες που προβλέπονται στη σύµβαση (αρχική και συμπληρωματικές) ἡ σε εγκεκριµένους Συ- γκριτικούς Πίνακες και αποζημιώσεις λόγω υπερηµερίας του εργοδότη.

6. Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται η ανάλυση των διαφόρων ποσών, στην οποία αναφέρονται τα στοι- χεία στα οποία αυτή στηρίζεται, οι εγγυητικές επιστολές της προκαταβολής και της πρώτης τµηµατικής πληρώ- µής, που ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασμού και το πληρωτέο ποσό. Μετά από έλεγχο και προσυπο- γραφή του επιβλέποντα, ο οποίος βεβαιώνει τη σήνταξή τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύµβαση, Οἱ λο- γαριασμοί εγκρίνονται απὀ τη Διευθύνουσα Υπηρεσία µέσα σε έναν µήνα από την υποβολή τους και αποτελούν την πιστοποίηση για την πληρωμή του αναδόχου. Αν οι λογαριασμοί περιέχουν ασάφειες ἡ σφάλματα, σε βαθµό που η διόρθωσή τους να καθίσταται ανέφικτη, επιστρέ- Φφονται στον ανάδοχο για επανασύνταξη µέσα στην προ- θεσµία ἐγκρισής τους. Αν οι ασάφειες και τα σφάλματα αφορούν διακριτά κονδύλια των λογαριασμών, εγκρίνο- νται κατά το µη αμφισβητούμενο µέρος και κατά το υπό- λοιπο επιστρέφονται για επανασύνταξη. Η µηνιαία προς έγκριση προθεσµία αρχίζει απὀ την υποβολή του επανα- συνταγµένου λογαριασμού.

7. Αν η πληρωμή λογαριασμού καθυστερήσει, χωρίς υ- παιτιότητα του αναδόχου, πέραν του ενός µηνός, µετά τη ρητή έγκριση, του οφείλεται τόκος υπερηµερίας που υπολογίζεται, σύµφωνα µειτις διατάξεις της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107). Προὐπόθεση πληρωμής του λογαριασμµου είναι η προσκόµιση απὀ τον ανάδοχο όλῶν των απαιτούμενων δικαιολογητικών πλη- ρωμής. Το τιμολόγιο µπορεί να προσκοµίζεται µεταγενε- στέρως κατά την είσπραξη του ποσού του λογαριασμού. Ο ανάδοχος δικαιούται ακόµα να διακόψει τις εργασίες της σύμβασης μέχρι την καταβολή της αμοιβής του, ὐ- στερα από κοινοποίηση ειδικής έγγραφης δήλωσης περί διακοπής των εργασιών, προς τη Διευθύνουσα Υπηρε- σία. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται ισόχρονη παράτα- ση. Υπαιτιότητα του αναδόχου για τη µη πληρωμή λογα- ριασμού υπάρχει µόνο σε περίπτωση κατά την οποία α- ποδεδειγµένα κλήθηκε εγγράφως απὀ την αρμόδια υπη- ρεσία του κυρίου του έργου και αδράνησε ή παρέλειψε να προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την πλη- ρωμή του.

8. Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου της αμοιβής του ανα- δόχου, πριν από την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, δεν επιτρέπεται.

9. Ο πίνακας κατανομής της αμοιβής μεταξύ των µε- λών της ένωσης που έχει υποβληθεί µε την προσφορά, κατά το άρθρο 19, µπορεί να τροποποιηθεί κατά την ε- κτέλεση της σύμβασης, µετά από έγκριση της Διευθύ- νουσας Υπηρεσίας. Άρθρο 188 Υποχρεώσεις του αναδόχου - Πρόγραμμα Ποιότητας

1. Ο ανάδοχος εκτελεί τη σύµβαση, σύμφωνα µε τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανό- γες της επιστήµης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου της παροχής του. Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης της παροχής του παραγράφο- νται ἡ έξι (6) ἑτη µετά την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης ή τη λύση της µε οποιονδήποτε τρόπο.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο εργοδότης, αν τούτο ορίζε- ται στη σύµβαση. Αν τα στοιχεία εἶναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την αρτιότητα ή την εµπρόθεσµη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον ο ανά- δοχος µπορεί να το διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον εργοδότη.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που δήλωσε κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει αµέσως την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας απὀ την Εκτέλεση της σύμβασης, για οποιονδήποτε λόγο. Η Δι- ευθύνουσα Υπηρεσία ερευνά τους λόγους της αποχώρη- σης και µπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του µε αντί- στοιχο στέλεχος που διαθέτει τουλάχιστον τα ίδια προ- σόντα, αν η αποχώρηση οφείλεται σε σπουδαίο λόγο. Η αποχώρηση µέλους απὀ την οµάδα χωρίς σπουδαίο λόγο συνιστά σοβαρή πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης δηµόσιας σύμβασης, κατά την ἑν- νοια του άρθρου 72 παρ. 4 περίπτωση στ΄ και επιφέρει τον αποκλεισμό του µέλους που αποχώρησε από διαγω- νισμούς για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την ἐκ- ὄοση της απόφασης της Λ.Υ. περί της αναπλήρωσής του. Αν η αποχώρηση έγινε µε ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, µπορεί αυτός να κηρυχθεί έκ- πτωτος.

4. Ο ανάδοχος, εφόσον προβλέπεται από τους όρους της σύμβασης, είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει και να εφαρμόσει Πρόγραµµα Ποιότητας Μελέτης (Π.ΙΠ.Μ.), σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Το Π.Π.Μ. ενσωματώνει και κὠδικοποιεί όλες τις απαι- τήσεις των συμβατικών τευχών, περιγράφει τα στάδια εκπόνησης της μελέτης και την αντίστοιχη μεθοδολογία εργασιών, είναι σε πλήρη εναρμόνιση και περιλαμβάνει το χρονοδιάγραµµα εκπόνησης της μελέτης, περιγράφει το οργανόγραµµα και καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και συντονισμού τῶν µελών της ομάδας εργασίας, ορίζει τον τρόπο διαχείρισης των εγγράφων και γενικά παρέχει όλα τα εργαλεία παρακολούθησης της εκπόνησης της μελέτης, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκμηρίωσης των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους. Το Π.Π.Μ. πρέπει να υποβάλλεται εντός του πρώ- του µήνα από την υπογραφή της σύμβασης και αναθεω- <!-- page 126 --> 7954 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ ρείται σε κάθε τροποποίηση όρων της σύμβασης ή των προδιαγραφών εκπόνησης της µελέτης.

5. Ελαττώµατα ἡ ελλείψεις του αντικειμένου της σύμ- βασης που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, αλλά και µετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη, αποκαθι- στώνται απὀ τον ανάδοχο µε δικές του δαπάνες. Αν δια- πιστωθούν ελαττώματα ἡἦ ελλείψεις µέχρι την έναρξη της κατασκευής του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία κα- λείτον ανάδοχο της µελέτης να διορθώσει τα ελαττώµα- τα ἠή να συμπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον αυτός δεν συμμορφωθεί εκδίδει και κοινοποιεί στον ανάδοχο πρόσκληση στην οποία: α) γίνεται μνεία ότι κινείται η διαδικασία εφαρµογής του παρόντος άρθρου, β) περι- γράφονται τα ελαττώματα και οι ελλείψεις της µελέτης ή της υπηρεσίας, Υ) χορηγείται εύλογη προθεσµία για την αποκατάσταση, ὅ) επισημαίνεται ότι η πρόσκληση µπορεί να προσβληθεί µε ένσταση ενώπιον της Προίστα- µένης Αρχής και µέσα στη νόµιµη προθεσµία. Η ένσταση του αναδόχου δεν αναστέλλει την υποχρέωση συμµόρ- Φωσής του στην πρόσκληση. Αν αποδειχθεί ότι ο ανάδο- χος δεν ευθύνεται, η δαπάνη αποκατάστασης των ελλεί- Ψεων ἡ ελαττωµάτων βαρύνει τον κύριο του έργου. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττω- μα ή την έλλειψη µέσα στην ταχθείσα προθεσµία, το ε- λάττωμα ή η ἑλλειψη αποκαθίσταται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του, µε απευθείας ανάθεση των σχετικών εργασιών σε μελετητή που έχει τα νόµιµα προσόντα.

6. Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, οἱ βασικοί μελετητές µετόχουν υποχρεωτικά ως Τεχνικοί Σύµβου- λοι - Μελετητές στην εκτέλεση αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορί- ζονται όλα τα θέµατα που ρυθμίζουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές των βασικών μελετητών κατά την εκτέ- λεση του έργου, το περιεχόµενο της σύμβασης που υπο- γράφεται µε την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρό- πο πληρωμής των υπηρεσιών τους και κάθε άλλο συνα- Φφές µε τα ανωτέρω θέµα. Άρθρο 189 Έγκριση της µελέτης - Παραλαθή του αντικειμένου της σύµθασης

1. Εφόσον στις ισχύουσες διατάξεις για επί µέρους κατηγορίες μελετών δεν ορίζεται ιδιαίτερη διαδικασία ἑ- Υκρισης της μελέτης, µε την εγκριτική απόφαση της µε- λέτης, που εκδίδεται από το αρμόδιο κατά νόµο όργανο, πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανο- νισμών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρό- νο σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσο- τική της επάρκεια και η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του. Αν κατά το νόµο απαιτείται πριν την έγκριση της µελέτης η γνώ- µη άλλων υπηρεσιών και φορέων, υποχρεούνται να την υποβάλουν µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών α- πό την αποστολή της μελέτης προς αυτούς, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική προθεσµία απὀ ειδικές διατά- ξεις. Η παρέλευση της προθεσμίας θεωρείται ως θετική γνωμοδότηση.

2. Η µελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό της. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται υποχρεωτικά µέσα σε δύο (2) µήνες από την εµπρόθεσµη υποβολή πλήρων των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον απαιτούνται. Η προθεσµία αναστέλλεται αν το αρμόδιο για την έγκριση όργανο αιτιολογηµένα ζητήσει συµπλή- ρωση ἡ διευκρίνιση επί των υποβληθέντων δικαιολογητι- κών. Αν η συμπλήρωση ή διευκρίνιση αφορά διακεκριμέ- νο στάδιο ἡ κατηγορία µελέτης, µπορεί να γίνει τµηµατι- κή έγκριση των υπόλοιπων μελετών.

3. Η έγκριση ενδιάµεσων σταδίων μελετών αποτελεί και προσωρινή παραλαβή. Η οριστική παραλαβή των µε- λετών πραγματοποιείται µε απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, µετά την έγκριση του τελευταίου, κατά τη σύμβα- ση, σταδίου της μελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της Διευθύνουσας Ὑπηρεσίας, για την περαίωση τῶν εργα- σιών της σύμβασης. Δ. Η προθεσµία συντέλεσης της παραλαβής της µελέ- της είναι τρεις (3) µήνες απὀ την έγκριση πλήρων των μελετών που προβλέπονται από τη σύμβαση. Οι μελέτες της αρχικής και των συμπληρωματικών / τροποποιητικών συμβάσεων παραλαμβάνονται ενιαία.

5. Αν η µελέτη δεν παραληφθεί εµπρόθεσµα, επέρχε- ται αυτοδίκαιη παραλαβή, αν παρέλθει ἀπρακτο διάστη- μα δύο (2) µηνών απὀ την υποβολή σχετικής όχλησης του αναδόχου. Η όχληση υποβάλλεται επί ποινή απαρα- δέκτου µετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγρά- φου 4.

6. Επιτρέπεται να παραληφθεί εκτός αν άλλως ορίζε- ται στην Σύμβαση, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, µε- λέτη αυτοτελούς τµήµατος έργου που εκπονήθηκε ή επί μέρους κατηγορίας ή σταδίου αυτής.

7. Η παραλαβή του αντικειµένου των συμβάσεων πα- ροχής υπηρεσιών γίνεται όπως ορίζεται στις συμβάσεις αυτές. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ -- ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΛΟΧΟΥ -- ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Άρθρο 190 Αποζημίωση του αναδόχου λόγω υπερηµερίας του ερ- γοδότη χωρίς λύση της σύµθασης

1. Αν ο εργοδότης περιέλθει σε υπερημµερία ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή νόµιµων υποχρεώσε- ών του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για τις θετικές ζημίες που υφίσταται και για το χρονικό διάστηµα µετά την υποβολή έγγραφης όχλησης, έως την άρση της υπερημερίας. Η όχληση υποβάλλεται στη Διευ- θύνουσα Υπηρεσία και προσδιορίζει τις πράξεις ή παρα- λείψεις του εργοδότη ἡ των οργάνων του που συνιστούν την αιτία της υπερηµερίας και την αιτία της ζημίας και στο µέτρο του δυνατού, την κατά προσέγγιση εκτίμηση της ζημίας, ανά ηµέρα υπερηµερίας.

2. Μέσα σε προθεσµία δέκα (140) ηµερών απὀ την υπο- βολή της όχλησης, η Διευθύνουσα Ὑπηρεσία συγκροτεί τριμελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων, στην οποία συµ- μετέχει απαραίτητα ο επιβλέπων, εκτός αν δεν είναι δυ- νατή η συμμετοχή του, για σοβαρή αιτία, η οποία αναφέ- ρεται στην απόφαση συγκρότησης. Η επιτροπή διαπι- στώνει αν υφίσταται υπερηµερία, τα αἰτιά της και το - Ψος των ζημιών του αναδόχου για κάθε ηµέρα κατά προ- σέγγιση, συντάσσοντας πρωτόκολλο, το οποίο υποβάλ- λεται µέσα σε έναν µήνα απὀ τη συγκρότησή της στον Προϊστάµενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για έγκριση. Το εγκεκριµένο πρωτόκολλο κοινοποιείται στον ανάδο- Χο µε απόδειξη και µπορεί να προσβληθεί µε ένσταση. Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 127 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7955

3. Μετά τη λήξη της υπερηµερίας του εργοδότη, ο α- νάδοχος υποβάλλει αίτηση για την αναγνώριση της ζη- µίας του προοδιορίζοντας το ποσόν αυτής. Επί της αιτή- σεως αποφασίζει, µετά από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η Προϊσταμένη Αρχή, η οποία δεν εἶναι υπο- χρεωμµένη να δεχθεί τα πορίσματα του πρωτοκόλλου. Άρθρο 191 Έκπτωση του αναδόχου

1. Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ἡ δεν συμμορφώνεται µε τις γραπτές εντο- λές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις, κηρύσσεται έκπτωτος.

2. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά εφό- σον ο ανάδοχος: α) Υπερρεί υπαίτια για χρόνο πέραν του 1/3 τη σχετική συνολική προθεσµία της παραγράφου 2 του άρθρου 184, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. ϱ) Καθυστερεί υπαίτια την υποβολή σταδίου μελέτης, για χρόνο περισσότερο από το µισό της αντίστοιχης τµη- µατικής προθεσμίας. Υ) Οι εργασίες του παρουσιάζουν κατ επανάληψη ε- λαττώµατα ή ελλείψεις. Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκ- πτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον µια φορά η εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 188, για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων ἡ ελλείψεων της μελέτης και να µην έχει ασκηθεί ένσταση ή η ασκηθείσα να έχει απορριφθεί.

3. Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον ανάδοχο µε απόδειξη ειδική πρόσκληση της Διευθύνου- σας Υπηρεσίας, στην οποία απαραιτήτως γίνεται μνεία των διατάξεων του παρόντος άρθρου και η οποία περι- λαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών ή ερ- γασιών που πρέπει να εκτελέσει ο ανάδοχος µέσα στην τασσόµενη προθεσµία. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει να είναι εύλογη, δηλαδή ανάλογη του χρόνου που απαι- τείται κατά την κοινή αντίληψη για την εκτέλεση των ερ- γασιών ἡ των ενεργειών και πάντως ὀχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών.

4. Ανεξάρτητα από την κοινοποίηση της ειδικής πρό- σκλησης και τις προθεσμίες που αυτή τάσσει για την ε- κτέλεση συγκεκριμένων εργασιών ἡ ενεργειών, ο ανά- δοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις εκ της συµβάσε- ως υποχρεώσεις του για την εµπρόθεσµη εκτέλεση της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση υφίσταται τις νόμιμες συνόπειες απὀ την υπέρβαση των συμβατικών προθε- σμιών.

5. Αν η προθεσµία που τέθηκε µε την ειδική πρόσκλη- ση παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί µε το περιεχόμενό της, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε προθε- σµία τριάντα (30) ηµερών απὀ την πάροδο της προθε- σµίας, µε απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνου- σας Υπηρεσίας. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι εργα- σίες και ενέργειες που εκτέλεσε ο ανάδοχος σε συμμµόρ- Φωση προς την ειδική πρόσκληση και αιτιολογείται η ἐκ- πτωση µε αναφορά στις εργασίες που δεν εκτέλεσε και στις ενέργειες στις οποίες δεν συμμορφώθηκε.

6. Αν κατά της απόφασης ὀἐκπτώσης δεν ασκηθεί ε- µπρόθεσµα ένσταση ή αν απορριφθεί η ένσταση απὀ την αρμόδια προς τούτο Προϊσταμένη Αρχή, η έκπτωση καθἰ- σταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα ένσταση ανα- στέλλονται οι συνέπειες της έκπτωσης µέχρι αυτή να ο- ριστικοποιηθεί και ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχί- σει τις εργασίες της σύμβασης. Η απόφαση επί της ἑν- στασης εκδίδεται, µετά από γνώµη του αρµόδιου Τεχνι- κού Συµβουλίου, από την Προϊσταμένη Αρχή µέσα σε δύο (2) µήνες απὀ την κατάθεσή της. Η αποδοχή ή απὀρ- ριψη της ἑνστασης αιτιολογείται, μεταξύ δε των λόγων αποδοχής µπορεί να περιλαμβάνεται και η καταφανής βελτίωση του ρυθμού ή της ποιότητας των εκτελούµε- γων εργασιών, ώστε να πιθανολογείται βάσιμα η έγκαιρη και ἔντεχνη εκτέλεση του έργου. Η Προϊσταμένη Αρχή υποχρεούται να εκδώσει απόφα- ση και µετά την πάροδο της προθεσμίας, ενώ κινείται η πειθαρχική διαδικασία κατά των υπαιτίων υπαλλήλων κα- τά τις διατάξεις της παραγράφου Υ του άρθρου 189. Με- τά την πάροδο της προθεσμίας εκδόσεως αποφάσεως,ο ανάδοχος υποχρεούται να διακόψει τις εργασίες της σύμβασης και η Διευθύνουσα Υπηρεσία διαπιστώνει τις εργασίες που εκπόνησε ο ανάδοχος. Αν η ένσταση του αναδόχου γίνει τελικά αποδεκτή µετά την πάροδο των δύο (2) µηνών, δικαιούται παράταση µε αναθεώρηση, (- σόχρονη µε το διάστηµα της διακοπής, ενώ η διακοπή των εργασιών της σύμβασης δεν αποτελεί λόγο για τη διάλυση της σύμβασης. Οὐδεμία εργασία εκτελούμενη µετά την ηµέρα της κατά τα άνω υποχρεωτικής διακοπής των εργασιών και µέχρι της θετικής για τον ανάδοχο α- ποφάσεως πιστοποιείται για πληρωμή. Η Προϊσταμένη Αρχή υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την αρµό- δια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών για την οριστικοποιηθείσα έκπτωση.

7. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο και µέχρι να καθορισθεί ο τρόπος εκπόνησης των εργα- σιών που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του εκΠπο- νούµενου σταδίου της μελέτης ἡ της σύμβασης υπηρε- σιών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία επεμβαίνει προς αποτρο- πήῄ αρνητικών συνεπειών εκτελώντας τις απαραίτητες ε- νέργειες σε βάρος και για λογαριασμό τοι! έκπτωτου α- ναδόχου.

8. Με την κοινοποίηση της απόφασης οριστικοποίησης της έκπτωσης, ο ανάδοχος διακόπτει κάθε εργασία και δεν δικαιούται αμοιβή για το εκπονούµενο στάδιο. Κατ εξαίρεση µπορεί ο εργοδότης, αν κρίνει ότι ορισμένα στοιχεία του μελετητικού έργου του υπό εκπόνηση στα- δίου είναι χρήσιμα, να ζητήσει να παραδοθούν στη Διευ- θύνουσα Ὑπηρεσία µέσα σε ορισμένη προθεσµία, συ- ντασσοµένου σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης, Η α- µοιβή του αναδόχου γιατις εργασίες του ημιτελούς στα- δίου κανονίζεται µε Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μο- νάδος Νέων Εργασιών.

9. Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζε- ται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η ϱΥ- χγύηση καλής εκτέλεσης ὡς ειδική ποινική ρήτρα. Αν επι- βλήθηκαν ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τµηµατικών προθεσμιών μέχρι την οριστικοποίηση της έκπτωσης οι ρήτρες αυτές οφείλονται απὀ τον ανάδοχο αθροιστικά, ενώ επιβάλλεται και η ποινική ρήτρα για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας, εφόσον υφίσταται αντίστοι- χη περίπτωση.

10. Η απόφαση µε την οποία οριστικοποιήθηκε η έκ- πτωση κοινοποιείται από την υπηρεσία που την εξέδωσε στην αρμόδια για την έγκριση της μελέτης υπηρεσία και στην υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Μελετητών ἡ Ε- <!-- page 128 --> 7956 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ ταιρειών Μελετών, για την επιβολή των παρεπόµενων κυρώσεων, µαζί µε σύντομο ιστορικό και µνεία των λό- γων που οδήγησαν στην έκπτωση. Αν ο έκπτωτος ανά- δοχος είναι κοινοπραξία ή σύμπραξη μελετητών ή εται- ρειών μελετών, η Διευθύνουσα Ὑπηρεσία προσδιορίζει τους υπεύθυνους για την έκπτωση μελετητές ἡ εταιρεί- ες της σύµπραξης ἡ κοινοπραξίας. Άρθρο 192 Διάλυση της σύμθασης

1. Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προ- βεί στη διάλυση µιας σύμβασης µελέτης ή παροχής τε- χνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 199. Για τις περιπτώσεις αυτές η προϊσταμένη αρχή δεν υ- ποχρεούται να προβεί σε αποζημίωση του αναδόχου.

2. Πέραν των αναφεροµένων στην παράγραφο 1, σε περίπτωση σύμβασης μελέτης που εκπονείται κατά στά- δια, ο εργοδότης δικαιούται να διακόψει τις εργασίες της µετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου και να λύσει τη σύµβαση χωρίς αποζημίωση του αναδόχου, αν τούτο προβλέπεται στη σύμβαση. Δικαιούται επίσης ο εργοδό- της να διακόψει την εκπόνηση σταδίου μελέτης µε κατα- βολή αποζημίωσης στον ανάδοχο, κατά την παράγραφο 2του άρθρου 194. Ο εργοδότης σύμβασης παροχής υπη- ρεσιών δικαιούται, αν προβλέπεται στη σύµβαση, να δια- κόψει την παροχή των υπηρεσιών είτε αζημίως για τον {- διο είτε και µε καταβολή αποζημίωσης, κατά τα οριζόµε- να στην παράγραφο 3 του άρθρου 194. 3, Ο ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει τη σύµβαση στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Αν υπάρξει υπέρβαση της οριακἠς προθεσμίας της σύμβασης, χωρίς υπαιτιότητά του. β) Αν αναστείλει την εκπόνηση μελέτης ἡ την παροχή των υπηρεσιών µε εντολή του εργοδότη, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών από την κοι- νοποίηση της εντολής. Υ) Αν εξαιτίας γεγονότων που συνιστούν υπερηµερία του εργοδότη αναγκαστεί είτε να µην αρχίσει την εικπό- νηση μελέτης ή την παροχή της υπηρεσίας του, κατά τον ορισμένο στη σύµβαση χρόνο είτε να διακόψει την παρο- χή των υπηρεσιών του µετά την ἐναρξή τους, για Χρονι- κό διάστηµα μεγαλύτερο των τριών (3) µηνών. Για την έ- γαρξη της προθεσμίας ο ανάδοχος υποβάλλει στη Διευ- θύνουσα Υπηρεσία, Ειδική Δήλωση κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4. ὃ) Αν παρέλθει χρόνος δύο (2) τουλάχιστον µηνών α- πό την υποβολή Ειδικής Δήλωσης εκ µέρους του αναδό- χου προς τον εργοδότη, λόγω παρέλευσης της προθε- σµίας για την πληρωμή πιστοποίησης. Δ. Η Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών της περί- πτωση,Υ΄ της παραγράφου 2 περιλαμβάνει: α) μνεία των λόγων της διάλυσης, β) στοιχεία για περαιωµένα τµήµα- τα της μελέτης και εκτίµηση της αξίας τους, Υ) περιγρα- φἠ των τµηµάτων της µελέτης που υπολείπονται, ὅ) αἰ- τηση περί καταβολής της νόµιµης αποζημίωσης σὐγκε- κριµένου, κατά το δυνατόν, ύψους και ανάλυση των κον- δυλίων της και ϱ) δήλωση περί της πρόθεσής του να α- ποδεχθεί συνέχιση των εργασιών κατόπιν αποζημίωσης. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εκδίδει απόφαση µέσα σε δε- καπέντε (19) ηµέρες περί αποδοχής ή απόρριψης της Ει- δικής Δήλωσης. Αν δεχθεί τη δήλωση ἡ παρέλθει άπρα- κτο διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών απὀ την επίδοσή της, ο ανάδοχος µπορεί να υποβάλει στη Διευ- θύνουσα Υπηρεσία αίτηση λύσης της σύμβασης. Επί της αιτήσεως αποφασίζει π Προϊσταμένη Αρχή µέσα σε απο- κλειστική προθεσµία ενός µηνός, ύστερα απὀ εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην οποία καταχωρείται και η γνώµη του επιβλέποντα. Η σύμβαση λύεται µε την αποδοχή της αίτησης ή την άπρακτη πάροδο της προθε- σµίας. Αν η αἴηση απορριφθεί εµπρόθεσµα, ο ανάδοχος υποχρεούται στη συνέχιση παροχής των υπηρεσιών του, ανεξάρτητα από την άσκηση των νόµιµων δικαιωμάτων του και η Προϊσταμένη Αρχή εγκρίνει, µε την ίδια από- φαση, τις αναγκαίες προσαρμογές στις προθεσμίες της σύμβασης,

5. Για τη διάλυση της σύμβασης κατά τις περιπτώσεις α΄ καιβ΄ της παραγράφου 3, ο ανάδοχος υποβάλλει αἷ- τηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία της Ειδικής Δήλωσης διακοπής των εργα- σιών και επιπλέον αίτημα για λύση της σύμβασης. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραφράφου 4 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτήν.

6. Σ8 περίπτωση διάλυσης της σύμβασης η οφειλόμενη αποζημίωση κανονίζεται µε πρωτόκολλο κανονισμού τι- µής µονάδας νέων εργασιών.

7. Οι συμβάσεις εκπόνησης µελέτης λύονται µε την παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου, εκτός αν συ- ντρέχει περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου ή διάλυσης της σύμβασης είτε µε πρωτοβουλία του κυρίου του έρ- γου είτε µε πρωτοβουλία του αναδόχου. Μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας και των εγκεκριμένων παρατά- σεών της και μέχρι τη λύση της σύμβασης µε οποιονδή- ποτε νόμιμο τρόπο δεν οφείλεται αναθεώρηση. Οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών λύονται αυτοδικαί- ως αν παρέλθει η συμβατική προθεσµία και οι παρατά- σεις της, εκτός αν συντρέχει περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου ή διάλυσης της σύμβασης εἶτε µε πρωτοβου- λία του κυρίου του έργου είτε µε πρωτοβουλία του ανα- δόχου. Στη σύµβαση µπορεί να ορίζεται και διαφορετικά, |- δίως σε περιπτώσεις που το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα έχει ουσιώδη σηµασία για τα συμφέροντα του κυρίου του έργου. Άρθρο 193 Ματαίωση της διάλυσης

1. Αν ο ανάδοχος άσκησε µεν το δικαίωµα διάλυσης της σύμβασης αλλά συναινεί στη ματαίωση της διάλι- σης, η σύµβαση νομίμως συνεχίζεται, ανεξαρτήτως των αξιώσεών του προς αποκατάσταση των θετικών ζημιών του. Προς το σκοπό αωτόν ο ανάδοχος υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία αίτηση µε στοιχεία υπολογισμού της αποζηµίωσής του, επί της οποίας αποφασίζει η Προί- σταµένη Αρχή κατόπιν εισηγήσεως της Διευθύνουσας Υ- πηρεσίας. Για την εξακρίβωση των ζημιών η Προίσταμµέ- νη Αρχή συγκροτεί, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες απὀ την υ- ποβολή της εισήγησης, επιτροπή που ερευνά τη βασιµό- τητα των απαιτήσεων του αναδόχου και εκτιµά το ύψος των θετικών ζημιών του, δυνάµενη να ζητήσει απὀ τον ᾱ- νάδοχο πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες.

2. Η Προϊσταμένη Αρχή, µε απόφασή της που εκδίδε- ται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) μηνών α- πό την υποβολή της αίτησης εγκρίνει τη ματαίωση της διάλυσης και την αποζημίωση του αναδόχου, Επιφέρο- Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 129 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ντας τις αναγκαίες προσαρμογές στις προθεσμίες της μελέτης. Αν ο ανάδοχος δεν συμφωνεί στον καθορισμό της αποζηµίωσης, µπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας. Άρθρο 194 Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύµθασης

1. Αν η σύµβαση εκπόνησης μελέτης ἡ παροχής τεχνι- κών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών δια- λυθεί απὀ τον εργοδότη, για τους λόγους που προβλέ- πονται την παράγραφο 2 του άρθρου 192 και δεν προ- βλέπεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο ανάδοχος ὅδικαι- ούται αποζημίωσης η οποία ανέρχεται σε δέκα τοις εκα- τό (10596) επί της συμβατικής αμοιβής των σταδίων που υ- πολείπονται για την ολοκλήρωσή της.

2. Αν η σύµβαση λυθεί απὀ τον εργοδότη κατά την εκ- πόνηση σταδίου μελέτης, η αποζημίωση του αναδόχου ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (3036) του υπολειπόμµε- νου χρηματικού αντικειμένου του υπό εκπόνηση σταδί- ου. Ως προς τα επόμενα στάδια εφαρµόζεται η προηγού- µενη παράγραφος. Για την αμοιβή των ήδη εκπονηθέντων τμημάτων του σταδίου της μελέτης που διακόπτεται συντάσσεται Π.κ.Τ.Μ.Ν.Ε..

3. Για την πληρωμή της αποζημίωσης ο ανάδοχος ὑπο- βάλλει, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία ενός µηνός από την κοινοποίηση της απόφασης διάλυσης, στη Διευθύ- νουσα Υπηρεσία αίτηση, µε ανάλυση της αποζημίωσης. Π αποζημίωση προσδιορίζεται µε πρωτόκολλο κανονι- σμού τιµής µονάδας νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.], που συντάσσεται και εγκρίνεται µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή της αίτησης.

4. Οι αποζημιώσεις των προηγούμενων παραγράφων δεν θίγουν την οφειλόμενη αμοιβή γιατις εκτελεσθείσες εργασίες ἡ υπηρεσίες. Άρθρο 195 Υποκατάσταση του αναδόχου

1. Η υποκατάσταση / αντικατάσταση του αρχικού ανα- δόχου στο σύνολο ή µέρος της σύμβασης της µελέτης ή της υπηρεσίας επιτρέπεται µόνον εφόσον προβλέπεται ρητά στη σύμβαση ἠή πληρούνται οι προὐποθέσεις της περίπτωσης ὅ) της παραγράφου 1 του άρθρου 132. 2. α) Αν ο ανάδοχος φυσικό πρόσωπο ή ο μοναδικός μελετητής ή πάροχος υπηρεσιών, εταιρείας μελετών ή παρόχων υπηρεσιών αντίστοιχα, αποβιώσει ή διαγραφεί από τα µητρώα ή καταστεί ανίκανος λόγω ασθένειας ή άλλης αντικειμενικής αιτίας για την εκπλήρωση της πα- ροχἠς του, µπορεί µε απόφαση της Προϊσταμένης Αρ- χής, που εκδίδεται µετά απὀ γνώµη του αρμόδιοι! Τεχνι- κού Συμβουλίου, να εγκριθεί η υποκατάστασή του απὀ άλλο μελετητή ἡ σύμβουλο αντίστοιχα ή εταιρεία µελε- τών ἡ συμβούλων, που διαθέτει τα νόµιµα προσόντα για την εκτέλεση της σύμβασης, αλλιώς η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια. Η υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου δεν µπορεί να συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης, Για την υποκατάσταση υποβάλλεται αίτη- ση των κληρονόμων σε περίπτωση θανάτου ἡ του ίδιου του μελετητή ἡ συμβούλου στις λοιπές περιπτώσεις, ε- ντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) µηνών από την επέλευση του γεγονότος που αποτελεί την αιτία της υ- ποκατάστασης. Ο αρχικός ανάδοχος ή οι κληρονόμοι του σε περίπτωση θανάτου του ευθύνονται εἰς ολόκληρο για τις υποχρεώσεις εκ της συμβάσεως µε τον υποκατά- στατο. β) Αν πτωχεύσει ή διαγραφεί απὀ το Μητρώο Μελετη- τών ή αποβιώσει ή καταστεί κατ άλλο τρόπο ανίκανος για την εκτέλεση ένας εκτων μελετητών αναδόχου εται- ρείας Μελετών, η εκπόνηση του σταδίου της μελέτης, που άρχισε να εκπονείται, συνεχίζεται απὀ την εταιρεία, ακόµα και αν από το καταστατικό προβλέπεται η διάλυση της εταιρείας και υπό την προὐπόθεση ότι αυτή συνεχί- ζει να έχει τις απαιτούµενες από τη Σύμβαση τάξεις και κατηγορίες πτυχίων. Αν η εταιρεία δεν διαθέτει τις απαι- τούµεγες κατά τη σύµβαση κατηγορίες και τάξεις πτυ- χίων υποχρεούται, σε διάστηµα δύο (2) μηνών απὀ τη στιγµή που επήλθε η αλλαγή στο πτυχίο, να αντικατα- στήσει τον εταίρο μελετητή ή να ζητήσει υποκατάσταση ή σύμπραξη µε μελετητή που διαθέτει τα τυπικά προσό- ντα, σύμφωνα µε την προκήρυξη. Η Προϊσταμένη Αρχή µπορεί, µετά απὀ γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συµβου- λίου, να αποφασίσει την εκπόνηση και των επόμενων σταδίων της ανατεθείσας μελέτης απὀ την εταιρεία, αν κρίνει ότι η εταιρεία διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Αν η εταιρεία είναι µέλος αναδόχου σύμπρα- ξης ἡ κοινοπραξίας, ισχύουν αναλόγως τα δύο προηγού- μενα εδάφια. Υ) Αν πτωχεύσει ή διαγραφεί από το Μητρώο εταιρεία µέλος αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας ἡ αν πτω- χεύσει, διαγραφεί, αποβιώσει ή καταστεί ανίκανος για εκπόνηση της μελέτης λόγω σοβαρής ασθένειας ή ἆλ- λης αντικειμενικής αιτίας µελετητής φυσικό πρόσωπο, µέλος αναδόχου σύµπραξης ή κοινοπραξίας, τα υπόλοι- πα µέλη της συνεχίζουν την εκπόνηση του σταδίου της μελέτης που ήδη άρχισε να εκπονείται. Εφόσον ο εν λό- γῷῶ μελετητής θεωρείται απαραίτητος για την περάτώση του υπό εκπόνηση σταδίου της μελέτης αντικαθίσταται µε άλλο, αντίστοιχων προσόντων. Η Προϊσταμένη Αρχή, µετά από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και - στερα από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συμβουλίου, ε- γκρίνει την εκπόνηση του υπόψη σταδίου και των επόµε- νων σταδίων της ανατεθείσας µελέτης απὀ τον ανάδο- χο, αν κρίνει ότι διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προ- σόντα.

3. Οιρυθµίσεις των περιπτ. β) και γ) της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμ- βαση.

4. Η σύμβαση εκπόνησης μελέτης ή παροχής υπηρε- σίας διαλύεται αυτοδικαίῶς αν πτωχεύσει ο ανάδοχος. ΤΜΗΜΑ ΙΗ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 196 Τεχνικές προδιαγραφές τ. Η εκπόνηση μελέτης και η παροχή τεχνικών και λοι- πών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών γίνεται µε τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν κατά τη σύναψη της σύμβασης, λαμβανομµένων υπόψη των δεσμεύσεων του άρθρου 54, Σε περίπτωση μεταγενέστερων μεταβολών των άνω προδιαγραφών, προσαρμόζεται αναλόγως η συμβατική 7957 <!-- page 130 --> 7958 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 σχέση, σύµφωνα µειτις κείµενες διατάξεις.

2. Με απόφαση του Ὑπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να εξειδικεύεται το είδος των παρα- δοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία µελέ- της της περίπτωσης Ίδτης παραγράφου 3 του άρθρου 2, και συγκεκριµένα: α) τα τεύχη (Τεχνική Έκθεση, Ὑπολο- γισµοί, Προµέτρηση, Προὐπολογισμός κ.λπ.) και β) τα κατά περίπτωση σχέδια, καθώς και η µορφή αυτών (έντυ- πη ἡ και ηλεκτρονική) που πρέπει ο µελετητής να εκπο- νήσει, κατά το άρθρο 189, για την έγκριση της ανατεθεί- σας σε αυτόν μελέτης.

9. Ο προὐπολογισμός του έργου κατά τη µελέτη συ- ντάσσεται µε εφαρµογή των τιμολογίων τα οποία ισχύ- ουν για τη σύνταξη των προὐπολογισμών των δημοσίων έργων. Άρθρο 197 Μελέτες εργολαθικών συµθάσεων Σε όλες τις περιπτώσεις σύναψης συμβάσεων δηµό- σιων έργων, στις οποίες, σύµφωνα µετις κείµενες διατά- ξεις, αναλαμβάνεται η υποχρέωση εκπόνησης ἡ τροπο- ποίησης μελέτης απὀ την εργοληπτική επιχείρηση που πρόκειται να εκτελέσει ἡ εκτελεί δηµόσιο έργο, η µελέ- τη αυτή ή η τροποποίηση εγκρίνεται από την αναθέτου- σα Αρχή ή τον εργοδότη, µόνον εφόσον έχει εκπονηθεἰ και υπογραφεί νόµιµα από πρόσωπα που έχουν την ιδιό- τητα του μελετητή για την εκπόνηση τών μελετών δηµό- σιων έργων, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέ- τουσα Αρχἡ και έχουν γίνει αποδεκτά απὀ αυτήν ρητώς ἡ σιωπηρώς. Η αντικατάσταση γνωστοποιηθέντος µελε- τητή επιτρέπεται µόνο υπό τους όρους του άρθρου 132 και κατόπιν ρητής έγκρισης της αναθέτουσας Αρχής. Άρθρο 198 Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών

1. Στις περιπτώσεις που ρητά ορίζεται στο νόµο αυτόν, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση εκτελεστής πράξης ή παράλειψης της Διευθύνουσας Ὑπηρεσίας που βλάπτει για πρώτη φορά, άµεσα, δικαίωµα του αναδόχου, ασκεί- ται ένσταση µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης. Εφόσον δεν υφίσταται δέσµια αρμοδιότητα της υπηρεσίας για την έκδοση ρη- τής πράξης, προὐπόθεση ώστε να θεωρηθεί επιτρεπτή η ένσταση κατά παραλείψεως είναι να έχει προηγηθεί η υ- ποβολή εγγράφου αιτήματος του αναδόχου µε συγκε- κριµένο περιεχόµενο και να παρέλθει ένας (1) τουλάχι- στον µήνας απὀ της υποβολής του. Η προθεσµία της ἑν- στασης στην περίπτωση αυτή διαρκεί μέχρι την έγκριση του σταδίου της µελέτης ή την παραλαβή της υπηρεσίας, εκτός αν γνωστοποιηθεί εγγράφως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στον ανάδοχο ότι η διοίκηση δεν πρόκειται να εκδώσει ρητή πράξη επί του αιτήµατός του. Στην περί- πτωση αυτή πρέπει να τον ενημερώνει κατά το δεύτερο εδάφιο της επόμενης παραγράφου.

2. Η ἔνσοταση απευθύνεται στην Προϊσταμένη Αρχή και ασκείται µε κατάθεση στη Διευθύνουσα Ὑπηρεσία ή µε ταχυδρομική αποστολή επί αποδείξει ἡ µε τηλεομοιοτυ- πία (ΕΑΧ) προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

9. Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει µέσα σε προθε- σµία δύο (2) µηνών από την υποβολή της ένστασης. Αν η ἑνσταση απορριφθεί εν µέρει ἡ στο σύνολό της ἡ αν πα- ρέλθει άπρακτη η δίµηνη προθεσµία, ο ανάδοχος µπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας σε προθεσµία σαράντα πέ- ντε (45) ημερών, απὀ την κοινοποίηση της απόφασης ή από την άπρακτη πάροδο της δίµηνης προθεσμίας. Αίτη- ση θεραπείας ασκείται και κατά των βλαπτικών εκτελε- στών πράξεων ή παραλείψεων της Προίσταµένης Αρχής ή του κυρίου του έργου, αν δημιουργείται για πρώτη Φο- ρά διαφωνία. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 έ- χουν συμπληρωματική εφαρµογή στην αίτηση θεραπεί- ας.

4. Η αίτηση θεραπείας απευθύνεται στον Υπουργό Υ- ποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ἡ στον καθ’ ύλην αρ- µόδιο Υπουργό ή στο αρμόδιο κατά το νόµο όργανο του εργοδότη και αοκείται µε κατάθεση στο πρωτόκολλοτου οργάνου που είναι αρμόδιο για την εκδίκασή της. Μέσα στην ίδια προθεσµία αντίγραφο της αίτησης κατατίθεται στην Προϊσταμένη Αρχή, µε τους τρόπους που αναφέρε- ται στο προηγούμενο εδάφιο.

5. Αίτηση θεραπείας µπορεί να ασκήσει και ο κύριος του έργου, αν δεν είναι το Δημόσιο. Αν αρμόδιος να α- ποφανθεί σε αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου είναι ο κύριος του έργου ή ὀργανό του, στις αιτήσεις θεραπείας που ασκούνται από αυτόν αποφασίζει οὙπουργόςπου ε- ποπτεύει τον κύριο του έργου και αν δεν υφίσταται επο- πτεία, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

6. Αν κύριος του έργου δεν είναι το Δημόσιο, αντίγρα- φο της αίτησης θεραπείας υποβάλλεται επί ποινή απαρα- δέκτου, µέσα στην προθεσµία της παραγράφου 4, στον αντισυμβαλλόμενο του αιτούντος. Στις περιπτώσεις αυ- τές µε την απόφαση επί της ένστασης γνωστοποιείται στον ανάδοχο η διαδικαστική προὐπόθεση του προηγού- µενου εδαφίου. Για την εξέταση της αίτησης θεραπείας καλείται ο αιτών να προσκομίσει το αποδεικτικὀ κατάθε- σής της στον αντισιμβαλλόμενότου, ο οποίος µπορεί να υποβάλει τις αντιρρήσεις του, µέσα σε προθεσµία ενός µηνός. Η µη υποβολή αντιρρήσεων δεν θεωρείται ως α- ποδοχή των ισχυρισµών του αιτούντος.

7. Η αἴτηση θεραπείας προσδιορίζει την προσβαλλόµε- νη πράξη ἡ παράλειψη, περιλαµβάνει σύντομο ιστορικό της σύμβασης και της διαφωνίας, τους ουσιαστικούς λό- γους στους οποίους στηρίζεται, τα αιτήµατα του αιτού- ντος και εφόσον είναι δυνατό, το οικονομικό αντικείµενο της διαφοράς. Η αἴτηση συνοδεύεται µε αντίγραφο της πράξης που γέννησε τη διαφωνία, της ένστασης και της απόφασης που εκδόθηκε επ’ αυτής. Η Διευθύνουσα Υπη- ρεσία και η Προίσταµένη Αρχή διαβιβάζουν στο αρμόδιο για την έκδοση απόφασης όργανο, το φάκελο της υπό- θεσης µε τα συμβατικά τεύχη του έργου, τα οποία δικαι- οὗται να προσκομίσει και ο αιτών.

8. Η απόφαση του αρµόδιου οργάνου εκδίδεται ύστε- ρα από γνώµη του αρµόδιου τεχνικού συμβουλίου. Για τη συζήτηση στο τεχνικό συμβούλιο, καλείται απὀ την ωτη- ρεσία που εισηγείται ἡ τη γραμματεία του συμβουλίου ο ανάδοχος εγγράφως, σε καθορισμένη ηµέρα και ώρα που δεν απέχει λιγότερο από δέκα (10) ηµέρες από την επίδοση της πρόσκλησης. Η πρόσκληση επιδίδεται µε α- πόδειξη στον ανάδοχο ή τον αντἰκλητό του, µε δηµόσιο όργανο ή µε τηλεομοιοτυπία (ΓΑΧ). Στη συζήτηση καλεί- ται µε τον ἴδιο τρόπο ο κύριος του έργου που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας ή αντιρρήσεις κατ’ αυτής. Στη σι- νεδρίαση ο αιτών παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε µε πληρεξούσιο.

9. Αν κύριος του έργου δεν είναι το Δημόσιο και ασκη- <!-- page 131 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7959 θούν αντίθετες αιτήσεις θεραπείας απὀ τον ανάδοχο και τον αντισυμβαλλόμενό του / κύριο του έργου, εξετάζο- νται ταυτόχρονα από τον εποπτεύοντα Υπουργό ή, αν δεν υπάρχει, τον Ὑπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ακόµα και αν έχει την κατά νόµο αρμοδιότητα για την εξέταση της αίτησης θεραπείας όργανο του κυρί- ου του έργου.

10. Η συζήτηση της αίτησης θεραπείας στο τεχνικό συμβούλιο αρχίζει µε προφορική ανάπτυξη της έγγρα- Φφης εισήγησης της υπηρεσίας είτε µε παρουσία του αι- τούντος και του υποβάλλοντος αντιρρήσεις εἴτε και χῳ- ρίς την παρουσία τους, αν δεν προσήλθαν παρά τη νόµι- µη κλήτευσή τους. Ελέγχεται κατ΄ αρχήν το εµπρόθε- σµο της αίτησης και της ένστασης που προηγήθηκε, η ε- πίδοση της αίτησης θεραπείας στον αντισυμβαλλόμενο όταν απαιτείται και οἱ αντιρρήσεις του αντισυμβαλλομέ- νου αν ἐχουν υποβληθεί και στη συνέχεια εξετάζεται η νομιμότητα και ουσιαστική βασιµότητα των λόγων που προβάλλονται. Η εισήγηση περιλαμβάνει επίσης εκτίµη- ση περί του οικονομικού αντικειμένου της υπόθεσης, αν τούτο είναι εφικτό. Ακολουθεί προφορική συζήτηση υπό τη διεύθυνση του προέδρου του τεχνικού συμβουλίου για την πληρέστερη ενηµέρωση των µελών. Η γνώµητου συμβουλίου διαμορφώνεται µετά την αποχώρηση τῶν ενδιαφερομένων, διατυπώνεται στο πρακτικό και υπο- βάλλεται στο αρμόδιο για την απόφαση όργανο.

11. Η απόφαση επί της αίτησης θεραπείας εκδίδεται µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών από την ἀσκησή της. Αν απορριφθεί εν όλω ή εν µέρει η αίτηση ή παρέλ- θει ἄπρακτη η προθεσµία, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 14, Αν η αίτηση θεραπείας γίνει δεκτή εν ὁ- λω ἡ εν µέρει, η διαφορά θεωρείται λυµένη κατά το μµέ- ρος αυτό και η απόφαση είναι εκτελεστή.

12. Οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθεσμίες που τάσσονται στα όργανα του εργοδότη και της διοίκησης, αναστέλλονται κατά το µήνα Αὐγουστο.

18. Για τη δικαστική επίλυση των διαφορών που προκύ- πτουν μεταξύ των συμβαλλόμενων µερών, κατά την ε- κτέλεση των δημόσιων συµβάσεων μελετών και παρο- χής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υτη- ρεσιών, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ἁρ- θρου 175. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το διοικητικό ή το πολιτικό Εφετείο της περιφέρειας στην οποία έχει υτιο- γραφεί η σύμβαση. Άρθρο 199 Ειδικές ρυθµίσεις Τα καθήκοντα και οἱ αρμοδιότητες που προβλέπονται απὀ το νόµο αυτόν ασκούνται απὀ τα αρμόδια όργανα της αναθέτουσας αρχής και του εργοδότη, σύµφωνα µε τις οργανωτικές διατάξεις τους. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, µπορεί να ορίζονται τα αποφαινόµενα και γνωμοδοτούντα όργανα των επί µέρους αναθετουσών αρχών, για τις ανάγκες εφαρµο- γής του νόµου αυτού. Αποφαινόμενα και γνωμοδοτού- ντα όργανα που έχουν καθοριστεί µε προγενέστερες διατάξεις διατηρούν τις αρμοδιότητές τους µέχρι την έκ- ὅοση νέας απόφασης. ΤΙΤΛΟΣ 4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 200 Τρόπος πληρωμής -- απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου

1. Ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα καθορίζονται απαραίτητα στη διακήρυξη.

2. Η πληρωμή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο µπορεί να Υίνει µε ένα από τους παρακά- τῷ τρόπους: α. ΜΕ την εξόφληση του 10096 της συμβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρε- σίας. β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι πο- σοστού 9056 της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ι- σόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε µετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε µε πληρω- µή ποσοστού 2096 της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού δλέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής ᾱ- ξίας µε τον συνολικό ΦΠΑ µετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηµατικὲς παραδόσεις εφόσον αυτές προβλέπο- νται απὀ την σύμβαση.

4. Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ᾿ ελάχιστον τα εξής: α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής τια- ραλαβής ἡ σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, απο- δεικτικό προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφω- να µε το άρθρο 208. β) Αποζεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. Υ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να ανα- φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». ὅ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιµο- λόγιο δεν φέρει την ἑνδειξη «Εξοφλήθηκε». ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενη- µερότητας δ. Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την πληρω- µή του τιµήµατος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δι- καιολογητικά: α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ἠ του συνόλου του συμβατικού α- ντικείμενου σύμφωνα µε το άρθρο 219. Β) Τιμολόγιο του αναδόχου. Υ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιµολό- γιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». ὃ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενη- µδρότητας <!-- page 132 --> 7960 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016

6. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υ- πηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογη- τικό, εφόσον προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

7. Στην περίπτωση της παραγράφου 9 και 10 του ἀρ- θρου 53, για την πληρωμή του επί πλέον ποσού που προ- κύππει µετά την αναπροσαρμογή, δεν απαιτείται σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.

8. Όι εντολές πληρωμής των ενεργειών τεχνικής βοή- θείας τῶν συυγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμµ- µάτων Μ/και ταμείων του άρθρου 119, εκδίδονται από το όργανο που εξέδωσε την απόφαση ανάθεσης. Άρθρο 201 Προηγούμενη γνώµη για την τροποποίηση σύµθασης Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 1929, γί- γεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Άρθρο 205 Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύµθασης Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέ- χουν οι εξής προὐποθέσεις: 6) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέ- ρος που κρίνεται ως ασήμαντο απὀ το αρμόδιο όργανο. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείµενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συµβα- τικού, κατά µέρος που κρίνεται ὣς ασήμαντο απὀ το αρ- µόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ηµερομµη- γία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη. β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υ- λικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. Υ) Ἐγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιµήµατος, αᾱ- φού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ἡ εκπτώσεις και ὃ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώ- σεις καὶ απὀ τα δύο συμβαλλόμενα µέρη και αποδεσμεύ- θηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύµβαση. Άρθρο 203 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος α- πό την ανάθεση που έγινε στο όνοµα τοι και από κάθε δικαίῶμα που απορρέει από αωτήν, µε απόφαση του αρ- µοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα απὀ γνωμµοδό- τηση του αρµόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, β) σε περίπτωση δηµόσιας σύμβασης προμηθειών, ε- φόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ἡ αντικατέστησε τα συμ- βατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συμβατικό χρόνο ἡ στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206. Υ) στην περίπτωση δηµόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ἡ δεν συμμορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της υπηρε- σίας, που είναι σύµφωνες µε την σύμβαση ἡ τις κείµενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθε- σµία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένῶν υπόψη των παρατάσεων. ο. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του α- ναδόχου απὀ σύµβαση παροχής υπηρεσιών κατά την πε- ρίπτωση Υ΄ της παραγράφου {, η αναθέτουσα αρχή κοι- νοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύ- ειτις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συ- γκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφεί- λει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσµία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει να εἰ- ναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία, που τέθηκε µε την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται ἑκπτω- τος µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ά- πρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, µε απὀ- φαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προοσδιο- ρίζονται οι λόγοι της µη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση µε αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.

3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος α- πό την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώ- θηκε ἡ παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του Φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. β) Συντρἐχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4. Στον οικονομικὀ φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος απὀ την κατακύρωση, ανάθεση ἡ σύμβαση, επιβάλλο- νται, µε απόφαση του αποφαινόµενου! οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υπο- χρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγή- σεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή κα- λής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγή- θηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάρει είτε µε κατάθεση του πο- σού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προ- καταβολής, Ο υπολογισμός τῶν τόκων γίνεται απὀ την η- µερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προµηθευ- τή μέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κἠρυ- ξης του ὡς εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο απὀ δικαιοπραξία, απὀ την ηµε- ρομηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε τοι- σχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλει- σµός του αναδόχου απὀ το σύνολο των συμβάσεων προ- µηθειών ἡ υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα εἰδικότε- ρα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. Άρθρο 204 Ανωτέρα θ6ία Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεού- ται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να ανα- φέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέ- <!-- page 133 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7961 τουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Άρθρο 205 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµθάσεων Ο οικονομικός φορέας µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των ἁρ- θρων 205, 206, 20/, 213, ϱ18 και 920 να υποβάλει προ- σφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του Φορέα που εκτελεί τη αύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, απὀ την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυ- γής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόµενο όργανο, - στερα από γνωμοδότηση του αρµόδιου συλλογικού ορ- γάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. ΤΜΗΜΑ 1 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ Άρθρο 206 Χρόνος παράδοσης υλικών

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προὐποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 195, β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής µετά απὀ γνωμοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα απὀ σχετικό αίτη- μα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, Υ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης είναι ίσο ἡ µι- κρότερο απὀ τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο Χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος απὀ την υποβολή του σχετικού αι- τήµατος του προμηθευτή.

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδι- αιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση τῶν συμβατικών ει- δών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτω- ση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ἐπι- βάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207. 5, Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρῶς αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παρα- δοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπη- ρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδο- χής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την η- µερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, του- λάχιστον πέντε (5) εργἁσιµες ηµέρες νωρίτερα.

7. Μετά απὀ κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υ- ποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβά- λει στην υπηρεσία αποδεικτικὀ, θεωρημένο απὀ τον υ- πεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η Ώµερο- µηνία προσκόµισῃης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. Άρθρο 207 Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση προμήθειας

1. Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ἡ αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιµο 576 επί της συμ- βατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθε- σμα.

2. Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβα- τικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χω- ρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκτιρόθεσµα ε- πηρεάζουν τη Χρηοιµοποίηση των υλικών που παραδό- θηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατά- σταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου ορ- γάνου, ὕστερα από γνωμοδότηση του αρµοδίου οργά- νου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέ- ραν του εὔλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικα- σιών, για το οποίο ὂεν εωθύνεται ο προμηθευτής και πα- ρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδο- σης.

4. Εφόσον ο προμηθευτής όχει λάβει προκαταβολή, ε- κτόὸς απὀ το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επίτου ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την ετόµενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτα- το όριο του ποσοστού του τόκου υπερηµερίας.

5. Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται µε παρακράτηση απὀ το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ἡ, σε περίπτωση ανεπάρκει- ας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύη- σης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, ε- Φόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

6. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρό- στιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέ- λη της ένώσης, Άρθρο 208 Παραλαθή υλικών

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου ὁ του άρθρου 221.

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενερ- γείται ποιοτικός και ποσοτικὸς έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η σύμβα- ση µπορεί να προβλέπει ότι ο Πποιοτικός έλεγχος γίνεται µε ἑναν ἡ περισσότερους απὀ τους παρακάτω τρόπους: α) Με μακροσκοπική εξέταση. β) Με χημική ἡ μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέ- <!-- page 134 --> 7962 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ ταση). Υ) Με πρακτική δοκιμασία. δ) Με όλους ἦ µε όσους απὀ τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα µε το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιονδήποτε ἀλλο ενδεικνυόµενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση. 3, Αν η σύµβαση προβλέπει µόνο μακροσκοπική εξέτα- ση, συντάσσεται απὀ την επιτροπή παραλαβής πρωτό- κολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης µετά τη ὅδιξ- γέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η σύµβαση προβλέπει, εκτός απὀ την µακροσκοτική εξέταση και άλ- λους ελόγχους, ιδίως χημική εξέταση, μηχανική εξέτα- ση, πρακτική δοκιµασία, συντάσσεται απὀ την επιτροπή παραλαβής, εκτός απὀ το πρωτόκολλο μακροσκοπικού Σλέγχου και δειγματοληψίας καὶ πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ἡ απόρριψης µετά τα αποτελέσµατα των ξ- λέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται α- πό την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργα- στηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του ανωτέ- ρου πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου µακροσκοπι- κού ελέγχου και δειγματοληψίας. Μετά την ολοκλήρωση της ὡς άνω διαδικασίας η Επι- τροπή Παραλαβής µπορεί: α) να παραλάβει το υλικό, β) να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω απο- κλίσεων απὀ τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, Υ) να απορρίψει το υλικό. Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβα- ρύνει τον προμηθευτή.

4. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις α- ποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό απὀ τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογηµένα τη γνώµη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ἡ όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί απὀ την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεά- ζουν την καταλληλότητά του και µπορεί να χρησιµοποιη- θεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινοµένου ορ- χγάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρµόδιου οργά- νου, µπορεί να εγκριθεί π παραλαβή του υλικού, µε ή χω- ρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιµής. Σε αντίθετη περί- πτωση, εφάσον κριθεί απὀ την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι πα- ρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το υλικό µπορεί να απορριφθεί. Εάν το υλικό απορρίπτεται απὀ την επιτροπή παραλα- βής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον µακροοσκοπικὀ έλεγχο, Π επιτροπή δεν προβαίνει στη λή- Ψψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγµάτων για άλ- λους περαιτέρω ελέγχους,

5. Στη δευτεροβόθµια επιτροπή παραλαβής της παρα- γράφου ὃ του άρθρου 120 μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ἡ κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής µε βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτο- βάθµια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανω- τέρῳ γίνεται ύστερα απὀ σχετικό αίτηµα του προµηθευ- τή ἡ αυτεπάγγελτα απὀ την υπηρεσία. Η δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλετιόµενους απὀ τη σύµβαση ελέγχους και συντάσ- σει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ᾱ- κολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παρα- γράφους ὁ και 4. Το αίτηµα για επανεξέταση υλικοή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται απὀ τον προμηθευτή, µόσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθµιας επιτροπἠς παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορρι- φθούν οριστικά ἡ παραληφθούν µε έκπτωση, ανεξάρτη- τα εάν Π ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά απὀ αἷ- τηµα του προμηθευτή ἡ αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµέ- νου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ἡ εισπράττονται από την εγγύηση καλής ε- κτέλεσης της σύμβασης ή µε βεβαίωση μέσω του δηµο- σίου ταμείου.

6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτρο- πές παραλαβής, πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες, κοινο- ποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.

7. Με απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργά- νου, µπορεί να παραπέμπεται γἱα επανεξέταση υλικό σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόµη και στην περίπτωση που παραλήφθη- κε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτώση αυτή ισχύουν για το Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγρα- Φο 9.

8. Αν ο προμηθευτής διαφωνεί µε το αποτέλεσµα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν κατά την παραλαβή απὀ την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια ε- πιτροπή παραλαβής, µπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέτα- ση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγµάτων. Η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται, ὑστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, σε εργαστήριο διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε την αρχική εξέταση, σύµφωνα µε την παράγραφο 13του άρθρου 214. ο προμηθευτής µπορεί να ζητήσει κατ’ έφε- ση εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται από πρωτο- βάθµια είτε από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο ερ- γαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά µε εξεταστή του Γενικού Χημείου του Κράτους ἡ άλλου Φορέα. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλει τα προβλεπό- μενα για την περίπτωση τέλη. Το αίτημα του προμηθευτή για την κατ’ έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών απὀ την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχι- κής εξέτασης. κατ’ έφεση εξέταση µπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµέ- νου οργάνου, ύστερα απὀ γνωμοδότηση του αρµοδίου οργάνου, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής, Κατά την κατ’ έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφόὁ- σον το επιθυμεί ο προμηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της κατ’ έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία απὀ τον εκ- πρὀσωπο του φορέα ή τον προμηθευτή σε τεχνικό θέµα Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 135 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7963 (όπως εφαρμοζόµενη μέθοδος εξέτασης χρήση οργά- νων), αυτή διατυπώνεται µε σαφήνεια σε σχετικό πρωτό- κολλο, η δε υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για γνωμάτευση. Το αποτέλεσµα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υπο- χρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο µέρη. Μετά το α- ποτέλεσµα της κατ’ έφεση εξέτασης ο προμηθευτής δεν µπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμµία επιτρο- πή παραλαβής.

9. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επι- χειρησιακή εκμετάλλευση µόνο µετά την οριστική παρα- λαβή τους απὀ τον φορέα. Άρθρο 209 Χρόνος παραλαθής υλικών

1. Η παραλαβή τῶν υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο από την σύμβαση χρόνο. 2, Αν η σύµβαση προβλέπει µόνο μακροσκοπική εξέτα- ση ή και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την {- δια την επιτροπή ἡ και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιµαστήρια) που ανή- κούν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρ- Χίζει από την ηµεροµηνία πραγματικής προσκόµισης του υλικού. Αν η σύµβαση προβλέπει, εκτός από µακροσκο- πική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται α- πό άλλα όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συµβα- τικός χρόνος παραλαβής αρχίζει απὀ την ημερομηνία πραγματικής προσκόµισης του υλικού, χωρίς να υπολο- γίζεται σε αὐτόν το χρονικό διάστηµα από την αποστολἠή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των α- ποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή.

3. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετι- κού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την επιτρο- πή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο απὀ τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδί- καια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμµοδί- ου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµέ- νο απὀ την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά απο- δεικτικό προσκόµίσης τούτων, σύμφωνα δε µε την απὀ- Φαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγω- γής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκει- µένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.

4. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγµατο- ποιούνται οι προβλεπόμενοι απὀ την σύμβαση έλεγχοι α- πό επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρμοδί- ου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο απὀ την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλα- βής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται απὀ την σύμβαση και το άρθρο 206 καισυ- ντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστο- λές προκαταβολἠς και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφο- νται πριν απὀ την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµέ- νων απὀ τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετι- κών πρωτοκόλλων, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο

71. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε απὀ την αρχική ετι- τροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. Άρθρο 210 Ναύλωση - Ασφάλιση Ἰ, Αν η προμήθεια πραγματοποιείται µε τον όρο παρά- ὅοσης ΕΟΒ - ΕΟΤ, η επιλογή του μεταφορικού µέσου γί- γεται µε μέριμνα και δαπάνη της αναθέτουσας αρχής. Ο οικονομικός φορέας µετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να ζητήσει απὀ την αναθέτουσα αρχή έγ- γραφες οδηγίες σχετικά µε τη µεταφορά του υλικού. Στις άλλες περιπτώσεις η επιλογή του μεταφορικού µέ- σου γίνεται µε μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή µε τους εξής περιορισμούς: α) Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάµεσους σταθμούς ή λιμάνια χωρίς συγκατάθεση του αγοραστή. β) Εφόσον το μεταφορικό µέσο είναι πλοίο, τούτο υ- πὀκειται στους όρους και συμφωνίες της Οἱ ΑΞΦΙΕΙΟΑΤΙΟΝ ΟΙ Αἱ15Ε5. Επίσης, η φόρτωση γίνεται µέσα στα κύτη και ὀχι στο κατάστρωμα του πλοίου εκτός αν άλλως κρίνει ο αγορα- στής. Επασφάλιστρα λόγω ηλικίας του πλοίου, η απὀ ο- ποιαδήποτε άλλη αιτία, βαρύνουν τον προμηθευτή, όταν η προμήθεια γίνεται µε τον όρο παράδοσης ΟΕ.

2. Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται µε όρο κατά τον οποίο η ασφάλιση γίνεται µε μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή, αὐτή ανατίθεται σε ασφαλι- στική εταιρεία και καλύπτει κινδύνους επιλογής του αγο- ραστή, ανάλογα µε τη φύση του εμπορεύµατος, τα περι- στατικά του ταξιδιού, τη συσκευασία καὶ λοιπούς συνα- φείς παράγοντες, οι οποίοι ορίζονται στη σχετική σύμ- βαση. Εκτός από τους παραπάνω κινδύνους, καλύπτο- νται και κίνδυνοι όπως πολέμοι!, απεργιών, στάσεων, πο- λιτικών ταραχών, όπως αυτοί αρίζονται στις ρήτρες του ινστιτούτου των ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν κά- θε φορά.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και η λήξη των ασφαλιζοµένων κινδύνων μεταφοράς γίνεται, σύμφωνα µε την ρήτρα απὀ αποθήκη σε αποθήκη ΘΝΑΒΕΗΟυΡΕ ΤΟ ΝΑΗΕΗΟυΣΕ) περιλαμβανομένης και της παραμονής των εμπορευμάτων στους τελωνεια- κούς χώρους ἡ άλλες αποθήκες ΙΝΤΗΑΝΟΙΤ του τόπου προορισμού των υλικών, για σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την άφιξη τους,

4. Η ασφάλιση καλύπτει την αξία ΟΙΕ του εμπορεύµα- τος πλέον 900. Άρθρο 211 Ανακοίνωση φόρτωσης

1. Ο προμηθευτής αµέσως µετά την φόρτωση των υλι- κών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην αναθότουσα αρχή, µε τηλεγράφημα ἡ τηλετύπηµα ἡ τηλεομοιοτωπία, τα στοιχεία φόρτωσης στα οποία να περιλαμβάνονται τουλάχιστον: α) Ο αριθµός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπάρχει. β) Αν η µεταφορά γίνεται µε πλοίο, το όνοµα του πλοί- ου, η θθνικότητα του και η σηµαία του. Υ) Ο αριθµός των κιβωτίών, τα επ΄ αυτών σηµεία και α- ριθµοί, καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα και το βάρος (μικτό - καθαρό). <!-- page 136 --> 7964 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ ὃ) Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού µέ- σου στον τόπο προορισμού.

2. Αν ο προμηθευτής παραλείψει ἡ καθυστερήσει να α- ποστείλει το ανωτέρω τηλεγράφημα ἡ τηλετύπημα ή τη- λεομοιοτυπία, βαρύνεται µε έξοδα υπερηµεριών και πα- ραµονής σε τελωνειακούς χώρους ή χώρους ΙΝΤΗΑΝΡΘΙΤ των συμβατικών υλικών, απὀ την επομένη της άφιξης του μεταφορικού µέσου μέχρι την παραλαβή τους. Άρθρο 212 Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό

1. Όταν τα υλικά εισάγονται απὀ το εξωτερικό πριν αᾱ- πό τη φόρτωσή τους ἡ κατά το στάδιο κατασκευής τους, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αναθέσει, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί δημοσίων συµβάσεων, τον ποιο- τικό και ποσοτικό έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου. Στην περίπτωση αυὑτή, η οριστική παραλαβή του υλικού γίνεται στην Ελλάδα απὀ την αρμόδια επιτροπή παραλα- βής, σύµφωνα µε τα οριζόμενα απὀ τη σύμβαση και τις κείµενες διατάξεις.

2. Ἐναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο οικονοµι- κὀς φορέας έχει τις εξής υποχρεώσεις: α) Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά µέσα και εργα- τοτεχνικό προσωπικό, ιδίως για μετακίνηση, μετατόπιση, στοιβασία του προς ἔλεγχο υλικού και για κάθε άλλη ε- γέργεια που είναι αναγκαία για τον έλεγχο. β) Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά µέσα έχει στην διάθεση του, Υ) Να έχει συγκεντρωμένα τα υλικά στην ίδια πόλη ἡ τοποθεσία, άλλως, βαρύνεται µε τα πρόσθετα έξοδα του ελέγχου. ὃ) Να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου, σχετικά µε την πορεία εκτέλεσης της παραγγελίας. ε) Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διε- θνές γραφείο ελέγχου, ο οικονομικός φορέας βαρύνεται με τα έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούμενο έ- λεγχο ή ελέγχους.

9. Αν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγ- χου για τον έλεγχο του υλικού, ο οικονομικός φορέας υ- ποχρεούται να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

4. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγµάτων του υλι- κού, όπου τούτο απαιτείται, κατά τον ἔλεΥχο στο εξωτε- ρικό, βαρύνει τον οικονομικό φορέα. Ρ. Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται, αν διαπι- στωθεί κατά τον έλεγχο ότιτο υλικό δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύμβασης, να µην εκδώσει το πιστο- ποιητικό ελέγχου, αλλά να ενημερώσει αµέσως την ανα- θέτουσα αρχή, προκειµένου να λάβει οδηγίες για τις πε- ραιτέρω ενέργειες του.

6. Η αναθέτουσα αρχή, αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου, µπορεί να αποστείλει οπι- τροπή απὀ εξειδικευμένους υπαλλήλους του δημοσίου τοµέα, για τη διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. Στην περίπτωση, αυτή η επιτροπή συντάσσει και υποβά- λει στην αναθέτουσα αρχή πρακτικό του διενεργηθέντος ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα έναντι της Επιτροπής είναι ίδιες µε εκείνες προς το διεθνές γραφείο ελέγχου. Άρθρο 213 Απόρριψη συµθατικών υλικών -- αντικατάσταση

1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέ- ρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, µε απόφα- ση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα απὀ γνωμοδό- τηση του αρµόδιου οργάνοι!, µπορεί να εγκρίνεται αντι- κατάστασή της µε άλλη, που να εἶναι σύμφωνη µε τους όρους της σύμβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορἰί- ζεται απὀ την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατι- κού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατά- σταση δεν µπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/5 του συνο- λικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ὡς εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρό- θεσµης παράδοσης. Αν οπροµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που ᾱ- πορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκ- πτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας µε την απορρι- φθείσα και αφού αωτή παραληφθεί οριστικά. Στην περί- πτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέ- σα σε εἶκοσι (20) ηµέρες από την ημερομηνία της οριστι- κής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αὐτή µπορεί να παραταθεί ύστερα απὀ αίτημα του προµηθευ- τή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε {5) τουλάχιστον ημέρες πριν απὀ την εκπνοή της, µε απόφαση του αρμο- δίου αποφαινοµένου οργάνου µε την οποία και επιβάλ- λεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,006 επί της συμβατικής α- ξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει ἢ προ- θεσµία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προ- µηθευτής ὅεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας µπορεί να προβεί στην καταστροφή ἡ εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Με απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργά- νου, ύστερα απὀ γνωμοδότηση του αρµοδίου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί ῃ επιστροφή στον προμηθευτή των υ- λικών που απορρίφθηκαν πριν απὀ την αντικατάστασή τους, µε την προὐπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση ποι! να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. Άρθρο ο14 Δείγματα -- Δειγματοληψία -- Εργαστηριακές εξετάσεις 1, Τα δείγµατα που χρησιμοποιούνται κατά την διενέρ- γεια των προμηθειών υπάγονται στις παρακάτω κατηγο- ρίες: α) Δείγματα φορέων. Στην κατηγορία αιτή υπάγονται τα δείγµατα που απο- στέλλουν οι φορείς για τους οποίους προορίζονται τα προς προμήθεια υλικά, βάσει καὶ των οποίων θα πραγµα- τοποιηθεί η προμήθεια. β) Δείγματα οικονομικών φορέων Στην περίπτωση αυτή υπάγονται τα δείγµατα που κα- ταθέτουν οι οικονομικοί Φορείς όταν απαιτείται απὀ τα έγγραφα της σύμβασης. Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 137 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7965 Υ) Δείγματα προμηθευτών από τα προς παραλαβή σωµ- βατικά υλικά. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγµατα που λαµ- βάνονται απὀ τις επιτροπές παραλαβής προς δειγµατι- σμό των υλικών που παραδίδουν οι προμηθευτές σε ε- κτέλεση της σύμβασης 2. κάθε δείγμα, ανάλογα µε τη φύση του προς προµή- θεια υλικού, πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος από- λυτα επαρκές για την σχετική μηχανική, χημική ἡ µακρο- σκοπική εξέταση ἡ πρακτική δοκιμασία. Η ποσότητα ή το μέγεθος των δειγμάτων µπορεί να ο- ρίζονται: α) Από την υπηρεσία που διενεργεί την διαδικασία α- νάθεσης, προκειµένου για δείγµατα των φορέων (κατη- γορίαα᾿. β) Στα έγγραφα της ούµβασης, προκειμένου για δείγ- µατα οικονομικών φορέων (κατηγορία β΄). Υ) Από τη σύµβαση, προκειµένου για δείγµατα των προς παραλαβή συμβατικών υλικών (κατηγορία Υ΄). Εφόσον στη σχετική σύµβαση δεν αναφέρεται! η ποσό- τητα και το μέγεθος των δειγμάτων, ισχύουν οι διατάξεις για τις δειγµατοληψίες του Γενικού Χημείου του Κρά- τους (Γ.Χ.Κ.) ή τα προβλεπόμενα απὀ εθνικά ἡ ευὐρωπαῖ- κά ἡ διεθνή πρότυπα για τη διενέργεια δειγματοληψίας.

3. Τα δείγµατα όλων των κατηγοριών κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύμβασης, εις διπλούν (δείγµα - αντίδειγ- μα) µε εξαίρεση: α) Τα δείγµατα των φορέων, εκτὀὸς αν η υπηρεσία έχει ορίσει διαφορετικά. β) Τα δείγµατα τα οποία, λόγω της φύσης τους ή της αξίας τους, δεν μπορούν να αποσταλούν ή να ύποβλη- θούν εις διπλούν. Υ) Τα δείγµατα που λαμβάνουν οι επιτροπές παραλα- βής κατά την διαδικασία ελέγχου των προς παραλαβή συμβατικών υλικών, τα οποία λαμβάνονται μεν εις δι- πλούν, πλην όµως, το ένα απ αυτά αποστέλλεται απει)- θείας από την επιτροπή για εργαστηριακή εξέταση ἦ χρησιµοποιείται για πρακτική δοκιμασία.

4. Εφόσον απὀ από τα έγγραφα της σύμβασης δεν προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, προσκομιζόµενα από τους προμηθευτές δείγματα δεν γίνονται δεκτά.

5. Τα εγκριθέντα από την αναθέτουσα αρχή δείγματα (επίσημα) της κατηγορίας α΄, ισχύουν για την εκάστοτε διακήρυξη και καθορίζονται σαφώς τα χαρακτηριστικά ως προς τα οποία έχουν εγκριθεί. Τα δείγµατα της κατη- γορίας β΄ πρέπει να είναι, σύμφωνα µε τις τεχνικές προ- διαγραφές. Αν από τη διακήρυξη προβλέπεται επίσημο δείγμα, τότε τα δείγµατα της κατηγορίας β΄ θα πρέπει να είναι, σύµφωνα και µε το επίσηµο δείγμα. Τα δείγµα- τα της κατηγορίας β΄ αξιολογούνται κατά το στάδιο α- ξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς µε τρόπο που κα- θορίζεται σαφώς στα έγγραφα της σύμβασης (µακρο- σκοπικός έλεγχος, εργαστηριακός έλεγχος, πρακτική δοκιμασία ή συνδυασμός αὐτών).

6. Εφόσον τα δείγµατα ανήκουν σε ευπαθή ἡ επικίνδυ- να υλικά ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τούτο εγγράφως επί του δείγματος στην ελληνική γλώσσα, κα- θορίζοντας, συγχρόνως, τον τρόπο φύλαξης και συντή- ρησής τους. Για δείγµατατης κατηγορίας α΄, καθώς και δείγµατα απὀ τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά, την παραπάνω υποχρέωση έχει ο φορέας και ο πρόεδρος της επιτροπής, αντίστοιχα.

7. Εφόσον η προμήθεια του υλικού γίνεται µε βάση δείγματα της κατηγορίας α΄, οι ενδιαφερόμενοι µπο- ρούν να λαμβάνουν γνώση των δειγμάτων αυτών κατά το διάστηµα της προθεσµίας που ορίζεται απὀ την διακή- ρυξη ή την πρόσκληση είτε µε απλή μακροσκοπική εξέ- ταση αυτού από τους ενδιαφεροµένους εἶτε µε λήψη ᾱα- ντιχράφου ή απεικόνισης αυτού, µε δική τους µέριμνα και ευθύνη. δ. κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρµό- διο όργανο, τίθενται υπόψη του και τα σχετικά δείγματα. Εφόσον για τη διενέργεια του ελέγχου απὀ το αρμόδιο όργανο είναι απαραίτητη η αποσφράγιση του δείγματος, αυτή γίνεται ενώπιον υπαλλήλου της υπηρεσίας τήρη- σης των δειγμάτων, µετά δε τον έλεγχο, γίνεται επανα- σφράγιση του δείγματος. Επίσης, ενώπιον του υπαλλή- λου της υπηρεσίας δειγμάτων γίνεται, όταν απαιτείται, λήψη µέρους του δείγµατος, Ὁ. Η έγκριση των δειγμάτων και αντιδειγµάτων γίνεται από το αρμόδιο για την τεχνική αξιολόγηση των προ- σφορών όργανο ως εξής: -Των δειγμάτων που αποστέλλονται από τους φορείς για τους οποίους προορίζονται τα υλικά, κατά το στάδιο έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών. Αν κατά την δια- δικασία έγκρισης τροποποιηθούν οἱ τεχνικές προδιαγρα- Φφές, το επίσημο δείγμα δεν θα ισχύει κατά το µέρος στο οποίο αναφέρονται οι τροποποιήσεις. -Των δειγμάτων που καταθέτουν οι οικονοµικοἰ Φο- ρείς κατά τη διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσης, µετά την κατακύρωση της προμήθειας. -Τα επίσηµα δείγματα παραλαμβάνονται από την επι- τροπή παραλαβής για να χρησιμοποιηθούν κατά το στά- διο των ελέγχων και επιστρέφονται µετά το πέρας της παραλαβής των υλικών, εφόσον, λόγω της φύσης τους, δεν καταστρέφονται κατά την διαδικασία των ελέγχων.

10. Εφόσον προβλέπεται απὀ τη σύμβαση, στον προ- µηθευτή παραδίδεται, ύστερα απὀ αίτημά του, το επίση- μο δείγμα του φορέα ή µέρος αυτού ανάλογα µε τη φύ- ση του υλικού, για να του χρησιμεύσει κατά την κατα- σκευή του υλικού. Ο προμηθευτής υποχρεούται νατο ε- πιστρέψει το αργότερο µε την παράδοση του υλικού. 11, Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ὡς εξής: α) Στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κα- τακυρώθηκε ἡ δεν ανατέθηκε η προμήθεια, αν δεν κατα- στράφηκαν, μερικώς ἡ ολικώς, κατά τη διαδικασία των ε- λέγχων, µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες απὀ την ηµερο- µηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης ή α- νάθεσης, µε μέριμνα και ευθύνη τούτων και µετά από σχετικό αίτηµά τους. β) Στους προμηθευτές στους οποίους έγινε ῃ κατακύ- ρωση ή ανάθεση, αν δεν καταστράφηκαν, µερικώς ή ολι- κώς, κατά την διαδικασία των ελέγχων, µέσα σε τριάντα (90) ηµέρες από την επιστροφή τους απὀ την επιτροπή παραλαβής και εφόσον ἐχει συντελεσθεί η οριστική πα- ραλαβή, µε μέριμνα και ευθύνη τούτων και µετά απὀ σχετικό αίτημά τους.

12. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγµάτων που λαµ- βάνονται από τις επιτροπές παραλαβής, βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται.

13. Εφόσον απὀ τη σύµβαση προβλέπονται και εργα- στηριακοί έλεγχοι, αυτοί διενεργούνται απὀ διαπιστευ- µένα εργαστήρια της αναθέτουσας αρχής ή του ΓΓ.Χ.. ἡ <!-- page 138 --> 7966 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ οποιουδήποτε άλλου εργαστήριου του δημοσίου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχήουσες διατάξεις, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλι- κού και τη µορφή του ελέγχου. Αν ὅεν μπορούν να ε- φαρμοστούν τα ανωτέρω, οἱ εργαστηριακοί ἔλεγχοι διε- νεργούνται απὀ διαπιστευµένα εργαστήρια του ιδιωτι- κού τοµέα. Η ανωτέρῳ διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων της κατ’ έφε- σιν εξέτασης,

14. Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης βα- ρύνει τον προμηθευτή. Άρθρο 215 Εγγυηµένη λειτουργία προμήθειας

1. Η αναθέτουσα αρχή µτορεί όταν κρίνει σκόπιµο για σύμβαση συγκεκριμένης προμήθειας να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης και εγγωηµένη λειτουργία του ᾱ- ντικειµένου της προμήθειας. Ο χρόνος και το περιεχόµε- νο της εγγυημένης λειτουργίας περιγράφεται στα έγ- γραφα της σύμβασης.

2. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ᾱ- νἁάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικει- µένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλε- πόµενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο και σο χρόνο που περιγράφεται στις τε- χνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβα- σης.

3. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συµ- βατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρα- κολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούµε- νο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προ- Βλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρα- κτικἀ. Σε περίπτωση µη συμμόρφωσης του αναδόχου προςτις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγεί- ται στο αποφαινόµενο όργανο της σύμβασης την έκττω- ση του αναδόχου.

4. Μέσα σε ένα (1) µήνα από την λήξη του προβλεπό- µενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την σιµµόρφωση του αναδό- χου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση µη συμμόρφωσης, ολικής ή µερικής, του αναδόχου, το συλ- λογικό όργανο µπορεί να προτείνει την ολικἠ ἡ µερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προ- Βλέπεται στο άρθρο 71. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόµενο όργανο. ΤΜΗΜΑ ΠΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 216 Παρακολούθηση της σύµθασης παροχής υπηρεσίας

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης πα- ροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρε- σία η οποία ορίζεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρ- χής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο απο- φαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβα- σης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδό- χου, στη λήψη των επιβεβλημένων µέτρων λόγω µη τή- ρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που ᾱ- φορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, µε την επιφύλαξη των δια- τάξεων του άρθρου 139.

2. Η αρμόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφασή της ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που ἡ εκτέἐλεσή τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, ναο- ρίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ἴδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων συµβάσεων, δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούµενῶων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέ- ρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντο- νιστής.

3. Τα καθήκοντα του επόπιτη είναι, ενδεικτικά, η πιστο- ποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου µετοις όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύµβαση µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

4. Όταν προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, τη- ρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγρά- Φονται η τµηµατική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμ- βασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε α- ριθµό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοι- χεία που σχετίζονται µε την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται απὀ τον επόπτη της σύμ- βασης, που µπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρή- σεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Το ηµερο- λόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν εἰναι εφικτό προσκοµίζεται από τον α- νάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Όταν προβλέπεται η τήρηση ημερολογίου, τότε οι κατα- γραφές του αποτελούν στοιχειό για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλα- βής, Άρθρο 217 Διάρκεια σύµθασης παροχής υπηρεσίας

1. Στα έγγραφα τῆς σύμβασης και στο συμφωνητικό ο- ρίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του αντι- κειµένου της σύμβασης. Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον ᾱ- παιτείται, τμηµατικές/ενδιαµέσες προθεσμίες για τα επι- μέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών καν ή υποβολής των παραδοτέων. Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονι- κά διάστηµα που ορίζεται απὀ την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφώνητι- κού ἡ απὀ την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λή- γει είτε σε δήλη ηµεροµηνία ή προθεσµία είτε, εφόσον υπάρχουν ενδιάµεσα επιµέρους παραδοτέα, µε την υπο- βολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζε- ται στο συμφωνητικό.

2. Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρ- χής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης µπορεί να Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 139 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7967 παρατείνεται! μέχρι το 5039 αυτής, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν απὀ τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες πε- ριπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ανα- δόχου, Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χώ- ρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ἡ, αν λή- ξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Άρθρο 218 Ποινικές ρήτρες

1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτοµσας αρχής. 2, Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διά- στηµα που δεν υπερβαίνει το 5096 της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τµη- µματικών/ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης προ- θεσµίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,50 επί της συµβα- τικής αξίας Χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθη- καν εκπρόθεσµα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το Φ006 επιβάλλε- ται ποινική ρήτρα 536 χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής α- ξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες απὀ τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσμίες παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια καὶ τις εγκεκριμένες παρατά- σεις αυτής και µε την προὐπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείτασυμψηφί- ζεται απόὀ/µε την αμοιβή του αναδόχου.

4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την ανα- θέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο ἐκ- πτωτο. Άρθρο 219 Παραλαθή του αντικειμένου της σύµθασης παροχής γενικών υπηρεσιών

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ἠ/και πα- ραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που σωγκρο- τείται, σήµφωνα µε την παράγραφο Φ του άρθρου 221.. 9, Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαι- τούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύμ- βαση, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδο- χος.

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ἡ/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλή- ρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτό- κολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκ- κλίσεις που διαπιστώθηκαν απὀ τους όρους της σύμβα- σης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις ε- πηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπη- ρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οιτε- λευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζε- ται ῃ καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφασητου αρ- µόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η ο- ποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθεί- σες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ὡς άνω απόφα- σης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρῳ- τόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφε- ρόµενα στην απόφαση.

9. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται ᾱ- πό το αρμόδιο αποφαινόµενο όργανο µε απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετι- κή απόφαση για την ἐγκρίση ή την απόρριψή του, θεω- ρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

6. Ανεξάρτητα απὀ την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγµατο- ποιούνται οι προβλεπόμενοι απὀ τη σύµβαση έλεγχοι α- πό επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδί- ου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο απὀ την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προ- Βλέπονται από την σύµβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικὲς επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρω- ση όλων των προβλεπομένων απὀ τη σύµβαση ελέγχων καὶτη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήπο- τε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλα- βής, δεν λαμβάνεται υπόψη. Άρθρο 220 Απόρριψη παραδοτέου - Αντικατάσταση

1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέ- ρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ἡ /και παραδοτέων, με ἐκπτώση επί της συμβατικής αξίας, µε απόφασητου αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα απόὀ γνωμο- δότηση της επιτροπής παραλαβής, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ἠ/και παραδοτέων αυτών µε άλλα, που να είναι, σύµφωνα µε τους όρους της σύμ- βασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 2006 της συνολικής διάρκειας της σύμ- βασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ὡς εκ- πρόθεσµος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα με το άρθρο 2/8, λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.

2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν µέσα στην προ- θεσµία που του τάχθηκε καὶ εφόσον έχει λήξει η συνολι- κή διάρκειας, κηρύσσρται έκπτωτας και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. <!-- page 140 --> 7968 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Άρθρο 221 Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµθάσεων 1, Στο πλαίσιο τῶν διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα απο- Φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες; α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τοὺς στη διαδικασία σίνα- ψης δημόσιας σύμβασης, Υ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας µε διαπραγ- µάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινο- τοµίας, διαπραγματεύονται µε τους προσφέροντες ή υ- ποψηφίους, ϐ) εισηγούνται τον αποκλεισμό τῶν προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απὀρριψη των προ- σφορών, την κατακήρωση των αποτελεσμάτων, τὴν απο- δέσμευση των εγγυήσεων, τη µαταίωση της διαδικασίας, στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέµα που ανακύπτει κατά τη διαδικασἰα ανάθεσης, Ό) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέµα που ανακύπτει από τη σύµβαση και Ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροπο- ποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου και η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόµο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώ- πιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταµένης Αρ- χῆς.

2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργα- να αυτά εκδίδουν γνώµη (συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης) µετά από ψηφοφορία επί των επικρατέἑ- στερων προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώµη (π.χ επί της βαθμολόγησης) του οργάνου εἶναι η πρόταση που συγκεντρώνειτην πλειοψηφία των παρόντων. Δεν ε- πιτρέπεται η γνώµη των οργάνων αυτών να προκύττπει α- πὀ το µέσο όρο των προτάσεων.

3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής σιγκροτού- νται γνωµοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ἡ σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Ἡ ύπαρξη οργάνων σε ε- τήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συ- γκεκριµένηςσ/ων σύμβασης ή συµβάσεων. Εφόσον τα ὁρ- γανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύ- ναψης δημοσίων συµβάσεων που δεν έχουν ολοκληρω- θεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας συ- Υγκεντρωτικών αγορών απὀ ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωµο- δοτικά όργανα συγκροτούνται µε απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή οµάδες εργα- σίας για την αντιµετώτηση εἰδικών θεμάτων που αφο- ρούν τις διαδικασίες σύναψης. Οι αποφάσεις συγκρότη- σης των γνωμοδοτικὠν οργάνων κοινοποιούνται στα µέ- λη αυτών καιτους φορείς από τους οποίους αυτά προέρ- χονται.

4. Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθµός και οι ιδιότητες των µελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα σχετικα µε τα ανὠτέρω.

5. Σ10 στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, ὡς γνωμµοδο- τικά όργανα µπορεί να ορίζονται και οργανωτικές µονά- δες ενταγµένες στη διοικητική δοµή της αναθέτουσας αρχής ἦ του φορέα που έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης.

6. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογι- κών οργάνων στις αναθέτουωσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας ΔΛιοικη- τικής Λιαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ὡς άνω νόμου.

7. Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρό- ντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα µέλος του Μη.Π.Υ.Λη.Συ. του άρθρου 944. δ. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέ- ρω ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιµοποιείται η πλέ- ον συμφέρουσα απὀ οικονομική άποψη προσφοράς µόνο βάσει τιµής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έρ- γου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπο- λογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέ- τουσας αρχής που εἰναι εγγεγραμμένοι στο µητρώο της περίπτωσης η΄ της παρούσας παραγράφου και που ορί- ζονται απὀ το αρμόδιο όργανο µετά απὀ κλἠρώση. Στις εργασίες της επιτροπής µπορεί να παρίσταται, χωρίς δι- καίωµμα ψήφου,εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υπο- δεικνύεται μαζί µε τον αναπληρωτή του, από τις πανελ- λήνιες εργοληπτικές οργανώσεις. β) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιµοποιείται η πλέ- ον συμφέρουσα απὀ οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής --ποιότητας ή η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου υπερβαίνει το όριο της περί- πτωσης α΄, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται ατιό: αα) Τέσσερις (4) υπαλλήλους φορέων του δηµοσίου τοµέα, κατόχους τίτλου σπουδών ανωτάτου εκπαιδευτι- κού ιδρύματος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης µε τεχνική εξειδίκευση και µε ειδικότητες που προσιδιάζουν στις κατηγορίες εργασιών εγγεγραμμένους στο µητρώο της περίπτωσης Π΄ της παρούσας παραγράφου. ββ) Ἐναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α.που υποδεικνήεται µε τον αναπληρωτή του από την Περιφερειακή Ἐνωση Δήμων της έδρας της αναθέτουσας αρχής εγγεγραµµέ- νους στο µητρώο της περίπτωσης στ’. ΥΥ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ), που υποδεικνύεται µε τον αναπλη- ρωτή του από τα αρμόδια όργανα του ΤΕΕ εγγεγραμμέ- νους στο µητρώο της περίπτωσης στ’. ὃδ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώ- σεων εγγεγραμμένους στο µητρώο της περίπτωσης στ’, πρυ υποδεικνύεται μαζί µε τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις, όταν πρὀκειται για ἑργα των οποίων ο προὐπολογισμός εκτός ΦΠΑ και αναθεώρησης, ισούται ή υπερβαίνει το όριο εφαρµογής της Οδηγίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο ὁ ή και οργα- γνώσεις σε επίπεδο Περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν, στις <!-- page 141 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ λοιπές περιπτώσεις. Υ) Η επιτροπή διαγωνισμού της περίπτωσης β΄, συ- Υγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή του φορέα κατα- σκευής του έργου. ὅ) Στις περιπτώσεις του άρθρου 950 ἡ όταν κριτήριο α- νάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα απὀ οικονομική ἀπο- Ψψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -- τι- µής, υπάλληλοι της αναθέτουσας αρχής απαγορεύεται να ορίζονται ως µέλη της επιτροπής διαγωνισμού και συ- νεπώς δεν συμμετέχουν στη δηµόσια κλήρωση. Ε) Για τον ορισµό των µελών της επιτροπής διαγωνι- σμού, η αρμόδια για τη διεξαγωγή του υπηρεσία ζητά ε- γκαίρως την υπόδειξη των µελών και των εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων (ΤΕΕ ἡ άλλου Επιμελητηρίου, Περιφερειακής Ἐνωσης Δήμων και τών εργοληπτικών οργανώσεων), κατά την επόμενη περίπτωση. Οι φορείς στους οποίους υπηρετούν οι υπάλληλοι και οι λοιποί εκ- πρόσωποι παρέχουν τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την άσκηση τῶν καθηκόντων τους. στ) Για τον ορισμό του εκπροσώπου τους, τα Επιµελη- τήρια, οἱ Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και οι Εργολη- πτικές οργανώσεις διενεργούν µε ευθύνη τους δημόσια κλήρωση κατά τις κείµενες διατάξεις, ύστερα απὀ έγκαι- ρη δημοσιοποίηση της ἡμέρας και ώρας διενέργειάς της, από σχετικούς καταλόγους (μητρώα) προσώπων, ποιι κα- ταρτίζονται και τηρούνταὶ µε ευθύνη των παραπάνω Φφο- ρέων. Η προἰσταμένη αρχή ορίζει τα υποδειχθέντα µέλη, αφού λάβει υπόψη της αιτήματα εξαίρεσης, λόγω κατά- στασης σύγκρουσης συμφερόντων στο συγκεκριµένο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή υποδεικνύονται αντι- καταστάτες των εξαιρεθέντων μελών, κατά τη διαδικα- σία της προηγούμενης περίπτωσης ε΄. ζ) Στις επιτροπές ετήσιας βάσης, το µέλος που εκπρο- σωπεί τον φορέα χρήσης του έργου, µπορεί να ορίζεται απὀ την αρχή ἡ σε κἆθε συγκεκριµένη περίπτωση µε α- ντίστοιχο προσδιοριοµό και του µέλοιις αντί του οποίου συμμετέχει στη επιτροπή. η) Συνιστάται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Ὑπο- δομών Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται τεχνικοί υ- πάλληλοι όλων των αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων, των Ανεξάρτητων Αρχών και της Βουλής των Ελλήνων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μετα- Φφορών και Δικτύων ρυθμίζονται οι όροι, οι προὐποθέσεις και η διαδικασία για την εγγραφή στο Μητρώο, η διαδι- κασία κατάρτισης και τήρησης του Μητρώου, τα καθήκο- ντων των εγγεγραμμένων, τα πειθαρχικά αδικήµατά τους και κάθε άλλο σχετικά µε τα παραπάνω αναγκαίο θέµα.

9. Ειδικά στις δηµόσιες συμβάσεις μελετών και παρο- χής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστηµο- γικών υπηρεσιών, πέραν των ανωτέρω στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του παρόντος Βιβλίου η αναθέτουσα Αρχή συγκροτεἰ, µετά από δηµό- σια κλήρωση, µε απὀφασή της, Επιτροπή Διαγωνισμού, που αποτελείται απὀ τρία µέλη. Δύο από τα µέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι, µε τους αναπληρωτές τους, ΕΥΥΕ- γραμμένοι στο µητρώο της περίπτωσης η΄ της παραγρά- Φου 2του παρόντος άρθρου που έχουν εμπειρία και προ- σόντα σχετικά µε το αντικείµενο της υπό ανάθεση σύμ- βασης και ένας εξ αυτών ορίζεται ως πρόεδρος µετον α- ναπληρωτή του. β) Κατ’ εξαίρεση η Επιτροπή Διαγωνισμού µπορεί να συγκροτείται απὀ πέντε µέλη, αν κατά την κρίση της αᾱ- ναθέτουσας αρχής η προς ανάθεση σύμβαση είναι πολύ- πλοκη και απαιτεί εξειδικευμένη Εμπειρία. Τέσσερα από τα µέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι, µε τους αναπληρωτές τους εγγεγραμμένοι στο µητρώο της περίπτωσης η΄ της προηγούμενης παραγράφου και µε εμπειρία και προσό- ντα σχετικά µε το αντικείµενο της υπό ανάθεση σύμβα- σης, εκ των οποίων ένας ορίζεται ὡς πρόεδρος µε τον ᾱα- ναπληρωτή του. Υ) Ἑνα από τα µέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού µε τον αναπληρωτή του υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, µετά από σχετι- κό αίτημα της αναθέτουσας Αρχής. Ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. προκύπτει από δηµόσια κλήρωση που διενεργεί- ται στο Τ.Ε.Ε. µε βάση κατάλογο που συντάσσεται κατό- πιν σχετικής πρόσκλησης ανά κατηγορία κύριας μελέτης κατ’ έτος. Αν το Τ.Ε.Ε. δεν ανταποκριθεί µέσα σε προθε- σµία δεκαπέντε (15) ηµερών απὀ την κοινοποίηση της πρόσκλησης, επιλέγεται απὀ την αναθέτουσα αρχή πρό- σωπο µέλοςτου Τ.Ε.Ε., δ) Σε περιπτώσεις ανάθεσης συµβάσεων µε ιδιαίτερα σύνθετο, πολύπλοκο και εξειδικευμένο αντικείµενο, µπορεί µε απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφο- ρών και Δικτύωννα καθορίζονται πρόσθετα προσόντα που πρέπει να πληρούν τα µέλη της Επιτροπής Διαγωνι- σμού, κατά παρέκκλιση των όσων ορίζονται στις περι- πτώσεις α΄ καιβ᾽. 8) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην περί- πτωση η΄ της παραγράφου! 2.

10. Πριν από τις κληρώσεις που προβλέπονται στις πα- ραγράφους 2 και 3 προηγείται η δημοσιοποίηση των στοιχείων της σύμβασης, στην ιστοσελίδα του κυρίου του έργου και του Υπουργείου Ὑποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η κλήρωση διενεργείται υποχρεωτικά µε βάση το ηλεκτρονικό σύστηµα κληρώσεων της παραγρά- φου 6 του άρθρου 118, μεταξύ των προσώπων που ἑ- χουν την κατοικία τους στην Περιφέρεια όπου εδρεύει ο φορέας κατασκευής του έργου και διαθέτουν τα προσό- ντα της περίπτωσης βα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 2. Άρνηση εκτέλεσης των καθηκόντων συνιστά πειθαρχικό αδίκημα του υπαλλήλου και διώκεται κατά τις οικείες διατάξεις. ἵατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).

11. Στις δηµόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόµενων στην παρά- γραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέ- τουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό ὀρ- γανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης εν- στάσεων), τα µέλη του οποίου είναι διαφορετικά απὀ τα µέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που εἶναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέµατα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λΠ.). β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμ- βασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταµελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέµατα παραλαβής του φυσικού α- ντικειµένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε µακροσκο- πικούς, λειτουργικούς ἡ και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον 7969 <!-- page 142 --> 7970 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ προβλέπεται απὀ τη σύμβαση ἡ κρίνεται αναγκαίο, σι- γτάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ε- λέγχει την προσήκουσα εκτέλεση ὅλων των ὁρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του α- ναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων µέ- τρων λόγω µη τήρησης των ὡς άνω όρων. Με απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου µπορεί να συ- γκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής µε τις παραπάνω αρμοδιότητες. Υ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να καθορίζονται οἱ όροι για τη συ- γκρὀτηση των πρωτοβάθµιων, μόνιμων Μἡ µη, καιτων δευ- τεροβάθµιων επιτροπών παραλαβής, η σύνθεση αυτών, η διαδικασία επιλογής των µελών τους και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε το παραπάνω. ὃ) Για την παραλαβή του αντικειμένου τμηµατικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παραλαβής µε απόφαση του αρµόδι- ου αποφαινοµένου οργάνου. Εφόσον απαιτούνται ειδι- κές γνώσεις ένα τουλάχιστον µέλος της επιτροπής πρέ- πει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση αι- τιολογηµένης αδυναμίας για την συμπλήρωση ή την συ- Υγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητήσει απὀ άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθε- ση υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της Επιτροπής. ε) Για την επιλογή των µελών των συλλογικών οργά- νων του παρόντος άρθρου, οἱ αναθέτουσες αρχές µπο- ρείἰ να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του ἀρ- θρου 26του ν. 4024/2011 (Α΄ 226). ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΄ΈΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ) ΜΕΡΟΣΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΙΤΛΟΣ 1 ΤΜΗΜΑ ! ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 222 Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής (άρθρο Ί της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ)

1. Το παρόν Βιβλὶο (άρθρα 222 έως 338) θεσπίζει κανό- γες για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης που πραγματοποιούνται απὀ αναθέτοντες φορείς για συμβάσεις και διαγωνισμούς μελετών, ανεξαρτήτως της Εκτιµώμενης αξίας αυτών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα επιµέρους άρθρα του παρόντος Βιβλίου.

2. Διαδικασία σύναψης σύμβασης κατά την έννοια του παρόντος Βιβλίου, είναι η διαδικασία για την απόκτηση έργων, προμηθειών ἡ υπηρεσιών από οικονομικούς Φφο- ρείς του επιλέγονται απὀ έναν ἡ περισσότερους αναθέ- τοντες φορείς, εφόσον τα εν λόγω έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες προορίζονται για την εκτέλεση µιας εκ των ὁραστηριοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 208 έως 998.

3. Το παρόν Βιβλίο δεν θίγει το δικαίωμα ορισμού µε διάταξη νόµου ἡ διοικητικἡ πράξη, σύμφωνα µε το δίκαιο της Ένωσης, υπηρεσιών γενικού οικονομικού συµφέρο- ντος, οργάνωσης και χρηµατοδότησης αυτών, σύμφωνα µε τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, καθώς και τῶν ειδικών υποχρεώσεων, στις οποίες θα πρέπει να υἱ- πόκεινται κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην κείµε- γη νοµοθεσία και ιδίως στην παρ. Β΄ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107). Οµοίως, δεν θίγει την απόφαση των δημόσιων αρχών αν, πώς και σε ποιο βαθµό επιθυμούν να ασκούν δημόσιες λειτουργίες, οι ίδιες, σύμφώνα µε το άρθρο 14 της ΣΛΕΕ και το πρωτόκολλο αριθμ. 26.

4. Το παρόν Βιβλίο δεν θίγει τον τρόπο οργάνωσης των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης.

5. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου δεν πε- ριλαμβάνει τις µη οικονομικές υπηρεσίες γενικού συμφέ- ροντος.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανά- πτυξης και Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος αναθέτοντος φορέα, είναι δυνατή η παρέκκλιση από διατάξεις των άρθρων 279, 981, 905, 915 έως 317, 39ο6 έως 993, καθώς και των παρ. 4,5 και 6 του άρθρου 1. Στο αίτημα του αναθέτοντος φορέα περιλαμβάνονται οι λὀγοι που καθιστούν ανα- γκαία την αιτούµενη παρέκκλιση, λόγω της νομικής φύ- σης του φορέα ή /και του αντικειμένου των συµβάσεων, καθώς και οἱ προτεινόμενοι προς εφαρµογή κανόνες. 7, Οι διατάξεις των άρθρων 279, 281, 302, 315 ἑως 317, 326 έως 393, καθώς και των παρ. ά,5 και 6 του άρ- θρου 1 δεν εφαρμόζονται απὀ τις εταιρείες του Κεφα- λαίου Β΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 914), που ὅραστηριοποι- οὗνται στον τοµέα της ενέργειας, σύμφωνα µε τα άρθρα 228, 229 και 294. Άρθρο 223 Αναθέτουσες αρχές (άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) 1, Για τους σκοπούς του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) ως αναθέτουσες αρχές νοούνται το κράτος, οι αρχές περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, οι ορ- γανισµοί δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις µιας ή περισ- σότερων από αυτές τις αρχὲς ἡ ενός ή περισσότερων α- πό αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

2. Ὡς «αρχές περιφερειακής αυτοδιοίκησης» νοούνται όλες οι αρχές των διοικητικών μονάδων που απαριθμµού- νται ενδεικτικώς στα επίπεδα ΝΟΤ5 1, και 2 και οι µικρό- τθρες διοικητικές µονάδες, όπως αναφέρονται στον Κα- νονισμµό (ΕΚ) 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

3. Ως αρχές «τοπικής αυτοδιοίκησης» νοούνται όλες οι αρχές τῶν διοικητικών μονάδων που εμπίπτουν στο ε- πίπεδο ΝΙΟΤ5 3, καθώς και μικρότερες διοικητικές µονά- δες, όπως αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΙΚ) 1059/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίοι!.

4. Ὡς οργανισμοί δημοσίου δικαίου νοούνται οργανι- σμοί που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) έχουν συσταθεί για το συγκεκριµένο σκοπό της κά- λυψης αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα’ β) έχουν νομική προσωπικότητα’ και Υ) χρηματοδοτούνται, κατά το μεγαλύτερο µέρος, από το κράτος, τις αρχές περιφερειακής και τοπικής αυτοδι- οίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή υπό- κεινται σε διαχειριστική εποπτεία από τις αρχές ή τους Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 143 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7971 οργανισμούς αυτούς: ή έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό σωμβούλιο, του οποίου περισσότερα απὀ τα µι- σά µέλη διορίζονται από το κράτος, τις αρχές περιφερει- ακής ἡ τοπικής αυτοδιοίκησης ἡ απὀ άλλους οργανι- σμούς δημοσίου δικαίου. Άρθρο 224 Αναθέτοντες φορείς (άρθρο ά της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Για τους σκοπούς του παρόντος Βιβλίου (άρθρα ϱο2 έως 3498) αναθέτοντες φορείς είναι εκείνοι οι οποίοι: ᾳ) είναι αναθέτουσες αρχές ή δηµόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες ασκούν µία απὀ τις ὁραστηριότητες που ανα- φέρονται στα άρθρα 228 έως 234: β) αν δεν είναι αναθέτουσες αρχές ή δημόσιες επιχει- ρήσεις, ασκούν, µεταξύ των δραστηριοτήτων τους, κά- ποια απὀ τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρ- θρα 228 έως 234 ἡ συνδυασμό τέτοιων δραστηριοτήτων και λειτουργούν επί τη βάσει ειδικών ἡ αποκλειστικών δι- καιωµάτων τα οποία εκχωρεί αρμόδια αρχή της Ελλά- δας.

2. Ως «δημόσια επιχείρηση» νοείται κάθε επιχείρηση στην οποία οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ασκούν, άµεσα ή έµµεσα, δεσπόζουσα επιρροή λόγω κυριότητας, χρηµατοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέ- πουν. Η δεσπόζουσα επιρροή εκ µέρους των αναθετου- σών αρχών τεκµαίρεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλου- θες περιπτώσεις στις οποίες οἱ εν λόγω αρχές, άµεσα ἡ έμμεσα: α) κατέχουν την πλειοψηφία του εγγεγραμµένου κε- Φαλαίου της επιχείρησης ἡ β) ελέγχουν την πλειοψηφία των ψήφων που συνδέο- νται µε τις μετοχές που εκδίδει η επιχείρηση ή Υ) μπορούν να διορίζουν περισσότερα από τα µισά µέ- λη του διοικητικού, διευθυντικού ἡ εποπτικού οργάνου της επιχείρησης.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα» νοούνται τα δικαιώµατα που εκχωρούνται απὀ αρμόδια αρχή της Ελλάδας µέσω οιασ- δήποτε διάταξης νόµου ἡ διοικητικής πράξης που έχει ως αποτέλεσµα να περιορίζει την άσκηση των ὅραστη- ριοτήτων οι οποίες ορίζονται στα άρθρα 228 έως 294 σε έναν ἡ περισσότερους φορείς, και η οποία επηρεάζει ου- σιωδώς την ικανότητα άλλων φορέων να ασκούν τέτοιου είδους δραστηριότητα. Τα δικαιώµατα που έχουν εκχωρηθεί µέσω διαδικασίας στην οποία έχει διασφαλιστεί επαρκής δημοσιότητα και στην περίπτωση που η εκχώρηση των εν λόγω δικαιωμµά- των βασίστηκε σε αντικειμενικά κριτήρία δεν συνιστούν ειδικά ἡ αποκλειστικά δικαιώµατα κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου. Οιδιαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν: α) διαδικασίες σύναψης δημοσίων συµβάσεων µε προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισμού, σύµφωνα µε το Βιβλίο | (άρθρα 3 έως 221),τον. 99/8/2011, τις διατάξεις µε τις οποίες εναρµονίζεται η νοµοθεσία στην Οδηγία 2014/29/ΕΕ. ἠ το παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως 998): β) διαδικασίες, σύµφωνα µε άλλες νομοθετικές πρά- ξεις της Ένωσης, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του Προσαρτήµατος Β΄, οι οποίες διασφαλίζουν ικανο- ποιητική εκτων προτέρων διαφάνεια για τη χορήγηση α- δειών µε βάση αντικειμενικά κριτήρια. Άρθρο 225 Μεικτές συµθάσεις που καλύπτουν την ἴδια δραστηριότητα (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ]

1. Η παράγραφος 2 εφαρµόζεται σε μεικτές συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείµενο διαφορετικά είδη συμβά- σεων, το σύνολο των οποίων εμπίπτει στο παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως 398). Οι παράγραφοι 3 ἑως 5 εφαρµόζο- νται σε μεικτές συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείµε- νο συμβάσεις που εμπίπτουν στο παρὀν Βιβλίο και συµ- βάσεις που διέπονται από άλλο νοµικό καθεστώς,

2. Οι συμβάσεις που έχουν ὡς αντικείµενο δύο ἡ πε- ρισσοότερα είδη (έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες) ανατίθε- νται, σύµφωνα µε τις διατάξεις που εφαρμόζονται στο είδος της σύμβασης που χαρακτηρίζει το κύριο αντικεί- µενο της σχετικής σύμβασης. Στην περίπτωση µεικτών συµβάσεων που αποτελού- νται εν µέρει απὀ υπηρεσἰες κατά την έννοια της ενότη- τας { του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΝ του παρόντος Βιβλίου καιεν µέρει από άλλες υπηρεσίες ἡ µεικτών συµβάσεων που α- ποτελούνται εν µέρει απὀ υπηρεσίες και εν µέρει απὀ α- γαθά, το κύριο αντικείµενο καθορίζεται, σοὐύμφῶνα µε το ποια από τις εκτιμµώμενες αξίες των αντίστοιχων υπηρε- σιών ή αγαθών είναι η υψηλότερη.

3. Όταν τα διαφορετικά µέρη µιας συγκεκριμένης σύμ- βασης είναι αντικειμενικά διαιρετά, εφαρµόζεται η παρά- γραφος 4. Ὠταν τα διάφορα µέρη µιας συγκεκριμένης σύμβασης δεν είναι αντικειµενικά διαιρετά, εφαρµόζεται η παράγραφος 5.

4. Σε περίπτωση συµβάσεων µε αντικείµενα που εµΠί- πτουν στον παρόν Βιβλίο και µε αντικείµενα που δεν ε- µπίπτουν σε αυτό, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να ε- πιλέγουν την ανάθεση είτε χωριστών συμβάσεων για τα επιµέρους µέρη είτε ενιαίας σύμβασης. Όταν οἱ αναθέ- τοντες φορείς επιλέγουν την ανάθεση χωριστών συμβά- σεων για τα επιµέρους µέρη, η απόφαση για το εφαρµο- στέἑο νοµικό καθεστώς καθεµίας απὀ τις χωριστές αυτές συμβάσεις λαμβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών εκά- στου μέρους. Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν την ανάθεση ενιαίας σύμβασης, οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου ε- Φφαρμόζονται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο 244, στην προκύπτουσα μεικτή σύµβαση, ανεξαρτήτως της αξίας των μερών που διαφορετικά θᾳ ενέπιπταν σε ἀλλο νοµικό καθεστώς και ανεξαρτήτως του νομικού κα- θεστώτος απὀ το οποίο θα διέπονταν σε διαφορετική πε- ρίπτωση τα εν λόγω µέρη. Στην περίπτωση µεικτών συμβάσεων που περιέχουν στοιχεία συµβάσεων προμηθειών, ἑργων και υπηρεσιών και συµβάσεων παραχώρησης, η µεικτή σύμβαση ανατί- θεται υπό τον όρο ότι, υπολογιζόµενη, σύμφωνα µε το άρθρο 296, η εκτιμώμενη αξία του µερους της σύμβασης που αποτελεί σύµβαση που εμπίπτει στο παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως 338) είναι ίση ή ανώτερη από το αντί- στοιχο όριο πού ορίζεται στο άρθρο 255. Φ, Όταν τα διαφορετικά µέρη συγκεκριμένης σύμβα- σης δεν είναι αντικειμενικά διαιρετά, το νομικό καθε- στώς που διέπει τη σύµβαση καθορίζεται µε βάση το κύ- ριο αντικείµενο της εν λόγω σύμβασης. <!-- page 144 --> 7972 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 Άρθρο 226 Συµθάσεις που καλύπτουν πολλαπλές ὁραστηριότητες (άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) 1, Στην περίπτωση συμβάσεων που προορίζονται! να καλύψουν πολλαπλές δραστηριότητες, οι αναθέτοντες Φορείς μπορούν να επιλέγουν την ανάθεση χὠριστών συµβάσεων για κάθε δραστηριότητα ή την ανάθεση ενι- αἷας σύμβασης. Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν την ανάθεση χωριστών συμβάσεων, η απόφαση για το ποιο νοµικό καθεστώς εφαρµόζεται σε καθεμιά από τις χωριστές αυτές συμβάσεις λαμβάνεται βάσει των χαρα- κτηριστικών κάθε επιµέρους ὁραστηριότητας. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 205, όταν οι αναθέτο- γτες φορείς αποφασίζουν να αναθέσουν ενιαία σύμβα- ση, ισχύουν οἱ παράγραφοι ὁ και 3. Ωστόσο, όταν µία α- πὀ τις σχετικές δραστηριότητες εμπίπτει στο άρθρο 346 ΣΛΕΕ ή στον. 39/8/2011 (Α᾽ 137],ισχύει το άρθρο 245. Η ετιλογή ανάµεσα στην ανάθεση ενιαίας σύμβασης ἡ στην ανάθεση πολλών χωριστών συµβάσεων δεν µπο- ρεί, ωστόσο, να αποφασισθεί µε σκοπό την εξαίρεση της σύμβασης ή των συµβάσεων από το πεδίο εφαρµογής εἰ- τετου παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) είτε, κατά περίπτωση, του Βιβλίου | (άρθρα ὃ έως 221). 2, Μια σύµβαση που προορίζεται να καλύψει πολλα- πλές δραστηριότητες υπόκειται στους κανόνες που ι- σχύουν για την κύρια δραστηριότητα για την οποία προ- ορίζεται. 3, Στην περίπτωση συμβάσεων για τις οποίες είναι ᾱ- ντικδιµενικά αδύνατον να προσδιοριστεί η κύρια ὅραστη- ριότητα για την οποία προορίζεται, οι ισχύοντες κανόνες καθορίζονται, σύµφωνα µε τα σηµεία α΄, β΄ καιγ΄: α) η σύµβαση ανατίθεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Βιβλίου | αν µία από τις δραστηριότητες για τις οποί- ες προορίζεται υπάγεται στο παρὀν Βιβλίο και η άλλη στο Βιβλίο |’ β) η σύµβαση ανατίθεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου αν µία απότις δραστηριότητες για τις οποίες προορίζεται υπάγεται στο παρὀν Βιβλίο και η άλλη στις διατάξεις µε τις οποίες εναρµονἰζεται η νοµο- θεσἰα στην Οδηγία 2014/23: Υ) η σύμβαση ανατίθεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου αν µία από τις δραστηριότητες για τις οποίες προορίζεται υπάγεται στο παρόν Βιβλίο και η άλλη δεν υπάγεται ούτε στο παρόν Βιβλίο, ούτε στο Βι- βλίο Ι, ούτε στις διατάξεις µε τις οποίες εναρµονίζεται η νοµοθεσία στην Οδηγία 2014/23. ΤΜΗΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 227 Κοινές διατάξεις (άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) Για τους σκοπούς των άρθρων 228, 229 και 230, ο ὁ- ρος «τροφοδότηση» περιλαµβάνει την παραγῶώγὴ, τη χονδρική, καθώς και τη λιανική πώληση. Ωστόσο η παρα- Υγῶγή φυσικού αερίου µε τη µορφή εξόρυξης υπόκειται στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 234. Άρθρο 9228 Φυσικό αέριο και θερμότητα (άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Όσον αφορά στο φυσικό αέριο και στη θερμότητα, οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 225 έως 3268) εφαρμόζονται στις ακόλουθες ὁραστηριότητες: α) την παροχή ἠ λειτουργία σταθερών δικτύων που έ- χουν ὡς στόχο να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τοµέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής φυσικού αερίου ἡ θερμότητας’ β) την τροφοδότηση των δικτύων αυτών µε φυσικό αὲἑ- ριο ἡ θερμότητα. 2, Η τροφοδότηση από αναθέτοντα φορέα που δεν εἷ- ναι αναθέτουσα αρχή µε Φφισικό αέριο ή θερμότητα στα- θερών δικτύων τιου παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό δεν θεωρείται σχετική δραστηριότητα κατά την έννοια της παραγράφου 1, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προὐποθέσεις: α) η παραγὠγή φυσικού αερίου ή θερμότητας απὀ τον εν λόγω αναθέτοντα φορέα αποτελεί αναπόφευκτο απο- τέλεσµα της άσκησης ὅραστηριότητας που δεν αναφέ- ρεται στην παράγραφο Ἰ ή στα άρθρα 229 έως 2341: β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου αποβλέπει µόνο στην οικονομική εκμετάλλευση της παραγωγής αυ- τής και αντιστοίχεί το πολύ στο 20 96 του κύκλου εργα- σιών του αναθέτοντος φορέα, µε βάση το µέσο όρο των τριών τελευταίων ετών συμπεριλαμβανομένου του τρέ- χοντος ότους, Άρθρο 229 Ηλεκτρισμός (άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/25) 1, Ὅσον αφορά στον ηλεκτρισμό, οι διατάξεις του τια- ρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 ἑως 398) εφαρμόζονται στις ακόλουθες ὁραστηριότητες: α) την παροχή ή λειτουργία σταθερών δικτύων που έ- χουν ως στόχο να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τοµέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής η- λεκτρισμού, β) την τροφοδότηση των εν λόγω δικτύων µε ηλεκτρι- σμό.

2. Η τροφοδότηση απὀ αναθότοντα φορέα που δεν εἰ- ναι αναθέτουσα αρχή µε ηλεκτρισμό σταθερών δικτύων που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό δεν θεωρείται σχετι- κή δραστηριότητα κατά την έννοια της παραγράφου 1, ὁ- ταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προὐποθέσεις; α) η παραγωγή ηλεκτρισμού απὀ τον αναθέτοντα Φφο- ρέα γίνεται διότι η κατανάλωσή του είναι αναγκαία για την ἁσκηση δραστηριότητας που δεν αναφέρεται στην παράγραφο Ί ἡ στα άρθρα 228, 290 και 291: β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου εξαρτάται µό- νον απὀ την ιδία κατανάλωση του αναθέτοντος Φορέα και δεν υπερβαίνει το 3056 της συνολικής παραγωγής ε- νέργχειας του εν λόγω αναθέτοντος φορέα, µε βάση το µέσο όρο των τριών τελευταίων ετών συμπεριλαµβανο- µένου του τρέχοντος έτους. <!-- page 145 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7973 Άρθρο 230 Ύδωρ (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Όσον αφορά στο νερό, οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 225 έως 338) εφαρμόζονται στις ακόλου- θες ὅραστηριότητες: α) την παροχή ή λειτουργία σταθερών δικτύων που ἑ- χουν ως στόχο να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τοµέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανοµής πόσιμου ὑδατος' β) την τροφοδότηση των εν λόγω δικτύὠν µε πὀσιµο ἠδωρ.

2. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου εφαρμόζονται ε- πίσης στις συμβάσεις που ανατίθενται ἡ στους διαγωνι- σμούς μελετών που διοργανώνονται από αναθέτοντες Φορείς οἱ οποίοι ασκούν δραστηριότητα οριζόµενη στην παράγραφο 1, και που συνδέονται µε ένα από τα ακό- λουθα: α) έργα υδραυλικής µηχανικής, άρδευσης ἡ αποστράγ- γισης, εφόσον ο όγκος του ύδατος που προορίζεται για την τροφοδότηση µε πόσιμο ύδωρ υπερβαίνει το 2056 του συνολικού όγκου ύδατος που παράγεται απὀ τέτοια έργα ή εγκαταστάσεις άρδευσης ή αποστράγγισης' β) την αποχέτευση ή την επεξεργασία λυμάτων. 3, Η τροφοδότηση από αναθέτοντα φορέα που δεν εἰ- ναι αναθέτουσα αρχή µε πόσιµο ύδωρ σταθερών δικτύων που προορίζονται να παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό δεν θεωρείται σχετική δραστηριότητα κατά την έννοια της παραγράφου Τ, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προὐποθέσεις: α) η παραγωγή πόσιµου ύδατος απὀ τον αναθέτοντα φορέα γίνεται διότι η κατανάλωσή του είναι αναγκαία για την άσκηση δραστηριότητας που δεν αναφέρεται στα άρθρα 228 έως 291: β) ητροφοδότηση του δημόσιου δικτύου εξαρτάται µό- νον απὀ την ἴδια κατανάλωση του αναθέτοντος φορέα και δεν υπερβαίνει το ὦθ9ᾳ της συνολικής παραγωγής πόσιμου ύδατος του εν λόγω φορέα, µε βάση το µέσο ὁ- ρο των τριών προηγουμένων ετών συμπεριλαμβανομέ- νου του τρέχοντος ότους. Άρθρο 291 Υπηρεσίες μεταφορών (άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 22ὸ έως 398) εφαρμόζονται στις ὁραστηριότητες που αποσκο- πούν στην παροχή ή τη λειτουργία δικτύων που παρέ- Χουν υπηρεσίες στο κοινό στους τοµείς των μεταφορών με σιδηρόδρομο, αυτόματα ουστήµατα, τραμ, τρόλεϊ, λεώφορεία ή καλώδιο. Ὅσον αφορά τις υπηρεσίες μεταφορών, θεωρείται ότι υφίσταται δίκτυο όταν η υπηρεσία παρέχεται µε όρους που ορίζονται απὀ την αρμόδια εποπτική αρχή, όπως - ροιπου αφορούν τα δρομολόγια, τη διαθέσιµη µεταφορι- κή ικανότητα ή τη συχνότητα παροχής της υπηρεσίας.

2. Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρµόζεται στις συμβάσεις ω- πηρεσιών για την παροχή δημόσιων επιβατικών µεταφο- ρικών υπηρεσιών µε σιδηρόδρομο ἡ μετρό, η ανάθεση των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1970/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Άρθρο 232 Λιμένες και αερολιμένες (άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) Οἱ διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 3968) εφαρμόζονται στις δραστηριότητες που αφορούν την εκμετάλλευση µιας γεωγραφικής περιοχής µε σκοπό τη διάθεση αερολιµένων, θαλάσσιων λιμένων ή λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοῖας ή άλλων τερματικών σταθμών σε φορείς που πραγματοποιούν αεροπορικές, θαλάσσιες ή εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Άρθρο 2998 Ταχυδρομικές υπηρεσίες (άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) 1, Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 998) εφαρμόζονται στις δραστηριότητες που αποσκο- πούν στην παροχή: α) ταχυδρομικών υπηρεσιών’ β) άλλων υπηρεσιών πλην των ταχυδρομικών, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται απὀ φορέα ο οποίος πα- ρέχει επίσης ταχυδρομικές υπηρεσίες κατά την έννοια της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 και εφόσον δεν πληρούνται οι προὐποθέόσεις που προβλέπονται στην πα- ράγραφος Ίτου άρθρου 254 όσον αφορά στις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην περίπτωση β΄ της παραγρά- φου 2.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και µε την επιφύλαξη της Οδηγίας 97/67 του Ευρωπαϊκού Κοινο- βουλίου και του Συµβουλίου, όπως ενσωματώθηκε µε το ν. 2668/1998 (Α΄ 282), ως ισχύει, νοούνται ὡς: α) «ταχυδρομικό αντικείµενο»: αντικείµενο µε συγκε- κριµένο παραλήπτη, αποστελλόμενο υπό την τελική του µορφή, ανεξάρτητα από το βάρος του’ πέραν των αντι- κειμένων αλληλογραφίας τα αντικείµενα αυτά περιλαµ- βάνουν π.χ. βιβλία, καταλόγους, εφημερίδες, περιοδικά και ταχυδρομικά δέµατα που περιέχουν αντικείµενα µε ή χωρίς εµπορική αξία, ανεξάρτητα απὀ το βάρος τους β) «ταχυδρομικές υπηρεσίες»: υπηρεσίες που συνί- στανται στη συλλογή, διαλογή, µεταφορά και παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων. Σε αυτές περιλαμβάνονται τόσο οι υπηρεσίες που εμπίπτουν όσο και αυτές που δεν εμπίπτουν στο αντικείµενο της καθολικής υπηρεσίες που ορίζεται, σύμφῶνα µε την Οδηγία 9//67/ΕΚ, ὅπως ενσω- µατώθηκε µε το ν. 2068/2998, ως ισχύει᾿ Υ) «άλλες υπηρεσίες πλην των ταχυδρομικών»; υπηρε- σίες παρεχόμενες στους εξής τοµείς: αα) υπηρεσίες διαχείρισης της αλληλογραφίας (τόσο προγενέστερης ὁσο καί µεταγενέστερης της αποστο- λής, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών πιβίοοπη πιαπασεπιεπϊ 5εΓνἰοςθ), ββ) υπηρεσίες σινδεόµενες µε ταχυδρομικά αντικεί- µενα που δεν περιλαμβάνονται στο στοιχείο α΄, όπως το ταχυδρομείο χωρίς συγκεκριµένο παραλήπτη. Άρθρο 234 Εξόρυξη πετρελαίου κα; φυσικού αερίου και αναζήτηση ή εξόρυξη άνθρακα και άλλων στερεών καυσίµων (άρθρο 14 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως <!-- page 146 --> 7974 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 298) εφαρμόζονται στις δραστηριότητες εκµετάλλεισης µιας γεωγραφικής περιοχής µε σκοπό: α) την εξόρυξη πετρελαίου ή φυσικού αερίου, β) την αναζήτηση ή εξόρυξη άνθρακα ή άλλων στερε- ὦν καυσίμων. ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ Άρθρο 235 Κατώτατα όρια (άρθρο Ί5 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) Ως κατώτατα όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιµώμε- νη αξία της σύμβασης, εκτός Φ[ΠΑ, ορίζονται τα ακόλου- θα: α) 418.000 ευρώ για τις συμβάσεις προμηθειών και υ- πηρεσιών, καθώς και για τους διαγωνισμούς μελετών, Β) 5.295.000 ευρώ για τις συμβάσεις έργων, Υ) 1.000.000 ευρώ για συμβάσεις υπηρεσιών που αφο- ρούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υππρεσίες που περιέ- χονται στον κατάλογο του Παραρτήµατος ΧΝΙΙ του Προ- σαρτήµατος Β΄. Τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στις ως άνω περί- πτώσεις α΄ καιβ΄ ισχύουν, εφόσον δεν ἐχουν αναθεω- ρηθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/ 25/ΕΕ. Άρθρο 236 Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των συµθάσεων (άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Ο υπολογισμός της εκτιμµώμενης αξίας µιας σύμβα- σης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από τον αναθέτοντα φορέα, συωµπερι- λαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαίρεσης ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης, όπως αυτά προβλέ- πονται ρητά στα έγγραφα της σύμβασης. Αν ο αναθέτων φορέας προβλέπει απονομή βραβείων ή καταβολή χρηµατικών ποσών για τους υποψήφιους ή προσφέροντες, λαμβάνει υπόψη του τα ποσά αυτά κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

2. Όταν ο αναθέτων φορέας αποτελείται από χωρι- στές επιχειρησιακές µονάδες, λαμβάνεται υπόψη η συ- νολική εκτιμώμενη αξία για όλες τις χωριστές επιχειρη- σιακές µονάδες. Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, αν µία χωριστή Επιχειρησιακή µονάδα είναι ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες ανάθεσης των συµβάσεων της ἰδιας ή ο- ρισµένων κατηγοριών αυτών, η αξία των συµβάσεων µπορεί να υπολογίζεται στο επίπεδο της συγκεκριμένης μονάδας.

3. Η επιλογή της χρησιμοποιούµενης µεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας µιας σύμβασης δεν γίνεται µε σκοπό την αποφυγή της εφαρµογής οποιασ- δήποτε διάταξης του παρόντος νόµου, Η σύμβαση δεν κατατέµνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εφαρ- µογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόµου, ε- κτός αν δικαιολογείται απὀ αντικειμενικούς λόγους.

4. Η εκτιµωµένη αξία ισχύει τη στιγµή της αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού ή, στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται τέτοια προκήρυξη, τη στιγµή που ο α- ναθέτων φορέας εκκινεί τη διαδικασία σύναψης της σύμ- βασης, για παράδειγµα, ερχόμενος σε επαφή µε οικονο- μικούς φορείς για τους σκοπούς σύναψης σύμβασης, ὁ- που ενδείκνυται κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 290.

5. Όσον αφορά στις συµφωνίες-πλαίσιο και τα δυναμµι- κά συστήµατα αγορών, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η µέγιστη εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου τῶν συμβάσεων που προβλέπονται για τη συ- νολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο ή του δυναμικού συστήµατος αγορών.

6. Στην περίπτωση συμπράξεων καινοτομίας, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η μέγιστη εκτιώ- µενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, τῶν δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης που θα λάβουν χώρα σε όλα τα στάδια της προβλεπόμενης σύμπραξης, καθώς και των αγαθών, των υπηρεσιών ή των έργων που θα αναπτυχθούν και θα πα- ρασχεθούν µετά τη λήξη της προβλεπόμενης σύμπρα- ξης.

7. Για τους οκοπούς του άρθρου 235, οι αναθέτοντες Φορείς περιλαμβάνουν στην εκτιμώμενη αξία µιας σύμ- βασης έργων το κόστος των έργων, καθώς και τη συνο- λική εκτιμώμενη αξία τυχόν αγαθών ή υπηρεσιών που τί- θενται στη διάθεση του αναδόχου απὀ τους αναθέτο- γτες φορείς, εφόσον εἶναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων.

8. Όταν προτεινόμενο έργο ή προτεινόμενη παροχή υ- πηρεσιών µπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συµβάσεων υ- πό τη µορφή Χωριστών τμημάτων, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων αυτών των τμημάτων. Όταν ἢ σωνολική αξία των τµηµάτων ισούτοι ἡ υπερβαί- νει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 235, το παρόν Βιβλίο (άρθρα 925 έως 498) εφαρμόζεται στην ανάθεση κάθε τµήµατος.

9. Όταν ένα σχέδιο αγοράς για την απόκτηση οµοιογε- νών αγαθών µπορεί να οδηγήσει στην ανάθεση συµβά- σεων υπό τη µορφή χωριστών τµηµάτων, λαμβάνεται υπ' όψιν, για την εφαρμογή των σηµείων β΄ και γ΄ του ἁρ- θρου 295, η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων των τµηµά- των. Ὅταν η συνολική αξία των τμημάτων ισούται µε ή υ- περβαίνει την αξία που προβλέπεται στο άρθρο 295, το παρόν Βιβλίο εφαρµόζεται στην ανάθεση κάθε επιµέ- ρους τµήµατος.

10. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων ὃ και 9, οι ανα- θέτοντες φορείς μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τµήµατα κατά τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εκτιμώμενη αξία µό- νο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ είναι µικρό- τερη από ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000) για προµήθει- ες ή υπηρεσίες ή απὀ ένα εκατομμύριο Ευρώ (1.000.000) για έργα, υπό την προὐπόθεση ότι η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται µε αυτόν τον τρόπο δεν υ- περβαίνει το 2006 της συνολικής αξίας όλων των τμημά- των στα οποία έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη αγορά παρεμφερών αγαθών ή η προτεινό- µενη παροχή υπηρεσιών.

11. Όταν πρόκειται για συμβάσεις προμηθειών ἡ υττη- ρεσιών που έχουν περιοδικὀ χαρακτήρα ή που προβλέ- πεται να ανανεωθούν µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της <!-- page 147 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ εκτιµώμενης αξίας της σύμβασης: α) είτε η συνολική πραγματική αξία των διαδοχικών συµβάσεων ιδίου τύπου οι οποίες συνήφθησαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ἡ κατά το προηγούμενο οικο- νοµικό έτος, αναπροσαρµοσμµένη, ει δυνατὀν, προκειµέ- νου να ληφθούν υπόψη ενδεχόµενες µεταβολές ως προς την ποσότητα ή την αξίᾳ τους κατά τους δώδεκα µήνες που έπονται της αρχικής σύμβασης” β) είτε η συνολική εκτιμώμενη αξία των διαδοχικών συµβάσεων που συνήφθησαν κατά το δωδεκάµηνο που έπεται της πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οἱ- κονομικού έτους, εφόσον αυτό υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.

12. Όσον αφορά τις συμβάσεις προμηθειών που αφο- ρούν χρηµατοδοτική µίσθωση, µίσθωση ἡ µίσθωση-αγο- ρά προϊόντων, ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιµώ- µενης αξίας της σύμβασης λαμβάνεται: α) στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου, ε- Φφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη απὀ δώδεκα µήνες, η συνολική εκτιμώμενη αξία για τη διάρκεια της σύμβασης ή, εφόσον η διάρκεια της σύμβασης είναι µε- γαλύτερη απὀ δώδεκα µήνες, η συνολική αξία της σύμ- βασης, συμπεριλαμβανομµένης της εκτιμµώµενης υπολει- πόμενης αξίας’ β) για τις συμβάσεις αορίστου χρόνου ή τις συμβάσεις των οποίων η διάρκεια ὅξν µπορεί να προσδιοριστεί, η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόµενη επί 48.

19. Όσον αφορά τις συμβάσεις υπηρεσιών, ο υπολογι- σµός της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης βασίζεται, κατά περίπτωση, στα εξής: α) ασφαλιστικές υπηρεσίες: το καταβλητέο ασφάλι- στρο και άλλοι τρόποι αµοιβής' β) τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονοµικές ύπηρε- σίες: οι αμοιβές, οι καταβλητέες προμήθειες, οι τόκοι και άλλοι τρόποι αμοιβής' Υ) συμβάσεις μελετών: οι αμοιβές, οἱ καταβλητέες προμήθειες και άλλοι τρόποι αμοιβής.

14. Όσον αφοράἀ στις συμβάσεις υπηρεσιών στις οποί- ες δεν αναφέρεται συνολική τιµή, ως βάση υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων λαμβάνεται: α) στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου και εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ἡ μικρότερη απὀ 48 µή- γες: η συνολική αξία για όλη τη διάρκειά τους΄ β) στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ή διάρκειας μεγαλύτερης των 48 μηνών: η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί 48. ΤΜΗΜΑΙΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ Άρθρο 207 Συµθάσεις που ανατίθεντα! µε σκοπό τη µεταπώληση ή τη µίσθωση σε τρίτους (άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις που ανατίθενται µε σκοπό τη µεταπώληση ἡ τη µίσθωση σε τρίτους, όταν ο αναθέτωὼν φορέας δεν απολαύει κανενός ειδικού ή α- ποκλειστικού δικαιώματος πώλησης ή μίσθωσης του αᾱ- ντικειµένου αυτών των συμβάσεων και όταν άλλοι φο- ρείς δικαιούνται να προβαίνουν ελεύθερα στην εν λόγω πώληση ή µίσθωση µετους ίδιους όρους που ισχύουν για τον αναθέτοντα φορέα. 2, Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Επιτροπή, εφόσον τους ζητηθεί όλες τις κατηγορίες προϊόντων ἡ δραστηριοτήτων που θεωρούν ότι εξαιρούνται δυνάμει της παραγράφου 1. Άρθρο 236 Συµθδάσεις και διαγωνισμοί μελετών που ανατίθενται ή διοργανώνονται µε σκοπούς άλλους από την άσκηση µιας από τις οριζόµενες στα άρθρα 228 - 234 ὅραστηριότητες ή για την άσκηση µιας τέτοιας ὅραστηριότητας σε τρίτη χώρα (άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οἱ διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 398) δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις που αναθέτουν και στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνουν οι αναθέτοντες φορείς µε άλλους σκοπούς από την άσκη- ση τῶν δραστηριοτήτων που ορίζονται στα άρθρα 228 ἑ- ως 234 ή για την ἄσκηση αυτών των ὁραστηριοτήτων σε τρίτη χώρα, υπό συνθήκες που δεν προὐποθέτουν την υ- λική εκμετάλλευση δικτύου ή γεωγραφικής περιοχής στο εσωτερικό της Ἐνωσης, ούτε εφαρµόζεται σε διαγω- νισμούς μελετών που διοργανώνονται για τέτοιου εἷ- δους σκοπούς.

2. Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Επιτροπή, εφόσον τους ζητηθεί, οποιαδήποτε δραστηριότητα θεω- ρούν ότι εξαιρείται δυνάµει της παραγράφου 1. Άρθρο 299 Συµθάσεις που ανατίθενται και διαγωνισμοί μελετών που διοργανώνονται δυνάµει διεθνών κανόνων (άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) 1, Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 225 ἕως 338) δεν εφαρµό- ζεται στις συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών που ο αναθέτων Φορέας υποχρεούται να αναθέσει ἡ να διοργανώσει, σύµφωνα µε διαδικασίες σύναψης συμβά- σεων διαφορετικές απὀ εκείνες του παρόντος και οἱ ο- ποίες έχουν θεσπιοτεί µε έναν από τους ακολουθους τρόπους: α) νοµικό µέσο που δημιουργεί διεθνείς νομικές ὑπο- χρεώσεις, όπως διεθνή συμφωνία που συνάπτεται, σύμ- Φωνα µε τις Συνθήκες μεταξύ κράτους - µέλους και µιας ή περισσότερων τρίτων χωρών ή υποδιαιρέσεών τους και καλύπτει έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για την απὀ κοινού εκτέλεση ἡ εκμετάλλευση ενός σχε- δίου απὀ τα συµβραλλόμενα µέρη της, β) διεθνή οργανισμό. Το Υπουργείο Εξωτερικών κοινοποιεί στην Επιτροπή και στην Αρχή όλα τα νομικά µέσα που προβλέπονται στην περίπτ. (α) του πρώτου εδαφίου. Οι αρμόδιοι Φο- ρείς και ὀργανα υποχρεούται να παρόχουν οποιαδήποτε πληροφορία ζητείται από το Ὑπουργείο Εξωτερικών και είναι αναγκαία γία την κοινοποίηση του προηγούμενου εδαφίου.

9. Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρµόζεται στις συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που αναθέτει ή διοργα- νώνει ο αναθέτων φορέας, σύμφωνα µε τους κανόνες διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που θεσπίζονται από διεθνή οργανισμό ή διεθνές χρηµατοδοτικό ἵδρυµα, όταν 7975 <!-- page 148 --> 7976 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ οι σχετικές συμβάσεις ή οἱ σχετικοί διαγωνισμοί µελε- τών χρηματοδοτούνται πλήρως απὀ τον εν λόγω οργανι- σµό ἡ ίδρυμα. Στην περίπτωση συµβάσεων και διαγωνι- σµών μελετών που συγχρημµατοδοτούνται ὡς επί το πλείστον από διεθνή οργανισμό ἠ διεθνές χρηµατοδοτι- κό ίδρυμα, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν επί των εφαρ- µοστέων διαδικασιών σύναψης,

3. Το άρθρο 246 εφαρµόζεται στις συμβάσεις και τοιις διαγωνισμούς μελετών που αφορούν θέµατα άμυνας ἡ ασφάλειας και ανατίθενται ἡ διοργανώνονται, σύµφωνα µε διεθνείς κανόνες. Οι παράγραφος Ίκαι 2 δεν εφαρµό- ζονται επί των ανωτέρω συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών. Άρθρο 240 Ειδικές εξαιρέσεις για συµθάσεις υπηρεσιών (άρθρο 21 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 22ρ ἕως 998) δεν εφαρµόζε- ται στις συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες: α) έχουν ὡς αντικείµενο την αγορά ή µίσθώση, µε ο- ποιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους, γης, υφισταμέ- γων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων ἡ αφορούν δικαιώµατα επ’ αυτών’ β) έχουν ὡς αντικείµενο υπηρεσίες διαιτησίας και συµ- βιβασμού, Υ) αφορούν οποιεσδήποτε απὀ τις κατωτέρω νομικές υπηρεσίες, αα) νοµικἠή εκπροσώπηση πελάτη απὀ δικηγόρο κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 258/198Υ/ σε: ---διαιτησία ἡ συμβιβασμό που διεξάγεται σε κράτος - µέλος, τρίτη χώρα ἡ ενώπιον διεθνούς οργάνου διαιτη- σίας ή συμβιβασμού’ ή --- δικαστικὲς διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων, δικαι- οδοτικών οργάνων ή δημοσίων αρχών κράτους - µέλους ἡ τρίτης χώρας ή ενώπιον διεθνών δικαστηρἰων, δικαιο- δοτικών ή θεσμικών οργάνων ββ) νομικές συμβουλές που παρέχονται για την προε- τοιµασία οιασδήποτε από τις διαδικασίες που αναφέρο- νται στο σηµείο { του παρόντος σημείου ή αν υπάρχει α- πτή ένδειξη και σηµαντική πιθανότητα το ζήτημα που ᾱα- φορούν οἱ συμβουλές να αποτελέσει αντικείµενο τέτοι- ων διαδικασιών, υπό την προὐπιόθεση ότι οἱ συμβουλές παρέχονται από δικηγόρο, κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.ὸ. 2598/1968. ΥΥ) υπηρεσίες πιστοποίησης και εξακρίβωσης της γνη- σιότητας εγγράφων που πρέπει να παρέχονται από συµ- βολαιογράφους ὅδ) νομικές υπηρεσίες που παρέχονται απὀ διαχειρι- στές περιουσίας τρίτου ή διορισµένους επιτρόπους ή άλ- λες νομικές υπηρεσίες των οποίων οι πάροχοι διορίζο- νται από δικαστήριο ἡ δικαιοδοτικό όργανο στο οικείο κράτος - µέλος ή διορίζονται εκ του νόµου για την εκτέ- λεση ειδικών καθηκόντων υπό την εποπτεία τέτοιων δι- καστηρίων ή δικαιοδοτικών οργάνων’ εε) λοιπές νομικές υπηρεσίες, οι οποίες στο σχετικό κράτος - µέλος συνδέονται, έστῳ και περιστασιακά, µε την άσκηση δημόσιας εξουσίας: ὃ) χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες σχετικές µε την έκ- ὅοση, Την πώληση, την αγορά ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών µέσων, κατά την έννοια του ν. 3606/2007 (Α΄ 195), καθώς και συναλλαγές που εκτε- λούνται απὀ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τον Εωρωπαίκό Μηχανισμό Σταθερό- τητας 8) δάνεια είτε συνδέονται είτε όχι µε την ἔκδοση, την πώληση, την αγορά ἡ τη μεταβίβαση τίτλων ἡ άλλων χρηματοπιστὠτικών µέσων, στ) συμβάσεις εργασίας’ Ὁ) δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές ή μεταφορὲς µε το μετρό’ η) υπηρεσίες πολιτικής άµυνας, πολιτικής προστασίας και πρόληψης κινδύνων που παρέχονται απὀ µη κερδο- οκοπικές οργανώσεις ή ενώσεις και εμπίπτουν στους α- κόλουθους κωδικούς του ΟΡΝ: /95250000-8, 75251000-0, 75οδ1100-1, 75251110-4, 75251120-7, /952952000-7, 7852220008, 98113100-9 και 85143000-3 πλην των υπη- ρεσιών ασθενοφόρων για τη μεταφορά ασθενών ϐ) συμβάσεις που αφορούν τον χρόνο μετάδοσης ή την παροχή προγράµµατος που ανατίθενται σε παρό- χους υπηρεσιών οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών μέ- σων. Για τους σκοπούς της παρούσας περίπτωσης, ο όρος «πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων» έχει την ἴδια έννοια µε εκείνη των περιπτώσεων α΄ και δ΄ της πα- ραγράφου 1 του άρθρου 2του π.δ. 109/2010. Το «πρόγραµµα» έχει την ἴδια έννοια µε εκείνη της πε- ρίππωση β της παραγράφου 1 του άρθρου ὁ του π.δ. 1098/2010, αλλά περιλαμβάνει επίσης ραδιοφωνικά προ- γράμματα και υλικό ραδιοφωνικών προγραμμάτων. Επί- σης, για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, το «υλι- κὀ προγραμμάτων» έχει την ἴδια έννοια µε το «πρόγραμ- μα». Άρθρο 241 Συµθάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται θάσει αποκλειστικού δικαιώματος (άρθρο 22 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 3968) δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις υπηρεσιών που ᾱ- νατίθενται σε έναν φορέα ο οποίος είναι ο ίδιος αναθέ- τουσα αρχή ή σε µια ομάδα αναθετουσών αρχών βάσει αποκλειστικού δικαιώματος που τους παρέχεται δυνάµει διατάξοων νόµου ή δημοσιευµένων διοικητικών πράξε- ων, εφόσον οἱ διατάξεις αυτές συμβιβάζονται µε τη ΣΛΕΕ. Ενότητα 2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ Άρθρο 242 Συµθάσεις που συνάπτοντα! από ορισμένους αναθέτοντες φορείς για την αγορά ύδατος και για την προμήθεια εγέργειας ή καμσίµων που προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας (άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 222 έως 398) δεν εφαρµόζε- ται: α) στις συμβάσεις για την αγορά ὑδατος, εφόσον ανα- τίθενται από αναθέτοντες φορείς οι οποίοι ασκούν µία ή και τις δύο δραστηριότητες που σχετίζονται µε το πόσι- μο ύδωρ και ορίζονται στην παράγραφος Ίτου άρθρου 290: β) στις συμβάσεις οι οποίες ανατίθενται απὀ αναθέτο- ντες φορείς που ὁδραστηριοποιούνται οι ίδιοι στον τοµέα Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 149 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7977 της ενέργειας µέσω της άσκησης µιας δραστηριότητας που αναφέρεται στην παράγραφος Ίτου άρθρου 228, στην παράγραφο Ἰ του άρθρου 223 ἡ στο άρθρο 934 και αφορούν στην τροφοδότηση: αα) µε ενέργεια, ββ) µε καύσιμα που προορίζονται για την παραγωγή ε- νέργειας. ΤΜΗΝΜΑΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Ί ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Άρθρο 243 Άμυνα και ασφάλεια (άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) εφαρμόζονται στην ανάθεση συµβάσεων και σε δια- γωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στους τοµείς της άμυνας και της ασφάλειας, εξαιρουµένῶν τῶν κάτω- θ! συμβάσεων: α) συµβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του µέρους δεύτερου του ν. 39/8/2011: β) συμβάσεων στις οποίες δεν εφαρµόζεται το µέρος δεύτερο του ν. 39/8/2011, σύµφωνα µε τα άρθρα 17 και 24 του εν λόγω νόµου.

2. Το παρὀν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που δεν εξαιρούνται για ἄλλο λόγο δυνάμει της παραγράφου Ἰ, στο µέτροποιυ η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας της χώρας δεν µπορεί να διασφαλιστεί µε λιγότερο ὅραστι- κά µέτρα, όπως, µε την επιβολή απαιτήσεων για την προ- στασίἰα του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που ο αναθότων Φορέας καθιστά διαθέσιµες σε µία δια- δικασία ανάθεσης σύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν Βιβλίο. Επιπλέον και, σύµφωνα µε την περίπτ. (α) της παρα- γράφου 1 του άρθρου 346 της ΣΛΕΕ, το παρόν Βιβλίο δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις και στους διαγὠνι- σμούς μελετών που δεν εξαιρούνται για άλλο λόγο δυ- νάµει της παραγράφου 1, στο µέτρο που η εφαρµογή του παρόντος Βιβλίου θα υποχρέωνε τη χώρα να παρά- σχει πληροφορίες τη ὁημοσιοποίηση των οποίων θεωρεί αντίθετη µε τα ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας του.

3. Όταν η διαδικασία σύναψης και η εκτέλεση της σύμ- βασης ή του διαγωνισμού μελετών κηρύσσεται απόρρη- τη ή πρέπει να συνοδεύεται απὀ ειδικἀ µέτρα ασφαλεί- ας, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνι- κής νομοθεσίας, ιδίως δε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ- θρου Ἄδτου ν. 39/8/2011 (Α΄ 137) καιτης απόφασης µε αρ. 898/99/48193022/14.08.2008 του Υπουργού Εσωτερι- κών (Β΄ 1632], το παρόν Βιβλίο δεν εφαρµόζεται, υπό την προὐπόθεση ότι ο αναθέτων φορέας κρίνει ότι τα εν λόγω ουσιώδη συμφέροντα δεν μπορούν να διασφαλι- στούν µε λιγότερο παρεµβατικά µέτρα, όπως εκείνα που αναφέρονται σιο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2. Άρθρο 244 Μεικτές συµθάσεις που καλύπτουν την ἴδια δραστηριό- τητα και αφορούν την άµυνα ή την ασφάλεια (άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις μεικτές συµβά- σεις που έχουν αντικείµενο σύµβαση η οποία εμπίπτει στο παρόν Βιβλίο (άρθρα 292 έως 338), καθώς και σύμ- βαση η οποία εμπίπτει στο άρθρο 946 ΣΛΕΕ ἠτο ν. 3978/ 2011.

2. Όταν τα διαφορετικά µέρη µιας συγκεκριμένης σύμ- βασης μπορούν να διαχὠρισθούν αντικειμενικά, οι σνα- θέτοντες φορείς μπορούν να αναθέσουν είτε χωριστές συμβάσεις για τα χωριστά µέρη είτε µία ενιαία σύμβαση. Ὅταν οι αναθέτοντες Φορείς επιλέγουν να αναθέσουν χωριστές συμβάσεις για χωριστά µέρη, η απόφαση για το εφαρμοστέο νοµικό καθεστώς καθεμιάς απὀ τις χωρι- οτέὲς αυτές συμβάσεις λαμβάνεται βάσει των χαρακτηρι- στικών εκάστου τµήµατος, Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν να αναθέσουν µία ενιαία σύµβαση, ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια για τον καθορισμό του εφαρµοστέου νομικού καθεστώτος: α) όταν µέρος µιας συγκεκριμένης σύμβασης διέπεται από το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, η σύµβαση µπορεί να ανα- τίθεται χωρίς εφαρµογή του παρόντος Βιβλίου, υπό την προὐπόθεση ότι η ανάθεση ενιαίας σύμβασης δικαιολο- γείται απὀ αντικειμενικούς λόγους, β) όταν µέρος µιας συγκεκριμένης σύμβασης διέπεται από το ν. 3978/2011, η σήµβαση µπορεί να ανατίθεται, σύμφωνα µετο ν. 99/8/2011, υπὀ την προὐπόθεση ότι η ανάθεση ενιαίας σύμβασης βασίζεται σε αντικειμενικούς λόγους, Το παρόν εδάφιο δεν επηρεάζει τα κατώτατα ὁ- ρια και τις εξαιρέσεις τις οποίες προβλέπει ο ν. 3978/2011. Η απόφαση για την ανάθεση µίας ενιαίας σύμβασης, ὠστόσο, δε λαμβάνεται µε σκοπό την εξαίρε- ση των συµβάσεων απὀ την εφαρµογή του παρόντος Βι- βλίου ἧτου ν. 99/8/2011.

3. Η περίπτ. (α) του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 εφαρμόζεται στις μεικτές συμβάσεις για τις οποίες θα μπορούσαν άλλως να ισχύουν οι περιπτ. (α) και (β) του προαναφερθέντος εδαφίου.

4. Όταν τα διαφορετικά µέρη µιας συγκεκριμένης σύμ- βασης είναι αντικειμενικά αδύνατον να διαχωριστούν, η σύμβαση µπορεί να ανατίθεται χωρίς να εφαρµόζεται το παρόν Βιβλίο, όταν περιλαµβάνει στοιχεία στα οποία ε- Φφαρμόζεται το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ’ διαφορετικά, µπο- ρεί να ανατίθεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3978/ 2011. Άρθρο 245 Συµθάσεις που καλύπτουν πολλαπλές δραστηριότητες και αφορούν την άµυνα και την ασφάλεια (άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Στην περίπτωση συµβάσεων που προορίζονται να καλύψουν πολλαπλές δραστηριότητες, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιλέγουν την ανάθεση χωριστών συμβάσεων για κάθε επιµέρους ὁραστηριότητα ή την α- <!-- page 150 --> 7978 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 νάθεση ενιαίας σύμβασης. Όταν οἱ αναθέτοντες φορείς Επιλέγουν την ανάθεση χωριστὠν συµβάσεων για τα επι- µέρους µέρη, η απόφαση για το ποιο νοµικό καθεστώς ε- φαρμόζεται σε καθεμιά απὀ τις χωριστές αυτές συμβά- σεις λαμβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών κάθε σι- γκεκριµένης ὁραστηριότητας. Όταν οι αναθέτοντες φορείς αποφασίζουν να αναθέ- σουν ενιαία σύµβαση, ισχύει η παράγραφος 2. Η επιλογή ανάμεσα στην ανάθεση ενιαίας σύμβασης και στην ανά- θεση πολλών χωριστών συµβάσεων δεν πρέπει να γίνε- ται µε σκοπό την εξαίρεση της σύμβασης ἡ των συμβά- σεων από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) ή του ν. 99/8/2011.

2. Στην περίπτωση συµβάσεων που προορίζονται να καλύψουν ὁραστηριότητα η οποία υπόκειται στο παρόν Βιβλίο και άλλη ὁραστηριότητα η οποία: α) υπόκειται στο ν. 39/8/2011 ἡ β) καλύπτεται από το ἀρθρο 3468 ΣΛΕΕ, η σύµβαση µπορεί να ανατεθεί, σύµφωνα µε τις διατά- ξειςτου ν. 39/8/2011(Α΄ 127) στις περιπτώσεις που υπά- γονται στην περίπτωση α΄ και µπορεί να ανατεθεί χωρίς την εφαρµογή του παρόντος Βιβλίου στις περιπτώσεις που υπάγονται στην περίπτωση β᾽. Το παρόν εδάφιο δεν εππρεάζει τα κατώτατα όρια και τις εξαιρέσεις τις οποίες προβλέπειον. 39/8/9011. Οι συμβάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση α΄ του πρώτου εδαφίου και οι οποίες περιλαμβάνουν επιπλέον συμβάσεις ἡ άλλα στοιχεία που διέπονται από το άρθρο 946 ΣΛΕΕ μπορούν να ανατίθενται χωρίς την εφαρµογή του παρόντος Βιβλίου. Ωστόσο, το πρὠτο και το δεύτερο εδάφιο εφαρµόζο- νται µε την προὐπόθεση η ανάθεση της ενιαίας σύμβα- σης να δικαιολογείται για αντικειμενικούς λόγους και η απόφαση για την ανάθεση ενιαίας σύμβασης να µην λαµ- βάνεται µε σκοπό την εξαίρεση συμβάσεων απὀ την ε- Φαρμµογή του παρόντος Βιβλίου. Άρθρο 246 Συµθάσεις και διαγῶνισµοί μελετών που αφορούν την ἆμυνα ή την ασφάλεια και ανατίθενται ή διοργανώνονται δυνάµει διεθνών κανόνων (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) 1, Το παρόν Βιβλίο (άρθρα 22. ἕως 338) δεν εφαρµό- ζεται στις συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που αφορούν την άμινα ή την ασφάλεια, τις οποίες ο α- ναθέτων φορέας υποχρεούται να αναθέσει ἡ να διοργα- νώσει, σύµφωνα µε διαδικασίες σύναψης σύμβασης δια- Φορετικές από αυτές του παρόντος Βιβλίου και οι οποίες προβλέπονται σε οποιοδήποτε από τα εξής: α) διεθνή συμφωνία ή διακανονισμό που έχει συνα- Φφθεί, σύµφωνα µετις Συνθήκες μεταξύ της Ελλάδας και µιας ἡ περισσότερων τρίτων χωρών ή υποδιαιρέσεών τους καὶ καλύπτει έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορἰ- ζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση 6- νός σχεδίου απὀ τους συµβαλλομένους' β) διεθνή συμφωνία ἡ διακανονισμό που συνδέεται µε την στάθµειση στρατευμάτων και αφορά επιχειρήσεις της Ελλάδας ή τρίτης χώρας᾽ Υ) διεθνή οργανισμό. Το Υπουργείο Εξωτερικών κοινοποιεί στην Επιτροπἠὴ και στην Αρχή όλες τις συμφωνίες ή τους διακανονι- σμούς που αναφέρονται στο σηµείο α΄ της παρούσης παραγράφου. Οι αρμόδιοι φορείς και όργανα υποχρεού- ται να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ζητείται απὀ το Ὑπουργείο Εξωτερικών και είναι αναγκαία για την κοι- νοποίηση του προηγούμενου εδαφίου.

2. Το παρόν Βιβλίο δεν εφαρµόζεται σε συμβάσεις και διαγωνισμούς μελετών που αφορούν την άμυνα ή την αᾱ- σφάλεια και που ο αναθέτων φορέας αναθέτει, σύµφωνα µε τους κανόνες περί διαδικασίας σύναψης συμβάσεων που θεσπίζονται από διεθνή οργανισμό ἡ διεθνές χρηµα- τοδοτικό ίδρυμα, εφόσον οι συγκεκριμένες σιµβάσεις ή οι σχετικοί διαγωνισμοί μελετών χρηματοδοτούνται πλή- ρως από τον εν λόγω οργανισμό ἡ ίδρυμα. Στην περί- πτωση συµβάσεων ή διαγωνισμών μελετών που συγχρη- ματοδοτούνται κατά το μεγαλύτερο µέρος από διεθνή οργανισμό ή διεθνές χρηµατοδοτικό ίδρυμα, οι συµβαλ- λόμµενοι συμφωνούν επί των εφαρμµοστέών διαδικασιών σύναψης συµβάσεων. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Άρθρο 247 Συµθάσεις μεταξύ αναθετουσών αρχών (άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Μια σύµβαση που ανατίθεται απὀ αναθέτουσα αρχή σε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου δεν ε- µπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου (ἁρ- θρα 222 έως 338), αν πληρούνται σωρευτικά οι κατῶτέ- ρω προὐποθέσεις;: α) η αναθέτουσα αρχή ασκεί επί του εν λόγω νομικού προσώποι! έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών, β) περισσότερο από το 8056 των ὁραστηριοτήτων του ελεγχοµένου νομικού προσώπου διεξάγεται κατά την ε- κτέλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί απὀ την ε- λέγχουσα αναθέτουσα αρχή ἡ από άλλες νομικές οντό- τητες που ελέγχει η εν λόγω αναθέτουσα αρχή, Υ) δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόμενο νοµικό πρόσωπο, εξαιρουμένων των μορφών συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνα- τότητα ϱλέγχου ή δικαιώματος αρνησικυρίας που απαι- τούνται απὀ διατάξεις νόµου και δεν ασκούν αποφασι- στική επιρροή στο ελεγχόμενο νοµικό πρόσωπο. Μια αναθέτουσα αρχή θεωρείται ότι ασκεί όλεγχο επί νομικού προσώπου ανάλογο µε τον έλεγχο που ασκεί στις υπηρεσίες της κατά την έννοια της περίπτωση α΄ της παραγράφου 1, όταν ασκεί αποφασιστική επιρροή τόσο στους στρατηγικούς στόχους όσο και στις σηµαντι- κές αποφάσεις του ελεγχόµενου νομικού προσώπου. Ο εν λόγω έλεγχος µπορεί, επίσης, να ασκείται απὀ άλλο νοµικό πρόσωπο το οποίο µε τη σειρά του ελέγχεται κα- τά τον ίδιο τρόπο ατιό την αναθέτουσα αρχή.

9. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται επίσης αν ένα ελεγ- χόμενο νοµικό πρόσωπο, το οποίο είναι αναθέτουσα αρ- χή, αναθέτει σύµβαση στην αναθέτουσα αρχή π οποία το ΞλέΥγχει ἡ σε άλλο νοµικό πρόσωπο που τελεί υπό τον έ- λεγχο της ίδιας αναθέτουσας αρχής, εφόσον δεν υπάρ- χει άµεση συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο νομικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η σύµβαση, εξαιρουµέ- νων των μορφών συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χω- <!-- page 151 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7979 ρίς δυνατότητα ελέγχου ἡ δικαιώματος αρνησικυρίας που απαιτούνται απὀ εθνικές νομοθετικές διατάξεις. Σύμφωνες µετις Συνθήκες και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόμενο νοµικό πρόσωτιο.

3. Αναθέτουσα αρχή που δεν ασκεί έλεγχο, κατά την έννοια της παραγράφου Ί, επί νομικού προσώπου ιδιωτι- κού ἡ δημοσίου δικαίου µπορεί εντούτοις να αναθέσει σύμβαση στο εν λόγω νοµικό πρόσωπο, χωρίς να εφαρ- µόσει τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, εφόσον πλη- ρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προὐποθέσεις: α) η αναθέτουσα αρχή ασκεί απὀ κοινού µε άλλες ανα- θέτουσες αρχές έλεγχο επίτου εν λόγω νομικού προσώ- που ανάλογο εκείνου που ασκούν επί των δικὠν τους ν- πηρεσιών᾿ β) περισσότερο από το 8096 των δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού προσώπου διεξάγεται κατά την εκτέλε- ση καθηκόντων που του ὀχουν ανατεθεί από τις ελέγ- χουσες αναθέτουσες αρχές ή από άλλα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται απὀ τις ίδιες αναθέτουσες αρχές και Υ) δεν υπάρχει άµεση συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόμενο νοµικό πρόσωπο, εξαιρουμένων των μορφών συµµετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνα- τότητα ελέγχου ή δικαιώματος αρνησικωρίας που απαι- τούνται απὀ εθνικές νομοθετικές διατάξεις, σύμφώνες με τις Συνθήκες καὶ δεν αοκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόμενο νοµικό πρόσωπο. Για τους σκοπούς της περίπτωση α΄ της παραγράφου 1, θεωρείται ότι οι αναθέτουσες αρχές ασκούν από κοι- νού έλεγχο επί νομικού προσώπου εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προὐποθέσεις: α) τα όργανα λήψης αποφάσεων του ελεγχόμενου νο- μικού προσώπου απαρτίζονται απὀ εκπροσώπους όλων των αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν' το ἴδιο φι- σικὀ πρόσωπο µπορεί να εκπροσωπεί πολλές ἡ όλες τις συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές Β) οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές είναι σε θέση να α- σκούν από κοινού αποφασιστική επιρροή στους στρατη- γικούς στόχους και τις σημαντικές αποφάσεις του ελεΥγ- χόµενου νομικού προσώπου’ και Υ) το ελεγχόμενο νοµικό πρόσωπο δεν επιδιώκει συµ- φέροντα αντίθετα απὀ τα συμφέροντα των ελεγχουσών αναθετουσών αρχών. Δ. Μια σύµβαση η οποία ουνάπτεται αποκλειστικά µε- ταξύ δύο ἡ περισσότερων αναθετουσών αρχών δεν εµπί- πτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου, εφό- σον πληρούνται όλες οι κατωτέρω προὐποθέσεις: α) η σύµβαση εγκαθιδρύει ἡ υλοποιεί συνεργασία µε- ταξύ των συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών, η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες που οφείλουν να εκτελούν οι εν λόγω αρχές παρέχονται για την επίτευξη των κοινών τους στόχων΄ β) η υλοποίηση της εν λόγω συνεργασίας εξωπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και Υ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές εκτελούν στην ελεύθερη αγορά λιγότερο απὀ το 20 9ο τῶν ὅρα- στηριοτήτων που αφορά η συνεργασία.

5.Γιατον προσδιορισμό του ποσοστού των ὅραστηριο- τήτων που αναφέρεται στην περίπτωση β΄ της παραγρά- Φου 1, οτην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 και στην περίπτωση Υ΄ της παραγράφου 4, λαμβάνεται υπόψην ο µέσος συνολικός κύκλος εργασιών ή άλλο ενδεδειγµένο μέτρο βάσει ὁραστηριοτήτων του νομικού προσώπου, ὁ- πως το κόστος που βαρύνει το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο ὁσον αφοράτις υπηρεσίες, τα αγαθά και τα ἑρ- γα κατά την τριετία που προηγείται της ανάθεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία, λόγω της ημερομηνίας σύστασης του συγκεκριμένου νομικού προσώπου ἡ της έναρξης των δραστηριοτήτων του ή λόγω αναδιοργάνω- σης των δραστηριοτήτων του, ο κύκλος εργασιών ή ἀλ- λο μέτρο που βασίζεται στις ὁραστηριότητες, όπως το κόστος είτε δεν είναι διαθέσιµο για την τελευταία τριε- τία είτε δεν είναι πλέον κατάλληλο, αρκεί να αποδειχθςί ότι η µέτρηση της δραστηριότητας είναι αξιόπιστη, ιδίως µέσω προβολών επιχειρηματικών ὁραστηριοτήτων.

6. Πάσης φύσεως συμβάσεις ή συμφωνίες (π.χ. προ- γραμματικές, συνεργασίας) οἱ οποίες ενδέχεται να συ- νάπτονται δυνάμει ειδικών διατάξεων, µπορεί να µην ε- µπίπτοιν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου, υπό τους όρους που περιλαμβάνονται στα άρθρα 222 έ- ως 9950 και Ιδίως του παρόντος άρθρου. Άρθρο 248 Συµθάσεις που ανατίθενται σε συνδεδεμένη επιχείρηση (άρθρα 29 και 31 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «συν- δεδεµένη επιχείρηση» νοείται κάθε επιχείρηση της οποί- ας οἱ ετήσιοι λογαριασμοί έχουν ενοποιηθεί µε τους λο- γαριασμούς του αναθέτοντος φορέα, σύμφωνα µε τις ᾱ- παιτήσεις του ν. Δ20Β/2ΟΊ4 (Α΄ 251).

2. Στην περίπτωση φορέων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4308/2014, ως «συνδεδεμένη επιχείρη- ση» νοείται κάθε επιχείρηση η οποία: α) µπορεί να υπόκειται, άµεσα ἡ έμμεσα, σε δεσπόζου- σα επιρροή του αναθέτοντος φορέα' β) µπορεί να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή επί του ἄνα- θέτοντος φορέα᾽ ή Υ) υπόκειται, απὀ κοινού µε τον αναθέτοντα φορέα, στη δεσπόζουσα επιρροή άλλης επιχείρησης λόγω κυ- ριότητας, χρηµατοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ο όρος «δεσπόζουσας επιρροής» έχει την ἴδια έννοια µε εκείνη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 224.

3. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 247 και υτιό τις προῦ- ποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του πα- ῥρόντος άρθρου, το παρὀν Βιβλίο (άρθρα 222 έως 3998) δεν εφαρµόζεται στις συμβάσεις που ανατίθενται; α) απὀ αναθέτοντα φορέα σε συνδεδεμένη επιχείρη- ση η β) από κοινοπραξία, η οποία έχει συσταθεί αποκλειστι- κά απὀ διάφορους αναθέτοντες Φορείς µε σκοπό την ᾱ- σκηση δραστηριοτήτων, κατά την έννοια των άρθρων 228 έως 294, σε επιχείρηση συνδεδεμένη µε έναν απὀ αυτούς τους αναθέτοντες φορείς.

4. Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται σε: α) συμβάσεις υπηρεσιών, εφόσον το 80 96 τουλάχι- στον του µέσου συνολικού κύκλου εργασιών της συνδε- δεµένης επιχείρησης, κατά την τελευταία τριετία, λαµ- βάνοντας υπόψη όλες τις υπηρεσίες που παρείχε η εν λόγω επιχείρηση, προέρχεται απὀ την παροχή υπηρε- σιὼν στον αναθέτοντα φορέα ή σε άλλες επιχειρήσεις µε τις οποίες συνδέεται’ <!-- page 152 --> 7980 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ β) συμβάσεις προμηθειών, εφόσον το 80 5ο τουλάχι- στον του µέσου συνολικού κύκλου εργασιών της συνδε- δεµένης επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προ- µήθειες που παρείχε η εν λόγω επιχείρηση κατά την τε- λευταία τριετία, προέρχεται από την παροχή αγαθών στον αναθέτοντα φορέα ἡ σε άλλες επιχειρήσεις µε τις οποίες συνδέεται" Υ) στις συμβάσεις έργων, εφόσον το 80 3ο τουλάχι- στον του µέσου συνολικού κύκλου εργασιών της συνδε- δεµένης επιχείρησης, λαμβάνοντας υτιόψη όλα τα έργα που παρείχε η εν λόγω επιχείρηση, κατά την τελευταία τριετία, προέρχεται από την παροχή έργων στον ἄαναθέ- τοντα φορέα ή σε άλλες επιχειρήσεις µε τις οποίες συν- δέεται.

5. Ὅταν, λόγω της ημερομηνίας σύστασης της συνδὸε- δεµένης επιχείρησης ἡ της ημερομηνίας έναρξης των δραστηριοτήτων της, δεν είναι διαθέσιµος ο κύκλος ερ- γασιών της για την τελευταία τριετία, η επιχείρηση αρκεί να αποδεικνύει ότι ο κύκλος εργασιών που αναφέρεται στις περιπτώσεις α΄, β΄ ή γ΄ της παραγράφου ἁ είναι α- ξιόπιστος, ιδίως µε προβολές επιχειρηματικών ὅραστη- ριοτήτων.

6. Όταν περισσότερες από µία επιχειρήσεις συνδεδε- µένες µε τον αναθέτοντα φορέα, µε τον οποίο συγκρο- τούν ένωση οικονοµικών φορέων, παρέχουν τις ίδιες ή παρεµφερείς υπηρεσίες ή προμήθειες ήἦ τα ίδια ἡ παρεµ.- φερή έργα, για τον υπολογισμό των ποσοστών λαμβάνε- ται υπόψη ο συνολικός κύκλος εργασιών που προκύπτει αντιστοίχως από την παροχή υπηρεσιών, αγαθών ή ἑρ- γων εκ µέρους των εν λόγω συνδεδεμένων επιχειρήσε- ων. 7, Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, τις ακόλουθες πληροφορίες σχε- τικά µε την εφαρµογή των παραγράφων 2 και 3: α) τις επωνυμίες των επιχειρήσεων για τις οποίες πρό- κειται, β) τη φύση και την αξία των σχετικών συμβάσεων, Υ) τα στοιχεία που η Επιτροπή κρίνει απαραίτητα για να αποδείξει ότι οι σχέσεις μεταξύ της επιχείρησης στην οποία ανατίθενται οι συμβάσεις καιτου αναθότοντος φο- ρέα, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος ἁρ- θρου. Άρθρο 249 Συµθάσεις που ανατίθενται σε κοινοπραξία ή σε αναθέτοντα φορέα που συμμετέχει σε κοινοπραξία (άρθρα 90 και 31 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 247 και µε την προ- πόθεση ότι η κοινοτιραξία έχει συσταθεί µε σκοπό την ἀ- σκηση της συγκεκριμένης ὁραστηριότητας επί περίοδο τουλάχιστον τριών (3) ετών και ότι η συστατική πράξη της κοινοπραξίας ορίζει ότι οἱ αναθέτοντες φορείς που τη συγκροτούν συμμετέχουν σε αυτήν τουλάχιστον για την εν λόγω περίοδο, το παρόν Βιβλίο (άρθρα 220 έως 398) δεν εφαρµόζεται στις συμβάσεις: α) τις οποἰες αναθέτει κοινοπραξία, η οποία έχει συ- σταθεί αποκλειστικά από ορισμένους αναθέτοντες Φο- ρείς µε σκοτό την άσκηση δραστηριοτήτων κατά την έν- νοια των άρθρων 928 έως 294, σε ἑναν από τους εν λό- γω αναθέτοντες Φορείς ἡ β) τις οποίες αναθέτει αναθέ- των φορέας σε τέτοιου είδους κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει.

2. Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, τις ακόλουθες πληροφορίες σχε- τικά µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου: α) τις επωνυμίες των κοινοπραξιὠν για τις οποίες πρό- κειται, β) τη φύση και την αξία των σχετικών συµβάσεων, Υ) τα στοιχεία που η Επιτροπή κρίνει απαραίτητα για να αποδείξει ότι οι σχέσεις μεταξύ της κοινοπραξίας στην οποία ανατίθενται οἱ συμβάσεις και του αναθέτο- ντος φορέα, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρό- ντος άρθρου. ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 250 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 4δτης Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 295 έως 998) εφαρμόζονται αποκλειστικά σε συμβάσεις υπηρε- σιών έρευνας και ανάπτυξης που εμπίπτουν στους κωδι- κούς ϱΡν 73000000-2 έως 73120000-8, 79900000-5, 73420000-2 και 79450000-5, εφόσον πληρούνται αμφό- τερες οι ακόλουθες προυποθέσεις: α) τα αποτελέσµατα ανήκουν αποκλειστικἀ στον ανα- θέτοντα Φορέα γιαιδίᾳ χρήση κατά την άσκηση της ὅρα- στηριότητάς του, και β) η παροχή της υπηρεσίας αμείβεται εξ ολοκλήρου α- πό τον αναθέτοντα φορέα. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ Άρθρο 251 Δραστηριότητες άµεσα εκτεθειµένες στον ανταγωνισμό (άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι συμβάσεις που προορίζονται να επιτρέψουν την άσκηση δραστηριότητας οριζοµένης στα άρθρα 228 ἑως 2994 δεν υπάγονται στο παρὀν Βιβλίο (άρθρα 225 έως 398), αν καταδεικνύεται, δυνάµει του αιτήµατος που προβλέπεται στο άρθρο 252 κατωτέρω, ότι η ασκουµένη στην Ελλάδα ὁραστηριότητα είναι άµεσα εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό σε αγορές στις οποίες η πρόσβαση δεν είναι περιορισμένη. Οµοίως, οἱ διαγωνισμοί μελετών που διοργανώνονται για την πραγματοποίηση µιας τέτοι- ου είδους ὁραστηριότητας στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή δεν υπάγονται στο παρόν Βιβλίο. Η συγκεκριμένη ὁραστηριότητα µπορεί να αποτελεί µέρος ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής ή να ασκείται µόνον σε ορισμένες περιοχές. Η αναφερόμενη στο πρώ- το εδάφιο της παρούσας παραγράφου αξιολόγηση περί ύπαρξης ανταγωνισμού, η οποία πραγματοποιείται µε βάση τις πληροφορίες που είναι διαθέσιµες στην ΕΠΙτρο- πή και για τους σκοπούς του παρόντος Βιβλίου, δε θίγει την εφαρµογή της περί ανταγωνισμού νομοθεσίας. " ὡς άνω αξιολόγηση πραγματοποιείται λαμβάνοντας υτί ὁ- ψιν την αγορά γιατις εν λόγω δραστηριότητες και τη γε- ὠγραφική αγορἁ αναφοράς κατά την έννοια της παρα- γράφου 2. 2, Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το κατά πόσον µια ὁραστηριότητα είναι άµεσα εκτεθειμένη στον αντα- Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 153 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ γωνισμό καθορίζεται µε βάση κριτήρια, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί ανταγωνισμού της ΣΛΕΕ. Σε αωτά µπορεί να περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά των συγκεκριµέ- γων προϊόντων ἦ υπηρεσιών, η ύπαρξη εναλλακτικών προιόντων ή υπηρεσιών που θεωρούνται ότι μπορούν να τα υποκαταστήσουν τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και απὀ την πλευρά της προσφοράς, οι τιµές και η πραγματική ή δυνητική παρουσία περισσότερων του ε- νός παρόχων των εν λόγω προϊόντων ἡ υπηρεσιών. Ως γεωγραφική αγορά αναφαράς, µε βάση την οποία αξιολογείται η έκθεση στον ανταγωνισμό, νοείται η πς- ριοχἡ όπου οι σχετικές επιχειρήσεις συμμετέχουν στην προσφορά και τη ζήτηση προϊόντων ἡ υπηρεσιών, όπου οι συνθήκες ανταγωνισμού είναι επαρκώς οµοιογενείς και η οποία µπορεί να διακριθεί απὀ τις γειτονικές περιο- χές επειδή, ιδίως, οι συνθήκες ανταγωνισμού είναι αι- σθητά διαφορετικές. Η εν λόγω αξιολόγηση λαμβάνει ι- δίως υπόψην τη φύση και τα χαρακτηριστικά των σχετι- κών προϊόντων ή υπηρεσιών, την ύπαρξη εμποδίων για την είσοδο στην αγορά ἡ ενδεχόμενων προτιμήσεων των καταναλώὠτών, τις αισθητές διαφορές στα μερίδια α- γοράς των επιχειρήσεων μεταξύ της εν λόγω περιοχής και των γειτονικών περιοχών ή τις αισθητές διαφορές στις τιµές.

9. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η πρόσβαση σε µία αγορά θεωρείται ότι δεν περιορίζεται, εφόσον η σχετική νοµοθεσία της Ἐνωσης, η οποία παρατίθεται ατο Παράρτημα ΙΙ του Προσαρτήµατος Β΄, έχει ενσωµατω- θεί στο εθνικό δίκαιο. Όταν η ελεύθερη πρόσβαση σε συγκεκριμένη αγορά δεν τεκµαίρεται βάσει του πρώτου εδαφίου, πρέπει να καταδεικνύεται ότι η εν λόγω πρόσβαση είναι ελεύθερη εκτου νόµου και εκτων πραγμάτων. Άρθρο 252 Διαδικασία για τη θεθαίώση της δυνατότητας εφαρµογής του άρθρου 251 (άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) 1, Όταν το αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργείο κρίνει ότι, µε βάση τα κριτήρια των παραγράφων 2 και 3 του ἁρ- θρου 251, µια δεδομένη δραστηριότητα είναι άµεσα ε- κτεθειµένη στον ανταγωνισμό σε αγορές στις οποίες η πρόσβαση δεν είναι περιορισμένη, µπορεί να υποβάλει αίτηµα στην Επιτροπή, προκειµένου να βεβαιώσει ότι το παρόν Βιβλίο (άρθρα 226 έως 938) δεν εφαρµόζεται στην ανάθεση συµβάσεων ἡ στη διοργάνωση διαγωνι- σµών μελετών για την άσκηση της εν λόγω ὁραστηριό- τητας, συνοδευόμενο, ενδεχομένως, απὀ τη θέση που έ- λαβς ανεξάρτητη εθνική αρχή η οποία εἶναι αρμόδια για τη σχετική δραστηριότητα. Τέτοια αιτήµατα µπορούν να αφορούν σε ὁραστηριότητες που αποτελούν µέρος ευ- ρύτερου τοµέα ή που ασκούνται µόνον σε ορισμένα τµή- µατα του συγκεκριμένου κράτους - μέλους. Διά του ως άνω αιτήµατος γνωστοποιούνται στην Επι- τροπή όλα τα συναφή στοιχεία, και ιδίως κάθε διάταξη γόµου ἡ διοικητική πράξη ή συμφωνία που αφορά τη συμμόρφωση προς τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφος του άρθρου 251.

2. Αν το αίτηµα που υποβάλλεται, σύµφωνα µε την πα- ράγραφος 1 συνοδεύεται απὀ αιτιολογηµένη και τεκµη- ριωµένη θέση που έλαβε ανεξάρτητη εθνική αρχή αρμό- δια για τη σχετική ὁραστηριότητα, η εν λόγω θέση πρέ- πει να αναλύει λεπτομερώς τις προὐποθέσεις για τη δυ- νατότητα εφαρµογής της παραγράφου 1 του άρθρου 251 στη σχετική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3 του εν λόγω άρθρου. Αν το αίτηµα δε συνοδεύεται από θέση αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής, το αρμόδιο Υπουρ- γείο ενημερώνει την Επιτροπή για όλα τα συναφή στοι- χεία, και, ἰδίως, για κάθε διάταξη νόµου ἡ διοικητική πρἆ- ξη ἡ σιιµφωνία που αφορά τη συμμόρφωση προς τους ὁ- ρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 251.

3. Οι συμβάσεις που προορίζονται να καταστήσουν δυ- νατή την άσκηση της σιγκεκριµένης ὁραστηριότητας και οι διαγωνισμοί μελετών που διοργανώνονται για την πραγματοποίηση µιας τέτοιου εἰδους ὁραστηριότητας παύουν να υπόκεινται στο παρόν βιβλίο, εάν εκδώσει η Επιτροπή εκτελεστική πράξη σχετικά µε τη δυνατότητα εφαρµογής της παραγράφου 1 του άρθρου ο51Ί εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΝ του Προσαρτήµατος Β΄ του παρόντος βιβλίου ή παρέλθει η εν λόγω προθεσµία χωρίς να εκδοθεί η εκτελεστική πρά- ξη.

4. Μετά την υποβολή του αιτήματος, το αρμόδιο Υ- πουργείο µπορεί, µε τη σύμφωνη γνώµη της Επιτροπής, να τροποποιήσει ουὐυσιωδώς το αίτημά του, ιδίως σε ό,τι αφορά τις σχετικές δραστηριότητες ή γεωγραφικές πε- ριοχές. Στην περίπτωση αυτή ισχύει νέα προθεσµία για την έκδοση της εκτελεστικής πράξης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του Παραρτήµατος ΙΝ του Προσαρτήµατος Β΄ του παρόντος βιβλίου, εκτός αν συμφωνηθεί µικρότε- ρη προθεσµία.

8. Όταν µια δραστηριότητα αποτελεί ἡδη αντικείµενο διαδικασίας για την Ελλάδα δυνάμει των παραγράφων 1, 2 και 4, η παραλαβή μεταγενέστερων αιτήσεων για την {- δια δραστηριότητα στην Ελλάδα πριν από το πέρας της προθεσμίας που έχει αρχίσει για την πρώτη αίτηση δεν θεωρείται ὡς έναρξη νέων διαδικασιών και οἱ αιτήσεις αυτές εξετάζονται στο πλαίσιο της πρώτης αίτησης. ΤΙΛΟΣ 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 253 Αρχές που διέπουν τις διαδικασίες σύναψης συµθάσεων (άρθρο 36 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) 1, Οι αναθέτοντες Φορείς αντιμετωπίζουν τους οικο- νομικούς φορείς ισότιµα και χωρίς διακρίσεις και ενερ- γούν µε διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικό- τητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της προστασίας του ανταγώ- νισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώ- σιµης και αειφόρου ανάπτυξης και λαμβάνουν τα απα- ραίτητα µέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατι- κότητα των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων. Ο σχεδιασμός των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δεν γίνεται µε σκοπό την εξαίρεσή τους απὀ το πεδίο ε- Φφαρμογής του παρόντος βιβλίου (άρθρα 222 έως 358) ή τον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού. Ο ανταγωνι- σμός θεωρείται ότι περιορίζεται τεχνητά όταν οι διαδικα- οίες σύναψης συµβάσεων έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό την αδικαιολόγητα ευνοϊκή ἡ δυσμενή μεταχείριση ορι- σµένων οικονοµικών φαρέων.

9. Κατά την εκτέλεση των συµβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν ᾱ- 7981 <!-- page 154 --> 79682 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ πό τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλι- στικής και εργατικής νοµοθεσίας,που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλο- ντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απα- ριθμούνται στο Παράρτημα ΧΙΝν του Προσαρτήµατος Β΄ του παρόντος βιβλίου. 9, Η τήρηση των υποχρεώσεων της παραγράφου 2ε- λέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέ- πουν την εκτέλεση των συµβάσεων κατά την έννοια του άρθρου 399, καθώς καιτις δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός τῶν ορίων ευθύνης και αρµοδιότη- τάς τους.

4. Οι ανάδοχοι συμβάσεων εντάσσονται κατά προτε- ραιότητα στα προγράµµατα επιθεωρήσεων και ελέγχων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠΙ.Ε.), σύμφω- να µε το π.δ. 1139/2014 (Α΄ 180) και του Σώματος Επιθε- ώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Με- ταλλείων, σύμφώνα µε το π.ὸ. 100/2014 (Α΄ 167], εφὀ- σον πληρούν τα ειδικότερα κριτήρια που ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών αυ- τών.

5. Η υποχρέωση της παρ. 2 επισημαίνεται στα ἐγγρα- φα της σύμβασης και αποτελεί ειδικό όρο της σύμβασης κατά το άρθρο 965. Άρθρο 254 Οικονομικοί φορείς (άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νοµο- θεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο είναι εγκατεστη- µένοι, ἔχουν δικαίωµα να παρέχουν τη συγκεκριμένη υ- πηρεσία, δεν απορρίπτονται µε μοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - µέ- λους στο οποίο πραγματοποιείται η ανάθεση της σύμβα- σης, θα έπρεπε να εἶναι εἶτε φυσικά είτε νομικά πρόσω- πα. Ωστόσο, στην περίπτωση των συµβάσεων έργων και υ- πηρεσιών, καθώς και των συµβάσεων προμηθειών που καλύπτουν επιπλέον υπηρεσίες ή εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, είναι δυνατόν να απαιτείται απὀ τα νομικά πρόσωπα να αναφέρουν, στις προσφορές ή στις αιτήσεις συµµετοχής τους, τα ονόματα και τα κατάλλη- λα επαγγελματικά προσόντα των µελών του προσωπι- κού που ετπιφορτίζεται µε την εκτέλεση της συγκεκριμέ- νης σύμβασης. 2, Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπερι- λαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Οι αναθέ- τοντες φορείς δεν απαιτούν απὀ τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νοµική µορφή για την υπΟβο- λή προσφοράς ή την αίτηση συµµετοχής. Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι αναθέτοντες φορείς µπο- ρούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο µε τον οποίο οι ενώσεις οικονοµικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις σχετι- κά µε την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, που α- ναφέρονται στα άρθρα 303 έως 309, εφόσον αυτό αιτιο- λογείται απὀ αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο µε την αρχή της αναλογικότητας. Όροι που αφορούν την Εκτέλεση της σύμβασης απὀ τέτοιου είδους ενώσεις οἱ- κονοµικών φορέων, διαφορετικοί από εκείνους που επι- βάλλονται σε µεμονωμένους συμμετέχοντες, πρέπει ε- πίσης να δικαιολογούνται από αντικειμενικούς λόγους και να εἶναι σύμφωνοι µε την αρχή της αναλογικότητας. Δ. Ανεξαρτήτως της παρ. 2, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να απαιτήσουν απὀ τις ενώσεις οικονοµικών Φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νοµική µορφή ε- φόσον τους ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η σχετι- κή µεταβολή εἶναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Ειδικά στην περίπτωση συµβάσεων έργου, η νομική µορφή της αναδόχου -- ένωσης, πρέπει να εἶναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδι- κού αριθμού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία συσταθείσα δια συμβολαιογραφικού εγγρά- φου).

5. Στις περιτπώσεις υποβολής προσφοράς απὀ ένωση οικονοµικών φορέων, όλατα µέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντος φορέα αλληλόγγυα και εἰς ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Άρθρο 255 Δικαιούμενοι συµµετοχής - Προὐποθέσεις που σχετίζονται µε τη ΣΛΣ και άλλες διεθνείς συμφωνίες (άρθρο 43 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Υποψήφιοι ἡ προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώ- σεων, τα µέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: α) ένα κράτος -- µέλος της Ένωσης ή β) σε κράτος -- μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή Υ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση σύµβαση καλύ- πτεται απὀ τα Παραρτήματα 1, ὁ, 4 και ὃ και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος «της ὡς άνω ΣΑΣ ή ὅ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις καὶ έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συµ- Φφωνία µε την Ένωση.

2. Στο βαθµό που καλύπτεται από τα Παραρτήματα 3,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού µε την Ευ- ρωπαϊκή Ένωση Προσαρτήματος |᾽ της 2ΔΣ, καθώς και από τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δε- σμµεύεται ῃ Ένωση, οι αναθέτοντες φορείς κατά την έν- νοια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 224 επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που όχουν υ- πογράψει τις εν λόγω συµφωνἰες μεταχείριση εξίσου ϱυ- νοϊκή µε αυτήν που ετιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγα- θά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς Φορείς της Ἑ- νωσης. Άρθρο 256 Συµθάσεις ανατιθέµενες κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 38 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) 1, Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα, υπό τους ειδικότεροιυς όρους του παρόντος άρθρου και της απόφασης της παρ. 4, το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασίες σύναψης συµβάσε- ων σε: α) Προστατευµένα Παραγωγικά Εργαστήρια του ἁρ- 6ρου {7του ν. 2646/1998 (Α΄ 236). Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 155 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ β) Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύ- νης του άρθρου Ί2του ν. 2716/1999 (Α΄ 96). Υ) Κοινωνικές Συνεταιριατικές Επιχειρήσεις Ένταξης του σημείου α΄ της τιαρ. 2του άρθρου οτουν. 4019/2011 (Α΄ 216) και ὃ) κάθε άλλο οικονομικό φορέα που έχει ὡς κύριο σκο- πό, δυνάμει του καταστατικού του, την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων µε αναπηρία ἡ μειονεκτού- ντων προσώπων, εφόσον περισσότεροι απὀ τουλάχιστον Ό09ο των εργαζομένων του φορέα είναι εργαζόµενοι µε αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόµενοι ή εφόσον πε- ρισσότεροι από τουλάχιστον 30356 των εργαζομένων στα προγράµµατα αυτά είναι εργαζόµενοι µε αναπηρία ἡ µει- ονεκτούντες εργαζόµενοι.

2. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να προβλέπουν την εκτέλεση των συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευµένης απασχόλησης, εφόσον περισσότεροι απὀ τουλάχιστον 3056 των εργαζομένων στα προγράµ- µατα αυτά είναι εργαζόµενοι µε αναπηρία ή μειονειτού- ντες εργαζόµενοι. Ἀ. Η επιλογή τών αναδόχων μεταξύ των ως ἄνω κατη- γοριών οικονοµικών φορέων πραγματοποιείται δυνάμει σχετικής πρόσκλησης που απευθύνεται στο σύνολο αυ- τών των φορέων. Η προκήρυξη του διαγωνισμού ἡ η πρό- σκληση αναφέρει το παρὀν ἀρθρο.

4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδιδεται κατόπιν πρό- τασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα- συγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη- λεγγύης, Ὑγείας και Οικονοµικών καθορίζονται: α) το κατώτατο ποσοστό των συµβάσεων τις οποίες οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν υποχρεωτικά δυνάμει του παρόντος άρθρου και ο τρόπος υπολογισμού του, β) τα είδη και οι κατηγορίες των κατ’ αποκλειστικότητα ανατιθέµενων συµβάσεων, Υ) οι εἰδικότεροι όροι ανάθεσης των συµβάσεων του παρόντος άρθρου, ὅ) διαφορετικό ελάχιστο ποσοστό εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσμού, εφόσον ο- ρίζεται ανώτερο του 2056 και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα. Άρθρο 257 Εχεμύθεια (άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Εκτός αν προβλέπεται άλλως στο παρόν Βιβλίο (άρ- θρα 226 έως 338) ή στην κείµενη νοµοθεσία και µε την ε- πιφύλαξη των υποχρεώσεων σχετικά µε τη δηµοσιοποίη- ση των συναπτόμενων συµβάσεων και την ενηµέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά τα οριζό- µενα στα άρθρα 294 και 900, ο αναθέτων φορέας δεν α- ποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οικο- γοµικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως ε- μπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτώων και των εµπιστευτι- κών πτυχών των προσφορών.

2. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιβάλλουν α- παιτήσεις στους οικονομικούς Φορείς, µε σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφο- ριών, τις οποίες παρέχουν οι αναθέτοντες Φορείς καθ’ ό- λη τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων, συμµπεριλαμβανο- µένων των πληροφοριών που καθίστανται διαθέσιµες σε σχέση µε τη λειτουργία ενός συστήµατος προεπιλογἠς, ανεξαρτήτως του αν αυτό έχει αποτελέσει ή όχι αντικεί- µενο γνωστοποίησης για την ύπαρξη συστήµατος προε- πιλογής που χρησιµοποιείται ως µέσο για την προκήρυξη διαγωνισμού. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν επίσης να απαιτήσουν απὀ τους οικονομικούς φορείς να διασφαλί- ζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών απὀ το προσω- πικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε ἆλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέ- λεση της σύμβασης.

3. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ἡ εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέ- ρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συ- γκεκριµένης πληροφορίας. 4, Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφο- ρίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες ποσότητες, την οἰκονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. Άρθρο 258 Κανόνες που εφαρμόζονται! στις επικοινωνίες (άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1.Με την επιφύλαξη των παραγράφων 8 και 11 όλες οι επικοινωνίες, καθώς και όλες οἱ ανταλλαγές πληροφο- ριών δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (ἄρθρα 922 έως 396), ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών, ε- κτελούνται µέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. , σύµφωνα µε τις ᾱ- παιτήσεις του παρόντος άρθρου. Τα εργαλεία και οισωσκευές που χρησιμοποιούνται για τις επικοινωνίες µέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., καθώς καιτατε- χνικά χαρακτηριστικά τους, ὅεν δημιουργούν διακρίσεις, είναι γενικώς διαθέσιµα και διαλειτουργικά µε τις γενικά χρησιμοποιούµενες ΤΠΕ, και δεν περιορίζουν την πρό- σβαση των οικονοµικών φορέων στη διαδικασία σύνα- ψης σύμβασης. Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, οι αναθέτο- ντες φορείς δεν υποχρεούνται να απαιτούν τη χρήση του Ε.Σ.Η.ΛΔ.Η.Σ. κατά τη διαδικασία υποβολής στις ακό- λουθες περιπτώσεις; α) όταν, λόγω του ειδικού χαρακτήρα της σύμβασης, η χρήση ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας θα απαιτούσε συγκεκριµένα εργαλεία, συσκευές ή µορφότυπους αρ- χείων που δεν διατίθενται γενικά ἡ δεν υποστηρίζονται από γενικά διαθέσιµες εφαρμογές, β) όταν οι εφαρμογές που υποστηρίζουν µορφότυπους αρχείων κατάλληλους για την περιγραφή τῶν προσφο- ρών, χρησιμοποιούν µορφότυπους αρχείων που δεν µπο- ρούν να υποστούν επεξεργασία απὀ οποιαδήποτε άλλη ανοιχτή ή γενικά διαθέσιµη εφαρµογή ή υπόκεινται σε σχήµα αποκλειστικών αδειών εκμετάλλευσης και δεν μπορούν να διατεθούν για μεταφόρτωση ἡ εξ αποστάσε- ως χρήση από τον αναθέτοντα φορέα, Υ) όταν η χρήση του Ε.Σ.Η.Λ.Η.Σ. θα απαιτούσε ειδικό εξοπλισμό γραφείου, ο οποίος δεν διατίθεται γενικά στους αναθέτοντες φορείς, ὃ) όταν τα έγγραφα της σύμβασης απαιτούν την υπο- βολή υλικών ἡ υπό κλίµακα προπλασμάτων τα οποία δεν είναι δυνατόν να διαβιβασθούν µέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.. Όσον αφορά στις επικοινωνίες για τις οποίες δεν χρη- σιμοποιούνται ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας, σύµμφῶνα µε το τρίτο εδάφιο, η επικοινωνία γίνεται µε το ταχυδρο- 7983 <!-- page 156 --> 7984 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ µείο ἡ µε άλλο κατάλληλο µέσο ή µε σωνδυασμµό ταχυ- δροµικών ἡ άλλων καταλλήλων µέσων και ηλεκτρονικών μέσων. Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, οι αναθέτο- ντες φορείς δεν υποχρεούνται να απαιτούν απὀ τους οι- κονομικούς φορείς τη χρήση του Ε.Σ.Η.Λ.Η.Σ. κατά τη διαδικασία υποβολής, στο µέτρο που απαιτείται η χρήση άλλων μέσών επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών είτε α) σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. είτε β) αν για την προστασία του ιδιαιτέρως ευαίσθητου χα- ρακτήρα των πληροφοριών απαιτείται υψηλό επίπεδο προστασίας το οποίο δεν µπορεί να εξασφαλισθεί κα- τάλληλα µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων και συσκει- ών που διατίθενται γενικά σε οικονομικούς φορείς ἡ μπορούν να διατεθούν σε αυτούς µε άλλα µέσα πρόσβα- σης, κατά την έννοια της παραγράφου 6. Εναπόκειται στους αναθέτοντες Φορείς που απαιτούν, σύμφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγρά- Φου, άλλα µέσα επικοϊνωνίας πλην των ηλεκτρονικών για τη διαδικασία υποβολής, να αναφέρουν, στη χωριστή έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 941 του Βιβλίου 1 τους λόγους για αυτή την απαίτηση. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στη χωρι- στή έκθεση τους λόγους για τους οποίους κρίνετα! απα- ραίτητη η χρήση άλλων µέσων επικοινωνίας πλην των η- λεκτρονικών µέσων κατ’ εφαρµογή του πέµτπου εδαφί- ου της παρούσας παραγράφου.

9. Κατά παρέκκλιση της παρ. Ί, µπορςδί να χρησιµοποι- είται προφορική επικοινωνία σε σχέση µε άλλες ανακοι- νώσεις πλην των βασικών στοιχείων της διαδικασίας σύ- ναης σύμβασης, υπό τον όρο ότι το περιεχόµενο της προφορικής επικοινωνίας τεκμηριώνεται επαρκώς. Προς τούτο, τα ουσιαστικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης περιλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης, τις αιτήσεις συμμετοχής και τις επιβεβαιώσεις ενδιαφέ- ροντος και τις προσφορές. Ειδικότερα, οι προφορικές ε- πικοινωνίες µε τους προσφέροντες, οι οποίες θα µπο- ρούσαν να ἕχουν σηµαντικό αντίκτυπο στο περιεχόµενο και την αξιολόγηση των προσφορών τεκμηριώνονται ε- παρκώς και µε ενδεδειγµένα µέσα, όπως µε γραππά ή η- χητικά αρχεία ἡ συνόψεις των βασικών στοιχείων της ε- πικοινωνίας.

3. Σε κἀάθο επικοινωνία, ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών, οι αναθέτοντες φορείς μεριμνούν για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των δεδοµένων και του α- πορρήτου των προσφορών και των αιτήσεων συµµετο- χής. Εξετάζουν το περιεχόµενο των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής µόνο µετά τη λήξη της προθε- σµίας υποβολής τους.

4. Όσον αφορά στις συμβάσεις έργων και τους διαγω- γισμούς μελετών, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να α- παιτούν τη χρήση συγκεκριμένων πλεκτρονικὠν µέσων, όπως ηλεκτρονικών εργαλείων μοντελοποίησης κτιριο- δομικών πληροφοριών ἡ παρόμοιων µέσων. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι αναθέτοντες φορείς προσφέρουν εναλ- λακτικά µέσα πρόσβασης, σύμφωνα µε την παρ. 9, έως ότου τα εν λόγω εργαλεία να διατεθούν γενικά, κατά την έννοια του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1.

5. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, όπου κριθεί απα- ραίτητο, να απαιτούν τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν διατίθενται γενικώς, υπό την προὐπόθεση ότι προσφέρουν εναλλακτικά µέσα πρόσβασης. Οι αναθότοντες φορείς θεωρείται ότι προσφέρουν ἆλ- λα κατάλληλα µέσα πρόσβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν προσφέρουν ελεύθερη, πλήρη, άµεση και δω- ρεάν πρόσβαση µε ηλεκτρονικά µέσα στα εν λόγω εργα- λεία και συσκευές από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης/ γνωστοποίησης, σύμφωνα µε το Παράρτη- μα ΙΧτου Προσαρτήµατος Β΄ ή απὀ την ηµεροµηνία απο- στολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ἤ, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, από το χρονικό σηµείο έναρξης τῆς διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 290. Το κείµενο της προκήρυξης ή η πρό- σκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος καθορίζει τη διαδι- κτυακή διεύθυνση στην οποία διατίθενται τα εργαλεία καιοι συσκευές αυτές β) όταν διασφαλίζουν ότι οι προσφέροντες που δεν ἑ- χουν πρόσβαση στα εν λόγῳ εργαλεία και συσκευές ή δεν έχουν τη δυνατότητα να τα αποκτήσουν εντός των σχετικών προθεσμιών, μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διαδικασία σύναψης σύμβασης χρησιμοποιώντας προ- σωρινά διακριτικά (πρόσβασης) διαθέσιµα δωρεάν στο διαδίκτυο, υπό τον όρο τι για την αδυναμία πρόσβασης δεν ευθύνεται ο ίδιος ο προσφέρων ή Υ) όταν υποστηρίζουν έναν εναλλακτικὀ δίαυλο για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών.

6. Το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οφείλει να συμμορφώνεται µε: α) Τις απαιτήσεις Παραρτήµατος Ν του Προσαρτήµατος Β΄ του παρόντος νόµου και β) Τους κανόνες του παρόντος άρθρου και του άρθρου

299. Πέραν των ανωτέρωτο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. οφείλει να τη- ρείτα οριζόμενα: α) στο ν. 3979/2011 και στην κατ' εξοιι- σιοδότηση αυτού εκδοθείσα νοµοθεσία, ιδίως στο Πλαί- σιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔΑ), το οποίο κυρώθηκε µε την µε αριθμ. ΥΑΓΙ/Φ.40.4/1/989/2012 Απόφαση του Υφυπουργού Διοι- κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη- σης και β) στο π.δ. 25/2014.

7. Το παρὀν άρθρο εφαρµόζεται στις συμβάσεις µε ε- κτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, µη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανά- πτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων καθορίζονται οἱ τεχνικές λεπτομέρειες και διαδι- κασίες του παρόντος άρθρου κατά την ανάθεση και εκτέ- λεση των συμβάσεων έργων, μελετών και τεχνικών υπη- ρεσιών σχετικά µε: α) τον προσδιορισμό του περιεχοµένου, των κανόνων και λεπτομερειών χρήσης τῶν επιµέρους εργαλείων του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτηµά- των και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υπο- δειγμάτων, της ἠλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικα- σίας ηλεκτρονικής σύναψης των δημόσιων συµβάσεων που συνάπτονται, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των η- λεκτρονικών πλειστηριασμών, των δυναμικών συστηµά- των αγορών, τῶν ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλε- κτρονικής τιμολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωμών, β) τους όρους και τις προὐποθέσεις για την υποβολή, τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων µέσω του Ε- ΣΗΔΗΣ, τον τύπο και το περιεχόμενό τους, τον προσδιο- ρισµό του χρόνου αποστολής ἡ παραλαβής και τον υπο- λογισμό των προθεσµιών, τεκμήρια γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόμενο οικονο- µικό φορέα, καθώς και τον τρόπο και την απόδειξη πρὀ- σβασης σε έγγραφα µέσω του Ε.Σ.Η.Λ.Η.Σ. και χορήγη- Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 157 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7985 σης αντιγράφων και Υ) τον καθορισμό και την εφαρµογή µέτρων εκπαίδευ- σης των χρηστών, µέσω σχετικών προγραμμάτων και σε- µιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ή της σύνταξης κωδίκων πρακτικής.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανά- πτυξης και Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων και των συναρµόδιων Υπουργών καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του παρόντος άρ- θρου κατά την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων σχετικά µε τη διαλειτουργική σύνδεση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. µε την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων της Αρχής και τα πληροφοριακά συστήµατα των αναθε- τουσών αρχών και των πάσης φύσεως φορέων του δη- µόσιου τοµέα, όπως το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το Μη- τρώο Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά- τους, τα σχετικἀ Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΜΕΙΚ, ΜΕΕΠ, κ.λπ.), του Προ- γράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ν. 3861/2010 (Α΄ 112), όσον α- φορά στοιχεία και έγγραφα των δημοσίων συµβάσεων που αφορούν στη διαφάνεια και καταχωρίζονται υποχρε- ωτικά στο ΚΗΜΔΗΣ, µε το Ολοκληρωμένο Πληροφορια- κό Σύστηµα παρακολούθησης συγχρηματοδοτούµενων έργων, και µε κάθε ἆλλο πληροφοριακό σύστημα που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση των δηµο- σίων συµβάσεων για ελευκτικούς, δημοσιονομικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς των φορολογικών ᾱ- σφαλιστικών, δικαστικών και εἰσαγγελικὠν αρχών, κα- θώς και µε τα πληροφοριακά συστήµατα της Ένωσης και όλλων κρατών-μελών.

10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυ- ξης και Τουρισμού καθορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρει- ες και διαδικασίες του παρόντος άρθρου για τις συµβά- σεις προμηθειών και υπηρεσιών του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 9968) σχετικά µε: α) τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., τη δοµή και το περιεχόμενό της, σύμφωνα µε τις διατά- ξεις του ν. 3979/ 2011 και του ΠΗΔ, τη διαβάθµιση των χρηστών, τον τρόπο πρόσβασης και μελέτης των εγγρά- Φων των διαγώωνισµών και τη δηµιουργία και χορήγηση αντιγράφων µε χρήση ΤΠΕ, τα αντίστοιχα αναγνωριστι- κά και διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα θέµατα και µεθὀ- δους εγγραφής, αυθεντικοποίησης, την πολιτική ασφά- λείας του ὀικτωακού τόπου και την εφαρµογή της κείµε- γης νομοθεσίας γία την προστασία προσωπικών δεδοµέ- νων των χρηστών του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., β) τον προσδιορισμό του περιεχοµένου, των κανόνων και λεπτομερειών χρήσης των επιµέρους εργαλείων του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., όπως της διαδικτυακής διαχείρισης αιτηµά- των και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και υπο- δειγμάτων, της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικα- σίας ηλεκτρονικής σύναψης των συμβάσεων που συνά- πτονται, των ηλεκτρονικών καταλόγων, των ηλεκτρονι- κών πλειστηριασμών, των δυναμικών συστηµάτων αγο- ρών, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, της Πηλεκτρονικής τιμολόγησης, των ηλεκτρονικών πληρωμών, Υ) τους όρους και τις προύτιοθέσεις για την υποβολή, τη γνωστοποίηση, τη διακίνηση εγγράφων µέσω του Ε,Σ.Η.Δ.Η.Σ., τον τύπο και το περιεχόμενό τους, τον προσδιορισμό του χρόνου αποστολής ή παραλαβής και τον υπολογισμό των προθεσμιών, τεκμήρια γνωστοποίη- σης και απόκτησης πρόσβασης από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, καθώς καιτον τρόπο και την απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα µέσωτου Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και χορή- γησης αντιγράφων, ὃ) τον καθορισμό και την εφαρµογή µέτρων εκπαίδευ- σης των χρηστών, µέσω σχετικών προγραμμάτων και σε- µιναρίων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ή µε τη σύνταξη κωδίκων πρακτικής και ε)τους όρους και προὐποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του Ε.Σ.Η.Δ.ΠΗ.Σ. στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προ- στασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανά- πτυξης και Τουρισμού.

11. Κατ΄ εξαίρεση, εφόσον οι αναθέτοντες φορείς λει- τουργούν δικά τους ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας, σύμφωνα µετις απαιτήσεις των παραγράφων έως ϐ και 8 και το άρθρο 259 αναλογικά εφαρµοζόµενο, είναι δυ- γατή η παρέκκλιση από την υποχρέωση εκτέλεσης των επικοινωνιών, καθώς και των ανταλλαγών πληροφοριών δυνάμει του παρόντος βιβλίου, µέσω του Ε.Σ.Π.Δ.Η.Σ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυ- ξης και Τουρισμού, καθώς και του αρµόδιου κατά περί- πτωση εποπτεύοντος Υπουργού, η οποία εκδίδεται κατό- πιν αἰτιολογημένου αιτήματος αναθέτοντος φορέα, πα- ρέχεται η σχετική εξαίρεση.

12. Στις συμβάσεις της παρ. 7 εφαρµόζεται αναλογικά η παρ. 6 του άρθρου ὅ6. Άρθρο 259 Πολιτική Ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 40 παρ. 6της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Το επίπεδο ασφαλείας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. είναι ανάλο- γο προς τους κινδύνους.

2. Στα εργαλεία και τις συσκευές Υια την ηλεκτρονική διαβίβαση και παραλαβή προσφορών, καθώς και για την ηλεκτρονική παραλαβή αιτήσεων συμμετοχής πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: α) οι πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συµ- μετοχής, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης καιτης χρονοσήµανσης είναι διαθέσιμες στους ενδιαφς- ρομένους, Β) απαιτούνται προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως ορίζονται στο π.δ. 1950/2001. Οι αναθέτοντες Φφο- ρείς αποδέχονται τις προηγμένες ηλεκτρονικές υπογρα- φές που υποστηρίζονται απὀ αναγνωρισμένο πιστοποιη- τικό, λαμβάνοντας υπόψη αν τα πιστοποιητικά χορηγού- νται από έναν πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προ- βλέπεται στην απόφαση 2009//67/ΕΚ της Επιτροπής, α- γεξάρτητα απὀ το αν έχουν δημιουργηθεί µε ή χωρίς α- σφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφών, µε την επιφύ- λαξη της συμμόρφωσης µε τις ακόλουθες προῦποθέ- σεις: σα) Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να καθορίζουν τον απαιτούμενο μορφότυπο προηγμένων υπογραφών, βά- σει των μορφοτύπων που έχουν θεσπιστεί µε την από- φαση 2011/1390/ΕΕ της Επιτροπής, και να θέτουν σε ε- Φφαρμογή τα αναγκαία µέτρα ώστε να εἶναι σε θέση να ε- πεξεργαστούν τεχνικά τους εν λόγω μορφοτύπους' ὁ- ταν χρησιµοποιείται διαφορετικός µορφότυπος ηλεκτρο- νικής υπογραφής, τότε η ηλεκτρονική υπογραφή ή ο ΦΟ- ρέας του ηλεκτρονικού εγγράφου περιλαμβάνει πληρο- φορίες σχετικά µε τις ισχήουσες δυνατότητες επικύρω- σης, υπό την ευθύνη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοι- νωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). <!-- page 158 --> 7986 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Οἱ δυνατότητες επικύρωσης επιτρέπουν στον αναθέ- τοντα φορέα να επικυρώνει, σε σύγχρονη σύνδεση, δω- ρεάν και κατά τρόπο κατανοητό για άτοµα µε διαφορετι- κἠ µητρικἡ γλώσσα, την ηλεκτρονική υπογραφή που έχει παραληφθεί, ὡς προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, υ- ποστηριζόµενη απὀ αναγνωρισμένο πιστοποιητικό. ΗΕΕΤΤΚοινοποιείτις πληροφορίες σχετικά µε τον τά- ροχο των υπηρεσιών επικύρωσης στην Επιτροπή. ββ) Σε περίπτωση προσφορών που υπογράφονται µε την υποστήριξη αναγνωρισμένου πιστοποιητικού που πε- ριλαμβάνεται στον κατάλογο εµπίστεωσης, οι αναθέτο- ντες φορείς δεν πρέπει να εφαρμόζουν πρόσθετες απαι- τήσεις που ενδέχεται να εμποδίσουν τη χρήση των εν λόγω υπογραφών απὀ τους προσφέροντες. Για τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύμβασης και υπογράφονται από αρμόδια αρχή κράτους - µέλους ή ἆλλο φορέα έκδοσης, η αρμόδια αρχή ἡ φορέας έκδοσης µπορεί να καθορίζει τον απαιτούμενο µορφότυωπο προηγμένων υπογραφών, σύμφωνα µε τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της απόφασης 201 1/130/ΕΕ. Επίσης θέτει σε εφαρµογή τα µέτρα που εἶναι αναγκαία ώστε να είναι σε θέση να επε- ξεργαστεί τεχνικἀ τους μορφοτύπους αυτούς, συµπερι- λαμβάνοντας στο σχετικό έγγραφοτις πληροφορίεςπου απαιτούνται για την επεξεργασία της υπογραφής. Τα ἐγ- γραφα αμωτά περιλαμβάνουν στην ηλεκτρονική υπογρα- φή ἡ στον φορέα του ηλεκτρονικού εγγράφου πληροφο- ρίες σχετικά µε τις υφιστάμενες δυνατότητες επικύρω- σης που επιτρέπουν την επικύρωση της παραλαμβανόμε- νης ηλεκτρονικής υπογραφής σε σύγχρονη σύνδεση, δωρεάν και κατά τρόπο κατανοητό για τα άτοµα µε δια- Φφορετική μητρική γλὠσσα. 3, Οι υπηρεσίες χρονοσήµανσης παρέχονται, σύμφω- να µε τις διατάξεις της µε αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 α- πόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακωβέρνησης, από τρίτους, εθνικούς ή αλλοδαπούς Φορείς, πιστοποιηµένους απὀ τις αντί- στοιχες αρμόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρε- σιών και διασυνδεδεµένους µε τον εθνικό χρόνο. Η πα- ροχή των υπηρεσιών χρονοσήµανσης αποδεικνύεται µε σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης τῶν υπηρεσιών αυτών των φορέων προς το χρήστη, η οποία διαβιβάζε- ται στο χρήστη µέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., µε κρυπτογραφη- μένο τρόπο και επέχει θέση εγγράφου µε βέβαιη χρονο- λογία. Δεν επιτρέπεται στον αναθέτοντα φορέα ἡ στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλω- τή η παρέμβαση στη διαδικασία χρονοσήµανσης, ότως ανωτέρω περιγράφεται.

4. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., η οποία δεν µπορεί να αποκατασταθεί σε χρόνο που να επιτρέπει την κανονική υποβολή των προ- σφορών, ο αναθέτων φορέας δεν υποχρεούται, συνολι- κά ἦ µερικἀ, να χρησιμοποιήσει το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.. Η ανω- τέρω αδυναμία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυ- ξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμ- µατείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υ- πουργείου Οικονομίας, Ανάπτωξης και Τουρισμού και στη συνέχεια, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, ο αναθέτων φορέας καθορίζει τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικα- σίας. δ. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στις συμβάσεις µε ε- κτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ µη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

6. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωµα χρήσης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευ- τήρια που απαιτούνται, σύµμφώνα µε την απόφαση της παραγράφου 7.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, προσδιορίζεται το επίπεδο ασφαλείας που απαιτείται για τη χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στα διάφο- ρα στάδια της διαδικασίας σύναψης συµβάσεων και των λοιπών εφαρμογών του ουστήµατος αυτού. Άρθρο 260 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συµθάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) Γιατη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοι- χείων αναφορικἁ µε τις συμβάσεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 265 έως 398) εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 98. Άρθρο 261 Ονοµατολογίες (άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) Οποιεσδήποτε αναφορές σε ονοµατολογ/ες στο πλαί- σιο διαδικασιών σύναψης συμβάσεων γίνονται µε τη χρήση του «Κοινού λεξιλόγιου για τις δηµόσιες συμβά- σεις (ΟΡΝ)» όπως υιοθετήθηκε µε τον κανονισμό (ΕΚ) α- ριθµ., 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της δης Νοεμβρίου 2002, για το κοινό λεξι- λόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις. Άρθρο 262 Συγκρούσεις συµφερόντων (άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) Οι αναθέτοντες Φορείς που είναι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν κατάλληλα µέτρα, κατά τις επόμενες παρα- γράφους, για α) την αποτελεσματική πρόληψη, β) τον εντοπισμό και Υ) την επανὀρθωσησυγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κα- τάρτισης τῶν εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμ- βασης, οὕτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώ- σεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίση µετα- χείριση όλων των οικονομικών φορέων.

2. Κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων συντρέχειι- δίως όταν µέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής ή παρόχου υτιηρεσιών για τη σύναψη σύμβασης που ε- γεργεί εξ ονόματος της αναθέτουσας αρχής, τα οποία ε- µπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης ἡ μπορούν να επηρεάσουν την ἐκβασή της έ- χουν, άµεσα ή έμμεσα, χρηµατοοικονοµικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον, κατά τα ειδικότερα προβλε- πόµενα στην παράγραφο 4, το οποίο θα μπορούσε να ε- κληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αµεροληψία και την α- γεξαρτησία τους στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.

3. Η σύγκρουση συμφερόντων αφορά ιδίως τα ακό- λουθα πρόσωπα; α) µέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής ή του παρόχου υπηρεσιών για τη σύναψη συμβάσεων, οο- Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 159 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ποίος ενεργεί εξ ονόματος της αναθέτουσας αρχής, συ- μπεριλαμβανομένων τῶν μελών των αποφαινόµενων ή/και γνωμµοδοτικών οργάνων ή /και β) τα µέλη των οργάνων διοίκησης ή και άλλων οργά- νων της αναθέτουσας αρχής Υ) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχι- στείας, κατ’ ευθεία µεν γραµµή απεριορίστως, εκ πλαγί- ου δε έως και τέταρτου βαθμού των προσώπων των πε- ριπτώσεων α΄ καιβ΄, τα οποία: αα) εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύνα- ψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης ή /και ββ) μπορούν να επηρεάσουν την ἐκβασή της.

4. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ὡς «συμ- φέροντα» νοούνται προσωπικά, οικογενειακά, οικονοµι- κά, πολιτικά ἡ άλλα κοινά συμφέροντα µετους υποψηφί- ους ή προσφέροντες ἡ µε τους υὑπεργολάβους αυτών ή µε οποιοδήποτε µέλος υποψήφιας/προσφέρουσας ἑνω- σης οικονοµικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και α- ντικρουόµενων επαγγελματικών συµφερόντων, όπως |- δίως: α) Η συμμετοχή προσώπου της παρ. ἃ στα όργανα ὅι- οίκησης ή διαχείρισης ενός οικονομικού Φορέα, όταν ο εν λόγω οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης που διενεργεί η αναθέτουσα αρχή. β) Η κατοχή από πρόσωπο των περιπτώσεων α΄ ή/και β΄ της παρ. 3, ποσοστού άνω του 0,576 τῶν µετοχών, ε- ταιρικών µεριδίων ή άλλης φύσης δικαιωμάτων επί του κεφαλαίου οικονομικού φορέα που συμμετέχει στη δια- δικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον η κατοχή του ανω- τέρω ποσοστού επιτρέπει τη συµµετοχή στη διαχείριση του φορέα αυτού. Υ) Η ύπαρξη, κατά τη Χρονική περίοδο που έχει ὡς ᾱ- φετηρία δώδεκα (12) µήνες πριν από την έναρξη της δια- δικασίας σύναψης της σύμβασης και λήξη την ηµέρα σύ- ναψης αυτής, συμβατικού δεσμού που αφορά είτε στην παροχή εξηρτηµένης εργασίας είτε στην εκτέλεση ἑἐρ- γου ή παροχή υπηρεσιών ή πώληση προϊόντων μεταξύ ε- νός προσοώπου των περιπτώσεων α΄ ή/και β΄ της παρ. 3, με οικονομικό φορέα που συμμετέχει στη διαδικασία σύ- ναψης σύμβασης.

5. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτ. (α) και (β) της παρ. 3, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγρά- φως στην αναθέτουσα αρχή τυχόν σύγκρουση συμφερό- ντῶν των ιδίων ή των συγγενικών τους προσώπων, υπό την ἔννοια της περίπτωσης Υ΄ της παρ. 3, σε σχέση µε ο- ποιονδήποτε υποψήφιο ἡ προσφέροντα, απὀ τη στιγµή που λαμβάνουν γνώσητης εν λόγω σύγκρουσης, προκει- µένου η αναθέτουσα αρχή να είναι σε θέση να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 6. Παράλληλα, τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να απέχουν ᾱ- πό κἀάθε ενέργεια σχετική µε τη διενέργεια της διαδικα- σίας σύναψης σύμβασης. ΗἩ παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων αποτελεί λόγο ακύρωσης κάθε σχετικής διοικητικής πράξης.

6. Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της συνδρομής ή µη κατάστασης σύγκρουσης συμφερό- ντων. Αν η αναθέτουσα αρχή αποφανθεί ότι συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων, ενημερώνει αμέ- σως την Αρχή και λαμβάνει αμελλητί τα κατάλληλα µέ- τρα προς διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης όλων των διαγωνιζοµένων, στα οποία µπορεί να περιλαμβάνεται η εξαίρεση του συγκεκριμένου προσώπου απὀ οποιαδήπιο- τε ουμμετοχή στη σχετική διαδικασία σύναψης σύμβα- σης, εφαρμοζομµένων και των διατάξεων των παράγρα- Φων 4 και 5 του άρθρου / του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

7. Εάν µια σύγκρουση συμφερόντων είναι αδύνατον να θεραπευθεί µε άλλον τρόπο, ο υποψήφιος ἡ προσφέ- ρων, ο οποίος σχετίζεται µε αυτή, αποκλείεται απὀ τη διαδικασία, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην περἰ- πτωση δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του Βιβλίου |.

8. Η αναθέτουσα αρχή συντάσσει και αποστέλλει στην Αρχή γραπτή έκθεση η οποία περιλαμβάνει τις περιπτώ- σεις σύγκρουσης συμφερόντων που εντοπίστηκαν, κα- θώς και όλα τα επακόλουθα µέτρα που ελήφθησαν, σύμ- Φῶνα µε το παρόν άρθρο, κατά τα ειδικότερα προβλετό- μενα στο άρθρο 941. ΤΙΤΛΟΣ 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Άρθρο 269 Επιλογή των διαδικασιών (άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) Τ Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να προσφεύγουν στις ανοικτές ή στις κλειστὲς διαδικασίες ἡ στις διαδικα- σίες µε διαπραγμάτευση µε προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισμού ἡ στον ανταγωνιστικό διάλογο ἡ στη σύ- µπραξη καινοτομίας, όπως ρυθμίζονται, σύµφωνα µε το παρόν Βιβλίο.

2. Η προκήρυξη διαγωνισμού µπορεί να λάβει χώρα µε ένα από τα ακόλουθα µέσα: 6) µέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης , σύµμφω- να µε το άρθρο 291, αν η σύµβαση ανατίθεται µέσω κλει- στής διαδικασίας ἡ διαδικασίας µε διαπραγμάτευση, β) µέσω γνωστοποίησης για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής, σύµφωνα µε το άρθρο 295, αν η σύμβαση ανατίθεται µέσω κλειστής διαδικασίας ή διαδικασίας µε διαπραγμάτευση ή µε ανταγωνιστικό διάλογο ἡ σύμπρα- ξη καινοτομίας, Υ) µέσω της προκήρυξης σύμβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 2930. Στην περίπτωση α΄’ της παρούσας παραγράφου, οι οἱ- κονοµικοί φορείς που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον µε- τά τη δημοσίευση της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυ- ξης προσκαλούνται στη συνέχεια να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους γραπτώς µέσω πρόσκλησης επιβεβαίω- σης ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε το άρθρο 299.

3. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που ανα- φέρονται ρητά στο άρθρο 269, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να προσφεύγουν στη διαδικασία µε διαπραγµά- τευση χωρίς προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισμού. Άρθρο 264 Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/295/ΕΕ) 1, Στην ανοικτή διαδικασία, κάθε ενδιαφερόμενος οἵ- κονοµικός φορέας µπορεί να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού. Η ελάχιστη προθεσµία για την παραλαβή των προσφο- ρών ανέρχεται σε τριάντα πέντε (35) ηµέρες από την η- 7987 <!-- page 160 --> 7988 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ µερομηνία αποστολής τῆς προκήρυξης της σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, µε την επιφύλα- ξη των οριζοµένων στο άρθρο 289. Η προσφορά συνοδεύεται απὀ τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται απὀ τον αναθέτοντα φορέα.

2. Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτοντες φορείς έ- χουν δημοσιεύσει περιοδική ενδεικτική προκήρυξη που δεν χρησιμοποιήθηκε ὡς µέσο προκήρυξης διαγωνισμού, η ελάχιστη προθεσµία για την παραλαβή των προσφο- ρών, όπως ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. Ί, µπο- ρεί να περιορίζεται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες, εφόσον πληρούνται αμφότερες οι ακόλουθες προὐποθέσεις: α) η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη περιελάμβανε, ε- κτός από τις πληροφορίες που απαιτούνται από το [Πα- ράρτηµα ΝΙ Μέρος Α΄ Τµήµα Ίτου Προσαρτήµατος Β΄ του παρόντος νόµου, όλες τις πληροφορίες που απαϊι- τούνται απὀ το Παράρτημα ΝΙ Μέρος Α΄ Τµήµα ΙΙ του Προσαρτήµατος Β΄ του παρόντος νόµου, εφόσον οἱ πλη- ροφορίες αυτές ήταν διαθέσιµες κατά τη δημοσίευση της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης. β) η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη απεστάλη προς δηµοσίεµση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης ε- ντόὸς διαστήματος μεταξύ τριάντα πέντε (95) ηµερών και δώδεκα (12) µηνών πριν απὀ την ημερομηνία αποστολής στην Ὑπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης.

3. Όταν επείγουσα κατάσταση καταλλήλως τεκµηριω- µένη από τον αναθέτοντα φορέα καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, ο αναθέτων φορέας µπορεί να ορίζει προθεσµία που δεν µπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία απο- στολἠς της προκήρυξης της σύμβασης.

4. Ο αναθέτὠν φορέας µπορεί να συντμήσει κατά πέ- ντε (5) ηµέρες την προθεσµία παραλαβής των προσφο- ρών που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. {, όταν αποδέχεται την υποβολή προσφορών µε ηλεκτρονικά µέσα, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 258. δ. Κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο παρόν άρθρο προθεσµιών, ειδικά στις διαδικασίες σύναψης συµβάσε- ων κάτω των ορίων, ισχύουν οι προθεσμίες του άρθρου 391. Άρθρο ο65 Κλειστή διαδικασία (άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Στην κλειστή διαδικασία, οποιοσδήποτε οικονομικός Φορέας µπορεί να υποβάλει αίτηση συµµετοχής στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού, παρέχοντας τις πλη- ροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από τον αναθέτοντα φορέα. Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµ- μετοχής ανέρχεται σε τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης ή της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέρο- ντος στην Ὑπηρεσία Εκδόσεων της Ἑνωσης και σε καμία περίπτωση δεν µπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες.

2. Προσφορά μπορούν να υποβάλουν µόνο οι οἰκονο- μικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από τον αναθέτοντα φορέα κατόπιν αξιολόγησης των πληροφοριών που έ- χουν παρασχεθεί. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να περιορίζουν τον αριθµό των κατάλληλων υποψηφίων οι οποίοι προσκαλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία, σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 304.

3. Η προθεσµία παραλαβής των προσφορών µπορεί να ορίζεται µε κοινή συμφωνία μεταξύ του αναθέτοντος φορέα και των υποψηφίῶν που έχουν επιλεγεί, εφόσον παρέχεται σε όλους τους επιλεγέντες υποψηφίους ίσος χρόνος για την κατάρτιση και την υποβολή τῶν προσφο- ρών τους. Ελλείψει συμφωνίας σχετικἀ µε την προθε- σµία παραλαβής των προσφορών, η προθεσµία δεν µπο- ρεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ημερών απὀ την η- µερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προ- σφορών στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ἐνωσης.

4. Η κοινή συμφωνία της παρ. 3 καταρτίζεται κατά τα εἰδικότερα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, υπό τον όρο ότι διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της {- σης μεταχείρισης των συμμετεχόντων και τεκμηριώνεται καταλλήλως. δ. κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στην παράγραφο 1 προθεσµιών, ειδικά στις διαδικασίες σύναψης συμβά- σεων κάτω των ορίων, ισχύουν οι προθεσμίες του άρ- θρου 331. Άρθρο 266 Διαδικασία µε διαπραγμάτευση µε προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισμού (άρθρο 47 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) 1, Στη διαδικασία µε διαπραγμάτευση µε προηγούµενη προκήρυξη διαγὠνισμού, οποιοσδήποτε οικονομικός φο- ρέας µπορεί να υποβάλει αἰτηση συμμετοχής στο πλαί(- σιο προκήρυξης διαγωνισμού, παρέχοντας τις πληροφο- ρίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται απὀ τον ᾱα- ναθέτοντα φορέα. Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συμ- μετοχής ανέρχεται σε τριάντα (40) τουλάχιστον ηµέρες απὀ την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβα- σης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης ή, αν χρησι- µοποιείται ως προκήρυξη διαγωνισμού περιοδική ενδει- κτική προκήρυξη, της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδια- φέροντος και σε καμία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µι- κρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες. 2, Μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από τον αναθότοντα φορέα κατόπιν αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεἰ μπορούν να συµµε- τάσχουν στις διαπραγματεύσεις. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να περιορίζουν τον αριθµό των κατάλληλων υ- ποψηφίων οι οποίοι προσκαλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 904.

3. Π προθεσµία παραλαβής των προσφορών µπορεί να ορίζεται µε κοινή συμφωνία μεταξύ του αναθέτοντος φορέα και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, εφόσον παρέχεται σε όλους ίσας Χρόνος για την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών τους. Ελλείψει συμφωνίας σχετικά µε την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, η προθεομµία δεν µπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών απὀ την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλη- σης υποβολής προσφορών στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης.

4. Η κοινή συμφωνία της παρ. 3 καταρτίζεται κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, υπό τον όρο ότι διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της {- σης μεταχείρισης των συμμετεχόντων και τεκμηριώνεται Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 161 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ καταλλήλως. Ελλείψει συμφωνίας σχετικά µε την προθεσµία παρα- λαβής τῶν προσφορών, η προθεσµία δεν είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

9. Κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο παρόν άρθρο προθεσµιών, εἰδικά στις διαδικασίες σύναψης συµβάσε- ὧν κάτω των ορίων, ισχύουν οι προθεσµίες του άρθρου 391. Άρθρο 267 Ανταγωνιστικός διάλογος (άρθρο 48 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) Ἰ, Στον ανταγωνιστικό διάλογο οποιοσδήποτε οἰκονο- µικός Φορέας µπορεί να υποβάλει αίτηση συµµετοχής στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού, παρέχοντας τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που ζητούνται α- πό τον αναθέτοντα φορέα. Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµ- μετοχής ανέρχεται σε τριάντα (90) τουλάχιστον ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβα- σης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης ή, αν χρησι- µοποιείται ὡς προκήρυξη διαγωνισμού περιοδική ενδει- κτική προκήρυξη, της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδια- Φφέροντος και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να εἶναι µι- κρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες. Στο διάλογο μπορούν να συμμετέχουν µόνον οι οικο- νομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από τον αναθέτο- ντα Φορέα κατόπιν αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί. Οι αναθέτοντες φορείς µπορούν να περιορίζουν τον αριθµό τών κατάλληλων υποψηφίων, οι οποίοι προσκαλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία, σύμφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 304. Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσει του κριτηρί- ου ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας, απὀ οικονομική άποψη, προσφοράς, απὀ πλευράς σχέσης ποιότητας - τιµής, σύμφωνα µε την παρ. ὁ του άρθρου 311.

2. Οι αναθέτοντες φορείς προσδιορίζουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους στην προκήρυξη του διαγωνι- σμού κανή σε περιγραφικό έγγραφο. Ταυτοχρόνως και στα ίδια έγγραφα, επίσης παρουσιάζουν και προσδιορἰ- ζουν τα επιλεγέντα κριτήρια ανάθεσης και θέτουν ενδει- κτικό χρονοδιάγραμμα.

3. Οι αναθέτοντες φορείς προβαίνουν, µε τους συµµε- τέχοντες που επελέγησαν, σύµφωνα µεττις σχετικές δια- τάξεις των άρθρων 901 ἕως 309, σε διάλογο, σκοπός του οποίου είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των μέ- σων που μπορούν να ικανοποιήσουν µε τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες τους. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου αυτού, μπορούν να συζητούν µε τους επιλεγέντες συµ- µετέχοντες όλες τις πτυχές της σύμβασης. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, οι οναθέτοντες Φφο- ρείς εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων των συµ- µετεχόντων. Προς το σκοπό αυτόν, δεν παρέχουν, κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους συμμετέχοντες ένα- ντιτων υπολοίπων. Σύµφωνα µε το άρθρο 257, οἱ αναθέτοντες φορείς δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς συμμετέχοντες τις προ- τεινόµενες λύσεις ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από υποψήφιο ή προασφέροντα που συμμετέχει στον διάλογο, χωρίς την έγγραφη συ- γκατάθεσή του. Η εν λόγω συναίνεση δεν λαμβάνει τη µορφή γενικής παραίτησης, αλλά παρέχεται σχετικά µε την προτιθέµενη γνωστοποίηση των συγκεκριμένων πληροφοριών. Δ. Ο ανταγωνιστικός διάλογος µπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις, οὕτως ώστε να μειώνεται ο αριθ- µός τῶν υπό εξέταση λύσεων κατά τη φάση του διαλό- γου, µε την εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης που προσδιορίζονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ἦ στο πε- ριγραφικό έγγραφο. Στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στο περιγραφικό έγγραφο, ο αναθέτὠν φορέας δηλώνει αν θα κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας. 5. ϱ αναθέτων φορέας συνεχίζει τον διάλογο έως ό- του μπορέσει να προσδιορίσει την ή τις λύσεις οι οποίες, ενδεχομένως, ανταποκρίνονται στις ανάγκες του.

6. Αφού κηρύξοιν τη λήξη του διαλόγου και ενηµερώ- σουν σχετικά τους εναπομείναντες συμμετέχοντες, οι αᾱ- ναθέτοντες φορείς καλούν, σε χρόνο και εντός προθε- σµίας που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, κα- θέναν εξ αυτών να υποβάλει την τελική προσφορά του βάσει της ἡ των λύσεων που υτιοβλήθηκαν και προσδιο- ρίστηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Οι προσφορές αυτές περιέχουν όλα τα απαιτούμενα και αναγκαία στοι- χεία για την εκτόλεση του σχεδίου. Κατόπιν αιτήσεως του αναθέτοντος φορέα, οἱ προ- σφορές αυτές µπορούν να αποσαφηνίζονται, να εξειδι- κεύονται και να βελτιστοποιούνται. Ωστόσο, η αποσαφή- νιση, δξειδίκευση και βελτιστοποίηση ἡ οι πρόσθετες πληροφορίες δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσµα µε- ταβολές των ουσιωδών στοιχείων της προσφοράς ή της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών και των απαιτήσεων που προσδιορίζονται στην προκήρυξη δια- γωνισμού ἡ στο περιγραφικό έγγραφο, όταν µεταβολές στα στοιχεία αυτά, στις ανάγκες και στις απαιτήσεις εν- δέχεται να δημιουργούν στρέβλωση του ανταγωνισμού ἡ να εισάγουν διακρίσεις. 7, Οι αναθέτοντες φορείς αξιολογούν τις υποβληθεί- σες προσφορές βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που ορἰί- ζονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στο περιγραφικό έγγραφο. Κατ’ αίτηση του αναθέτοντος φορέα, μπορούν να διε- ξαχθούν συνομιλίες µε τον προσοφέροντα που έχει κριθεί ότι υπέβαλε την προσφορά που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, για την επιβεβαίωση των οικονο- µικών δεσμεύσεων ἡ άλλων όρων που περιέχονται στην προαφορά, οριστικοποιώντας τους όρους της σύμβασης, εφόσον αυτό δεν έχει ὡς αποτέλεσµα την ουσιώδη τρο- ποποίηση βασικών στοιχείων της προσφοράς ή της σύμ- βασης, συμπεριλαμβανομένῶν των αναγκών και των α- παιτήσεων που προσδιορίζονται στην προκήρυξη της σύμβασης ή στο περιγραφικό έγγραφο και ότι δεν ενέ- χουν κίνδυνο στρέβλωσης ανταγωνισμού ἡ πρόκλησης διακρίσεων.

8. Οι αναθότοντες φορείς δύνανται να προβλέπουν την απονομή βραβείων ἡ την καταβολή ποσών στους συμμετέχοντες στον διάλογα. Άρθρο 268 Σύμπραξη καινοτομίας (άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Στη σύμπραξη καινοτομίας, οποιοσδήποτε οικονοµι- κὀς φορέας µπορεί να υποβάλει αίτηση συµµετοχής στο 7989 <!-- page 162 --> 7990 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα µε τις περι- πτώσεις β΄ και Υ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 263, παρέχοντας τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που τίθενται απὀ τον αναθέτοντα φορέα. Στα έγγραφα της σύμβασης ο αναθέτων φορέας προσ- διορίζει την ανάγκη για καινοτόμο προϊόν, υπηρεσία ή έργο, στην οποία δεν ανταποκρίνεται η αγορά προίό- ντων, υπηρεσιών ή έργων, που διατίθενται ήδη στην αγο- ρά και αναγράφει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν όλες οι προσφορές. Οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να είναι επαρ- κώς προοδιορισµένες, ώστε οι οικονομικοί φορείς να εἰ- ναι σε θέση να προσδιορίσουν τη φύση και το εύρος της απαιτούµενης λύσης και να αποφασίσοιιν αν θα υποβόλ- λουν αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία. Ο αναθέτων φορέας µπορεί να αποφασίσει να σχηµα- τίσει τη σύμπραξη καϊνοτοµίας µε έναν εταίρο ἡ µε πε- ρισσότερους, που εκτελούν χωριστές δραστηριότητες έ- ρευνας και ανάπτυξης. Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµ- μετοχής ανέρχεται σε τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της προκήρωξης σύμβα- σης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι μικρότερη απὀ δεκαπέντε (45) ηµέρες. Στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν µόνο οι οι- κονοµικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από τον αναθέ- τοντα φορέα µετά την αξιολόγηση των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να περιορίζουν τον αριθµό των κατάλληλων υποψηφίων οι οποίοι προσκαλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικα- σία, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 904. Οι συμβάσεις ανατίθενται αποκλειστικἁ βάσει του κρι- τηρίου ανάθεσης της πλέον συµφέρουσας, απὀ οικονο- µική ἀποψηῃ προσφοράς, από πλευράς σχέσης ποιότητας τιμής, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 311.

2. Η σύμπραξη καινοτομίας στοχεύει στην ανάπτυξη ε- νός καινοτόµου προϊόντος, υπηρεσίας ή έργου και στην επακόλουθη αγορά των αγαθών, υπηρεσιών ἡ έργων που προκύπτουν, υπό την προύπόθεση ότι ανταποκρίνονται στα συμπεφωνημένα μεταξύ αναθετόντων φορέων και συμμετεχόντων επίπεδα ετιδόσεων και μεγίστου κό- στους. Η σύμπραξη καινοτομίας διαρθρώνεται σε διαδοχικές φάσεις, σύµφωνα µε την ακολουθία των βημάτων της διαδικασίας έρευνας και καινοτομίας, η οποία µπορεί να περιλαμβάνει την κατασκευή των προϊόντων, την παρο- χή των υπηρεσιών ἡ την ολοκλήρωση των έργων. Η σύ- µπραξη καινοτομίας ορίζει ενδιάµεσους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν από τους εταίρους και προβλέπει την καταβολή της αμοιβής σε κατάλληλες δόσεις. Με βάση τους ανωτέρω στόχους, ο αναθέτων φορέας µπορεί να αποφασίσει µετά από κάθε φάση να λύσει τη σύμπραξη καινοτομίας ή, σε περίπτωση σύμπραξης και- γοτοµίας µε περισσότερους από έναν εταίρους, να πε- ριορίσει τον αριθμό των εταίρων λύοντας επιµέρους συμβάσεις, υπό την προὐπόθεση ότι ο αναθέτων φορέας αναγράφει στα έγγραφα της σύμβασης τις εν λόγω δυ- νατότητες και τους όρους χρήσης τους.

3. Εκτός εάν το παρόν άρθρο ορίζει άλλως, οι αναθέ- τοντες φορείς διαπραγµατεύονται µε τους προσφέρο- ντες τις αρχικές και όλες τις επακόλουθες προσφορές που υποβάλλουν, εξαιρουμένης της τελικής προσφοράς, μὲ σκοπό τη βελτίωση του περιεχόμενου τους. Οι ελάχιστες απαιτήσεις και τα κριτήρια ανάθεσης δεν υπὀκεινται σε διαπραγματεύσεις.

4. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι αναθέ- τοντες φορείς εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων των προσοφερόντων. Προς τον σκοπό αυτόν, δεν παρέ- χουν κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις πληρο- Φφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους προσφέ- ροντες έναντι των υπολοίπων. Ενημερώνουν, σε χρόνο και εντός προθεσμίας που ο- ρίζονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβα- σης, όλους τους προσφέροντες των οποίων οι προσφο- ρές δεν έχουν αποκλειστεί, σύµφωνα µε την παρ. 5 γρα- πτὠς για τυχόν αλλαγές των τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων εγγράφων της σύμβασης, πἐραν εκείνων που κα- θορίζοιν τις ελάχιστες απαιτήσεις. Μετά τις αλλαγές αυτές, οι αναθέτοντες φορείς παρέχουν επαρκές χρονι- κὀ διάστηµα στους προσφέροντες ώστε να τροποποιή- σουν και να υποβάλουν εκ νέου τροποποιημένες προ- σφορές, κατά περίππωση. Σύµφωνα µε το άρθρο 297, οι αναθέτοντες φορείς δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς συμμετέχοντες εµπιστευ- τικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί απὀ υποψήφιο ἠ προσφέροντα που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή του. Η εν λόγω συναί(- νεση δεν λαμβάνει τη µορφή γενικής παραίτησης, αλλά παρέχεται σχετικά µε την προτιθέµενη γνωστοποίηση των συγκεκριµένων πληροφοριών.

5. Οι διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια των διαδικα- σιών σύμπραξης καινοτομίας μπορούν να διεξάγονται σε διαδοχικές φάσεις, ούτως ώστε να μειώνεται ο αριθµός των προς διαπραγμάτευση προσφορών µε την εφαρµο- γή των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην προκή- ριξη σύμβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδια- φέροντος ή στα έγγραφα της σύμβασης. Ο αναθέτων φορέας διευκρινίζει εάν θα κάνει χρήση της δυνατότη- τας αυτής στην προκήρυξη της σύμβασης, στην πρό- σκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή στα έγγραφα της σύμβασης.

6. Κατά την επιλογή των υποψηφίων, οι αναθέτοντες Φορείς εφαρμόζουν ιδίως τα κριτήρια που σχετίζονται με την ικανότητα των υποψηφίων στο πεδίο της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και την ικανότητά τους όσον αφορά την ανάπτυξη και την εφαρµογή καινοτόμων λύ- σεων. Μόνο οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί αᾱ- πό τον αναθέτοντα φορέα κατόπιν αξιολόγησης των ζη- τούµενων πληροφοριών μπορούν να υποβάλουν σχέδια έρευνας καὶ καϊινοτοµίας, για την κάλυψη αναγκών, οι ο- ποίες έχουν προσδιοριστεί απὀ τον αναθέτοντα φορέα ότι δεν μπορούν να καλυφθούν από τις υφιστάμενες λύ- σεις. Στα ἔγγραφα της σύμβασης ο αναθέτων φορέας ορίζει τις συμφωνίες που διέπουν τα δικαιώµατα διανοητικής |- διοκτησίας. Σε περίπτωση σύμπραξης καινοτοµίας µε περισσότε- ρους του ενός εταίρους, ο αναθέτων φορέας, σύμφωνα µε το άρθρο 2957, δεν αποκαλύπτει στους λοιπούς εταί- ρους λύσεις που προτείνονται από άλλον εταίρο ή άλλες Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 163 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 εμπιστευτικές πληροφορίες που διαβιβάζονται από αι.- τόν στο πλαίσιο της σύµπραξης χωρίς την έγγραφη συ- γκατάθεσή του. Η εν λόγω συναίνεση δεν λαμβάνει τη µορφή γενικής παραίτησης, αλλά παρέχεται σχετικά µε την προτιθέµενη γνωστοποίηση των συγκεκριμένων πληροφοριών.

7. Ο αναθέτων φορέας εξασφαλίζει ὁτι η δοµή της σύ- µπραξης και ιδίως η διάρκεια και η αξία των διαφορετι- κών φάσεων ανταποκρίνονται στον βαθµό καινοτομίας της προτεινόμενης λύσης και την ακολουθία των δρα- στηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας που απαιτούνται για την ανάπτυξη µιας καινοτόµου λύσης, η οπαία δεν διατίθεται ακόµη στην αγορά. Η εκτιμώμενη αξία των ᾱ- χγαθών, υπηρεσιών ἡ έργων που αγοράζονται δεν είναι δυσανάλογη σε σχέση µε την επένδυση για την ανάπτυ- ξήτους. Άρθρο 269 Χρήση της διαδικασίας µε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούµενη δημοσίευση (άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν µια διαδικασία µε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούµενη προ- κήρυξη διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) εάν, ύστερα απὀ διαδικασία µε προηγούµενη προκή- ρυξη διαγωνισµοή, δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλ- ληλη ή καμία αίτηση συμμετοχής ή καµία απὀ τις υπο- βληθείσες αιτήσεις δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έ- χουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβα- σης. Μη κατάλληλη θεωρείται µία προσφορά όταν είναι ά- σχετη µε τη σύμβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς να τροποποιηθεί ουσιαστικά, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του αναθέτοντος Φορέα, όπως προσ- διορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. Μη κατάλληλη θεωρείται µία αίτηση συµµετοχής όταν στο πρόσωπο τού οικονομικού φορέα συντρέχει υποχρε- ὠτικός ἡ δυνητικός λόγος αποκλεισμού, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 304 ἡ την παράγραφο Ἰ του άρθρου 305 ή όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει ο αναθέτων φορέας, σύμφώνα µε το άρθρα 904 ή 306, β) εάν µια σύµβαση έχει αποκλειστικά ως στόχο έρευ- να, δοκιμές, µελέτη ἡ ανάπτυξη και όχι την εξασφάλιση κέρδους ή την ανάκτηση των δαπανών έρευνας και ανά- πτυξης και στον βαθµό που η ανάθεση µιας τέτοιας σύμ- βασης δεν θίγει την ανάθεση, µε διαγωνιστική διαδικα- σία, επόμενων συµβάσεων, οι οποίες θα επιδιώκουν |- δίως αυτούς τους στόχους, Υ) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οἱ υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν µόνον από έναν συγκεκριµένο οικονομικό Φορέα για οποιονδήποτε απὀ τους κατωτέρω λόγους: αο) ο στόχος της σύμβασης είναι η δηµιουργία ή απὀ- κτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλω- σης, όπου η ταυτότητα του καλλιτέχνη συνδέεται άρρη- κτα µε τον µοναδικό χαρακτήρα και την αξία του έργου τέχνης, ΒΒ) δεν υφίσταται ανταγωνισμός, επειδή υπάρχουν τε- Χνικοί λόγοι που εμποδίζουν την ανάπτυξή του, ΥΥ) για λόγους προστασίας αποκλειστικών δικαιωµά- των, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητι- κής Ιδιοκτησίας. Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις ββ) και ΥΥ) εφαρμόζονται µόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη ε- ναλλακτική λύση ἡ υποκατάστατο και Π απουσία ανταγω- νισμού δεν είναι αποτέλεσµα τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης, δ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λό- γὠ κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τον αναθέτοντα φορέα, δεν είναι δυνα- τή η τήρηση τὠν προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοϊκτές, κλειστές και τις διαδικασίες µε διαπραγµάτευ- ση µε προηγούµενη προκήρυξη διαγωνισμού. Οἱ περι- στάσεις που επικαλούνται οι αναθέτοντες φορείς για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να απορρέουν απὀ δική τους ευθύ- νη, ϱ) για συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγµατο- ποιούνται απὀ τον αρχικό προμηθευτή και προορίζονται είτε για τη µερική αντικατάσταση αγαθών ἡ εγκαταστά- σεων είτε για επέκταση υφιστάμενων αγαθών ή εγκατα- στάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε τον αναθέτοντα φορέα να προμηθευτεί αγαθά µε διαφο- ρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ασυµβίβα- στα ἡ προκαλούν δυσανάλογες τεχνικές δισχέρειες ὡς προς τη χρήση και τη συντήρηση, στ) για νέα έργα ἡ υπηρεσίες που συνίστανται στην ε- πανάληψη παρομοίων έργων ή υπηρεσιών που ανατέθη- καν στον ανάδοχο στον οποίο είχε ανατεθεί παλαιότερη σύμβαση από τους ίδιους αναθέτοντες φορείς, υπό την προὐπόθεση ότι αυτά τα έργα ή υπηρεσίες είναι, σύµφω- να µε βασικό σχέδιο το οποίο αποτέλεσε αντικείµενο αρ- χικής σύμβασης η οποία έχει συναφθεί, σύµφωνα µε δια- δικασία που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 263. Στο βασικό σχέδιο επισημαίνεται η έκταση πιθανών συμπληρωματικών έργων ἡ υπηρεσιών και οἱ προὐποθέ- σεις υπό τις οποίες θᾳ ανατεθούν. Η ενδεχόμενη χρήση της εν λόγω διαδικασίας επισημαίνεται ήδη κατά την προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού και το συνολικό προβλεπόμενο ποσό των επακόλουθῶν εργασιών ἡ υπη- ρεσιών λαμβάνεται υπόψη από τους αναθέτοντες φορείς κατά την εφαρµογή των άρθρων 236 και 226, Ὁ για αγαθά που είναι εισηγµένα και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων, η) για τις αγορές ευκαιρίας, όταν, µε την αξιοποίηση µίας ιδιαίτερα ευνοϊκής ευκαιρίας που παρουσιάζεται για πολύ σύντομο χρονικό διάστηµα, μπορούν να αποκτη- θούναγαθά σε τιµή πολύ χαμηλότερη από τις τιµές που επικρατούν συνήθως στην αγορά, ϐ) για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους είτε από έναν προμηθευτή που έτιαυσε οριστικά τις εμπορικές του δραστηριότητες είτε από τον εκκαθαριστή σε διαδικασία αφερεγγωότητας, δικαστικού συμβιβασμού ή ανάλογης διαδικασίας που προβλέπεται σε διατάξεις νόµου, /) όταν η σχετική σύµβαση υπηρεσιών έπεται διαγωνι- σμού μελετών που έχει διοργανωώθεί, σύµφωνα µε το πα- ρόν Βιβλίο πρέπει, σύμφωνα µε τους κανόνες που προ- Βλέπει ο διαγωνισμός μελετών, να ανατεθεί στον νικητή ἠ σε έναν από τους νικητές του διαγωνισμού αυτού: στην τελευταία αυτή περίπτωση, όλοι οι νικητές του δια- γωνισμού πρέπει να καλούνται να συμμετάσχουν στις <!-- page 164 --> 7992 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ διαπραγματεύσεις, ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Ί ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Άρθρο 270 Δυναμικά συστήµατα αγορών (άρθρο 52 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν το δωναμικό σύστηµα αγορών για αγορές τρέχουσας χρήσης, των οποίων τα γενικά διαθέσιµα στην αγορά χα- ρακτηριστικά ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους. Το δυνα- µικό σύστημα αγορών λειτουργεί ως µια εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική διαδικασία και είναι ανοικτό καθ’ όλη περίο- δο ισχύος του συστήματος σε κάθε οικονομικό φορέα που πληροί τα κριτήρια επιλογής. Μπορεί να χωριστείσε κατηγορίες προϊόντων, έργων ἡ υπηρεσιών που ορίζο- νται αντικειµενικά µε βάση τα χαρακτηριστικά της σύμ- βασης που πρέπει να εκτελεστεί στο πλαίσιο της εκά- στοτε κατηγορίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν αναφορά στο μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος των σωγκε- κριµένων σωμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν ή σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή στην οποία θᾳ εκτε- λεστούν αυτές οι συμβάσεις.

2. Για τη σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο ενός δυναμµι- κού συστήµατος αγορών, οἱ αναθέτοντες φορείς ακο- λουθούν τους κανόνες της κλειστής διαδικασίας. Όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια επιλογής γίνονται δεκτοί στο σύστημα και ο αριθµός των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο σύστημα δεν περιορίζεται, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 304. Όταν οι αναθέτοντες φο- ρείς χωρίζουν το σύστηµα σε κατηγορίες προϊόντων, ἑρ- γῶὠν ή υπηρεσιών, σύµφωνα προς την παράγραφος Ίτου παρόντος άρθρου, καθορίζοιιν τα εφαρµοζόµενα κριτή- ρια επιλογής για εκάστη κατηγορία. Κατά παρέκκλιση απὀ τα προβλεπόμενα στο άρθρο 265, ισχύουν οι ακόλουθες προθεσμίες: α) Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρχεται, κατά γενικό κανόνα, σε τριάντα (90) τουλάχιστον ηµέρες από την ημερομηνία αποστο- λἠς της προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσε- ὢν της Ένωσης ἡ της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδια- Φφέροντος, εφόσον ὡς μέσον προκήρυξης του διαγωνι- σμού χρησιµοποιείται περιοδική ενδεικτική προκήρυξη και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (18) ηµερών. Μετά την αποστολή της πρόσκλησης υποβολής προ- σφορών γιατην σύναψη της πρώτης σύμβασης στο πλαί- σιο του δυναμικού σμστήµατος αγορών, δεν τίθεται κα- µία επιπλέον προθεσµία παραλαβής αιτήσεων συµµετο- χῆς. β) Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες από την η- µερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία εκδόσεων της ἙἘ- νωσης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Εφαρµό- ζονται οι διατάξεις της παραγράφου ὁ του άρθρου 265. ὃ, Όλες οι επικοινωνίες στο πλαίσιο ενός δυναμικού συστήµατος αγορών πραγματοποιούνται αποκλειστικώς µξ ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε τις παραραγράφους 1, 3 και 5 τοι! άρθρου 298.

4. Για τους σκοπούς της ανάθεσης συµβάσεων εντός ενός δυναμικού συστήµατος αγορών, οι αναθότοντες Φορείς: α) δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, όπου διευ- κρινίζεται ότι πρόκειται για ένα δυναμικό σύστηµα αγο- ρων, β) διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τουλάχι- στον τη φύση και την εκτιμώμενη ποσότητα των προβλε- πόµενων αγορών, καθώς και όλες τις απαραίτητες πλη- ροφορίες που αφορούν το δυναμικό σύστηµα αγορών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου λειτουργίας του, του χρησιμοποιούμενου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των τεχνικών ρυθμίσεων και προδιαγραφών της σύνδεσης, Υ) αναφέρουν κάθε διαίρεση σε κατηγορίες προϊό- ντων, έργων ἡ υπηρεσιών και τα χαρακτηριστικά τους, δ) παρέχουν ελεύθερη, πλήρη, άµεση και ελεύθερη πρόσβαση, για όσο διάστηµα είναι σε ισχύ το σύστημα, στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα µε το άρθρο 297.

9. Οι αναθέτοντες Φορείς παρέχουν, καθ᾽ όλη την πε- ρίοδο ισχύος του δυναμικούή συστήµατος αγορών, τη δυ- νατότητα σε κάθε οικονομικό φορέα να ζητήσει να συµ- μετάσχει στο σύστημα, σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπει η παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Οι αναθέτο- ντες φορείς ολοκληρώνουν την αξιολόγηση των εν λό- γω αιτήσεων, σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής εντός δέκα (10) εργάσιµων ημερών απὀ την παραλαβή τους. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί σε δεκαπέντε (195) εργάσιμες ηµέρες σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όταν αυτό δικαιολογείται, Ιδίως λόγω της ανάγκης να εξετα- στούν συμπληρωματικά έγγραφα ἡ να επαληθευθεί δια- φορετικά αν πληρούνται τα κριτήρια επιλογής. Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου και εφόσον δεν έχει αποσταλεί η πρόσκληση υποβολής προσφορών για την πρώτη συγκεκριμένη σύμβαση εντός του δυναµι- κού συστήματος αγορών, οι αναθέτοντες φορείς µπο- ρούν να παρατείνουν την περίοδο αξιολόγησης, εφόσον, εν τω µετοξύ δεν έχει υπάρξει ἀλλη πρόσκληση υποβο- λἠς προσφορών κατά τη διάρκεια της παράτασης της πε- ριόδου αξιολόγησης. Η διάρκεια της παράτασης στην ο- ποία προτίθενται να προβούν οἱ αναθέτοντες φορείς α- ναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι αναθέτοντες φορείς ενημερώνουν το ταχύτερο δυ- νατόὀν τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν έχει γί- νει δεκτός στο δυναμικό σύστηµα αγορών ή όχι.

6. Οι αναθέτοντες φορείς προσκαλούν όλους τους συμμετέχοντες που έχουν γίνει δεκτοί να υποβάλουν προσφορά για σύναψη κάθε συγκεκριμένης σύμβασης ε- ντός του δωναμικού συστήµατος αγορών, σύµφωνα µε το άρθρο 299. Όταν το δυναμικό σστηµα αγορών χωρί- ζεται σε κατηγορίες έργων, προϊόντων ἡ υπηρεσιών, οι αναθέτοντες Φορείς καλούν όλους τους συμμετέχοντες που έχουν γίνει δεκτοί στην κατήγαρία της συγκεκριµέ- νης σύμβασης, να υποβάλουν προσφορά. Οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν τη σύµβαση στον προσφέροντα που έχει υποβάλει την καλύτερη προσφο- ρά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού για το δυναμικό σύστημα α- Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 165 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7993 γορών, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, ἡ, αν χρησιµοποιείται γνωστοποίηση για την ύπαρξη συ- στήµατος προεπιλογής ὡς µέσο προκήρυξης διαγωνι- σμού, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών. Τα κριτήρια αυτά μπορούν, κατά περίπτωση, να προοσ- διορίζονται µε μεγαλύτερη ακρίβεια στην πρόσκληση υ- ποβολής προσφορών.

7. Οι αναθέτοντες Φορείς οι οποίοι, δυνάμει του ἁρ- θρου 305, επικαλούνται λόγους αποκλεισμού και κριτή- ρια επιλογής που προβλέπονται στο πλαίσιο του Βιβλίου Ιτου παρόντος νόµου, μπορούν, ανά πάσα στιγµή κατά την περίοδο ισχύος του δυναμικού συστήµατος αγορών, να απαιτούν από τους συμμετέχοντες που έχουν γίνει δεκτοί να καταθέτουν επικαιροποιηµένη υπεύθυνη δήλω- ση ὁπώς προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 79, εντὀς πέντε (5) εργάσιμων ηµερών απὀ την ημερομηνία διαβίβασης της αίτησης. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 έως 5 του άρθρου 79 καθ) όλη την περίοδο ισχύος του δυναμικού συστήµατος αγορών.

8. Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν την περίοδο ι- σχύος του δυναμικού συστήµατος αγορών στην προκή- ρυξη του διαγωνισμού και ενημερώνουν την Επιτροπή για οποιαδήποτε µεταβολή της εν λόγω περιόδου |- σχύος, µε τη χρήση των κατωτέρω τυποποιηµένων εντύ- πων: α) εάν η περίοδος ισχύος μεταβάλλεται χωρίς να παύ- ει η λειτουργία του συστήµατος, µέσω του εντύπου που χρηποιµοποιείται αρχικά για την προκήριξη διαγωνισμού για το δυναμικό σύστηµα αγορών, β) εάν παύει η λειτουργία του συστήµατος, µέσω της γνωστοποίησης συναφθείσας σύμβασης που αναφέρε- ται στο άρθρο 294.

9. Στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς κα- θώς και στους συμμετέχοντες στο δυναμικό σύστηµα α- γορών δεν επιβάλλεται καµία χρέωση πριν ἡ κατά την περίοδο ισχύος του συστήµατος,

10. Ο αναθέτων φορέας αναφέρει στα έγγραφα της σύμβασης τους ειδικότερους όρους εφαρµογής του πα- ρόντος άρθρου. Άρθρο 271 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί (άρθρο 93 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να προσφεύγουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, στους οποίους πα- ρουσιάζονται νέες, μειωμένες τιμές κανἠ νέες αξίες ὁ- σον αφορά ορισμένα στοιχεία των προσφορών. Για το σκοπό αυτόν, οἱ αναθέτοντες φορείς διοργανώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό µε τη µορφή επαναλαµβα- νόµενης ηλεκτρονικής διαδικασίας, διεξαγόµενης έπειτα από προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση τῶν προσφορών, επιτρέποντας την ταξινόμησή τους µε βάση αυτόματες μεθόδους αξιολόγησης. Δεδομένου ότι ορισμένες συμβάσεις υπηρεσιών ἡ ἑρ- γων που έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού, όπως ο σχεδιασμός έργων δεν μπορούν να ταξινομηθούν µε βάση αυτόματη μέθοδο αξιολόγησης, οι συμβάσεις αυτές δεν αποτελούν αντικείµενο Πλεκτρο- νικών πλειστηριασμών. 2, Σε ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή σε διαδικασία µε διαπραγμάτευση µε προηγούµενη προκήρυξη διαγωνι- σµοή, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να αποφασίζουν ὀτιπριν απὀ την ανάθεση µιας σύμβασης διεξάγεται ηλε- κτρονικός πλειστηριασμός, όταν το περιεχόµενο των εΥγ- γράφων της σύμβασης και Ιδίως οι τεχνικές προδιαγρα- φές μπορούν να καθορισθούν µε ακρίβεια. Υπό τους ιδίους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηρια- σμός µπορεί να χρησιµοποιείται κατά το νέο διαγωνισμό μεταξύ των μερών µιας συµφωνίας-πλαίσιο, όπως προ- βλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 2753, καθώς και κατά το διαγωνισμό για την ανάθεση συµβάσεων στο πλαίσιο του δυναμικού συστήµατος αγορών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 270.

3. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός αφορά σε ένα απὀ τα ακόλουθα στοιχεία των προσφορών: α) µόνα στις τιµές εφόσον η σύµβαση ανατίθεται απο- κλειστικά βάσει της τιµής, β) στις τιµές και/ή τις νέες αξίες των στοιχείων των προσφορών που επισημαίνονται στα έγγραφα της σύμ- βασης, εφόσον η σύµβαση ανατίθεται βάσει της βέλτι- στης σχέσης ποιότητας-τιµής ή στην προσφορά µε το χαμηλότερο κόστος, σύµφωνα µε µια προσέγγιση βασι- ζόμενη στη σχέση αποδοτικότητας-κόστους.

4. Οι αναθέτοντες φορείς που αποφασίζουν να κάνουν χρήση Πλεκτρονικού πλειστηριασμού, το δηλώνουν στην προκήρυξη διαγωνισμού, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή, αν χρησιµοποιείται γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής ὥς µέσο προκήρυ- ξης διαγωνισμού, στην πρόσκληση υποβολής προσφο- ρών. Τα έγγραφα της σύμβασης περιλαμβάνουν τουλάχι- στον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα γή του Προσαρτήµατος Β΄ του παρόντος νόµου.

8. Οι αναθέτοντες φορείς, πριν να προβούν στον ηλε- κτρονικό πλειστηριασμό, διενεργούν µια πρώτη πλήρη ᾱ- ξιολόγηση των προσφορών, σύµφωνα µε το κριτήριο ή τα κριτήρια ανάθεσης και µε τη στάἀθµισή τους, όπως ἑ- χουν καθορισθεί. Η προσφορά θεωρείται παραδεκτή όταν χει υποβλη- θεἰ απὀ προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί, σύµφω- να µε την παράγραφο { του άρθρου 304 ή την παράγρα- Φο Ί του άρθρου 905 και πληροί τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 304 και 9065, εφόσον η προσφορά είναι σύμ- Φωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφἑς, χωρίς να εἶναι µη κανονική ή απαράδεκτη ή ακατάλληλη. Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται ιδίως όσες προ- σφορές δεν πληρούν τις προὐποθέσεις των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όσες παρελήφθη- σαν εκπρόθεσµα, όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία συμπαιγνίας ἡ διαφθοράς ἡ όσες κρίνονται απὀ τον ανα- θέτοντα φορέα ασυνήθιστα χαμηλές. Απαράδεκτες προ- σφορές θεωρούνται Ιδίως όσες υποβάλλονται από προ- σφέροντες οἱ οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προ- σόντα και όσων η τιµή υπερβαίνει τον προὐπολογισμό του αναθέτοντος Φορέα, όπως καθορίσθηκε καὶ τεκµη- ριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμ- βασης. Μη κατάλληλη θεωρείται µία προσφορά όταν δεν σχε- τίζεται µε τη σύµβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς ου- σιώδη τροποποίηση, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του αναθέτοντος φορέα, όπως προσδιορί- ζονται στα έγγραφα της σύμβασης. Μη κατάλληλη θεωρείται µία αἴτηση συμμετοχής όταν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα συντρέχει υποχρε- <!-- page 166 --> 7994 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ ωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα µε την παράγραφο Ί του άρθρου 904 ή την παράγραφο Ἰ του άρθρου 305 ἡ όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίζονται απὀ τον αναθέτο- ντα φορέα, σύµφωνα µε τα άρθρα 304 ἡ 905. Ὀλοι οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδε- κτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα να συμµετά- σχουν στον Πλεκτρονικό πλειστηριασμό, χρησιµοποιώ- ντας, κατά την προκαθορισμένη ηµέρα και ώρα, τα στοι- χεία σύνδεσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται στην πρόσκληση. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός µπο- ρεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις, Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμµός δεν αρχίζει προτού παρέλθουν δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων.

6. Η πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσµα της πλήρους αξιολόγησης της οικείας προσφοράς, η οποία διεξάγεται, σύµφωνα µε τη στάθµιση που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 311. Η πρόσκληση αναφέρει επίσης το μαθηματικὀ τύπο, βάσει του οποίου καθορίζεται κατά τον πλεκτρονικό πλειστηριασμό, η αυτόματη κατάταξη των προσφορών σε συνάρτηση µε τις νέες υποβαλλόμενες τιµές ή/και τις γέες αξίες. Εκτός απὀ την περίπτωση κατά την οποία η οικονοµικώς πιο συμφέρουσα προσφορά βρίσκεται µε βάση µόνο την τιµή, ο μαθηματικός αυτός τύπος εκφρά- ζει τη στάθµιση όλων των κριτηρίων που έχουν καθορι- στεί για τον προσδιορισμό της πλέον συµφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, όπως αναφέρεται στη γνωστοποίηση που χρησιµοποιείται ὦς µέσο προκήρυ- ξης του διαγωνισμού ή σε όλλα έγγραφα της σύμβασης. Προς το σκοπό αυτόν, περιθώρια διακύμανσης περιορί- ζονται εκτων προτέρων σε σιγκεκριµένη τιµή. Αν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, προβλέπε- ται χωριστός μαθηματικός τύπος για κάθε εναλλακτική προσφορά.

7. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθότοντες φορείς γνωστοποιούν αμέσως σε όλους τους προσφέροντες τουλάχιστον τις πληροφορίες εκείνες που τους δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν, ανά πάσα στιγµή, την αντίστοιχη κατάταξή τους. Δύνανται επίσης, εάν επισημαίνεται εκ των προτέ- ρων, να γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες σχετικά με άλλες τιµές ή αξίες που υποβάλλονται. Οι αναθέτο- ντες φορείς δύνανται επιπλέον να ανακοινώνουν ανά πάσα στιγµή τον αριθµό των συμμετεχόντων σε κάθε φάση του πλειστηριασμού. Ωστόσο, σε καµία περίπωση δεν μπορούν να γνωστοποιούν την ταυτότητα των Ἱτρο- σφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

8. Οι αναθέτοντες φορείς περατώνουν τον ηλεκτρονι- κὀ πλειστηριασμό µε έναν ἡ περισσότερους από τους α- κόλουθους τρόπους: α) κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα, β) όταν δεν λαμβάνουν πλέον νέες τιµές ή νέες αξίες που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά µε τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις, εφόσον έχουν δηλώσει προηγουμένως το χρονικό διάστηµα που θα επιτρέψουν να παρέλθει από την παραλαβή της τελευταίας υποβο- λής πριν περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ή Υ) όταν οι προκαθορισµένες φάσεις του πλειστηρια- σμού ἐχουν όλες ολοκληρωθεί. Εάν οι αναθέτοντες φορείς προτίθενται να περατώ- σουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, σύμφωνα µε την περίπτωση Υ΄ του πρώτου εδαφίου, ενδεχομένως σε συνδυασμό µε τον τρόπο που προβλέπεται στην περί- πτωση β΄, η πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηρια- σµό προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα κάθε φάσης του πλειστηριασμού.

9. Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηρια- σμού, οι αναθέτοντες φορείς αναθέτουν τη σύµβαση, σύμφωνα µε το άρθρο 311, βάσει των αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

10. Ο αναθέτων φορέας αναφέρει στα έγγραφα της σύμβασης τους ειδικότερους όρους εφαρµογής του πα- ρόντος άρθρου. Άρθρο 272 Ηλεκτρονικοί κατάλογο! (άρθρο 54 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Όταν απαιτείται η χρήση πηλεκτρονικών µέσων επι- κοινωνίας, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, υπό την επι- Φύλαξη της απόφασης της παραγράφου 2, να ορίζουν ὁ- τι οἱ προσφορές πρέπει να υποβάλλονται υπό τη µορφή ηλεκτρονικού καταλόγου ή να περιλαμβάνουν ἠηλεκτρο- νικό κατάλογο.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανά- πτυξης και Τουρισμού και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υ- πουργού, για τους αναθέτοντες Φορείς που είναι αναθέ- τουσες αρχές µπορεί να καθίσταται υποχρεωτικἠ η χρή- ση ηλεκτρονικών καταλόγων για συγκεκριµένα είδη συµ.- βάσεων.

3. Οι προσφορές που υποβάλλονται υπό µορφή ηλε- κτρονικού καταλόγου μπορούν να συνοδεύονται απόὀ ἁλ- λα έγγραφα, που συμπληρώνουν την προσφορά.

4. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι καταρτίζονται απὀ τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες µε σκοπό τη συµµε- τοχή τους σε µια συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμ- βασης, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και το υἱ- πόδειγµα που καθορίζεται από τον αναθέτοντα φορέα. Επιπλέον, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι συμμορφώνονται µετις απαιτήσεις για τα µέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας όπως και µε τυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις που ορίζο- νται από τον αναθέτοντα φορέα, σύµφωνα µε το άρθρο 258.

5. Όταν η υποβολή προσφορών υπό τη µορφή ηλε- κτρονικών καταλόγων επιτρέπεται ή επιβάλλεται, οι ανα- θέτοντες φορείς: α) το δηλώνουν στην προκήρυξη διαγωνισμού, στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή, όταν χρησιµο- ποιείται γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήµατος προ- επιλογής ως µέσο προκήρυξης διαγὠνισμού, στην πρό- σκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης, β) επισημαίνουν στα έγγραφα της σύμβασης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 258 ὁ- σον αφορά το υπόδειγμα, τον χρησιμοποιούμενο ηλε- κτρονικό εξοπλισμό και τις τεχνικές διευθετήσεις και προδιαγραφές της σύνδεσης για τον κατάλογο.

6. Εάν έχει συναφθεί συμφωνία-πλαίσιο µε περισσότε- ρους του ενός οικονομικούς φορείς µετά την υποβολή προσφορών υπό τη µορφή ηλεκτρονικών καταλόγων, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να ορίζουν ότι η προκήρυ- ξη νέου διαγωνισμού για συγκεκριμένες συμβάσεις λαµ- βάνει χώρα βάσει επικαιροποιηµένων καταλόγών. Σε αυ- τή την περίπτωση, οι αναθέτοντες φορείς χρησιµοποι- οὖν µία από τις ακόλουθες µεθόδους: α) καλούν τους προσφέροντες να υποβάλουν εκνέου Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 167 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7995 τους ηλεκτρονικούς καταλόγους τους, προσαρµοσµέ- νους στις απαιτήσεις της εν λόγω σύμβασης ἡ β) ενημερώνουν τους προσφέροντες ότι σκοπεύουν να συλλέξουν απὀ τους ηλεκτρονικούς καταλόγους που έχουν ήδη υποβληθεί τις πληροφορίες που απαιτούνται, ώστε να καταρτισθούν προσφορές προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης σύμβασης, υπό την προὐπόθεση ότι η χρήση της εν λόγω μεθόδου έχει εΠι- σηµανθεί στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία- πλαίσιο.

7. Εάν οι αναθέτοντες φορείς προκηρύσσοουν νέο ὅια- γωνισμµό για συγκεκριμένες συμβάσεις, σύμφωνα µε την περίπτωση β΄ της παρ. 6, ενημερώνουν τους προσφέρο- ντες για την ημερομηνία και ώρα κατά την οποία σκοπεύ- ουν να συλλέξουν τις πληροφορίες ποι απαιτούνται οὐ- τως ώστε να καταρτισθούν προσφορές προσαρµοσµέ- νες στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης σύμβασης και παρέχουν στους προσφέροντες τη δυνατότητα να αρνη- θούν την εν λόγω συλλογή πληροφοριών. Οι αναθέτοντες φορείς προβλόπουν επαρκές χρονικό διάστηµα μεταξύ της ενημέρωσης και της συλλογής των πληροφοριών. Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, οι αναθέτοντες φορείς παρουσιάζουν τις συλλεγείσες πληροφορίες στον ενδιαφερόμενο προσφέροντα, δίνοντάς του την ευκαιρία να αμφισβητήσει ή να επιβεβαιώσει ότι η προ- σφορά που προέκυψε µε αυτόν τον τρόπο δεν περιέχει ουσιώδη σφάλματα. ὃ. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να αναθέτουν συµ- βάσεις βάσει ενός δυναμικού συστήµατος αγορών απαι- τώντας οι προσφορές συγκεκριμένης σύμβασης να υπο- βάλλονται υπό µορφή ηλεκτρονικού καταλόγου. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν επίσης να αναθέτουν συμβάσεις βάσει ενός δυναμικού συστήµατος αγορών βάσει της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 και της παρ. 7, υπό την προὐπόθεση ὁτι η αίτηση συμμετοχής στο δυναμικό σύστημα αγορών συνοδεύεται από ηλεκτρονικό κατάλο- Υγο, σύμφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και το υπό- δειγµα που καθορίζεται απὀ τον αναθέτοντα φορέα. Στη συνέχεια, ο εν λόγω κατάλογος συμπληρώνεται απὀ τους υποψηφίους, αφού ενημερωθούν για την πρόθεση του αναθέτοντος φορέα να καταρτίσει προσφορές µέσω της διαδικασίας της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Άρθρο 2789 Συμφωνίες-πλαίσιο (άρθρο 51 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να συνάπτουν συµ- Φωνίες-πλαίσιο, εφόσον εφαρμόζουν τις διατάξεις που προβλέπονται στον παρὀν Βιβλίο. Ως συμφωνία-πλαίσιο νοείται µια συμφωνία που συνά- πτεται μεταξύ ενός ἡ περισσοτέρων αναθετόντων Φορέ- ων και ενός ἡ περισσοτέρων οικονοµικών φορέων, η ο- ποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιµές και, όπου ενδείκνυται, τις προβλεπόμενες ποσότη- τες. Η διάρκεια µιας συµφωνίας-πλαίσιο δεν µπορεί να υ- περβαίνσει τα οκτώ (8) έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσε- ων δεόντως δικαιολογηµένων, ιδίως λόγω του αντικειµέ- νου της συμφωνίας-πλαίσιο.

2. Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται βάσει αντικειμενικών κανόνων και κριτηρίων που µπορεί να περιλαμβάνουν την εκ νέου διεξαγωγή του διαγωνισμού μεταξύ των οικονοµικών φορέων που Είναι µέρη της συµμφωνίας-πλαίσιο, όπως συνήφθη. Οι εν λόγω κανόνες και κριτήρια προσδιορίζονται στα ἔγγρα- φα της σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο. Οι αντικειµενικοί κανόνες και τα κριτήρια που αναφέ- ρονται στο πρώτο εδάφιο διασφαλίζουν την ίση µεταχεί- ριση των οικονομικών φορέων που είναι συµμβαλλόμενα µέρη της συμφωνίας. στις περιπτώσεις που προβλέπεται διεξαγωγή νέου διαγωνισμού, οι αναθέτοντες φορείς ϱ- ρίζουν ετιαρκή προθεσµία για την υποβολή προσφορών για κάθε συγκεκριμένη σύµβαση και αναθέτουν κάθε σύμβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στα έγγραφα της σύμβασης για τη συµφω- γία-πλαίσιο. Οι αναθέτοντες Φορείς δεν πρέπει να προσφεύγουν στις συμφωνίες-πλαίσιο καταχρηστικά ἡ κατά τρόπο που να εμποδίζει, να περιορίζει ή να στρεβλώνειτον ανταγω- νισµό. Άρθρο 274 Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΚΑΑ) (άρθρο 55 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) 1, Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν: α) να αποκτούν έργα, τα αγαθά ἡ και υπηρεσίες από µία Κ.Α.Α. του παρέχει τη δραστηριότητα της υποπερί- πτωση α΄ της περίπτωσης 16 της παραγράφου 1 του άρ- θρου 2, β) να αποκτούν έργα, αγαθά και υπηρεσίες χρησιµο- ποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται απὀ µία Κεντρική Αρχή Αγορών, µέσω δυναμικών συστηµάτων αγορών που διαχειρίζεται µία Κ.Α.Α. ή χρησιµοποιώντας συμφώ- γία -- πλαίσιο από ΚΚ.Α.Α. που παρόχει τη δραστηριότητα της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης {9 της παραγρά- φου {του άρθρου 2. Όταν ένα δυναμικό σύστηµα αγορών το οποίο διαχει- ρίζεται µια ἰ.Α.Α. µπορεί να χρησιµοποιείται απὀ άλλους αναθέτοντες φορείς, αμτό αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού µε την οποία εισάγεται το εν λόγω δυναμι- κὀ σύστηµα αγορών.

2. Ένας αναθέτων φορέας εκπληρώνει τις υποχρεώ- σεις του δυνάμει του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 225 έως 398) όταν: α) αποκτά αγαθά ἡ υπηρεσίες απὀ µία κεντρική αρχή αγορών που προσφέρει τη ὁραστηριότητα της ὑποπερί- πτωσης α΄ της περίπτωσης 19 της παραγράφου 1 του άρθρου 2. β) αποκτά έργα, αγαθά ἡ υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται απὀ την ΚΑΑ, δυναμικά συ- στήµατα αγορών που διαχειρίζεται η ΚΑΑ ἠ , συµφωνία- πλαίσιο που συνάπτεται από την ΚΑΑ, η οποία προσφέ- ρει τη δραστηριότητα υποπερίπτωσης β᾽ της περίπτω- σης 15 της παραγράφου Ἰ του άρθροι! 2. Ωστόσο, ο εν λόγω αναθέτων φορέας Φέρει την ευθύ- νη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει του <!-- page 168 --> 7996 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338), όσον αφορά στα µέρη που διεξάγονται απὀ τον ἰδιο, ὁπως: α) την ανάθεση µιας σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συστήµατος αγορών το οποίο διαχειρίζεται µία ΚΑΑ, β) τη διεξαγωγή νέου διαγωνισμού βάσει της συµμφω- γίας-πλαίσιου που έχει συναφθεί από µία ΚΑΑ.

8. Όλες οι διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων που διε- ξάγονται απὀ µία ΚΑΑ διενεργούνται µέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που καθορίζο- νται στο άρθρο 298 υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1Τ του άρθρου 2558.

4. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, χωρίς να εφαρµό- ζουν τις διαδικασίες του παρόντος βιβλίου, να αναθέ- τουν µία σύμβαση υπηρεσιών για την παροχή κεντρικὠν δραστηριοτήτων αγορών σε µία Ι.Α.Α.. Αυτές οι συμβάσεις υπηρεσιών μπορούν επίσης να πε- ριλαµβάνουν την παροχή επικουρικών ὁραστηριοτήτων αγορών. 5.α) Είναι δυνατόν, κατόπιν κοινής εγγράφου συµφω- γίας, να ορίζεται αναθέτων φορέας ως Κ.Α.Α., η οποία προσφέρει ὁραστηριότητες της περίπτωσης 15 της πα- ραγράφου Ἰ του άρθρου 2. Η εν λόγω συμφωνία εγκρίνεται, σύµφωνα µε τις εσω- τερικές διατάξεις ποι! διέπουν τους αναθέτοντες φορείς που συμβάλλονται και καβορίζει ειδικότερα θέµατα που αφορούν στις αρμοδιότητες του αναθέτοντος φορέα που ασκεί δραστηριότητες Ι.Α.Α., καθώς και τις κατηγο- ρίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών που αποτελούν αντι- κείµενο ομαδοποίησης. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 και ὃ του παρόντος άρθρου. Η συμφωνία του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου κοινοποιείται στους κατά περί- πτωση αρµοδίους Υπουργούς, καθώς και στην Αρχή και αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης. β) Με κοινή απόφαση του αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών ορίζεται αναθέτων φορέας που είναι αναθέ- τουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 225, ως Κ.Α.Α.. Στην εν λόγω υπουργική απόφαση καθορίζεται η κατά περίπτωση αρμοδιότητα σύναψης και εκτέλεσης συµβά- σεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, µε κριτήριο είτε τον τομέα ἡ κλάδο της αγοράς στον οποίο ὁὅραστηριο- ποιείται ο αναθέτων φορέας είτε τη γεωγραφική περιοχή ὁραστηριότητας είτε κατ' εφαρµογή αμφοτέρων των κρι- τηρίων αυτών και να καθορίζονται εἰδικότερα θέµατα που αφορούν στις αρμοδιότητες αυτού, καθώς και στις κατηγορίες έργων, αγαθών και υπηρεσιών που αποτε- λούν αντικείµενο ομαδοποίησης. Άρθρο 275 Περιστασιακές από κοινού διαδικασίες σύναψης συµθάσεων (άρθρο 56 της Οδηγίας 2014/25ΕΕ) 1, Δύο ή περισσότεροι αναθέτοντες φορείς μπορούν να συμφωνήσουν να διεξάγουν ορισμένες συγκεκριµέ- νες διαδικασίες σύναψης συµβάσεων από κοινού. Η συµ- Φφωνία συνάπτεται εγγράφως και καθορίζει τουλάχιστον τις ευθύνες των µερών, τον ετιµερισµό των υποχρεώσε- ων στα µέρη και τις λεπτομέρειες σχετικά µε τις ανα- γκαίες δαπάνες και τις πιστώσεις τῶν μερών.

2. Στις περιπώσεις που µια διαδικασία σύναης σύμ- βασης διενεργείται εξ ολοκλήρου από κοινού εξ ονόµα- τος και για λογαριασμό όλων των αναθετόντων φορέων, οι τελευταίοι ευθύνονται αλληλέγγυα για την εκπλἠρω- ση των υποχρεώσεων που προκύπτουν απὀ το παρόν Βι- βλίο (άρθρα 226 ἕως 3908). Τούτο ισχύει και σε περιπτώ- σεις που τη διαδικασία διαχειρίζεται ένας αναθέτων Φο- ῥρέας, ενεργώντας τόσο για δικό του λογαριασμό όσο και για λογαριασμό των λοιπών αναθετόντων φορέων. Εάν η διενέργεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης δεν πραγματοποιείται στο σύνολό της εξ ονόματος και για λογαριασμό των ενδιαφερόµενων αναθετόντων φο- ρέων, οι τελευταίοι εωθύνονται αλληλέγγυα µόνο για τα µέρη εκείνα που πραγματοποιούνται από κοινού. Κάθε α- ναθέτων φορέας φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σύµφωνα µε το πα- ρόν Βιβλίο για τα µέρη που διεξάγει στο ὀνομά του και για δικό του λογαριασμό. Άρθρο 26 Διαδικασίες σύναψης συθάσεων µε αναθέτοντες φορείς από διαφορετικά Κρότη -- Μέλη (άρθρο 57 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ]

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 247 έως 249, αναθέ- τοντες φορείς από διαφορετικά κράτη - µέλη μπορούν να ενεργούν από κοινού για την ανάθεση συµβάσεων χρησιμοποιώντας ένα απὀ τα µέσα του παρόντος ἁρ- θρου. Οι αναθέτοντες φορείς δεν χρησιμοποιούν τα µέσα του παρόντος άρθρου µε σκοπό την αποφυγή της εφαρ- µογἠς διατάξεων αναγκαστικού δημοσίου δικαίου σύμ- Φωνων µε το δίκαιο της Ένωσης στις οποίες υπόκειται το οικείο κράτος - µέλος.

2. Αναθέτοντες φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν κε- ντρικές ὁραστηριότητες αγορών που προσφέρονται από ΚΑΑ εγκατεστημένες σε άλλο κράτος - µέλος. 3, Η παροχή κεντρικών ὁραστηριοτήτων αγορών από ΚΑΑ εγκατεστημένη σε άλλο κράτος - µέλος πραγµατο- ποιείται, σύµφωνα µετις εθνικές διατάξεις του κράτους - µέλους όπου είναι εγκατεστημένη η Κ.Α.Α.. Οι εθνικές διατάξεις του κράτους - µέλους όπου είναι εγκατεστημένη η Κ.Α.Α., εφαρμόζονται επίσης στα ακό- λουθα: α) στην ανάθεση σύμβασης στο πλαίσιο ενός δυναμι- κού συστήµατος αγορών, β) στη διεξαγωγή ενός νέου διαγωνισμού εντός µίας συµφωνίας-πλαίσιου.

4. Αναθότοντες φορείς απὀ διαφορετικά κράτη - µέλη μπορούν από κοινού να αναθέτουν σύµβαση, να συνά- πτουν συμφωνία-πλαίσιο ἡ να λειτουργούν δυναμικό σύ- στηµα αγορών. Μπορούν οπίσης να αναθέτουν συμβά- σεις βάσει της συμφωνίας-πλαίσιου ή του δυναμικού συ- στήµατος αγορών. Εκτός εάν τα αναγκαία στοιχεία ρυθ- µίζονται από διεθνἠ συμφωνία μεταξύ των ενδιαφεροµέ- γων κρατών µελών, οι συμμετέχοντες αναθέτοντες φο- ρείς συνἁάππουν συμφωνία, ὀπου καθορίζονται: α) οι ευθύνες των μερών και οἱ σχετικές εφαρµοστέες εθνικές διατάξεις, Β) η εσωτερική οργάνωση της διαδικασἰας ανάθεσης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της διαδικασίας, Του επιμερισμού των υπό ανάθεση έργων, αγαθών ή υπηρεσιών καιτης σύναψης των συµβάσεων. Ἑνας συμμετέχων αναθέτων φορέας εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του δυνάμει του παρόντος βιβλίου (άρθρα 222 έως 938) όταν αγοράζει έργα, αγαθά ή υπηρεσίες α- πό αναθέτοντα φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διαδι- κασία σύναψης σύμβασης. Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 169 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7997 Για τον καθορισμό των ευθυνών και του εφαρµοστέου εθνικού δικαίου, σύµφωνα µε την περίπωση α΄ της πα- ρούσας παραγράφου, οἱ αναθέτοντες Φορείς μπορούν να κατανέµουν συγκεκριμένες ευθύνες μεταξύ τους και να ορίζουν τις εφαρµοστέες διατάξεις των εθνικών ὅδι- καίων οποιουδήποτε απὀ τα σχετικά κράτη - µέλη τους. Η κατανοµή ευθυνών και το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο α- ναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης για τις από κοι- νού ανατιθέµενες συμβάσεις.

9. Αν περισσότεροι αναθέτοντες φορείς απὀ διαφορε- τικά κράτη - µέλη έχουν συστήσει έναν κοινό φορέα, συ- µπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής συνεργασίας δυνάµει του Κανονισμού (ΕΙ) αριθμ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ- βουλίου ή άλλων φορέων που ιδρύονται δυνάμει του δι- καίου της Ένωσης, οἱ συμμετέχοντες αναθέτοντες Φφο- ρείς συμφωνούν, µέσω απόφασης του αρµόδιου οργά- νου του κοινού φορέα, επί των εφαρµοστέών εθνικών κανόνων περί διαδικασιών σύναψης συμβάσεων ενός α- πό τα ακόλουθα κράτη - µέλη: α) των εθνικών διατάξεων του κράτους - µέλους, όπου έχει την έδρα του ο κοινός Φορέας, β) τῶν εθνικών διατάξεων του κράτους - μέλους, όπου ασκεί τις δραστηριότητές του ο κοινός φορέας. Η συμφωνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο µπο- ρεί είτε να εφαρµόζεται για αόριστο χρόνο, όταν καθορί- ζεται στη συστατικἠ πράξη του κοινού φορέα είτε για ο- ρισµένο χρόνο, σε ορισμένα είδη συµβάσεων ή σε µία ή περισσότερες μεμονωμένες αναθέσεις συµβάσεων. ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΑΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Άρθρο οὔ7 Συγκρότηση και τήρηση φακέλου σύµθασης (άρθρο 99 παράγραφοι 6 και 100 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι αναθέτοντες φορείς καταγράφουν την πρὀοδο της διεξαγωγής όλων των διαδικασιών σύναψης συµβά- σεων είτε πραγματοποιούνται µε ηλεκτρονικά µέσα είτε όχι.

2. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγρά- Φου { ο αναθέτων φορέας συντάσσει και σε ηλεκτρονική µορφή ειδικό «Φάκελο Σύμβασης». 3, Ο Φάκελος Σύμβασης συμπληρώνεται και επικαιρο- ποιείται σε όλα τα επιµέρους στάδια σύναψης της σύμ- βασης και περιλαμβάνει κατ’ ϱλάχιστον: α) την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της σύμβασης, β) τον προὐπολογισμό της σύμβασης και την τεκµη- ρίωσή του., Υ) την περιγραφή του αντικειµένου της σύμβασης, ) τα έγγραφα της σύμβασης, 8) όλα τα έγγραφα που είναι αναγκαία ώστε ο αναθέ- των φορέας να εἶναι σε θέση να αιτιολογεί τις αποφά- σεις που λαμβάνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης συµβάσεων, όπως, ενδεικτικά έγγραφα που αᾱ- φορούν: αα) στην επηκοινωνία µε οικονομικούς φορείς, ββ) στην προετοιµασία των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ΥΥ) στο διάλογο ἡ διαπραγμάτευση (εφόσον διεξή- Χθη), ὅδ) στην επιλογή του αναδόχου και την ανάθεση της σύμβασης, στ) αντίγραφο της σύμβασης, εφόσον η αξία της ισού- ται ἡ είναι μεγαλύτερη ατιό ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ όταν πρόκειται για σύμβαση προμηθειών ή υπηρε- σιών ή δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ όταν πρό- κειται για σύµβαση έργων. Δ. Τα έγγραφα και στοιχεία των σημείων α᾽ξε΄ της προηγούμενης παραγράφου τηρούνται τουλάχιστον για περίοδο τριών (3) ετών απὀ την ηµεροµηνία παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης.

5. Το αντίγραφο του σημείου στ΄ της προηγούμενης παραγράφου τηρείται τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Άρθρο 278 Προκαταρκτικές διαθουλεύσεις της αγοράς (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) Πριν την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι α- ναθέτοντες φορείς μπορούν να διεξάγουν διαβουλεύ- σεις µε την αγορά, προκειµένου να προετοιμάσουν τη σύµβαση και να ενημερώνουν τους οικονομικούς φορείς για τα σχέδια και τις απαιτήσεις τους όσον αφορά στις συμβάσεις. Για το σκοπό αυτό, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, ε- πί παραδείγματι, να ζητούν ἡ να δέχονται τις συμβουλές ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων ἡ αρχών ἡ φορέων που ὁραστηριοποιούνται στην αγορά, ὀπῶς η Αρχή και η Μο- νάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜΟΠΑΛΙΣ) του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικο- νομικού Δικαίου (ΚΛΕΟΔ) ἡ φορέων που ὃραστηριοποι- ούνται στην αγορά. Οι εν λόγω συμβουλές μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, εφόσον δεν έχουν ὣς αποτέλεσµα τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και την παραβίαση των αρχών της αποφυγής τών διακρίσε- ων και της διαφάνειας. Άρθρο 2/9 Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαθουλεύσεων της αγοράς 1, Οἱ διαβουλεύσεις διεξάγονται βάσει ειδικής πρὀ- σκλησης για ανοιχτή, µη δεσµευτική συμμετοχή των εν- διαφερόµενων οἰκονομικών φορέων, που αναρτάται στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα και, κατά την κρίση του, µέσω εντύπου ἡ ηλεκτρονικού τύπου, Η ὅαπά- νη των δημοσιεύσεων στον τύπο και κάθε άλλο µέσο δη- µοσιότητας βαρύνει τον αναθέτοντα φορέα. Σε περίπτω- ση συµβάσεων για τις οποίες η εφαρµογή της παρούσας διάταξης θα υποχρέωνε τους αναθέτοντες φορείς να παράσχουν πληροφορίες, η αποκάλυψη των οποίων εἰ- ναι αντίθετη προς τα ουσιώδη συμφέροντά τους ἡ µπο- ρεί να παραβλάψει απόρρητα, η ειδική πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν δημοσιοποιείται, αλλά απο- στέλλεται µε κάθε πρόσφορο µέσο.

2. Η πρόσκληση αναφέρει τα στοιχεία του αναθέτο- ντος φορέα, το αντικείµενο της σύμβασης, τον τρόπο και την προθεσµία υποβολής παρατηρήσεων. Στην πρόσκλη- <!-- page 170 --> 7998 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ση επισυνάπτεται περιγραφικό έγγραφο, στο οποίο περι- λαμβάνεται κάθε άλλο πληροφοριακό στοιχείο σχετικά με τη σύµβαση που πρόκειται να συναφθεί. Στην περί- πτωση του τρίτου εδαφίου της παρ. Ί, πριν την αποστο- λή πρόσκλησης σε επιλεγµένους οικονομικούς φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο αντικείµενο της σύμβα- σης, ο αναθέτων φορέας διασφαλίζει την εχεμύθεια των οικονοµικών φορέων, σύμφῶνα µε τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 259. ὂ, Η διαδικασία διαβούλευσης διεξάγεται κατά τα ορι- ζόμενα στα άρθρα 258 και 299 διαρκεί τουλάχιστον δε- καπέντε (15) ηµέρες και δεν µπορεί να υπερβαίνει τις ε- ξήντα (60) ηµέρες από την ανάρτηση της σχετικής ανα- κοίνωσης ή από την αποστολή της σχετικής πρόσικλη- σης. Η προθεσµία αωτή µπορεί να παρατείνεται, ἰδίως σε περιπώσεις συµβάσεων μείζονος οικονοµικής αξίας ή με ιδιαίτερα σύνθετο αντικείµενο. Μετά τη λήξη της προ- θεσµίας που τάσσεται στην πρόσκληση Υια την ολοκλή- ρωση της διαβούλευσης, ο αναθέτων φορέας συγκε- ντρώνει, αναρτά στην ιστοσελίδα τοι! και επεξεργάζεται τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Το τελευταίο εδά- φιο δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις του τρίτου εδαφί- ου της παραγράφου, 1. Άρθρο 280 Προηγούμενη εµπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) Εάν ένας υποψήφιος, ένας προσφέρων ἡ µια επιχείρη- ση που σχετίζεται µε υποψήφιο ή προσφέροντα έχει πα- ράσχει συμβουλές στον αναθέτοντα φορέα είτε εντός είτε εκτός του πλαισίου του άρθρου 278 ή έχει εμπλακεί µε οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικα- σίας ανάθεσης σύμβασης, ο αναθέτων φορέας λαμβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να διασφαλίζει τη µη στρέβλω- ση του ανταγωνισμού λόγω της συµµετοχής του εν λό- γω υποψηφίου ἡ προσφέροντα. Τα εν λόγω µέτρα περιλαμβάνουν ιδίως τη γνωστοποί- ηση στους λοιπούς υποψηφίους και προσφέροντες σχε- τικών πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης εμπλοκής του υποψηφίου ή του προσφέ- ροντος στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και τον καθορισμό επαρκών προθεσµιών για την παραλαβή των προσφορών. Ο εµπλεκόμενος υποιμή- φιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία µόνο εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διασφαλιστεί συμµόρ- Φωση µε την υποχρέωση τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Πριν από οποιονδήποτε τέτοιον αποκλεισμό, ενηµερώ- γεται η Επητροπή Ανταγωνισμού, αρμόδια για την εφαρ- µογή του ν. 3959/2011 και η Αρχή και παρέχεται η ευκαι- ρία στους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να αποδεί- ξουν ότιη συµµετοχή τους στην προετοιµασία της διαδι- κασίας σύναψης σύμβασης δεν είναι δυνατόν να προκα- λέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Τα έγγραφα και στοιχεία που υποβάλλονται απὀ τους υποψήφιους ή τους προσφέροντες προς απόδειξη αυτού, καταγράφο- νται και τίθενται υπόψη της Επιτροπής Ανταγωνισμού καιτης Αρχής µε µέριµνα του αναθέτοντος φορέα. Τα µέτρα που λαμβάνονται καταγράφονται στην ειδική έκθεση που απαιτείται δυνάμει του άρθρου 941. Άρθρο 281 Περιεχόμενο εγγράφων της σύµθασης 1, Οι όροι που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις ώστε να επιτρέπουν την υποβολή άρτιων και συγκρίσιµων μεταξύ τους προ- σφορών.

2. Τα έγγραφα της σύμβασης, πλην της προκήρυξης αύμβασης του άρθρου 295 και της περιοδικής ενδεικτι- κής προκήρυξης του άρθρου 291 περιέχουν Ιδίως: α) την επωνυμία του αναθέτοντος φορέα, β) την προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια υπηρεσία και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν, Υ) το όνοµα, τη διεύθυνση, τον αριθµό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (ΕΑΧ), τη διεύθυνση η- λεκτρονικού ταχυδρομείου (6-πιαί)) της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, καθώς και τον αρμόδιο υπάλ- ληλο της υπηρεσίας αυτής, δ) τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προ- σφορών, την ηµεροµηνία, την ώρα και λοιπές πληροφο- ρίες που σχετίζονται µε την αποσφράγιση (επί παραδείγ- ματι τόπος αποσφράγισης), καθώς και τα πρόσωτια που δικαιούνται να συμμετέχουν στη διαδικασία, ε) ακριβή περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, οποιαδήποτε δικαιώµατα προαίρεσης για σι|- μπληρωματικές ἦ νέες συμβάσεις και, εφόσον είναι γνω- στὀ, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και τον αριθµό των παρατά- σεων για την ἁσκησήτους, στ) το είδος της διαδικασίας, Ὦ την πηγή χρηµατοδότησης και τον τρόπο πληρωμής, η) το νόμισμα της προσφερόµενης τιµής, ϐ) τις προὐποθέσεις αναπροσαρµογής του τιμήματος µετά την κατακύρωση, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος, ἡ τις απαιτούμενες εγγυήσεις, τον τύπο, τα ποσοστά, το νόµισµα, το χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν ζητούνται, ια) τα τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), την πτο- σότητα και την περιγραφή των αγαθών, υπηρεσιών ἡ ἑρ- γων, τον τρόπο της εκτέλεσης του ελέγχου και της δια- σφάλισης της ποιότητας, την προθεσµία για την εκτέλε- ση της σύμβασης, τον τόπο και χρόνο εκτέλεσης, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα µε το αντικείµενο της σύμβασης, ιβ) τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα αυτών, σχετικά µε τους λόγους απο- κλεισμού, την οικονομική και χρηµατοοικονοµική επάρ- κεια και την τεχνική ἠ/και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων ή προσφερόντων, ΙΥ) τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή πε- ρισσότερα µέρη της σύμβασης, ιδ) τη δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφο- ρων, ιΕ) το κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, ιστ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών, 16) τους απαράβατους όρους, απόκλιση απὀ τους οποί- <!-- page 171 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7999 ους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς, ιη) όλους τους ειδικούς και γενικούς όρους για την ε- κτέλεση της σύμβασης, ιδίως δε την υποχρέωση της παρ. ὁ του άρθρου 2553 καιτους όρους πληρωμής, ιθ) οποιεσδήποτε τροποποιήσεις µε τη µορφή σαφών, ακριβών και κατηγορηµατικών ρητρὠν αναθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως ρητρών αναθεώ- ρησης τιµών ή προαιρέσεις, κ) τα απαιτούμενα αποδεικτικά µέσα (υπεύθυνες δη- λώσεις, δικαιολογητικά κ.λπ.), κα) τον κατάλογο και τη σειρά ισχύος των εγγράφων της σύμβασης, κβ) όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν στον τρόπο διάθεσης των εγγράφων της διαδικασίας σύ- ναψης σύμβασης, ΚΥ) ειδικά για τις συμβάσεις έργων: κγα) τον προύπολογισμό δηµοπράτησης, το τιμολόγιο δηµοπράτησης, την τεχνική περιγραφή, την τεχνική µε- λότη ή/και τη διαµόρφωση αυτών µετά την κατακύρωση της σύμβασης, σύμφωνα µε την προσφορά του αναδό- χου, ΚΥβ) το σύστηµα υποβολής προσφορών, ΚΥΥ) αμοιβή των αξιολογότερων μελετών, όπου κρίνε- ται αναγκαίο και ΚΥδ) την επωνυμία του οργάνου που θα εξετάζει εν- στάσεις, κὸ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται κατά τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα ο22 έως 998).

3. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται στην ελ- ληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσ- σες, επικρατεί η ελληνική ἐκδοση.

4. Οι αναθέτοντες φορείς δεν επιβάλλουν στους Οικο- νομικούς φορείς δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της τα- χυδροµικής αποστολής τους. 5, Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν πρότυπα ή υποδείγµατα εγγράφων σύμβασης τα οποία εκδίδονται απὀ την Αρχή.

6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται κατά τη σύναψη των συμβάσεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου Ἰ του άρθρου 1 που υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημόσι- ου-ἰδιωτικού Τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σύµφωνα µε τον ν. 3389/ 20085. Άρθρο 282 Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/295/ΕΕ)

1. Οιτεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην περί- πτωση { του Παραρτήματος ΝΤ του Προσαρτήµατος Β΄, παρατίθενται στα έγγραφα της σύμβασης και καθορί- ζουν τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά των έργων, των υ- πηρεσιών ή τὼν αγαθών. Τα χαρακτηριστικά αυτά µπορεί επίσης να αναφέρο- νται σε συγκεκριμένη διαδικασία ή µέθοδο παραγωγής ἡ παροχής των ζητούµενων έργων, αγαθών ἡ υπηρεσιών ἡ σε ουγκεκριµένη διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, ακόµη και αν οι παράγοντες αυτοί δεν αποτε- λούν µέρος της υλικής τους υπόστασης, υπό την προῦ- πόθεση ότι συνδέονται µε το αντικείµενο της σύμβασης και είναι ανάλογα µε την αξία καιτους σκοπούς της, Οιτεχνικές προδιαγραφές μπορούν επίσης να καθορί- ζουν αν απαιτείται μεταβίβαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Για όλες τις συμβάσεις που προορίζονται για χρήση α- πό φυσικά πρόσωπα είτε πρόκειται για το ευρή κοινό εἰ- τε για το προσωπικό του αναθέτοντος φορέα, οι Ττεχνι- κές προδιαγραφές, εκτός από δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, καταρτίζονται µε τρόπο ώστε να λαµβά- νουν υπ’ ὀψιν κριτήρια προσβασιµότητας για άτοµα µε ᾱ- ναπηρίες ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες, Αν έχουν υιοθετηθεί υποχρεωτικές απαιτήσεις προ- σβασιµότητας δυνάμει νομοθετικής πράξης της Ένωσης, οι τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά τα κριτήρια προ- σβασιµότητας για άτοµα µε αναπηρἰες ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες, καθορίζονται µε παραπομπή στις εν λόγω απαιτήσεις.

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιµη πρόσβαση των οικονοµικών φορέων στη διαδικασία σύ- ναψης σύμβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµι- ουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των συµ- βάσεων στον ανταγωνισμό. Ἀ. Οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται µε έναν από τους κατωτέρω τρόπους: α) ως επιδόσεις ἡ λειτουργικές απαιτήσεις, συµπερι- λαμβανομένων των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, υπὀ την προὐὺπόθεση ότι οι παράμετροι είναι επαρκώς α- κριβείς ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείµενο της σύμβασης και στους αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν τη σύμβαση, β) µε παραπομπή σε τεχνικές προδιαγραφές και, µε σειρά προτεραιότητας, σε εθνικά πρότυπα που αποτε- λούν µεταφορά ευρωπαϊκών πρότυπων, σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές, σε διεθνή πρὀτωπα, σε άλλα τεχνικἀ συστήµατα αναφο- ράς που έχουν θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ἡ --όταν αυτά δεν υπάρχουν--- σε εθνικά πρότυπα, σε εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ἡ σε εθνικές τε- χνικές προδιαγραφές στον τοµέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της χρη- σιµοποίησης τῶν αγαθών ' κάθε παραπομπή συνοδεύε- ται απὀ τους όρους «ή ισοδύναμο», Υ) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις κατά τα ο- ριζόµενα στην περίπτωση α΄, µε παραπομπή, ὡς τεκµή- ριο συμβατότητας προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουρ- γικές απαιτήσεις, στις τεχνικές προδιαγραφές που ανα- φέρονται στην περίπτωση β, ὃ) µε παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που α- ναφέρονται στην περίπτωση β΄ για ορισμένα χαρακτηρι- στικά και µε παραπομπή στις επιδόσεις ἡ στις λειτουργι- κές απαιτήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ για άλλα χαρακτηριστικά.

4. Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν δικαιολογεί- ται απὀ το αντικείµενο της σύμβασης, ὃεν περιέχουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ἡ ιδια- τερης μεθόδου κατασκευής που να χαρακτηρίζει τα προϊόντα ἡ τις υπηρεσίες που παρέχονται από έναν συ- γκεκριµένο οικονομικό Φορέα ούτε εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τύπων ή συγκεκριμένης κα- ταγωγής ἡ παραγωγής που θα είχε ως αποτέλεσµανα ευνοούνται ἡ να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή <!-- page 172 --> 8000 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία επιτρέπεται, κατ ε- ξαίΐρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει επαρκώς ακρι- βής και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμ- βασης κατ’ εφαρµογή της παραγράφου ὅ. Η εν λόγω μνεία συνοδεύεται από τους όρους «ή 1σο- δύναμο».

5. Όταν ο αναθέτων φορέας χρησιμοποιεί τη δυνατό- τητα ποραποµπής στις τεχνικές προδιαγραφές που ανα- φέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. ἃ, δεν απορρίπει προσφορά µε την αιτιολογία ότι τα προσφερόµενα έργα, αγαθά ή οι υπηρεσίες δεν πληρούν τις τεχνικές προδια- γραφές στις οποίες έχει παραπέµψει, εφόσον ο προσφέ- ρων αποδεικνύει στην προσφορά του µε κάθε ενδεδειγ- µένο µέσο, συμπεριλαμβανομµένων των αποδεικτικὠν µέ- σων που αναφέρονται στο άρθρο 284, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται απὀ τις τεχνικές προδιαγραφές.

6. Όταν ο αναθέτων φορέας χρησιμοποιεί τη δυνατό- τητα που αναφέρεται στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 για τη διατύπωση των τεχνικών προδιαγραφών µε αναφορά στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις, δεν απορ- ρίπτει προσφορά έργων, αγαθών ή υπηρεσιών που πλη- ρούν ένα εθνικό πρότυπο το οποίο αποτελεί µεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, µία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, µία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί απὀ έναν ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λει- τουργικές απαιτήσεις που ορίζει. Ο προσφέρών αποδεικνύει στην προσφορά του, µε κά- θε ενδεδειγµένο µέσο, συμπεριλαμβανομένων και εκεί- νων που αναφέρονται στο άρθρο 284, ότι τα έργα, τα α- Υγαθά ή οι υπηρεσίες που πληρούν το πρότυπο ανταπο- κρίνονται στις επιδόσεις ἡ στις λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει ο αναθέτων Φορέας.

7. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρί- νονται πριν την ἑναρξη διαδικασίας σύναψης της σύμβα- σης κατά το άρθρο ο90. Άρθρο 289 Σήματα (άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Όταν οι αναθέτοντες φορείς σκοπεύουν να προ- βούν σε αγορά έργων,αγαθών ή υπηρεσιών µε ειδικά πε- ριβαλλοντικά, κοινωνικά ἡ άλλα χαρακτηριστικά, µΠτο- ρούν, στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, να απαιτούν συ- γκεκριµένο σήµα ως αποδεικτικό ότι τα έργα, οι υπηρε- σίες ἠ τα αγαθά συμμορφώνονται µε τα απαιτούμενα χα- ρακτηριστικά, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προὐὺποθέσεις: α) οι απαιτήσεις σήµατος αφορούν αποκλειστικά τα κριτήρια που σχετίζονται µε το αντικείµενο της σύμβα- σης και είναι κατάλληλες για τον προσδιορισμό των χα- ρακτηριστικών των έργων, των αγαθών ἡ των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο της σύμβασης, Β) οι απαιτήσεις σήματος βασίζονται σε κριτήρια που μπορούν να επαληθευτούν µε αντικειμενικό τρόπο και δεν εισάγουν διακρίσεις, Υ) τα σήµατα καθιερώνονται µέσω ανοικτής και διαφα- γούς διαδικασίας, στην οποία έχουν δικαίωµα συµµοετο- χής όλοι οι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων κρα- τικών οργανισμών, καταναλωτών, κοινωνικών εταίρων, κατασκευαστών, διανοµέων και µη κυβερνητικών οργα- νώσεων, ὃ) τα σήµατα είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόμενα µέρη, 6) οι απαιτήσεις σήματος καθορίζονται από τρίτο επί του οποίου ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει αίτηση για το σήμα δεν µπορεί να ασκήσει αποφασιστική ετιρ- ροή. Όταν οι αναθέτοντες φορείς δεν απαιτούν, όσον αφο- ρά έργα, αγαθά ή υπηρεσίες, να πληρούνται όλες οι ᾱ- παιτήσεις σήματος, δηλώνουν τις απαιτήσεις σήµατος στις οποίες αναφέρονται. Οι αναθέτοντες Φορείς που απαιτούν συγκεκριµένο σήµα αποδέχονται όλα τα σήµατα που επιβεβαιώνουν ὁ- τιτα έργα, τα αγαθά και οι ἀπηρεσίες πληρούν τις ισοδύ- ναµες απαιτήσεις σήματος. Όταν ἑνας οικονομικός Φφο- ρέας δεν είχε τεκμηριωμένα τη δωνατότητα να αποκτή- σει το ειδικό σήµα ποι! έχει υποδείξει ο αναθέτων φορέ- ας ἡ ισοδύναμο σήµα εντός των σχετικών προθεσµιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, ο ᾱ- ναθέτων φορέας αποδέχεται άλλα κατάλληλα αποδει- κτικἁ µέσα, τα οποία µπορεί να περιλαμβάνουν τον τε- χνικό φάκθλο του κατασκευαστή, υπό την προὐπόθεση ότιο συγκεκριμένος οἰκονομικός φορέας αποδεικνύει ὁ- τι τα προς παροχή έργα, αγαθά και υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου σήματος ἡ τις συγκε- κριµένες απαιτήσεις που έχει ορίσει ο αναθέτων φορέ- ας.

2. Εάν ἑνα σήµα πληροί τις προὐποθέσεις των περί- πτώσεων β΄ Υ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου Ί αλλά θέτει επιπλέον απαιτήσεις του δεν σχετίζονται µε το αντικεί- µενο της σύμβασης, οι αναθέτοντες φορείς δεν απαι- τοὺν το σήµα αυτό καθ’ αυτό, αλλά μπορούν να ορίζουν την τεχνική προδιαγραφή µε παραπομπή στις λεπτομε- ρεἰς προδιαγραφές του εν λόγω σήµατος ή, εάν είναι α- ναγκαίο, σε τµήµατα των σχετικών προδιαγραφών που σχετίζονται µε το αντικείµενο της σύμβασης και είναι κα- τάλληλα για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών του εν λόγω αντικειμένου, Άρθρο 2864 Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά µέσα (άρθρο 62 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι αναθέτοντες Φορείς μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να προσκοµἰζουν έκθεση δοκι- μών από οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί απὀ τότοιον οργανισμό ως αποδεικτικό µέσο συμμόρφωσης µε απαιτήσεις ή κρι- τήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της σύμβα- σης. Αν οι αναθέτοντες φορείς απαιτούν την υποβολή πι- στοποιητικών εκδιδόµενων απὀ συγκεκριµένο οργανι- σμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης οφείλουν να δέχο- νται επίσης πιστοποιητικά από άλλους ισοδύναµους ορ- γανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οργανΙ- σμός αξιολόγησης της σιμµόρφωσης εἶναι ένας οργανι- σµός ο οποίος πραγματοποιεί δραστηριότητες αξιολόγη- σης της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων βαθµο- <!-- page 173 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ νοµήσεων, δοκιμών, πιστοποίησης καὶ επιθεώρησης και είναι διαπιστευµένος, σύµφωνα µε τον Κανονισμό (ΕΙ) αριθµ. 7695/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2. Οι αναθέτοντες φορείς δέχονται και άλλα κατάλλη- λα αποδεικτικά µέσα, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παρ. 1, όπως τον τεχνικό φάκελο του κατασκευα- στή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός Φορέας δεν έχει πρόσβαση στα πιστοποιητικά ἡ στις εκθέσεις δοκι- µών που αναφέρονται στην παράγραφος Ίή δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθε- σµιών, υπό τους όρους ότι για την αδυναμία πρόσβασης δεν ευθύνεται ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας και ότι ο ίδιος αποδεικνύει ότι τα προς ανάθεση έργα,α- γαθά και υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις ή τα κριτήρια που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης σύμβασης.

3. Εφόσον ζητηθεί: α) η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικός Οργανισμός Τυπο- ποίησης» (ΕΛΟΤ Α.Α.) και β) η ανώνυμη εταιρεία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευ- σης» (ΕΣΥΔ Α.Ε.) θέτουν στη διάθεση άλλων κρατών µελών, οποιεσδή- ποτε πληροφορίες σχετικά µε τα στοιχεία και τα έγγρα- Φφα που υποβάλλονται αντίστοιχα, σύµφωνα µε: α) την παρ. 6 του άρθρου 282, β) το άρθρο 283 και τις παραγράφους 1 και 2 του πα- ρόντος άρθρου. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους - µέλους εγκατάστα- σης του οικονομικού φορέα κοινοποιούν τις σχετικές πληροφορίες, σύμφωνα µε το άρθρο 943. Ειδικά για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, αρμόδιες είναι οι παραπάνω δύο ανώνυ- μες εταιρείες. Άρθρο 285 Ανακοίνωση των τεχνικών προδιαγραφών (άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι αναθέτοντες φορείς διαθέτουν στους οικονοµι- κούς φορείς που ενδιαφέρονται για την ανάθεση µιας σύμβασης, κατόπιν αιτήσεώς τους, τις τεχνικές προδια- γραφές που ορίζονται συστηματικά στις συμβάσεις προ- µηθειών, έργων ἡ υπηρεσιών τις οποίες αναθέτουν ἡ τις τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες προτίθενται να εφαρ- µόσουν για τις συμβάσεις που αποτελούν αντικείµενο περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης. Οι εν λόγω προδια- γραφές εἶναι διαθέσιµες µε ηλεκτρονικά µέσα µέσω ε- λεύθερης, πλήρους άµεσης και δωρεάν πρόσβασης. Ωστόσο, οι τεχνικές προδιαγραφές διαβιβάζονται και με ἄλλα µέσα πλην των ηλεκτρονικών µέσων όταν η ε- λεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρὀ- σβαση σε ορισμένα έγγραφα της σύμβασης δεν είναι δυ- νατή για κάποιον απὀ τους λόγους που εκτίθενται στην παράγραφο Ί του 2958 ή όταν η ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγρα- Φα της σύμβασης δεν είναι δυνατή διότι οἱ αναθέτοντες Φορείς προτίθενται να εφαρμόσουν την παρ. 2 του άρ- θρου 257.

2. Όταν αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται στα όγγραφα που τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερο- µένων οικονοµικών φορέων µε ηλεκτρονικά µέσα, µέσω ελεύθερης, πλήρους, άμεσης και δωρεάν πρόσβασης, αρκεί η παραπομπή στα εν λόγω έγγραφα. Άρθρο 286 Εναλλακτικές προσφορές (άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι αναθότοντες φορείς μπορούν να επιτρέπουν ή να απαιτούν απὀ τους προσφέροντες να υποβάλουν εναλ- λακτικές προσφορές που ανταποκρίνονται στις ελάχι- στες απαιτήσεις που έχουν ορίσει οι εν λόγω αναθέτο- ντες φορείς. Οι εναλλακτικές προσφορές συνδέονται µε το αντικείµενο της σύμβασης. Οι αναθέτοντες φορείς επισημαίνουν στην προκήρυξη σύμβασης ή, αν ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισμού χρησιµοποιείται περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, εάν επιτρέ- πουν ή όχι ἡ εάν απαιτούν εναλλακτικές προσφορές. Οι εναλλακτικές προσφορές ὅεν επιτρέπονται εάν δεν υ- πάρχει σχετική επισήμανση,

2. Όι αναθέτοντες Φορείς που επιτρέπουν ή απαιτούν εναλλακτικές προσφορές αναφέρουν στα έγγραφα της της σύμβασης τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέ- πει να πληρούν οἱ εναλλακτικές προσφορές, καθώς και ειδικές απαιτήσεις υποβολής τους, ἰδίως αν μπορούν να υποβάλλονται µόνο στις περιπτώσεις που έχει επίσης υ- ποβληθεί προσφορά, που δεν συνιστά εναλλακτική προ- σφορά. Επίσης διασφαλίζουν ότι τα επιλεγέντα κριτήρια ανάθεσης µπορούν να εφαρμοστούν σε εναλλακτικές προσφορές που πληρούν τις εν λόγω ελάχιστες απαιτή- σεις, καθώς και σε συμμορφούμενες προσφορές που δεν είναι εναλλακτικές.

2. Οιαναθέτοντες φορείς λαμβάνουν υπ' όψιν µόνο τις εναλλακτικές προσφορές που ανταποκρίνονται στις ε- λάχιστες απαιτήσεις που έχουν ορίσει. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι αναθέτοντες Φορείς που έ- χουν επιτρέψει ή απαιτήσει εναλλακτικές προσφορές δεν απορρίπτουν µια εναλλακτική προσφορά µε µοναδι- κή αιτιολογία ότι, εάν επιλεγεί, θα οδηγήσει, αντίστοιχα είτε στη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών και όχι σύμβασης προμηθειών είτε στη σύναψη σύμβασης προμηθειών και όχι σύμβασης υπηρεσιών. Άρθρο 287 Υπεργολαθία (άρθρο 88 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) Στα έγγραφα της σύμβασης ο αναθέτων φορέας ζητά απὀ τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπερ- γολάβους που προτείνει. Άρθρο 288 Υποδιαίρεση συµθάσεων σε τµήµατα (άρθρο 65 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν µια σύµβαση υπό τη µορφή χωριστών τµηµά- των και μπορούν να καθορίζουν το μέγεθος και το αντι- κείµενο των τμημάτων αυτών. Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στην προκήρυξη σύμβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέρο- ντος ή -αν χρησιμοποιείται γνωστοποίηση για την ύπαρ- ξη συστήµατος προεπιλογής ὡς μέσο προκήρυξης δια- 8001 <!-- page 174 --> 8002 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ χγωνισμού-, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή συµµετοχής σε διαπραγμάτευση, αν οι προσφορές µπο- ρούν να υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή για όλα τα τμήματα.

2. Οι αναθέτοντες φορείς µπορεί, ακόμη και εάν οι προσφορές είναι δυνατόν να υποβάλλονται για πολλά ή για όλα τα τµήµατα, να περιορίζουν τον αριθµό των τµη- μάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέρο- ντα, υπό την προὐπόθεση ότι ο μέγιστος αριθµός των τμημάτων ανά προσφἑροντα, επισημαίνεται στη προκή- ρυξη της σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης εν- διαφέροντος. Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στα έγγραφα της σύμβασης τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες που προτίθενται να εφαρμόσουν για τον προσδιορισμό των τµηµάτων που ανατίθενται͵, στην περί- πτωση που η εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης θα είχε ως αποτέλεσµα την ανάθεση σε έναν προσφέροντα τμΏη- µάτων που υπερβαίνουν τον μέγιστο αριθµό.

3. Αν είναι δυνατή η ανάθεση περισσότερων του ενός τµήµατος στον ίδιο προσφέροντα, οι αναθότοντες Φο- ρείς μπορούν να αναθέτουν σύµβαση συνδυάζοντας διά- φορα ή όλα τα τµήµατα, στην περίπτωση που έχουν ορί- σει στην προκήρυξη της σύμβασης ή στην πρόσκληση ε- πιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ὅτι διατηρούν το δικαίώμα αυτό και αναφέρουν τα τµήµατα ἡ οµάδες τμημάτων που μπορούν να συνδυαστούν.

4. Οι ΙΚ.Α.Α. της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 274 διαιρούν υποχρεωτικά τις συμβάσεις που α- ναθέτουν σε χωριστά τµήµατα και καθορίζουν το µέγε- θος και το αντικείµενο των τµηµάτων αυτών. Στην περί- πτωση αυτή, εφαρμόζονται επίσης το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 και, κατά περίπτωση, η παρ. 9. Παρά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρού- σας παραγράφου, µε απόφαση του Υπουργού Όικονο- µίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιοι! Υπουργού, επιτρέπεται η αγάθεση συγκεκριµέ- νων κατηγοριών συμβάσεων από ΚΑΑ - αναθέτοντα φο- ρέα που εἶναι αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε την περί- πτωση β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 274, µη διαι- ρούμενης σε χωριστά τµήµατα. Άρθρο 2869 Καθορισμός προθεσµιών (άρθρο 66 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Κατά τον καθορισμό των προθεσµιών παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής, οι ανα- θέτοντες φορείς λαμβάνουν ιδίως υπόψη την πολυπλο- κότητα της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών, υπό την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσμιών που καθορίζονται στα άρθρα 264 έως 268 και 931.

2. Εάν οι προσφορές μπορούν να συνταχθούν µόνον έπειτα απὀ επιτόπια επίσκεψη ή από επιτόπια εξέταση εγγράφων προσαρτηµένων στα έγγραφα της σύμβασης, οι προθεσμίες παραλαβής των προσφορών, οι οποίες εἰ- ναι υποχρεωτικά μεγαλύτερες από τις ελάχιστες προθε- σµίες που προβλέπονται στα άρθρα 264 έως 268 και 391 καθορίζονται κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών.

3. Οι αναθέτοντες φορείς παρατείνουν την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, οὕτως ώστε ὁλοι οι ενδια- φερόμενοι οικονομικοί Φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων τῶν αναγκαίων πληροφοριών για την κα- τάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφο- ρίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαι- ρα δεν ἐχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσµένης διαδικα- σίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 264, η προθεσµία ορίζεται σε τέσσερις (4) ηµέρες, β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σηµα- ντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη µε τη στου- δαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί ἑ- γκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την προετοιμασία κα- τάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται η εκ µέρους των αναθετόντων φορέων παράταση των προθεσµιών. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 90 Ἔναρξη διαδικασίας σύναψης σύµθδασης

1. Ως χρόνος έναρξης της ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας, της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης, του ανταγωνιστικού διαλό- γου και της σύμπραξης καινοτομίας, νοείται η ηµερομη- γία αποστολής της σχετικής προκήρυξης σύμβασης στην Επίσηµη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ἐνωσης ή της πε- ριοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, όταν η τελευταία χρη- σιµοποιείται ὡς µέσο προκήρυξης του διαγωνισμού.

2. Ὡς χρόνος έναρξης της διαδικασίας διαπραγµάτειι- σης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, νοείται η ηµεροµη- γία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώ- της πρόσκλησης συµµετοχής σε διαπραγμάτευση.

3. Ως ηµεροµηνία έναρξης ενός διαγωνισμού μελετών νοείται η ημερομηνία αποστολἠς της σχετικής προκήρυ- ξης διαγωνισμού μελετών στην Επίσηµη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 291 Περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις (άρθρο 67 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) 1, Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να γνωστοποιούν τις προθέσεις τους για σχεδιαζόμενη διαδικασία σύνα- ψης σήµβασης δημοσιεύοντας περιοδική ενδεικτική προ- κήρυξη. Οι εν λόγω προκηρύξεις περιέχουν τις πληρο- Φορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα ΥΙ Τµήµα ! Μέ- ρους Α’του Προσαρτήµατος Β΄. Δημοσιεύονται εἰτε απὀ την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από τους αναθέτοντες φορείς στο προφίλ αγοραστή τους, σύμφωνα µε την υποπερίππωση β΄ της περίπτωσης ὅτου Παραρτήµατος ἱΧτου Προσαρτήµατος Β΄’. Όταν η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη δημοσιεύεται από τους αναθέτοντες φορείς στο προφίλ αγοραστή τους, οι αναθέτοντες φορείς αποστέλλουν στην Υπηρε- Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 175 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8003 σία Εκδόσεων της Ευρωπαίκής Ἐνωσης γνωστοποίηση δηµοσίευσἠς της στο προφίλ αγοραστή τους, σύµφωνα µε την περίπτωση 3 του Παραρτήµατος ΙΧ του Προσαρ- τήµατος Β΄. Οι εν λόγω γνωστοποιήσεις περιέχουν τις πληροφορίες του Παραρτήµατος ΝΙ Μέρους Β΄ του Προ- σαρτήµματος Β΄.

2. Όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται µέσω περιοδι- κής ενδεικτικής προκήρυξης, και αφορά σε κλειστή δια- δικασία και διαδικασία µε διαπραγμάτευση µε προηγού- µενη προκήρυξη διαγωνισμού, η προκήρυξη πληροί όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) αναφέρεται κατά τρόπο συγκεκριµένο στα αγαθά, τα έργα ή τις υπηρεσίες που θα αποτελέσουν το αντικεί- µενο της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί, β) επισημαίνει ότι η σύµβαση θα ανατεθεί µέσω κλει- στής διαδικασίας ή διαδικασίας µε διαπραγμάτευση, χω- ρίς περαιτέρω δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, Υ) περιέχει, εκτός απὀ τις πληροφορίες που αναφέρο- νται στο Παράρτημα ΝΙ Τµήµα | Μέρους Α΄ του Προσαρ- τήµατος Β΄, και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΝΙ Τµήµα ΙΙ Μέρους Α΄ του Προσαρτήματος Β΄, ὃ) έχει αποσταλεί προς δημοσίευση μεταξύ τριάντα πέντε (395) ηµερών και δώδεκα (12) µηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίώσης ενδιαφέροντος. Οι ανωτέρω προκηρύξεις ὅεν δημοσιεύονται σε προ- φίλ αγοραστή. Ωστόσο, η τυχόν πρόσθετη δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο, σύµφωνα µε το άρθρο 296 µπορεί να πραγµατοποϊηθεί σε προφίλ αγοραστή. Η περίοδος που καλύπτεται από την περιοδική ενδει- κτική προκήρυξη διαρκεἰ κατ’ ανώτατο όριο δώδεκα (19) µήνες απὀ την ημερομηνία αποστολής της προς δηµοσί- ευση. Ωστόσο, στην περίπτωση συμβάσεων για κοινωνι- κές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, η περιοδική ενδεικτική προκήρύξη που αναφέρεται στην περίπτωση β΄ της τια- ραγράφου { του άρθρου 319, µπορεί να καλύπτει περίο- δο µεγαλύτερη των δώδεκα (12) µηνών. Άρθρο 292 Γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής (άρθρο 68 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν να εφαρµό- σουν σύστηµα προεπιλογής, σύµφωνα µε το άρθρο 403, για το σύστηµα προεπιλογής συντάσσεται γνωστοποίη- ση, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτή- µατος Β΄, η οποία αναφέρει το σκοπό τον οποίο εξυτιη- ρετεί το σύστηµα προεπιλογής και τον τρόπο µε τον ο- ποίο παρέχεται πρόσβαση στους κανόνες που το διέ- πουν.

2. Οι αναθέτοντες φορείς αναφέρουν στην γνωστο- ποίηση για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής την πε- ρίοδο ισχύος του. Ενημερώνουν την Ὑπηρεσία Εκδόσε- ων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οποιαδήποτε αλλαγή στην περίοδο ισχύος, µέσω των κατάλληλων τωποποιη- µένων εντύπων: 6) εάν η περίοδος ισχύος μεταβληθεί χωρίς να διακο- πεί το σύστημα, µέσω του εντύπου για την γνωστοποίη- ση της ύπαρξης συστήµατος προεπιλογής, β) εάν παύει η λειτουργία του συστήµατος, µέσω της γνωστοποίησης συναφθείσας σύμβασης που αναφέἑρε- ται στο άρθρο 994. Άρθρο 293 Προκήρυξη σύµθασης (άρθρο 69 της Οδηγίας ο014/25/ΕΕ) Οι προκηρύξεις σύμβασης χρησιμοποιούνται ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισμού για όλες τις διαδικασίες, µε την επιφύλαξη του άρθρου ο69, περιέχουν τις πληρο- Φφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα ΧΙ του Πίρο- σαρτήματος Β΄ και δημοσιεύονται, σύµφωνα µε το άρ- θρο 295. Άρθρο 294 Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συµθάσεων (άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ) 1, Το αργότερο τριάντα (390) ηµέρες µετά τη σύναψη σύμβασης ἡ συµμφωνίας-πλαίσιο, σε συνέχεια της οχετι- κής απόφασης ανάθεσης ἡ σύναψης, οι αναθέτοντες φο- ρείς αποστέλλουν γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβα- σης µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας σύναψης σύμ- βασης. Η εν λόγω γνωστοποίηση περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα ΧΙΙ του Προσαρτήµα- τος Β΄ του παρόντος νόµου και δημοσιεύεται, σύµφωνα με το άρθρο 295. 2, Εάν η προκήρυξη διαγωνισμού για τη σχετική σύμ- βαση εἰχε γίνει υπό τη µορφή περιοδικής ενδεικτικής προκήριξης και ο αναθέτων φορέας αποφασίσει να µην αναθέσει περαιτέρω συμβάσεις κατά τη διάρκεια της πε- ριόδου που καλύπτεται απὀ την περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, η γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης πε- ριέχει σχετική επισήμανση. Στην περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο που συνάπτονται, σύμφωνα µετο ἀρθρο 273, οἱ αναθέτοντες φορείς απαλ- λάσσονται απὀ την υποχρέωση αποστολής γνωστοποίη- σης µε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας σύναψης σὐύμ- βασης, για κάθε σύµβαση που βασίζεται στη συμφωνία- πλαίσιο. Οι αναθέτοντες Φορείς αποστέλλουν γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης που βασίζεται σε δυναμικό σύ- στηµα αγορών, το αργότερο τριάντα (30) ηµέρες μετά την ανάθεση κάθε σύμβασης. Μπορούν, Ωστόσο, να συ- γκεντρώνουν τις γνωστοποιήσεις αυτές σε τριµηνιαία βάση. Στην περίπτωση αυτή, αποστἐλλουν τις συγκε- ντρωµένες γνωστοποιήσεις το αργότερο τριάντα (90) η- μέρες µετά τη λήξη εκάστου τριμήνου.

3. Οἱ πληροφορίες που παρέχονται, σύµφωνα µε το Παράρτημα ΧΗ του Προσαρτήµατος Β΄ και προορίζονται να δημοσιευθούν, δημοσιεύονται, σύµφωνα µε το Πα- ράρτηµα ΙΧ του Προσαρτήματος Β΄. Ορισμένες πληροφορίες σχετικά µε την ανάθεση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης ή τη σύναψη της συµ- Φφωνίας-πλαίσιο μπορούν να µην δημοσιεύονται, όταν η γνωὠστοποίησή τους µπορεί να εμποδίσει την εφαρµογή των νόμων ἡ να βλάψει νόµιµα εµπορικά συμφέροντα συγκεκριμένων δημόσιων ή ιδιωτικών οικονοµικών φορέ- ων ή να βλάψει τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού µε- ταξύ οικονομικών φορέων.

4. Στην περίπτωση συµβάσεων υπηρεσιών έρευνας και <!-- page 176 --> 8004 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ ανάπτυξης («υπηρεσίες Ε και Α»), οιπληροφορίες σχετι- κά µε τη φύση και την ποσότητα τῶν υπηρεσιών µπο- ρούν να περιοριστούν: ᾳ) στην ένδειξη «υπηρεσίες Ε και Α» αν η σύµβαση ἑ- χει ανατεθεί µε διαδικασία µε διαπραγμάτευση χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ του άρθρου 2659, ϐ) σε πληροφορίες οι οποίες είναι τουλάχιστον τόσο αναλυτικές όσο αναφέρονται στη προκήρυξη που χρησι- µοποιήθηκε ὡς µέσο για την προκήρυξη του διαγωνι- σμού. Θ. Οι πληροφορίες που παρέχονται, σύμφωνα µε το Παράρτημα ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Β΄ και δηλώνονται ως µη δημοσιεύσιµες, δημοσιεύονται µόνο σε απλου- στευµένη µορφή και, σύµφωνα µε το Παράρτημα {Χ του Προσαρτήµατος Β΄, για στατιστικούς λόγους.

6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις κάτω των ορίων. Άρθρο 295 Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης (άρθρο 71 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) 1, Οι προκηρύξεις, και γνωστοποιήσεις που αναφέρο- νται στα άρθρα 291, 292, 293 και 294 περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στα Παραρτήματα νΙ Μέρος Α΄, ΝΙ Μέρος Β΄, Χ, ΧΙ και ΧΙ/του Προσαρτήµατος Β΄, υπό τη µορφή τυποποιηµένων εντύπων, συµπεριλαμµ- βανομένων των τυποποιηµένων εντύπων για τα διορθῶ- τικἀ.

2. Οι προκηρύξεις, και γνωστοποιήσεις της παραγρά- φου { συντάσσονται, διαβιβάζονται µε ηλεκτρονικά μέ- σα στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοσιεύονται, σύµφωνα µε το Παράρτημα ΙΧ του Προσαρτήμµατος Β΄.

3. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις της παραγρά- φου ἶ δημοσιεύονται εξ ολοκλήρου στην (στις) επίση- µη(-ες) γλώσσα (-ες) τῶν θεσμικών οργάνων της Ἐνω- σης, που επιλέγει ο αναθέτων φορέας. Αυθεντικό θεω- ρείται µόνο το ἡ τα κείµενα που δημοσιεύονται στη γλώσσα αυτή ή στις γλώσσες αυτές. Περίληψη των ση- µαντικότερων στοιχείων δημοσιεύεται και στις λοιπές ε- πίσηµες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.

4. Οι αναθέτοντες φορείς οφείλουν να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία αποστολής των προκη- ρύξεων, ανακοινώσεων και γνωστοποιήσεων της παρ. 1. Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης χορη- γεί στον αναθέτοντα φορέα βεβαίωση της παραλαβής της προκήρυξης, ανακοίνωσης ή γνωστοποίησης και της δημοσίευσης των πληροφοριών που της διαβίβασε, επι- σηµαίνοντας την ημερομηνία αυτής της δημοσίευσης. Η βεβαίωση αυτή συνιστά απόδειξη της δημοσίευσης. 5, Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να δημοσιεύουν προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις για συμβάσεις έργων, προμηθειών ἡ υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στην προ- βλεπόμενη από το παρόν Βιβλίο υποχρεωτική δηµοσίευ- ση, µε την προὐπόθεση ότι οι αυτές αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε ηλε- κτρονικά µέσα, σύμφωνα µε το υπόδειγμα και τις διαδι- κασίες διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΧ του Προσαρτήµατος Β΄. Η δημοσίευση, σύµφωνα µε το προηγούμενο εδάφιο δε συνεπάγεται υποχρέωση εφαρ- µογἠς του παρόντος Βιβλίου.

6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις συμβάσεις κάτω των ορίων. Άρθρο 296 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο (άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι αναθέτοντες φορείς δημοσιεύουν τις προκηρύ- ξεις, διακηρύξεις και αποφάσεις ανάθεσης συµβάσεως, ανεξαρτήτως της διαδικασίας ανάθεσης αυτών, µε την ε- πιφύλαξη της εφαρμογής της παραγράφου Ί του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να εἰ- ναισε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία ανάρτησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι προκηρύξεις και διακηρύξεις της παρούσας παρα- γράφου πρέπει να φέρουν Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτη- σης Μητρώου (ΑΔΑΜ) στο ΚΗΜΛΗΣ, σύμφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 28.

2. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις των άρθρων 291, 292, 293 και 294, καθώς και οι πληροφορίες ποι; πε- ριέχονται σε αυτές δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την ηµεροµηνία δημοσίευσης, σύμφωνα µε το άρθρο 9956. Ωστόσο, η δημοσίευση µπορεί να πραγµατο- ποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι α- ναθέτοντες φορείς δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά µε τη δημοσίευση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών απὀ την βε- βαίωση παραλαβής της προκήρυξης και γνωστοποίησης, σύμφωνα µε το άρθρο 295.

3. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ποιι δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες άλλες από εκείνες που περιέχονται σε αυτές που αποστέλλονται στην Ύπηρε- σία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ἑνωσης ἡ δημοσιεύονται στο προφἰλ αγοραστή και αναφέρουν την ηµεροµηνία α- ποστολής της προκήρυξης και γνωστοποίησης στην Υ- πηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ἑνωσης ή της ὃημο- σίευσης στο προφίλ αγοραστή.

4. Οι περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις δεν ὄημοσι- εὐονται στο προφίλ αγοραστή πριν από την αποστολή στην Ὑπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της προκήρυξης/ γνωστοποίησης µε την οποία ανακοινώνε- ται η δημοσίευσή τους υπό τη µορφή αυτή, αναφέρουν δε την ηµεροµηνία αυτής της αποστολής.

5. Το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. µπορεί να λειτουργεί ως το επίσημο πληροφοριακό σύστηµα θ5οπάςί για την απευθείας ηλε- κτρονική υποβολή των προκηρύξεων, ανακοινώσεων και γνὠστοποιήσεων του παρόντος άρθρου στο Τεπάεις Εἰθοϊοπίο Ώαϊιγ (ΤΕΡ). Με Απόφαση του Υπουργού Οικο- νοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζονται οἱ ανα- γκαίες τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρµογή της Ἱπα- ρούσας παραγράφου. Άρθρο 29 Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύµδασης (άρθρο 73 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1.Οι αναθέτοντες φορείς προσφέρουν ελεύθερη, πλή- ρη, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα ἑγ- γραφα της σύμβασης απὀ την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης ή γνὠστοποίησης, σύμφωνα µε το ἀρ- θρο 255 ἠ την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Αν το µέσο προκήρυξης του διαγωνισμού είναι η γνω- στοποίηση για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής, η εν λόγω πρόσβαση παρέχεται το συντομότερο δυνατόν Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 177 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8005 και το αργότερο κατά την αποστολή της πρόσκλησης υ- ποβολής προσφορών ἡ συµµετοχής σε διαπραγμάτευση. Το κείµενο της προκήρυξης/γνωστοποίησης ἡ της πρό- σκλησης προσδιορίζει τη διεύθυνση διαδικτύου στην ο- ποία διατίθενται τα έγγραφα της σύμβασης. Όταν είναι αδύνατον να παρασχεθεί ελεύθερη, πλή- ρης, άµεση, και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορι- σµένα έγγραφα της σύμβασης για έναν από τους λό- γους που αναφέρονται στην παράγραφος Ίτου άρθρου 258, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να αναφέρουν στη γνωστοποίηση ἡ στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδια- Φέροντος ότι τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης θα δια- βιβαστούν µε µέσα άλλα πλην των ηλεκτρονικών µέσων, σύμφωνα µε το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου { του άρθρου 208. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσµία υποβο- λής προσφορών παρατείνεται κατά πέντε (5) ηµέρες, ε- κτός απὀ περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένης επείγου- σας ανάγκης, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 264 και όταν η προθεσµία ορίζεται µε αμοιβαία συµφω- γία δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 265 ή της παρ. 3 του άρθρου 266. Όταν είναι αδύνατον να παρασχεθεί ελεύθερη, πλἠ- ρης, άµεση, και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορι- σµένα έγγραφα της σύμβασης διότι οι αναθέτοντες Φο- ρείς προτίθενται να εφαρμόσουν την παρ. 2 του άρθρου 25/, αναφέρουν στην προκήρυξη ἡ στην πρόσκληση επι- βεβαίωσης ενδιαφέροντος ή αν το µέσο προκήρυξης του διαγωνισμού είναι η γνωστοποίηση για την ύπαρξη συ- στήµατος προεπιλογής, τα µέτρα προστασίας του εµπι- στευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών τα οποία απαἰ- τούν και τον τρόπο µε το οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσµία υποβολής προσφορών παρατείνεται κατά πέντε (5) ηµέρες, εκτός από περιπτώσεις δεόντως αιτιολογηµένης επείγουσας ανάγκης, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 2964 και όταν η προθεσµία ορίζε- ται µε αμοιβαία συμφωνία δυνάμει της παρ. 3 του ἀρ- θρου 265 ή της παρ. 3 του άρθρου 266.

2. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτοντες Φορείς παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης αύµβασης συ- μπληρωματικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγρα- Φές και τυχόν σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει ο- ριστεί για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσµένης ανοικτής διαδικασίας ὁπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 264, η προθεσµία αυτή ανέρχε- ται σε τέσσερις (4) ηµέρες.

3. Το παρὀν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις κάτω των ορίων, Άρθρο 2968 Διαθούλευση επί των δηµοσιευμένων εγγράφων σύμόδασης έργων Ειδικά στην περίπτωση συμβάσεων έργων, µε τα έἐγ- γραφα της σύμβασης µπορεί να ορίζεται, ότιπροσκοαλού- νται οἱ κατά τον παρόντα νόµο και τα έγγραφα της σύμ- βασης δινάµενοι να λάβουν µέρος στη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικοί φορείς, προ- κειµένου ο αναθέτων φορέας να προρεί σε παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και σε σχετική διαβούλευση µε τους παριστάµενους οικονομικούς φορείς κατά τα οριζό- µενα στο άρθρο 68. Άρθρο 299 Προσκλήσεις προς υποψηφίους (άρθρο 74 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 933, στην κλειστή διαδικασία, στον ανταγωνιστικό διάλογο, στη σύμπραξη καινοτομίας και στη διαδικασία µε διαπραγμάτευση µε προηγούµενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, οι αναθέτοντες φορείς προσκαλούν ταυτοχρόνως και γρα- πτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους, να συμμετάσχουν στο διάλογο ἠ σε διαπραγμάτευση. Εάν ως µέσον προκήρυξης διαγωνισμού χρησιµοποιεί- ταιπεριοδική ενδεικτική προκήρυξη, σύμφωνα µε την πε- ρίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 263, οι αναθέτοντες φορείς προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους οι- κονομικούς φορείς που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να επιβεβαιώσουν ότι εξακολουθούν να ενδιαφέρο- νται. 2, Οι προσκλήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν αναφορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία τίθενται σε άµεση διάθεση µε ηλεκτρονικά µέσα τα έγγραφα της σύμβασης. Οἱ προσκλήσεις συνοδεύονται απὀ τα έγγραφα της σύμβασης, στην περίπτωση που στα έγγραφα αυτά δεν παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν πρό- σβαση για τους λόγους που εκτίθενται στο τέταρτο ή πέ- µπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29/ και δεν διατίθενται ήδη µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Επιπλέον, οι προσκλήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο { πε- ριλαµβάνουν τις πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρ- τηµα Χµ[του Προσαρτήµατος Β΄. Άρθρο 300 Ενημέρωση τών αιτούντων προεπιλογή, των υποψηφίων και των προσφερόντων (άρθρο 75 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι αναθέτοντες φορείς ενημερώνουν, το συντομό- τερο δυνατόν, όλους τοὺς υποψηφίους καιτους προσφέ- ροντες για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά µε τη σύναψη ουμφωνίας-πλαίσιο, την ανάθεση της σύμβασης ἠή την αποδοχή σε ένα δυναμικό σύστημα αγορών, συ- μπεριλαμβανομένων των λόγων για τους οποίους απο- Φφάσισαν να µη συνάψουν συμφωνία-πλαίσιο, να µην α- ναθέσουν σύμβαση για την οποία προκηρύχθηκε διαγω- νισµός ή να αρχίσουν νέα διαδικασία ἡ να µη θέσουν σε εφαρµογή ένα δυναμικό σύστημα αγορών.

2. Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου υποιηφίου ή προσφέροντος, οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δεκαπέντε (19) ηµερών από την παραλαβή γραπτής αίτη- σης; α) σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο, τους λόγους α- πόρριψης της αίτησης συμμετοχής του, Β) σε κάθε απορριφθέντα προοφέροντα, τους λόγους απόρριψης της προσφοράς του, στις δε περιπτώσεις που αναφέρονται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 282, αιτιολο- γούν επίσης την απὀφασή τους περί µη ισοδυναμίας ἡ την απόφασή τους ότι τα έργα, τα αγαθά ἡ οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις περί απόδοσης ἡ λειτουργίας, <!-- page 178 --> 8006 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 Υ) σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδε- κτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεο- νεκτήµατα της επιλεγείσας προσφοράς, καθώς και το ὁ- νοµα του αναδόχου ή των συμβαλλομένων μερών της συµφωνίας-τιλαίσιο, ὃ) σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδε- κτή προσφορά, τη διεξαγωγή και την πρὀοδο των δια- πραγματεύσεων και του διαλόγου µε τους προσφέρο- ντες. 3, Όι αναθέτοντες φορείς μπορούν να αποφασίζουν να μη γνωστοποιήσουν ορισμένες πληροφορίες που αναφέ- ρονται στις παράγραφος Ίκαι 2 σχετικά µε την ανάθεση της σύμβασης, τη σύναψη της συµφωνίας-πλαίσιο ή την αποδοχή σε δυναμικό σύστημα αγορών, εάν η γνώστο- ποίηση των εν λόγω πλήἠροφοριών µπορεί να εμποδίσει την εφαρµογή των νόμων ἠ να βλάψει τα νόμιμα εµπορι- κά συμφέροντα ενός συγκεκριμένου δηµόσιου ή ιδιωτι- κού οικονομικού Φορέα ή να βλάψει τις συνθήκες θεµι- τού ανταγωνισμού μεταξύ οικονοµικών φορέων.

4. Οι αναθέτοντες φορείς που θεσπίζουν και διαχειρί- ζονται σύστηµα προεπιλογής ενημερώνουν τους αιτού- ντες ὡς προς την απόφαση που λαμβάνουν σχετικά µε την προεπιλογή εντός έξι (6) µηνών. Εάν για την απὀφαση σχετικά µε την προεπιλογή, ᾱ- παιτείται διάστηµα άνω των τεσσάρων (4) µηνών απὀ την υποβολή της αἰτησης προεπιλογής, ο αναθέτων Φο- ρέας γνωστοποιεί στον αιτούντα, µέσα σε δύο (2) µήνες από την αίτηση αυτή, τους λόγους που δικαιολογούν τη μεγαλύτερη προθεσµία και την ηµεροµηνία κατά την ο- ποία θᾳ γίνει δεκτή ή θα απορριφθεί η αἰτησή του. Ρ. Οι αιτούντες, η αίτηση προεπιλογής των οποίων ᾱ- πορρίπτεται, ενημερώνονται το συντομότερο δυνατόν ως προς την απορριπτική απὀφαση και τους λόγους αυ- τής, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της απορριπτικής απόφασης, Οι λόγοι αυτοί πρέπει να βασίζονται στα κριτήρια προεπιλογής, που α- ναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 309.

6. Οι αναθέτοντες φορείς που θεσπίζουν και διαχειρί- ζονται σύστηµα προεπιλογής μπορούν να περατώνουν τη διαδικασία προεπιλογής ενός οικονομικού φορέα µό- νο για λόγους που στηρίζονται στα κριτήρἰα προεπιλο- γής, που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 9083. Η πρόθεση περάτωσης της διαδικασίας προεπιλογής κοι- νοποιείται γραπτώς στον οικονομικό φορέα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν απὀ την ημερομηνία που προβλέπεται για την περάτωση της διαδικασίας προεπι- λογής, µε μνεία του λόγου ἡ των λόγων που οδήγησαν σε αυτήν. ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Άρθρο 901 Γενικές αρχές (άρθρο 76 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Για τους σκοπούς της επιλογής των συμμετεχόντων στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων εφαρμόζονται οι ακόλουθαι κανόνες; α) οι αναθέτοντες φορείς που έχουν θεσπίσει κανόνες και κριτήρια αποκλεισμού των προσφερόντων ἡ των υπο- ψηφίων, σύμφωνα µε την παράγραφος Ίτοι άρθρου 304 ἡἠ µε την παράγραφο { του άρθρου 305, αποκλείουν τους οικονομικούς φορείς που προσδιορίζονται, σύµφωνα µε τους εν λόγω κανόνες και πληρούν τα εν λόγω κριτήρια αποκλεισμού, β) επιλέγουν τους προσφέροντες και τους υποψηφί- ους, σύµφωνα µε τους αντικειμενικούς κανόνες και κρι- τήρια που θεσπίζονται δυνάμει των άρθρων 904 και 305’ Υ) στην κλειστή διαδικασία, στη διαδικασία µε δια- πραγµάτευση µε προκήρυξη διαγωνισμού, στον ανταγῶ- νιστικό διάλογο και στη σύμπραξη καινοτομίας, περιορί- ζουν, κατά περίπτωση, σύμφωνα µε την παρ. 2 του ἀρ- θρου 304 τον αριθµό των επιλεγέντων υποψηφίων δυνά- μει των περιπτ. (ο) και (β).

2. Όταν η έναρξη του διαγωνισμού πραγματοποιείται με γνωστοποίηση για την ύπαρξη συστήµατος προετιιλο- γῆς και ενόψει της επιλογής των συμμετεχόντων σε δια- δικασίες σύναψης σύμβασης για τις εἰδικές συμβάσεις που αποτελούν αντικείµενο της προκήρυξης του διαγω- νισμού, οι αναθέτοντες φορείς: α) επιλέγουν τους οικονομικούς φορείς, σύµφωνα µε το άρθρο 303, ϱ) εφαρμόζουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 που α- φορούν τις κλειστές ή µε διαπραγμάτευση διαδικασίες, τους ανταγωνιστικούς διαλόγους ή τις συμπράξεις και- νοτοµίας στους εν λόγω οικονομικούς φορείς.

3. Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν, όταν επιλέ- γουν τους συμμετέχοντες σε µια διαδικασία κλειστή ή µε διαπραγμάτευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο ή σε µια σύμπραξη καινοτομίας, όταν λαμβάνουν την απόφασή τους για την προεπιλογή ἡ όταν αναπροσαρµόζουν τα κριτήρια και τους κανόνες προεπιλογής; α) να επιβάλλουν διοικητικούς, τεχνικούς ἡ χρηµατοοι- κονομικούς όροιις σε ορισμένους οικονομικούς φορείς, εφόσον δεν θα τους επέβαλλαν σε άλλους, β) να απαιτούν δοκιµές ή αποδεικτικά στοιχεία για θέ- µατα ὣς προς τα οποία υπάρχουν ήδη αντικειμενικές ᾱ- ποδείξεις.

4. Οι αναθέτοντες φορείς επαληθεύουν τη συµβατότη- τα των προσφορών που έχουν υποβάλει οι επιλεγµένοι προσφέροντες προς τους κανόνες και τις απαιτήσεις που ισχύουν γιατις προσφορές και αναθέτουν τη σύμβα- ση βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 314 και 313, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το άρθρο 2586. Θ. Οι αναθότοντες φορείς μπορούν να αποφασίζουν να µην αναθέσουν σύµβαση στον προσφέροντα που υπέβα- λε την καλύτερη προσφορά, όταν διαπιστώνουν ότι η προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην πιαρ. 2 του άρθρου 203.

6. Σε ανοικτή διαδικασία, οι αναθέτοντες Φορείς µπο- ρεί να αποφασίσουν να εξετάσουν τις προσφορές πριν από την επαλήθευση της καταλληλότητας των προσφε- ρόντων, εφόσον τηρούνται οι σχετικές διατάξεις των ἁρ- θρων 301, 303 έως 904, 90, 309, καθώς και 311, ἑως 319, συμπεριλαμβανομένου του κανόνα ότι η σύµβαση δεν θα ανατεθεί σε προσφέροντα που θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει του άρθρου 305 ή που δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής που ορίζει ο αναθέτων φορέας, σύμφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 304 και το άρθρο

3405. Η ως άνω δυνατότητα δεν παρέχεται σε διαδικασίες <!-- page 179 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8007 ανάθεσης συµβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών. Άρθρο 402 Εγγυήσεις

1. Οι αναθέτοντες φορείς ζητούν από τους προσφέρο- ντες να παράσχουν, κατά περίπτώση, τα ακόλουθα είδη εγγυήσεων: α) «Εγγύηση συµµετοχής», το ύψος της οποίας καθο- ρίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριµένο χρηματικό ποσὀ, αριθµητικώς και ολογράφως σε Ευρώ και δεν µπορεί να υπερβαίνει το ὅδυο τοις εκατό (236) της προεκτιμµώμµενης αξίας της σύμβασης, συνυπολογιζομέ- νων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, µε ανάλογη στρογγυλοποίηση. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ἡἦ περισ- σότερα τµήµατα της σύμβασης, το ύψος της εγγύηση συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, ε- κτός ΦΠΑ, του/των προσφεροµένου/ων τµήµατος/ων. Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εΥγ- γύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον ὀρο ότι η εΥ- γύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών Φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (20) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβα- σης. αναθέτων φορέας µπορεί, πριν τη λήξη της προ- σφοράς, να ζητά απὀ τον προσφέροντα να παρατείνει πριν τη λήξη τους τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο, δυναμικού συστήµατος αγοράς ἡ σε συνοπτικό διαγωνισμό, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων α- ποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυ- τής, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από τα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης ή αν παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, οἱ οποίες απαιτούνται α- πό τους αναθέτοντες φορείς, σύµφωνα µε την παράγρα- Φο Ίτου άρθρου 904 ή την παράγραφο 1 του άρθρου 305. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες: αα) µετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκη- σης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και ϱβ) µετά την άπρακτη πάροδο της προθεαµίας ἁσκη- σης ενδίκων µέσων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, σύµφωνα µε τις κεί- µενες διατάξεις και ΥΥ) µετά την ολοκλήρωση του προσιμβατικού ελέγ- χου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 365 και ὀ6 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται. β) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό έως πέντε τοις εκατό (376) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβα- σης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτω- ση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδι- κότερα ορίζει. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συµ- βάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης απὀ το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 937, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος εἶναι υποχρεωμένος να καταθέσει προν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το πο- σοστόὀ της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό έως ὄρο επίτου ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων τῶν όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του αναθέτοντος Φορέα ἡ του κυρίου του ἔργου έναντι του αναδόχου.Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Υ) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης συµφωνίας-πλαίσιο», το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό έως 0,506 επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο ή του τµή- µατος της συμφωνίας πλαίσιο, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ, η οποία θα αποδεσμµεύεται ισόποσα και αναλόγως, κατ’ έτος, σε σχέση µε το χρόνο συνολικής διάρκειας της συµφωνίας-πλαίἰσιο. Προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση που βασίζεται στη συμφωνία-πλαίσιο, ο οἰκονο- µικός φορέας µπορεί να υποχρεωθεί να καταθέσει εΥγ- γύηση καλής εκτόλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωσηβ΄᾽. ὃ) «Εγγύηση προκαταβολής», στην περίπτωση χορή- γησης προκαταβολής, ισόποση µε την προκαταβολή. ΗἩ προκαταβολή είναι έντοκη απὀ της καταβολής, επιβαρυ- νόµενη µε το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται µε Απόφα- ση του Υπουργού Οικονοµικών. Όταν, σύµφωνα µε τα έγγραφα της σύμβασης, προοκοµίζεται και εγγύηση κα- λής εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την παροχή ι- σόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να α- παιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολἠς. Αν απὀ τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται μεγαλύτερο Ἄ- Ψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται µε την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θᾳ καλύ- πτεὶ τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόµενης προκατα- βολής. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης πραγματοποιούνται, σύμφωνα µε τους όρους των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, Η προκαταβολή και η εγγύηση προ- καταβολής µπορεί να χορηγούνται τμηματικά εφ' όσον τούτο ορίζεται στους όρους της διακήρυξης και στα έγ- γραφα της σύμβασης, Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιµοποιηθεί για λόγους που ὅε σχετίζονται, άµεσα ή έμμεσα, µε το αντικείµενο της σύμβασης.

2. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λει- τουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών ποι προκαλούνται από δυ- σλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον από τα έγγραφα της σύμβασης προβλόπεται η προσκόμιση τέτοιας εΥ- <!-- page 180 --> 8008 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 γύησης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας καθο- ρίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριµένο χρηματικό ποσό. Ἆ. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 εκδίδονται α- πό πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόµιµα στα κρά- τη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήτου Ευρωπαϊκού Οι- κονομικού Χώρου ἡ στα κράτη-μέρη της ΣΛΣ και ἐχουν, σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται απὀ το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ἡ να παρέχονται µε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρα- καταθήκη µε γραμµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ἰαμείο Παρακαταθηκών καὶ Δανείων, τα τοκοµερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύη- ση δικαιούχο.

4. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, Υ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται (ἡ τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβά- σεων έργῶν, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), ὃ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικο- νομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, τους όρους ότι: () η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµα- τος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και (18) ότι σε περί- πτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υἱ- πόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης/πρόσκλησης εκδἠλω- σης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ϐ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ι- σχύος της εγγύησης, !) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό τῆς εγ- γύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευ- θύνεται και ια) (µόνο στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής) τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Ρ. Ο αναθέτων φορέας επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να ἔχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστο- λές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί η πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο οικονομικός Φορέας αποκλείεται απὀ το διαγωνισμό και υποβάλλεται µηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγε- λέα.

6. Για τις συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύ- ουν ειδικότερα τα εξής: (α) Οικρατήσεις της παρ. 19 του άρθρου 156 µπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε απὀ τον ανάδοχο, µερικά ή ολικά, µε ισόποση εγγυητική επιστολή. Οἱ εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (096) επί της αξίας των εργασιών τιου περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την αρμόδια υπηρεσία επιµετρή- σεις. Η µείωση αποφασίζεται από την αρμόδια υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν ε- γκριθεί οι επιµετρήσεις. (β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης όπως συμπληρώθηκε κατόπιν της υπογραφής συμπληρωματικών συµβάσεων, μειώνεται αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής, στο ποσοστό εἰκοσι τοις εκατό (250209, όπως διαμορφώθηκε, κατόπιν τροποποιήσεων της σύμβασης, σύµφωνα µε την περίπτωοῃ β΄ της παρ. 1 και το άρθρο 337. Το σύνολο των εγγυήσεων καλής ε- κτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αµέσως µε- τά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και την έγκριση τοι τελικού λογαριασμού του έργου.

7. Ειδικά για τις συμβάσεις μελετών και παροχής τε- χνικών και λοιπὠὼν συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, µε απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας, που εκδίδεται ὁ- στερα από αίτηση του αναδόχου, αποδεσμεύεται µέρος των εγγυήσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ἀρ- θρο 187, ανερχόμενο σε ποσοστό ανάλογο µε την αξία των εργασιών περαιωθέντος και εγκριθέντος σταδίου της σύμβασης. Αν η σύμβαση αφορά στην παροχή υπη- ρεσίας χωρίς διακεκριµένα στάδια, µπορεί να ορίζει ότι επιστρέφεται στον ανάδοχο µέρος της εγγύησης, µετά την παρέλευση ορισμένου χρόνου ἡ την ολοκλήρωση τμήματος της σύμβασης.

8. Ειδικα, για τις συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολήςεπιστρέφονται µετά την οριστική ποσοτι- κή και ποιοτική παραλαβή του υλικού ή της υπηρεσίας. Ε- ν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παρα- πάνω επιστροφή γίνεται µετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλετιόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθε- σµου. Αν το υλικό ή η υπηρεσία είναι διαιρετά και η πα- ράδοση γίνεται, σύµφωνα µε την σύµβαση, τµηµατικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδε- σµεύονται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας ἡ του τµήµατος της υπηρε- σίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή απο- δέσμευσή τους απαιτείται προηγούµενη γνωμοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολ- λο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκ- πρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευ- ση γίνεται µετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόµε- να, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Άρθρο 903 Συστήματα προεπιλογής (άρθρο Τ7 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, εφόσον το επιθυ- μούν, να θεσπίζουν και να διαχειρίζονται σύστημα προε- πιλογής των οικονοµικών φορέων. Οι αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι θεσπίζουν ή διαχειρί- ζονται ἑνα σύστημα προεπιλογής εξασφαλίζουν τη δυ- νατότητα των οικονοµικών φορέων να υποβάλουν, ανά πάσα στιγµή, αίτηση για προεπιλογή.

2. Το σύστηµα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 εἰ- ναι δυνατόν να περιλαμβάνει διάφορα στάδια προεπιλο- γῆς. Οι αναθέτοντες Φορείς θεσπίζουν αντικειμενικά κριτή- ρια και κανόνες για τον αποκλεισμό και την επιλογή οἱ- κονοµικών φορέων που υποβάλουν αίτηση για προετιλο- <!-- page 181 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8009 γή, καθώς και αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια για τη λειτουργία του συστήµατος προεπιλογής, που καλύ- πτουν θέµατα όπως η εγγραφή στο σύστημα, η περιοδι- κή επικαιροποίηση των προεπιλογών, αν υπάρχουν, και η διάρκεια του συστήµατος. Όταν τα εν λόγω κριτήρια και κανόνες περιέχουν τε- χνικές προδιαγραφές, εφαρμόζονται τα άρθρα 282 έως

284. Τα κριτήρια και κανόνες είναι δυνατόν να επικαιρο- ποιούνται, όπου απαιτείται.

3. Τα κριτήρια και κανόνες που αναφέρονται στην παρ. ο παρέχονται, κατόπιν σχετικής αίτησης τους, στους εν- διαφερόµενους οικονομικούς φορείς. Η επικαιροποίηση αυτών των κριτηρίων και κανόνων ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. Εάν ένας αναθέτων φορέας κρίνει ότι το σύστημα προεπιλογής ορισμένων τρίτων φορέων ἡ οργανισμών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του, ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς τις επωνυμίες των εν λόγω τρίτων φορέων ή οργανισμών.

4. Οι αναθέτοντες Φορείς τηρούν µητρώο των προεπι- λεγέντων οικονοµικών φορέων’ το µητρώο αυτό µπορεί να χωρίζεται σε κατηγορίες ανάλογα µε τα είδη των συμβάσεων για τις οποίες ισχύει η προεπιλογή.

5. Όταν η προκήρυξη σύμβασης γίνεται µε γνωστοποί- ποη για την ὑπαρξη συστήµατος προεπιλογής, οἱ συγκε- κριµένες συμβάσεις έργων, προμηθειών ἡ υπηρεσιών που καλύπτονται απὀ το σύστηµα προεπιλογής ανατίθε- νται µε κλειστή διαδικασία ή διαδικασία, όπου όλοι οι προσφέροντες ή οι συμμετέχοντες επιλέγονται µεταξύ των υποιηφίῶν που έχουν ήδη προεπιλεγεί βάσει ενός τέτοιου συστήµατος.

6. Οποιαδήποτε έξοδα χρεώνονται σε σχέση µε τις αι- τήσεις προεπιλογής ἠ µε την επικαιροποίηση ή τη διατή- ρηση ήδη χορηγηθείσας προεπιλογής, σύµφωνα µε το σύστηµα προεπιλογής είναι ανάλογα του παραγόμενου κόστους. Άρθρο 3404 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής (άρθρο 78 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ]

1. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να θεσπίζουν αντι- κειμενικούς κανόνες και κριτήρια αποκλεισμού και Επιλο- γής των προσφερόντων ή των υποψηφίων οι εν λόγω κα- νόνες και κριτήρια αναφέρονται στα έγγραφα της σύμ- βασης.

2. Εάν οι αναθέτοντες φορείς χρειάζεται να διασφαλί- σουν µια κατάλληλη ισορροπία µεταξύ των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της διαδικασίας σύναψης της σύμβα- σης και τών πόρων που απαιτούνται για την εκτέλεσή της, μπορούν, σε κλειστή διαδικασία ή σε διαδικασία µε διαπραγμάτευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο ή σε σύ- µπραξη καινοτομίας, να θεσπίσουν αντικειμενικούς κα- νόνες και κριτήρια που αντανακλούν την ανάγκη αυτή και επιτρέπουν στον αναθέτοντα φορέα να μειώσει τον αριθµό των υποψηφίων που θα προσοκληθούν να υποβά- λουν προσφορές ή να συμμετάσχουν σε διαπραγµάτευ- ση. Ο αριθµός των επιλεγέντων υποψηφίων πρέπει οπωσ- δήποτε να λαμβάνει υπ' ὀψιν την ανάγκη εξασφάλισης ε- παρκούς ανταγωνισμού. Άρθρο 305 Χρήση των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που προθλέπονται στο Βιθλίο | (άρθρο 80 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι αντικειµενικοί κανόνες και τα κριτήρια για τον α- ποκλεισμµό και την επιλογή των οικονομικών φορέων που υποβάλλουν αίτηση προεπιλογής σε ένα σύστηµα προε- πιλογής, καθώς και οι αντικειµενικοί κανόνες και τα κρι- τήρια για τον αποκλεισμό και την επιλογή των υποίη- φίων και των προσφερόντων σε ανοικτή διαδικασία, σε κλειστή διαδικασία, σξ διαδικασία µε ῥιαπραγμµάτευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο, σε σύμπραξη καινοτομίας ή σε συνοπτικό διαγωνισμό, μπορούν να περιλαμβάνουν τους λόγους αποκλεισμού που παρατίθενται στο άρθρο 73, µε τους όρους και τις προὐποθέσεις που προβλέπο- νταισε αυτό. Όταν ένας αναθέτων φορέας είναι αναθέτουσα αρχή, τα εν λόγω κριτήρια και κανόνες περιλαμβάνουν τους λόγους αποκλεισμού που απαριθµούνται στις παραγρά- Φους 1, ὁ και 4 του άρθρου 3, µε τους όρους και τις προὐποθέσεις που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.

2. Τα κριτήρια και οἱ κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να περιλαμβάνουν τα κριτήρια ε- πιλογής που παρατίθενται στα άρθρα 75 έως 77,µετους όρους και τις προὐποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό, ιδιαίτερα όσον αφορά στα όρια για τις απαιτήσεις που α- φορούν τους ετήσιους κύκλους εργασιών. Άρθρο 306 Αποκλεισμός Οικονομικού Φορέα

1. Αν οι κανόνες και τα κριτήρια για τον αποκλεισμό και την επιλογή των οικονοµικών φορέων περιλαμβά- γουν τους λόγους αποκλεισμού που παρατίθενται στο άρθρο 793 και διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο οἱ- κονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 79 και ο οἰικονοµι- κὀς φορέας δεν λάβει µέτρα για να αποδείξει την αξιοτι- στία του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου Τὸ µπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός απὀ την συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικα- σίες σύναψης συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστηµα.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου { εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 74. Άρθρο 307 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (άρθρο 79 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Εάν οι αντικειµενικοί κανόνες και τα κριτήρια για τον αποκλεισμό και την επιλογή των οικονοµικών φορέ- ων που υποβάλλουν αίτηση προεπιλογής σε ένα σίστη- μα προεπιλογής περιλαμβάνουν απαιτήσεις σχετικά µε την οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα του οι- κονομικού φορέα ή µε τις τεχνικές και επαγγελματικές ι- κανότητές του, ο οικονομικός φορέας µπορεί, ὁπου κρι- θεί απαραίτητο, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του <!-- page 182 --> 8010 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 που τον συνδέουν µε αυτούς. Όσον αφορά στα κριτήρια του σχετίζονται µε τους τίλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου υπηρεσιών ή του αναδόχου ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης ή µε τη σχετική επαγγελµατι- κή Εμπειρία, οἱ οικονομικοί φορείς μπορούν, ὠστόσο, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες γιατις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. Αν οικονομικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανό- τητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στον αναθέτοντα φο- ρέα ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πό- ρους καθ’ ὀλη την περίοδο ισχύος του συστήµατος προ- επιλογής, παραδείγματος χάριν, µε την προσκάµιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό. Όταν οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ἄλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε την οικονομική και χρηματοοικονοµική επάρκεια, ο ᾱ- ναθέτων Φορέας µπορεί να απαιτεί ο οικονομικός φορέ- ας και οι φορείς αυτοί να είναι απὀ κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Υπό τους ιδίους όρους, µια ένωση οικονοµικών φορέ- ων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 254, µπορεί να στηρίζε- ται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ἠ άλλων φορέων.

2. Εάν οι αντικειµενικοί κανόνες και τα κριτήρια για τον αποκλεισμό και την επιλογή των υποψηφίων και των προσφερόντων στην ανοικτή διαδικασία, σε κλειστή δια- δικασία, σε διαδικασία µε διαπραγμάτευση, σε ανταγωνι- στικό διάλογο ή σε σύμπραξη καινοτοµίας, περιλαµβά- νουν απαιτήσεις σχετικά µε την οικονομική και χρηµατο- πιστωτική ικανότητα του οικονομικού Φορέα ήἡ µε τις τε- χνικές και επαγγελματικές ικανότητές του, ο οἰκονομι- κός φορέας µπορεί, όπου κριθεί απαραίτητο, να στηρίζε- ται στις ικανότητες άλλων φορέων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών που τον συνδέουν µε αυτούς. Όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται µε τους τίτ- λους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα του πα- ρόχου υπηρεσιών ἡ του αναδόχου ἡ των διευθυντικώὠν στελεχών της επιχείρησης ἡ µε τη σχετική επαγγελµατι- κή οµπειρία, οι οικονομικοί φορείς μπορούν, ὠστόσο, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οἱ συγκεκριμένες ικανότητες. Όταν ένας οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στον ανα- θέτοντα φορέα ότι θα έχει στη διάθεσή τοι! τους ανα- γκαίους πόρους, παραδείγματος χάριν, µε την προσκόµι- ση της σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό. Ὅταν οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε την οικονομική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, ο α- ναθέτων φορέας µπορεί να απαιτεί ο οικονομικός φορέ- ας και οι φορείς αυτοί να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Υπό τους ιδίους όρους, µια ένωση οικονοµικών φορέ- ων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2954, µπορεί να στηρίζε- ται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ἡ άλλων φορέων,

3. Στην περίπτωση συµβάσεων έργων, συµβάσεων υ- πηρεσιών και εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης στο πλαίσιο σύμβασης προμηθειών, οι αναθέτοντες Φο- ρείς μπορούν να απαιτούν την εκτέλεση ορισμένων κρί- σιµων καθηκόντων απευθείας από τον ἰδιο τον προσφέ- ροντα ἤ, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικο- νομικών Φορέων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2694, απὀ έναν απὀ τους συμμετέχοντες στην εν λόγω καινοπρα- ξία. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Άρθρο 08 Κανόνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση χρήσης των κριτηρίων αποκλεισμού και ποιοτικής επιλογής του Βιθλίου | (παρ. ὃ του άρθρου 80 και υποπαράγραφος 2 της παρ. 1, καθώς και υποπαράγραφος 2 της παρ. 2 του άρθρου 79 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Προς το σκοπό εφαρµογής του άρθρου 305, αν οι α- ναθέτοντες φορείς αναφέρονται στα κριτήρια αποκλει- σμµού ή επιλογής που προβλέπονται στο Βιρλίο |, εφαρ- µόζονται τα άρθρα 79, 80, και 81.

2. Προς το σκοπὀ εφαρµογής των παραγράφων 1 και2 του άρθρου 307, εφόσον, δυνάμει του άρθρου 305, οι α- ναθέτοντες φορείς αναφέρονται στα κριτήρια αποκλει- σμού ἡ επιλογής που προβλέπονται στο Βιβλίο |, οι ανα- θέτοντες φορείς ελέγχουν, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 εάν οι ἀλλοι φορείς στην ικανότητα των οποίων ο Οικο- νομικός Φορέας προτίθεται να στηριχθεί, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής ή εάν συντρέχουν λόγοι απο- κλεισμού, στους οποίους αναφέρονται οι αναθέτοντες φορείς, δυνάµει του άρθρου 73 και 74. Ο αναθέτων φορέας απαιτεί απὀ τον οικονομικό Φο- ρέα να αντικαταστήσει ένα φορέαπου δεν πληροί σχετι- κὀ κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τῶν παραγράφων 1, 2 και 4 του ἄρθρου 3, τους οποίους ανέφερε ο αναθέτων φορέας. Ο αναθέτων φορέας µπορεί να απαιτήσει από τον οι- κονοµικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποί- ον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 6 του ἀρ- 6ρου 79. Άρθρο 909 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιθαλ- λοντικής διαχείρισης (άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι αναθέτοντες φορείς, εάν απαιτούν την προσκόµι- ση πιστοποιητικών που εκδίδονται απὀ ανεξάρτητους οργανισµούίς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται µε ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποι- ότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστή- µατα διασφάλισης ποιότητας, βασιζόµενα στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων που έχουν πιστοποιηθεί α- πό διαπιστευµένους οργανισμούς. Οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν ισοδύναμα πι- στοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κρά- τη - µέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοι- χεία για ισοδύναμα µέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόὁ- <!-- page 183 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8011 σον ο ενδιαφερόμενος οικονοµικὀς φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά ε- ντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους που δεν απο- δίδονται σε δική του ευθύνη, υπό την προὐπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα µέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούµενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 2, Εάν οι αναθέτοντες φορείς απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδοµένων απὀ ανεξάρτητους οργανι- σμούς που να βεβαιώνουν ὅτι 0 οικονομικός φορέας συμμορφώνεται µε συγκεκριµένα συστήµατα ἡ πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέ- µπουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγ- χου (ΕΜΑΣ) της Ένωσης ή σε άλλα συστήµατα περιβαλ- λοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνῶριστεἰ, σύµφωνα µε το άρθρο 4ρ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθµ. 1221/2009 ἡ σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασί- ζονται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένους οργανισμούς. Οι αᾱ- ναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποίη- τικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - µέλη. Ὅταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν είχε πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή ὅεν είχε τη δυ- νατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθε- σμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο {- διος, ο αναθέτων φορέας αποδέχεται επίσης άλλα ατιο- δεικτικἀ µέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προὐπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριµένα µέτρα εἶναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρµοστέου συ- στήµατος ή προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης.

3. Εφόσον τους ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση ἀλ- λων κρατών µελών, σύμφωνα µε το άρθρο 349, κάθε πληροφορία σχρτικά µε τα έγγραφα που προσκοµίζονται ως στοιχεία αποδεικτικά της συμμόρφωσης µε ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα που αναφέρονται στις πα- ραγράφους 1 και 2. Άρθρο 910 Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών (άρθρο 76 παρ. 4 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ἡ αιτήσεων συμμετοχής, ο αναθέτων φορέας µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφί- ους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι μικρότερη από ε- πτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρί- νιση ἡ συμπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέρο- ντες ἡ υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί απὀ την ανα- θέτουσα αρχή δεν λαμβάνεται υπόψη.

2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ἡ η συμπλήρωση αφορά µό- νο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ἡ πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ἡ συμπλή- Ρρωση, όπως ιδίως παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµέ- νη αρίθµηση, δλαττώµατα σισκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ἠαι- τήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φΦραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς απὀ την ορολογία των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ὡς προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ὡς προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πλημμελή σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφω- να µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) καὶ μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ἡ βε- βαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς απὀ τα υποδείγµατα που θεσπίζονται µε το νόμο, τις κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβα- σης, Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση κατά το πρώτο ϱδά- φιο δεν επιτρέπεται να έχει ὡς συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση των όρων της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ἡ συμπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.

3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση της παραγράφου { δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονοµικών φορέων ἡ να έχει ὡς συνέπεια ευνοϊκή µε- ταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδι- κασία ανάθεσης της σύμβασης. 4, Ο αναθέτων φορέας µπαρεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε εὔλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι μικρότερη απὀ ε- πτά (7) ηµέρες απὀ την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οἱ- κονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ἡ σσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις πα- ραλείψεις ἡ πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που ο αναθέτων φορέας κρίνει ότι µπορεί να θεραπευ- θούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλε- σµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέ- πει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης προσφοράς σε σχέση µε τις λοιπές.

5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προ- σφέροντα ἡ υποψήφιο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1έως 4, είναι υποχρεωτική για τον αναθέτοντα φορέα, ε- άν επίκειται αποκλεισμός του προσφέροντα ή υποψηφί- ου από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητι- κών και εγγράφων της προσφοράς, ΕΝΟΤΗΤΑΘ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 311 Κριτήρια ανάθεσης των συμθάσεων (άρθρο 82 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) 1, Μο την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων νόμου ή διοικητικών πράξεων σχετικά µε την τιµή ορισμένων α- γαθών ἡ την αμοιβή ορισμένων υπηρεσιών, οι αναθέτο- ντες φορείς βασίζουν την ανάθεση τῶν συµβάσεων στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

2. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ- σφορά κατά την κρίση του αναθέτοντος φορέα προσδιο- ρίζεται βάσει της τιµής ή του κόστους, µε χρήση µίας µε- θόδου προσέγγισης κόστους-αποτελεσματικότητας, ὁ- πως της κοστολόγησης του κύκλου ζωής, σύµφωνα µε το άρθρο 3412 και µπορεί να περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμµής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτη- ρίων, συμπεριλαμβανομένων, µεταξύ άλλων, ποιοτικών, περιβαλλοντικών και/ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που συνδέονται µε το αντικείµενο της συγκεκριμένης σύμβα- σης. Στα κριτήρια αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται, για παράδειγµα: α) η ποιότητα, περιλαμβανομένης της τεχνικής αξίας, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικἀ, η προσβα- <!-- page 184 --> 8012 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 σιµότητα, ο σχεδιασμός για όλους τους χρήστες, τα κοι- νωνικά, περιβαλλοντικά και καινοτόμα χαρακτηριστικά και η εµπορία καὶ οἱ σχετικοί ὁροι, Β) η οργάνωση, τα προσόντα και η πείρα του προσωπι- κού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση τῆς σύμβασης, αν η ποιότητα του διατεθέντος προσωπικού µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στο επίπεδο εκτέλεσης της σύμβα- σης ἡ Υ) η εξυπηρέτηση µετά την πώληση και η τεχνική υπο- στήριξη, οι όροι παράδοσης, όπως η ηµεροµηνία παρά- ὅοσης, η διαδικασία και η προθεσµία παράδοσης ή η προ- θεσμµία ολοκλήρωσης. Το στοιχείο του κόστους µπορεί επίσης να λαμβάνειτη µορφή σταθερής τιµής ἡ κόστους, βάσει του οποίου οἱ οικονομικοί φορείς θα ανταγωνίζονται αποκλειστικά και µόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων. 3, Τα κριτήρια ανάθεσης θεωρούνται ότι συνδέονται µε το αντικείµενο τῆς σύμβασης, εφόσον συνδέονται µε τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της σύμβασης σε σχέση µε οποιαδήποτε πτυχή της και σε οποιοδήποτε απὀ τα στάδια του κύκλου ζωής της, περιλαμβανομένων και των παραγόντων που εμπλέκονται: α) στη συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής, διάθεσης ή εµπορίας των εν λόγω έργων, αγαθών ἡ υπηρεσιών’ ή β) στη συγκεκριμένη διαδικασία άλλου σταδίου του κύ- κλου ζωής της, έστω και αν οι εν λόγω παράγοντες δεν αποτελούν µέρος της υλικής υπόστασής της.

4. Τα κριτήρια ανάθεσης δεν έχουν ως αποτέλεσµα την παροχή απεριόριστης ελευθερίας επιλογής στους ᾱ- ναθέτοντες φορείς. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα απο- τελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται απὀ προ- διαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλή- θευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προ- σφέροντες, προκειµένου να αξιολογείται ο βαθμός συµ- µόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Σε περίπτω- ση αμφιβολίας, οι αναθέτοντες φορείς επαληθεύουν ᾱ- ποτελεσµατικά την ακρίβεια των πληροφοριών και ατιο- δείξεων τις οποίες παρέχουν οἱ προσφέροντες. δ. Το κριτήριο ανάθεσης καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ο αναθέτων φορέας διευκρινίζει στα έγγρα- Φα της σύμβασης τη σχετική στάθµιση που προσδίδει σε καθένα απόὀ τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί για τον προσδιορισμό της πλέον συµφέρουσας απὀ οικονοµικἠ άποψη προσφοράς, εκτός εάν αυτό καθορίζεται µόνο βάσει της τιµής. Η στάθµιση αυτή µπορεί να εκφράζεται µε την πρόβλε- Ψη περιθωρίου διακύµανσης µε το κατάλληλο μέγιστο εύρος. Εάν δεν είναι δυνατή η στάθµιση για αντικειμενικούς λόγους, ο αναθέτων φορέας επισημαίνει τα κριτήρια µε Φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων πρέπει να εἶναι πλήρως και εἰδικά αιτιολογη- µένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία, και τη λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο.

6. Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2ε- ξειδικεύονται κυρίως σε: α) απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπα- θείς οµάδες του πληθυσμού κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4019/2011 (Α’ 216), για χρονικό διά- στηµα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών πριν τη συµµετο- χἠ του οικονομικού φορέα σε διαδικασία σύναψης σύμ- βασης, β) διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής έντα- ξης ατόμων που προέρχονται απὀ ευπαθείς οµάδες του πληθυσμού, Υ) καταπολέμηση των διακρίσεων ἡ/και ὃ) προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών. Άρθρο 312 Κοστολόγηση του κύκλου ζωής (άρθρο 869 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Η κοστολόγηση του κύκλου ζωής καλύπτει, στον προσήκοντα βαθµό, ένα µέρος ή το σύνολο των ακόλου- θων ειδών κόστους κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ε- νός προϊόντος, µίας υπηρεσίας ἡ ενός έργου: α) Το κόστος που βαρύνει τον αναθέτοντα φορέα ή άλ- λοιις χρήστες, όπως: αα) το κόστος κτήσης, Ββ) το κόστος χρήσης, όπως για την κατανάλωση ε- γέργειας και άλλων πόρων, ΥΥ) το κόστος συντήρησης, ὅδ) το κόστος τέλους του κύκλου ζωής, ὁπως το κό- στος συλλογής και ανακύκλωσης. β) Το κόστος που οφείλεται σε εξωγενείς περιβαλλο- ντικούς παράγοντες που συνδέονται µε το προϊόν, την υ- πηρεσία ή το έργο στη διάρκεια του κύκλου ζωήςτου, ε- φόσον η οικονομική αξία του µπορεί να προσδιοριστεί και να επαληθευτεί. Στο κόστος αυτό µπορεί να περιλαµ- βάνεται το κόστος των εκπομπών αερίων του θερµοκηπί- ου και άλλων εκπομπών ρύπων και το κόστος για το µε- τριασµό της κλιματικής αλλαγής.

2. Όταν ένας αναθέτων φορέας αξιολογεί το κόστος χρησιμοποιώντας προσέγγιση κοστολόγησης του κύ- κλου ζωής, αναφέρει στα έγγραφα της σύμβασης τα δε- δοµένα που πρέπει να υποβάλουν οι προσφέροντες και τη µέθοδο που θα χρησιμοποιήσει για την κοστολόγηση του κύκλου ζωής βάσει των εν λόγω δεδοµένων. Η µέθοδος που χρησιμοποιείται για την αποτίµηση του κόστους το οποίο οφείλεται σε εξωγενείς περιβαλλοντι- κούς παράγοντες, οφείλει να πληροί το σύνολο των ακό- λουθων προὐποθέσεων: α) βασίζεται σε κριτήρια που μπορούν να επαληθευ- τούν µε αντικειμενικό τρόπο και δεν εισάγουν διακρί- σεις. Ιδίως σε περιπτώσεις που αυτή δεν έχει εκπονηθεί για επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρµογή, οφείλει να µην οδηγεί σε αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσμενή µετα- χείριση ορισμένων οικονοµικών φορέων, β) εἶναι προσιτή σε όλα τα ενδιαφερόμενα µέρη, Υ) τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να υ- ποβληθούν µετά από εύλογη προσπάθεια από τους οικο- νομικούς φορείς που επιδεικνύουν τη µέση δυνατή ετι- µέλεια, περιλαμβανομένων των φορέων τρίτων χωρών που είναι µέρη της ΣΑΣ ή άλλων διεθνών συμφωνιών που δεσμεύουν την Ένωση.

3. Σε περιπτώσεις όπου µε νομοθετική πράξη της Ἐνω- σης έχει καταστεί υποχρεωτικἠ µία κοινή μέθοδος υπο- λογισμού του κόστους του κύκλου ζωής, η εν λόγω κοι- νή μέθοδος εφαρμόζεται για την αξιολόγηση του κό- στους κύκλου ζωής. Κατάλογος των εν λόγω νομοθετικών και, ὀπου κριθεί απαραίτητο, των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων µε τις ο- ποίες συµτιληρώνονται περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΧΝ. <!-- page 185 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8013 Άρθρο 313 Ασυνήθιστα Χαμηλές προσφορές (άρθρο 84 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) Τ. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση µε τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οἱ ανα- θέτοντες φορείς απαιτούν απὀ τους οικονομικούς Φφο- ρείς να εξηγήσουν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέ- κα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρό- σκλησης του αναθέτοντος φορέα, την τιµή ἡ το κόστος που προτείνουν στην προσφορά. 2, Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφος { µπορεί να αφορούν ιδίως: α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της µεθόδου κατα- οκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόµε- νων υπηρεσιών, β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευ- νοϊκές συνθήκες που διαθότει ο προσφέρων, για την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή για την εκτέλεση του έργου, Υ) την πρωτοτωπία του έργου, των προϊόντων ή των υ- πηρεσιών που προτείνονται απὀ τον προσφέροντα, ὃ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 253, ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 306, στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.

3. Ο αναθέτων φορέας αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες σε συνεννόηση µε τον προσφέροντα. Μπο- ρεί να απορρίψει την προσφορά µόνο εάν τα παρεχόµε- να στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιµής ή του κόστους που προτείνε- ται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρο- νται στην παρ. 2. Οι αναθέτοντες φορείς απορρίπτουν την προσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι η προσφορά εἶναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται µε τις |- σχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 253.

4. Εάν ο αναθέτων φορέας διαπιστώνει ότι µία προ- σφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης κρατι- κής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά µπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν το λόγο µόνο µετά απὀ διαβούλευση µε τον προσφέροντα και εφόσον αυτός δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας την οποία ορίζει ο αναθέτων φορέας, ότι η εν λόγω ενίσχυση εἶναι σύμφωνη µε την εσωτερική αγο- ρά κατά την έννοια του άρθρου 107 ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση απόρριψης προσφοράς εξ’ αυτού του λόγου, ο αναθέτων φορέας ενημερώνει σχετικώς την Επιτροπή. δ. Για την απόδειξη ότι η χορηγηθείσα κρατική ενίσχυ- ση είναι σύμφωνη µε την εσωτερική αγορά, κατά την έν- νοια του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ, ο προσφέρων προσκοµί- ζει, εντός της τεθείσας προθεσμίας, ιδίως και κατά περί- πτωση τα κατωτέρω έγγραφα: α) σε περιπτώσεις χορήγησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του Κανονισμού ἄςθ πιἰπἰπιίς (ενισχύσεις ήσσονος σηµα- σίας), την κανονιστικἠ πράξη του μέτρου ενίσχυσης και την ατομική πράξη έγκρισης χορήγησης της ενίσχυσης όταν προβλέπεται η ἐκδοσή της, Β) στις λοιπές περιπτώσεις: αα) δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε. είτε της εγκριτικής του µέτρου ενίσχυσης από- Φασης της Επιτροπής είτε του συνοπτικού δελτίου πλη- ροφοριών του μέτρου ενίσχισης και ββ) την κανονιστικἠ πράξη του μέτρου ενίσχυσης και την ατομική πράξη ἑ- γκρισης χορήγησης της ενίσχυσης όταν προβλέπεται η ἐκδοσή τῆς.

6. Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών - µελών, στο πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας, κάθε πληροφορία που έχει στη διάθεσή της - όπως νό- µους, κανονισμούς, συλλογικές συμβάσεις καθολικής (- σχύος ή εθνικά τεχνικά πρότυπα - σχετικά µε τα δικαιο- λογητικά και τα έγγραφα που προσκοµίζονται σε σχέση µετις λεπτομέρειες που αναφέρονται στην παρ. 2.

7. Στις συμβάσεις έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, µπορεί γα εκδίδονται εγκύκλιοιτου Υπουργού Υποδομών, Μετα- Φφορών και Δικτύων για την εξειδίκευση των όρων χαρα- κτηρισμού µίας οικονοµικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαμηλής ανά κατηγορία έργου και µελέτης και ανά εκτι- μώμενη αξία σύμβασης και για την εκτίµηση των παρεχό- µενων κατά τα ανωτέρω εξηγήσεων . Ο αναθέτων φορέ- ας µπορεί να αποκλίνει απὀ τα οριζόμενα στις ανωτέρω εγκυκλίους, µετά από ειδική αιτιολογήση µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου. Άρθρο 914 Προσφορές που περιέχουν προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών (άρθρο 85 της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ)

1. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στις προσφορές που περιέχουν προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών με τις οποίες η Ένωση δεν έχει συνάψει, σε πολυμερή ή δι- µερή πλαίσια, συμφωνία που να εξασφαλίζει αντίστοιχη και ουσιαστική πρόσβαση τῶν επιχειρήσεων που έχουν έδρα σε χώρα της Ἐνῶσης στις αγορές των εν λόγω τρί- των χωρών, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της Ἐ- νωσης και της Ελλάδας έναντι τρίτων χωρών.

2. Κάθε προσφορά που υποβάλλεται για την ανάθεση σύμβασης προμηθειών που περιέχει προίόντα καταγω- γής τρίτων χωρών µετις οποίες η Ένωση δεν έχει συνά- Ψει, σε πολυμερή ή διμερή πλαίσια, συμφωνία που να ε- ξασφαλίζει αντίστοιχη και ουσιαστική πρόσβαση των ε- πιχειρήσεων της Ένωσης στις αγορές των εν λόγω τρί- των χωρών και µε την επιφύλαξη των τυχόν υποχρεώσε- ὧν της Ένωσης και της Ελλάδας, µπορεί να απορρίτπτε- ται όταν η αναλογία των προϊόντων, καταγωγής τρίτων χώρών, όπως καθορίζεται απὀ τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 952/2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ- βουλίου, υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50 96) της συνολικής αξίας τῶν προϊόντων που συνιστούν την εν λόγω προσφορά. Προκειμένου να καθορισθεί η αναλογία προϊόντων, κα- ταγωγής τρίτων χωρών, δεν λαμβάνονται υπόψη οι τρί- τες χώρες στις οποίες έχει επεκταθεί το ευεργέτηµα του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 398) µε απόφαση του Συµβουλίου, σύµφωνα µε την παρ. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται στον εξοπλισμό των δικτύων τη- λεπικοινωνιών θεωρούνται! ως προϊόντα, Ά, Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της ττα- ρούσας παραγράφου, µεταξύ δύο ή περισσότερων προ- σφορών που είναι ισοδύναμες, σύμφωνα µε τα κριτήρια ανάθεσης που καθορίζονται στο άρθρο 911, προτιμάται η προσφορά που δεν µπορεί να απορριφθεί κατ᾿ εφαρµο- <!-- page 186 --> 8014 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ γήν της παραγράφου 2. Οι τιμές των προσφορών αυτών θεωρούνται ισοδύναμες, για τους σκοπούς του παρό- ντος άρθρου, εφόσον η διαφορά των τιµών δεν υπερβαί- νειτο τρία τοις εκατό (909). Δεν προτιμάται προσφορά έναντι άλλης, δυνάμει του πρώτου εδαφίου, όταν η αποδοχή της θαᾳ υποχρέωνε τον αναθέτοντα φορέα να αποκτήσει εξοπλισμό µε διαφορε- τικά τεχνικά χαρακτηριστικά από εκείνα του ήδη υφιστα- µένου εξοπλισµού, πράγµα που θα οδηγούσε σε ασυμµ- βατότητα ή τεχνικές δυσχέρειες κατά τη χρήση ή τη συ- ντήρηση ή σε δυσανάλογες δαπάνες,

4. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, προκειµέ- νου να καθορισθεί η αναλογία προϊόντων, καταγωγής τρίτων χωρών, όπως προβλέπεται στην παρ. ὁ, δεν λαµ- βάνονται υπόψη οι τρίτες χώρες στις οποίες έχει επε- κταθεί το ευεργέτημα της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ µε απὀ- φαση του Συµβουλίου, σύμφωνα µε την παρ. Ί. Άρθρο 315 Ειδικοί κανόνες διεξαγωγής διαδικασίας Η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (δια- δικασία υποβολής, αποσφράγισης, αξιολόγησης προ- σφορών και αιτήσεων συµµετοχής, επιλογής συµµετε- χόντων, υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης και σύμβασης, καθορισμού προθεσµιών ολοκλήρωσης του συνόλου ή τῶν επιµέρους διαδικασιών) πραγµατοποιεί- ται κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 92 έως 100, 108 και 104, αναλόγως εφαρμοζόµενα. Άρθρο 316 Κατακύρωση -- Σύναψη σύµθασης

1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρε- ωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα µε τα άρθρα 9θ0 επὀµενα. Στις δια- δικασίες σύναψης σύμβασης προμηθειών ἡ υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμµοδοτικό όργανο, µε αἰτιολογημένη ει- σἠγησή του, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης Υια ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή μικρότερη πο- σότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

2. Ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί αµέσως την απόφα- ση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτι- κών της διαδικασίας θλέγχου και αξιολόγησης των προ- σφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός απὀ τον προσωρι- νό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεο- µοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδεί- ξει.

3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα α- ποτελέσµατά της, εφόσον ο αναθέτων φορέας δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννοµα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρω- σης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφό- σον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείµενες διατάξεις βοηθημάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προ- στασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, β) ολοκλήρωση του προσυωµβατικοή ελέγχου απότο Ε- λεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/9013, εφόσον απαιτείται και Υ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προ- σωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαι- ροποιηµένα δικαιολογητικά σύμφωνα µε τα άρθρα 304 και 308, ἐπειτα από σχετική πρόσκληση.

4. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτολεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο αναθέτων φορέας προ- σκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίη- ση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, δ. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογρά- ψει τη σύµβαση µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται ἑκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του αναθετοντος φορέα η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόµενη χαμηλότερη τιµή ἠ την επόμενη πλέον συμφέρουσα απὀ οικονομική ἁποψη προσφορά. Αν κανένας απὀ τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης µα- ταιώνεται, σύµφωνα µε την περιπτ. (β) της παρ. { του ἀρ- θρου ὁ17. Άρθρο 317 Ματαίωση διαδικασίας

1.Ο αναθέτων φορέας µε εδικά αιτιολογηµένη απόφα- σή του, µετά απὀ γνώµη του αρμόδιου οργάνου, µαταιώ- νειτη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύμβασης: α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υ- ποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ἡ αιτήσεων ἡἠ αποκλεισμού όλων των προ- σφερόντων ἡ συμμετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. ὃ του άρθρου 316.

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µπορεί να λά- βει χώρα µε ειἰδικώς αιτιολογηµένη απόφαση του αναθέ- τοντος φορέα, µετά απὀ γνώµη του αρµόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιππώσεις: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανά- θεσης, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχε- τίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτόλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδια- φέρει πλέον τον αναθέτοντα φορέα ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο, Υ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονι- κή εκτέλεση της σύμβασης, ὃ) αν η προσφορά κριθεί ως µη συμφέρουσα από οικο- νομική άποψη, 8) στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 97, στ) για τους αναθέτοντες φορείς που είναι αναθέτου- σες αρχές, για άλλους λόγους δημοσίου συμφέροντος.

3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποι- οδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, ο αναθέτων Φορέας µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικά τη ὀιαδικασία ή να αναμορφώσει ᾱ- γάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανά- ληφψή της από το σηµείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της δια- δικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους { και 2,ο αναθέτων φορέας ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης σύμ- βασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύμβασης ή, ε- Φφόσον οι λόγοι αυτοί συνδέονται µε τµήµα της σύμβα- σης, για το εν λόγω τµήµα, εφόσον επιτρέπεται η κατά- Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 187 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ θεση τέτοιων προσφορών.

5. Ο αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε την ακύρωση ἡ τη ματαίωση της διαδικα- σίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε τροποποίηση ή µη των ὁ- ρων της ή να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμά- τευσης, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση πλη- ρούνται οι όροι και οι προὐποθέσεις των άρθρων 266 και 269.

6. Ειδικά για την περίπτωση δ᾽ της παραγράφου 2 για την ματαίωση απαιτείται εἰδική αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου οργάνου.

7. Στις συμβάσεις έργων και σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 50 και µαταίωσης της διαδικασίας, δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο αναθέτων Φορέας µπορεί, να ε- ξαγοράσει τις µελέτες των τεχνικών λύσεων που κρίνει ικανοποιητικές και να προβεί σε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης έργου βάσει των μελετών αυτών. Η δυνατότη- τα αυτή πρέπει να αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβα- σης κατά την αρχική διαδικασία. ΤΜΗΜΑ ΙΝ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΓΗΦΕΣΙΕΣ Άρθρο 318 Ανάθεση συµθδάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρο 91 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) Οι συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρε- σίες, που αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΝΊΙ του ΠΠρο- σαρτήµατος Β΄, ανατίθενται,͵ σύµφωνα µε την παρ. 3, τα άρθρα 319 έως 324, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις που καθορίζουν τους εφαρµοστέους διαδικαστικούς κα- γόνες και προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης.

2. Οι συμβάσεις κάτω των ορίων για κοινωνικές και ἆλ- λες ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΝΙΙ του Προσαρτήµατος Β΄, ανατίθενται, σύµφωνα µε την παρ. 3, τα άρθρα 295, 920, 321 και 322, καθώς και τις εἰδικότερες διατάξεις που καθορίζουν τους εφαρµοστέ- ους διαδικαστικούς κανόνες και προβλέτιονται στα έγ- γραφα της σύμβασης. 3, Σε κάθε περίπτωση οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης µετα- χείρισης των οικονομικών φορέων και οι διαδικαστικοί κανόνες των παραγράφων 1 και 2 πρέπει να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχετικών υπηρεσιών. Άρθρο 319 Δημοσίευση (άρθρο 92 της Οδηγίας 2014/295/ΕΕ) 1, Οι αναθέτοντες φορείς που προτίθενται να αναθέ- σουν σύμβαση για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 318 γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή µε ο- ποιονδήποτε απὀ τους ακόλουθους τρόπους: α) µέσω προκήρυξης σύμβασης ή β) µέσω περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, η οποία παραμένει δημοσιευμένη σε συνεχή βάση. Η περιοδική ενδεικτική προκήρυξη αναφέρεται συγκεκριµένα στα εἷ- ὃη υπηρεσιών που θα αποτελέσουν το αντικείµενο της προς ανάθεση σύμβασης. Αναφέρει ότι οι συμβάσεις θα ανατεθούν χωρίς περαιτέρω δημοσίευση και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους ή Υ) µέσω γνωστοποίησης για την ύπαρξη συστήµατος προεπιλογής, η οποία θα παραμένει δημοσιευμένη σε συνεχή βάση. Τα πρώτο εδάφιο, ὠστόσο, δεν εφαρµόζεται αν θα μπορούσε να έχει χρησιµοποιηθεί διαδικασία µε δια- πραγµάτευση, σύμφωνα µε το άρθρο 269, χωρίς προη- γούµενη προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση σύμ- βασης υπηρεσιών.

2. Οι αναθέτοντες φορείς που έχουν αναθέσει σύμβα- ση για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 318, γνωστοποιούν τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθε- σης σύμβασης, µέσω γνωστοποίησης συναφθείσας σύμ- βασης. Μπορούν, ωστόσο, να συγκεντρώνουν τις γνω- στοποιήσεις αυτές σε τριµηνιαία βάση. Στην περίπτωση αυτή, αποστέλλουν τις γνωστοποιήσεις που συγκεντρώ- νουν το αργότερο τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη εκά- στου τριμήνου.

2. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρο- νται στο παρόν άρθρο περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΝΊΙΙ του Προσαρτή- µατος Β΄ και δημοσιεύονται, σύµφωνα µε το άρθρο 299. Άρθρο 320 Αρχές της ανάθεσης συµθάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρο 93 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να λαμβάνουν υπ) όψιν την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας, της συνέ- χειας, της προσβασιµότητας, του οικονομικά προσιτού χαρακτήρα, της διαθεσιμότητας και της πληρότητας των υπηρεσιών, τις ειδικές ανάγκες των διαφορετικών κατη- γοριών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των µειονε- κτουσών και των ευάλωτων οµάδων, τη συμμετοχή και την ενδυνάµωση τῶν χρηστών και την καινοτομία.

2. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να προβλέπουν ότι η επιλογή του παρόχου υπηρεσιών γίνεται βάσει της προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση ποιότη- τας -- τιµής, λαμβανομµένων υπ' όψιν των κριτηριων ποιό- τητας και βιωσιμότητας γιατις κοινωνικές υπηρεσίες. Άρθρο 921 Συµθάσεις υπηρεσιών ανατιθέµενες κατ᾽ αποκλειστικότητα (άρθρο 94 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι αναθέτοντες φορείς που είναι αναθέτουσες αρ- χές δύνανται να παραχὠρούν το δικαίώμα των οργανι- σµών να συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης δηµό- σιων συµβάσεων αποκλειστικά και µόνο στις αναφερό- µενες στο άρθρο 218 υγειονομικές, κοινωνικές και πολι- τιστικές υπηρεσίες που καλύπτονται απὀ τους κωδικούς ορν Τ5191000-0, 75192000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4Δ, 79625000-ἱ, 80110000-6, 80300000-Υ, 80420000-4, δ0430000-7, 80511000-Θ, 80520000-5, 80590000-6, από δ88500000ῦ0-θ έως 85323000-8, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98135110-8 σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που είναι ΕΥΥγε- 8015 <!-- page 188 --> 8016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 γραμμένες στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηµατικότη- τας του άρθρου 14 παράγραφος 1 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216), που έχουν ως κύριο σκοπό, δυνάμει του καταστατι- κού τους, την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατό- µων µε αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων, εφόσον περισσότεροι απὀ τουλάχιστον 3036 των εργαζομένων της επιχείρησης, είναι εργαζόµενοι µε αναπηρία ἡ µειο- νεκτούντες εργαζόµενοι.

2. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις της πα- ραγράφου 1 πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλου- θες προὐποθέσεις: α) να έχουν σκοπό την επιδίωξη αποστολἠς δηµόσιας υπηρεσίας από τις αναφερόμενες στην παρ. Ί, β) τα κέρδη να επενδύονται εκ νέου ώστε να επιτευ- χθεί ο στόχος της Ιδιοκτησίας των Κοινωνικών Συνεται- ριστικών Επιχειρήσεων της παρ. 1. Στην περίπτωση δια- νοµής ἡ αναδιανομής κερδών, αυτή θα πρέπει να γίνεται υπό όρους συμμµετοχικότητας, Υ) οι δοµές διοίκησης ή ιδιοκτησίας της Κοινωνικής Συ- νεταιριστικής Επιχείρησης της παραγράφου που εκτελεί τη σύμβαση, βασίζονται στην ιδιοκτησία των υπαλλήλων ή σε αρχές συμμετοχικότητας ἡ απαιτούν την ενεργή συμμετοχή υπαλλήλων, των χρηστών ή των ενδιαφερο- µένων, και ὃ) να µην έχει ανατεθεί στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχειρήση της παραγράφου Ί απὀ το συγκεκριµένο α- ναθέτοντα φορέα σύμβαση για τις εν λόγω υπηρεσίες, σύμφωνα κατά την τελευταία τριετία.

3. Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης δεν υπερβαίνειτα τρία έτη. Δ. Ἡ επιλογή των αναδόχων µεταξύ των επιχειρήσεων της παραγράφου {1 πραγματοποιείται δυνάμει σχετικής προκήρυξης διαγωνισμού που απευθύνεται στο σύνολο αυτών. Η προκήρυξη του διαγωνισμού ἡ η πρόσκληση θα πρέπει να μνημονεύει το παρόν άρθρο.

5. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν πρό- τασης των Ὑπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα- συγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη- λεγγύης και Οικονοµικών καθορίζονται: α) το κατώτατο ποσοστό των κατ’ αποκλειστικότητα α- νατιθέµενων συµβάσεων και ο τρόπος υπολογισμού του, β) τα είδη των κατ’ αποκλειστικότητα ανατιθέµενων συμβάσεων εκ των αναφεροµένων στην παρ. 1, Υ) οι ειδικότεροι όροι ανάθεσης των συµβάσεων του παρόντος άρθρου, ιδίως σε περιπτώσεις ύπαρξης περισ- σοτέρων προσφορών από οργανισμούς της παρ. 2 και ὅ) κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του πα- ρόντος άρθρου. ΕΝΟΤΗΤΑ ὁ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Άρθρο 322 Πεδίο εφαρµογής (άρθρο 95 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι διατάξεις των άρθρων 3252 έως 365 εφαρμόζονται στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπηρεσιών, ε- φόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, σι- μπεριλαμβανομένων των απονεµόµενων βραβείων ή κα- ταβαλλόμενων χρηµατικών ποσών στους συμμετέχο- ντες, ισούται µε ἡ είναι µεγαλύτερη από τα κατώτατα ὁ- ρια που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ του άρθρου 235.

2. Οιδιατάξεις των άρθρων 3522 έως 325 εφαρμόζονται σε όλους τους διαγωνισμούς μελετών όπου το συνολικό ποσό των απονεµόµενων βραβείων και των καταβαλλό- µενων χρηµατικών ποσών στους συμμετέχοντες, συµπε- ριλαμβανομένης της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ της σύμβασης υπηρεσιών η οποία µπορεί να συναφθεί στη συνέχεια δυνάμει της περίπτωσης ι΄ του άρθρου 269 αν ο αναθέτων φορέας δεν αποκλείει µια τέτοιου είδους α- νάθεση στη προκήρυξη του διαγωνισμού, ισούται µε ή εί- ναι μεγαλύτερο απὀ τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2025 σηµείο α᾿. Άρθρο 323 Προκηρύξεις και Γνωστοποιήσεις (άρθρο 96 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) 1, Οι αναθέτοντες φορείς που σκοπεύουν να διοργα- νώσουν διαγωνισμό μελετών, γνωστοποιούν την πρόθε- σή τους αυτή µέσω προκήρυξης διαγωνισμού μελετών. Εάν σκοπεύουν να αναθέσουν επακόλουθη σύμβαση υ- πηρεσιών δυνάμει της περίπτωσης ι΄ του άρθρου 269, ᾱ- ναφέρουν την πρόθεσή τους στην προκήρυξη διαγωνι- σμού μελετών.

2. Οι αναθέτοντες φορείς που έχουν διοργανώσει δια- γὠνισμό μελετών αποστέλλουν γνωστοποίηση µε τα αᾱ- ποτελέσματα του διαγωνισμού, σύμφωνα µε το άρθρο 295 και πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την η- µερομηνία αποστολής. Εάν η γνωστοποίηση αυτή µπορεί να εμποδίσει την ε- Φαρμµογή της κείµενης νομοθεσίας ή να εἶναι αντίθετη προς το ὀημόσιο συμφέρον ἠ να βλάψει τα νόµιµα εµπο- ρικά συμφέροντα συγκεκριμένης δηµόσιας ή ιδιωτικής ε- πιχείρησης ή να βλάψει τον θεµιτό ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών, επιτρέπεται να µη δημοσιεύο- νται πληροφορίες σχετικά µε τα αποτελέσµατα του δια- γωνισμού μελετών.

3. Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις που αναφέ- ρονται στις παραγράφους 1 και 2 δημοσιεύονται, σύμ- Φωνα µε τα άρθρα 295 και 206. Για τους διαγωνισμούς μελετών άνω των ορίων, οι προκηρύξεις και οι γνωστο- ποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους { καιρπε- ριλαμβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται Παράρ- τηµα ΧΙΧ του Προσαρτήµατος Β΄ και στο Παράρτημα ΧΧ του Προσαρτήµατος Β΄ αντίστοιχα, υπό τη µορφή τυπο- ποιηµένων εντύπων.

4. Για τους διαγωνισμούς μελετών κάτω των ορίων, α- ντί για τις παραγράφους 1 έως 3, εφαρµόζεται το άρθρο 990. Άρθρο 324 Κανόνες σχετικά µε τη διοργάνωση διαγωνισμών μελετών, την επιλογή των συμμετεχόντων και την κριτική επιτροπή (άρθρο 97 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Για τη διοργάνωση τῶν διαγωνισμών μελετών, οι ᾱ- ναθέτοντες φορείς εφαρμόζουν διαδικασίες προσαρµο- σµένες στις διατάξεις των άρθρων 2256 έως 262 και 322 έως 325. 2, Το δικαίωµα συμμετοχής στους διαγωνισμούς µελε- τών δεν περιορίζεται: <!-- page 189 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ α) στην επικράτεια ή σε τµήµα της επικράτειας, Β) απὀ το γεγονός ότι οἱ συμμετέχοντες θα έπρεπε να είναι, δυνάμει της κείµενης νομοθεσίας είτε φυσικά είτε νοµικά πρόσωπα.

3. Εάν για έναν διαγωνισμό μελετών προβλέπεται πε- ριορισµός του αριθμού των συμμετεχόντων, οι αναθέτο- γτες φορείς θεσπίζουν σαφή και χωρίς διακρίσεις κριτή- ρια επιλογής. Σ6 κάθε περίπτωση, ο αριθµός υποψηφίων που καλούνται να συμμετάσχουν πρέπει να είναι επαρ- κής ώστε να εξασφαλίζεται πραγματικός ανταγωνισμός.

4. Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα απὀ τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μελετών. Όταν απαιτείται από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να διαθέτουν συγκεκρι- µένο επαγγελματικό προσόν, τουλάχιστον το ένα τρίτο των µελών της κριτικής επιτροπής διαθέτει το προσόν αυτό ἡ άλλο ισοδύναμο προσόν. Άρθρο 325 Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής (άρθρο 968 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Η κριτική επιτροπή είναι αδέσµευτη κατά τη λήψη των αποφάσεών της ή γνωμµοδοτήσεών της.

2. Η κριτική επιτροπή εξετάζει τις μελέτες και τα σχέ- δια που υποβάλλονται από τους υποψηφίους µε τρόπο α- νώνυµο και βασιζόμενη αποκλειστικἁ στα κριτήρια που επισημαίνονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού µελε- τών.

3. Η κριτική επιτροπή καταχωρίζει σε πρακτικό που |- πογράφεται από τα µέλη της την κατάταξη τῶν µεολετών στην οποία καταλήγει, σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά κάθε σχεδίου, καθώς και τις παρατηρήσεις της και κάθε σηµείο που µπορεί να χρειάζεται αποσαφήνιση.

4. Τηρείται ανωνυμία µέχριτη γνωμοδότηση ή τη λήψη απόφασης απὀ την κριτική επιτροπή.

5. Οι υποψήφιοι μπορούν να καλούνται, εάν χρειάζε- ται, να απαντήσουν σε ερωτήσεις που έχει καταχωρίσει στο πρακτικό της η κριτική επιτροπή, προς διευκρίνιση ο- ποιουδήποτε στοιχείου των έργων.

6. Συντάσσονται πλήρη πρακτικά του διαλόγου µεταξύ των µελών της κριτικής επιτροπής και των υποψηφίων. ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 926 Επιλογή των διαδικασιών

1. Για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτοντες Φφο- ρείς μπορούν να προσφεύγουν εκτός απὀ τις διαδικα- σίες που προβλέπονται στο άρθρο 265 και στις διαδικα- σίες του συνοπτικού διαγωνισμού και της απευθείας α- νάθεσης, σύμφωνα µε τα τα άρθρο 327 και 328. Τα ανώ- τατα χρηματικά όρια των άρθρων 367 και 328, δύνανται να αναπροσαρμµόζονται µε κοινή απόφαση των Ὑπουρ- γών Οικονοµικών και του καθ᾽ ύλην αρµόδιου Υπουργού.

2. Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων κάτω των ο- ρίων, δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώµη της Αρχής. Άρθρο 927 Συνοπτικός διαγωνισμός

1. Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγώνι- σμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη απὀ το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

2. Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέ- τουσα αρχή δημοσιεύει απλοποϊιηµένη προκήρυξη, σύμ- Φφωνα µε το άρθρο 296. Επιπρόσθετα, µπορεί να προσκα- λεί επιπλέον και συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, τρεις (9) τουλάχιστον εφόσον ὁραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά.

3. Οι προσφορές των οικονοµικών φορέων υποβάλλο- νται εγγράφως. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς, δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης,

4. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και τῶν οικονο- µικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.

5. Οιλεπτοµέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγω- νισμού καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης, Άρθρο 328 Απευθείας ανάθεση 1, Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται απὀ την αρμόδια υπηρεσία του αναθότοντος Φορέα, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτό.

3. Η απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα γίνεται µε κριτήρια τη δυνατότητα της καλής και ἐγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης απὀ τον ανάδοχο και την οικονομική του προσφορά.

4. Ἡ απόφαση απευθείας ανάθεσης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 296. Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο: α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του ανα- θέτοντος φορέα, β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της, Υ) όνοµα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού Φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύµβαση, δ) κάθε άλλη πληροφορία που κρίνει απαραίτητη ο α- ναθέτων Φορέας.

5. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της παρ. 4, η σύµβαση καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη. Άρθρο 329 Συµθάσεις ενεργειών τεχνικής 6οήθειας

1. Σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών ἡ υπηρεσιών κάτω των ορίων, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνι- κής βοήθειας των συγχρημµατοδοτούμενων προγραμµά- των του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ἠ/και ταμείων, οι αναθέτοντες φορείς ή / και οι δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας κατά την έννοια του ν. 4314/2014 μπορούν να προσφεύγουν και στις διαδικασίες των παραγράφων 2 και ὃ κατά περίπτω- ση.

2. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ή του Περιφερειάρχη στον οποίο υπάγεται η αρμόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τε- 8017 <!-- page 190 --> 8018 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 Χνικής βοήθειας υπηρεσία επιτρέπεται, κατόπιν αποστο- λἠς πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ή παροχής γενικών υπη- ρεσιών µε ένα φυσικό ἡ νοµικὀ πρόσωπο της επιλογής του, εγγεγραμμένο σε κατάλογο προμηθευτών και παρό- Χχων υπηρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για τον σκοπό εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται εφόσον η ε- κτιµώµενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΙ[ΠΑ, είναι ίση ἡ κατώτερη από το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ. Το σχετικό συμφωνητικό υπογράφεται από το ως άνω όργανο.

3. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ή του Περιφερειάρχη στον οποίο υπάγεται η αρμόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τε- χνικής βοήθειας υπηρεσία επιτρέπεται, µε επιλογή µετα- ξύ τριών (9) τουλάχιστον προσφορών που λαμβάνονται απὀ φυσικά ή νομικά πρόσωπα της επιλογής του, ΕΥΥΕ- γραμμένα σε κατάλογο προμηθευτών και παρόχων ὠπη- ρεσιών, ο οποίος καταρτίζεται και τηρείται για το σκοπό εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας, κατόπιν απο- στολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς αυτούς, η σύναψη σύμβασης προμήθειας αγαθών ή πα- ροχής υπηρεσιών. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επι- τρέπεται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χω- ρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη απὀ το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Το σχετικό συμφωνητικό υπο- γράφεται από το ως άνω όργανο.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ἡ του κατά περίπτωση αρµόδιου Ὑπουρ- γού ρυθμίζεται η διαδικασία κατάρτισης και τήρησης των καταλόγων προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενερ- γειών τεχνικής βοήθειας για την εφαρµογή του παρό- ντος άρθρου, και εξειδικεύονται οι όροι εγγραφής των οικονοµικών Φορέων σε αυτούς, οἱ όροι επιλογής του ᾱ- ναδόχου κατά τις παραγράφους 2 και 3, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

5. Αν η αρμόδια για την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσία δεν υπάγεται σε Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα Υπουργείου, οι αποφάσεις των παραγράφων 2 και » εκδίδονται από το όργανο στο οποίο υπάγεται και στην περίπτωση νομικών προσώπων από το αρμόδιο, σύμφωνα µε το οικείο θεσμικό πλαίσιο, αποφασίζον ὁρ- γανο.

6. Σε περίπτωση συµβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούµενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ἡ διεθνών προγραμμάτων ἡ/και ταμείων, η σύναψη αυτών κατά το άρθρο 328 χωρεί µε αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμό- διας για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσίας. Άρθρο 3990 Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµθασης

1.Γιατις συμβάσεις κάτω των ορίων, ως χρόνος έναρ- ξης της ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας και της διαδικασίας διαπραγμάτευσης µε δημοσίευση προκήρυξης, ανταγωνιστικού διαλόγου και της σύμπρα- ξης καινοτομίας νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 296.

9. Ὡς χρόνος έναρξης του σινοπτικού διαγωνισμού νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της απλοποιηµένης προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα µε το άρθρο 296.

3. Ως χρόνος έναρξης της απευθείας ανάθεσης ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκή- ρυξης νοείται η ηµεροµηνία αποστολής προς τους οικο- νομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ήἡ της πρώτης πρόσκλησης συµµετοχής σε διαπραγμάτευση. Άρθρο 331 Προθεσµίες διαδικασιών σύναψης συµθάσεων κάτω των ορίων

1. Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων κάτω των ο- ρίων τηρούνται οι ακόλουθες προθεσμίες: α) Στην ανοικτή διαδικασία, η ελάχιστη προθεσµία πα- ραλαβής προσφορών ανέρχεται σε είκοσι δύο (22) ημέ- ρες από την ηµεροµηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. β) Στην κλειστή διαδικασία και στη διαδικασία µε δια- πραγµάτευση µε δημοσίευση προκήρυξης, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των αιτήσεων συµµετοχής ανέρ- χεται σε δεκαπέντε (195) ηµέρες από την ηµεροµηνία δη- µοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΛΙΗΣ και η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών των οικονοµικών φορέων που έχουν προεπιλεγεί για την υποβολή προσφοράς ανέρχεται σε δέκα (10) ηµέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τους προεπιλεγέντες. Υ) Στο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) πμέ- ρες από την ηµεροµηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

2. Κατά τον καθορισμό των προθεσµιών παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών ο αναθέ- των φορέας λαμβάνει υπ' όψιν ιδίως τον ιδιαίτερο χαρα- κτήρα της σύμβασης και το χρὀνο που απαιτείται για την προετοιμασία των αιτήσεων συµµετοχής ἡ προσφορών, µε την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσμιών που καθο- ρίζονται στο παρόν άρθρο.

3. Οιπροθεσµίες για την παραλαβή των αιτήσεων συµ- μετοχής και των προσφορών πρέπει να καθορίζονται κα- τά τρόπο, ώστε να προκύπτει η ακριβής ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής και τῶν προ- σφορών. Άρθρο 352 Προκήρυξη σύμθασης κάτω των ορίων Οι προκηρύξεις σύμβασης κάτω των ορίων, Χρησιμο- ποιούνται ως µέσο προκήρυξης διαγωνισμού, για όλες τις διαδικασίες, µε την επιφύλαξη των άρθρων 269 και 32δ8. Οι προκηρύξεις σύμβασης περιέχουν κατ’ ελάχι- στον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτη- μα ΧΙ του Προσαρτήµατος Β΄, εφόσον οι εν λόγω πληρο- Φορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δηµοσι- εὐονται, σύµφωνα µε το άρθρο 296. Οι αναθέτοντες Φφο- ρείς δύνανται να χρησιμοποιούν, κατά τη σύνταξη των προκηρύξεων του παρόντος άρθρου, τα τυποποιημένα ἑἕ- ντυπα που εκδίδει η Αρχή, σύµφωνα µε την παρ. 5 του <!-- page 191 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ άρθρου 2581. Άρθρο 393 Προσκλήσεις προς υποψηφίους κατά τη διαδικασία σύναψης συµθάσεων κάτω των ορίων

1. Σε κλειστή διαδικασία και σε διαδικασία διαπραγµά- τευσης µε προηγούµενη δηµοσίευση, Οι αναθέτοντες φορείς προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους επι- λεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους. 2, Οι προσκλήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνοδεύονται από τα έγγραφα της σύμβασης, στην πε- ρίπτωση που στα έγγραφα αυτά δεν παρέχεται ελεύθε- ρη, πλήρης άµεση και δωρεάν πρόσβαση και δεν διατίθε- νται ήδη µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Επιπλέον, οι προσκλήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περι- λαμβάνουν τις πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρ- τηµα ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Β΄. ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 394 Συµθατικό πλαίσιο - Εφαρµοστέα νοµοθεσία Κατά την εκτέλεση συµβάσεων εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 336), β) οι όροι της ούμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστι- κὀς Κώδικας. Άρθρο 9945 Όροι εκτέλεσης της σύµθασης (άρθρο 87 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1.Οι αναθέτοντες φορείς επιβάλλουν τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υπο- χρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικο- ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπι- στεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλο- γικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οἱ οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧΙΝ του Προσαρτήµατος Β΄. Οιόροιτης παρούσας παραγράφου αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης.

2. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιβάλλουν και άλλους εἰδικούς όρους σχετικά µε την εκτέλεση της σύμβασης, υπό την προὐπόθεση ότι συνδέονται µε το α- ντικείµενο της σύμβασης κατά την έννοια της παρ. ὃ του άρθρου 931 41 και επισημαίνονται στην προκήρυξη διαγωνι- σμού ή στα έγγραφα της σύμβασης. Οι εν λόγω όροι μπορούν να περιλαμβάνουν οικονομικές, περιβαλλοντι- κές, κοινωνικές παραμέτρους ή παραμέτρους που αφο- ρούν την καινοτομία και την απασχόληση.

3. Οἱ κοινωνικές παράμετροι αφορούν ιδίως: α) την απασχόληση ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσμού κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216), β) τη διευκόλυνση της κοἰνωνικής ή /και εργασιακής έ- νταξης ατόμων που προέρχονται από ευπαθείς οµάδες του πληθυσμού, Υ) την καταπολέμηση των διακρίσεων και δ) την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών καθορίζονται: α) το ελάχιστο ποσοστό απασχόλησης εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσμού και β) οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρ. 3. Άρθρο 3996 Υπεργολαθία (άρθρο 88 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Π τήρηση των υποχρεώσεων της παρ, 2 του άρθρου 253 απὀ υπεργολάβους υπόκειται σε παρακολούθηση και έλεγχο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

2. Οι αναθέτοντες Φορείς μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήσεως του υ- περγολάβου και όταν το επιτρέπει η φύση της σύμβα- σης, οι αναθέτοντες Φορείς καταβάλλουν απευθείας στον υπεργολάβο την οφειλόμενη αμοιβή του για την ε- κτέλεση προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμ- βασης υπεργολαβίας µε τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγραφα της σύμβασης καθορίζονται τα ειδικό- τερα µέτρα ή μηχανισμοί που επιτρέπουν στον ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ὡς προς αδικαιολόγητες πληρω- μές, καθώς καί οιρυθµίσεις που αφορούν αυτόν τον τρό- πο πληρωμής. 3, Οι παράγραφος 1 και, καθώς και το άρθρο 287 ὃεν αίρουν την ευθύνη του αναδόχου.

4. Στις περιπτώσεις των συµβάσεων έργων και όσον α- φοράτις υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν σε ε- γκαταστάσεις υπό την άµεση εποπτεία του αναθέτοντος φορέα, µετά την ανάθεση της σύμβασης και το αργότε- ρο κατά την έναρξη της εκτέλεσής της, ο ανάδοχος ο- φείλει να αναφέρει στον αναθέτοντα φορέα το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσό- πους τῶν υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες, εφόσον εἶναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Ο ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιεί στον αναθέτοντα φορέα κάθε αλλαγή των ως άνω πληροφοριών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κά- θε νέο υπεργολάβο τον οποίο ο ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες. Το πρώτο εδάφιο και δεύτερο εδάφιο δεν ισχύουν για τους προμηθευτές. Οι υποχρεώσεις του πρώτου εδαφίου επεκτείνονται: α) στις συμβάσεις προμηθειών, στις συμβάσεις υπηρε- σιών, πλην όσων αφορούν υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις υπό την άµεση επο- πτεία του αναθέτοντος φορέα ἡ στους προμηθευτές που συμμετέχουν σε συμβάσεις ἔργων ἡ υπηρεσιών, β) στους υπεργολάβους των υπεργολάβων του κύριου ανάδοχου και ούτω καθ’ εξής στην αλυσίδα υπεργολα- βίας,

5. Προκειμένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 299 ο αναθέτων φορέας που εἶναι α- ναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη µη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπο του υπεργολάβοι, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και Τ4. Στην περίπτωση αυτή: α) απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστή- σει έναν υπεργολάβο, όταν από την επαλήθευση προκύ- πτει ότι υπάρχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού. 8019 <!-- page 192 --> 8020 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 β) µπορεί να απαιτεί απὀ τον οικονομικό φορέα να α- ντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την επαλή- θευση προκύπτει ότι συντρέχουν δυνητικοί λόγοι απο- κλεισμού του.

6. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, αν το τµήµα της σύμβασης, το οποίο ο ανάδοχος εἰχε α- ναφέρει στην προσφορά του, κατά το άρθρο 287 είτε κα- τά την έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης είτε κατά τη διάρκεια αυτής, σύµφωνα µε την παρ. 4 ότι προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαί- γειτο ποσοστὀ του τριάντα τοις εκατό (3096) της συνο- λικής αξίας της σύμβασης, όπως όχει τροποποιηθεί, σύμ- Φφωνα µε το άρθρο 3047, ο αναθέτων φορέας που εἶναι α- ναθέτουσα αρχή: ο) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, σύµφωνα µε τα άρθρα 79 και 74 και β) απαιτεί υποχρεωτικά απὀ τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλει- σμού του.

7. Στις περιπτώσεις επαλήθευσης των λόγων αποκλει- σμού των υπεργολάβων, σύµφωνα µε τις παραγράφους 6 και 6, οι απαιτούμενες πληροφορίες συνοδεύονται απὀ τις υπεύθυνες δηλώσεις των υπεργολάβων, σύµφωνα µε το 79. Ωστόσο, όταν οι υπεργολάβοι παρουσιάζονται µε- τά την ανάθεση της σύμβασης, προσκοµίζουν τα πιστο- ποιητικά και λοιπά σχετικά δικαιολογητικά αντί της υπεύ- θυνης δήλωσης. Άρθρο 337 Τροποποίηση συµθάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 88 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβα- σης, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηµατι- κής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και κατηγορηµατικές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγ- γραφα της σύμβασης, στις οποίες µπορεί να περιλαµβά- γονται και ρήτρες αναθεώρησης τιµών ή προαιρέσεις. Οἱ ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείµενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ἡ προαιρέσεων, κα- θώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενερ- γοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέ- σεις που ενδέχεται να µεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ἡ της συμφωνίας-πλαίσιο, β) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά α- πό τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, εφόσον η αλλαγή αναδόχου: βα) δεν µπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, παραδείγματος χάριν απαιτήσεις εναλλαξιµότη- τας ἡ διαλειτουργικότητας µε τον υφιστάμενο εξοπλι- σµό, υπηρεσίες ἡ εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν µε την αρχική σύµβαση και ΡΒ) θα συνεπαγόταν σηµαντικά προβλήµατα ή οὐσια- στικἠ αύξηση δαπανών για τον αναθότοντα φορέα. Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιµής δεν υπερβα(- νειπενήντα τοις εκατό (5026) της αξίας της αρχικής σύμ- βασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων η σω- ρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν µπορεί να υ- περβαίνει το 9026 της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας -- πλαίσιο. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρµογής του παρό- ντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338). Υ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προῦπο- θέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστά- σεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από έναν επιµελή αναθέτοντα φορέα, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, ΥΥ) οποιαδήποτε αὐξηση της τιµής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (6056) της αξίας της αρχικής σύμβα- σης ή της συμφωνίας -- πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχι- κών τροποποιήσεων η σωρευτική αξία των τροποποιήσε- ων αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5056 της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας -- πλαίσιο. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν αποσκοπούν στην αποφυγή ε- Φφαρμογής του παρόντος Βιβλίου. ὃ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύµβαση απὀ τον αναθέτοντα φορέα, συνεπεία εἶτε: αα) κατηγορηµατικής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρε- σης, σύµφωνα µε την περίπτωση α’᾿, ββ) καθολικής ή µερικής διαδοχής του αρχικού αναδό- χου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένης της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας, ιδίως στο πλαίσιο προ- πτωχευτικὠν ἡ πτωχευτικών διαδικασιών απὀ άλλον οι- κονομικό φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής ε- πιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιή- σεις της σύμβασης και δεν γίνεται µε σκοπό την αποφι- γήτης εφαρµογής του παρόντος Βιβλίου ή ΥΥ) περίπτωσης που ο ίδιος ο αναθέτων φορέας ανα- λαμβάνει τις υποχρεώσεις του κύριου αναδόχου έναντι των υπεργολάβων του, σύμφῶνα µε το άρθρο 906. ϱ) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παραγρά- φου 4. Οι αναθέτοντες Φορείς που τροποποιούν σύµβαση στις περιπτώσεις β΄ και Υ΄ της παρούσης παραγράφου δημοσιεύουν σχετική γνωστοποίηση στην Επίσηµη Εφη- μερίδα της Ένωσης. Η γνωστοποίηση αυτή περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα ΧνΝ]του Προσαρτήµατος Β΄ και δημοσιεύεται, σύµφωνα µε το άρθρο 295.

2. Επίσης και χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τη- ρούνται οι προὐποθέσεις τῶν περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλοι- θων τιµών: α) των κατώτατων ορίων και β) του 100. της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 1555 της αξίας της αρχικής σύμβασης γιατις συμβάσεις έργων. Ωστόσο, η τροποποίηση δεν µπορεί να μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξίατους υ- <!-- page 193 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8021 πολογίζεται βάσει της καθαρής αβροιστικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

3. Για τον υπολογισμό της τιµής που προβλέπεται στην παρ. 2 και των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1, όταν η σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα τιµαριθµικής α- ναπροσαρµογής, τιµή αναφοράς αποτελεί η αναπροσαρ- µοσμένη τιµή.

4. Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κα- τά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου {, εφόσον καθιστά τη σύµβαση ἡ τη συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορε- τική, ως προς το χαρακτήρα, απὀ την αρχικώς συναφθεί- σα. Σε κάθε περίπτωση, µε την επιφύλαξη των παραγρά- φων 1 και 2, µία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί µία ή περισσότερες απὀ τις ακόλουθες προῦπο- θέσεις: α) η τροποποίηση εισάγει όρους οἱ οποίοι, εάν είχαν α- ποτελέσει µέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμ- βασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων απὀ αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς απὀ εκείνη που επελέ- γη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ἡ της συμφωνίας-πλαισίο υπέρ του ανα- δόχου κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ἡ συµφωνία-πλαίσιο, Υ) η τροποποίηση επεκτείνει σηµαντικά το αντικείµενο της σύμβασης ἡ της συμφωνίας-πλαίσιο, δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον ο- ποίο ο αναθέτων φορέας είχε αναθέσει αρχικώς τη σύμ- βαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόµε- νες στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου Ί.

5. Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης για τροποποιήσεις των διατάξεων σύμβασης έργων, προµη- θειών ἡ υπηρεσιών ἡ συµφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρ- κειά της, που είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2. Άρθρο 358 Δικαίωμα μονομερούς λύσης σύµθασης (άρθρο 90 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) Οιαναθέτοντες φορείς έχουν τη δυνατότητα, τουλάχι- στον στις ακόλουθες περιστάσεις και υπό τις προῦποθέ- σεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγέλ- λουν µία σύμβαση έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της εκτἑλεσής της, εφόσον: α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση η ο- ποία θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 327, β) εάν ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε µία απὀ τις καταστάσεις που ανα- φέρονται στην παράγραφο { του άρθρου 73 και του ἁρ- θρου 74 και ὡς τούτου, θᾳ έπρεπε να έχει αποκλειστεί α- πό τη διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του δεύτε- ρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 305, Υ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέ- χει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί µε απόφαση του Δικαστηρίου της Ει- ρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ. ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Άρθρο 999 Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής Για να εξασφαλίζεται η ορθή και αποτελεσματική ε- φαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, στο πα- ρόν Βιβλίο θεοπίζονται διαδικασίες και υποχρεώσεις δια- κυβέρνησης, οι οποίες εφαρμόζονται απὀ τις αναθέτου- σες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς. Άρθρο 340 Επιθολή (άρθρα 83 παράγραφοι Ί-5 και 90 παρ. 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρα 99 παράγραφοι Ί-5 και 106 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Η διαδικασία παρακολούθησης της εφαρµογής των κανόνων περί δημοσίων συµβάσεων διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), όπως έχει τροπο- ποιηθεί και ισχύει. Όταν ελεγκτικά ἡ εποπτικά διοικητικά όργανα εντοπί- ζουν, ιδία πρωτοβουλία ή κατόπιν λήψης πληροφοριών, συγκεκριμένες παραβιάσεις ἡ σωστηµικά προβλήµατα, αᾱ- ναφέρουν υποχρεωτικά τα προβλήματα αυτά στην Αρχή, στις αρχές λογιστικού ελέγχου και στα δικαστήρια.

2. Τα αποτελέσµατα των ὁραστηριοτήτων παρακολού- θησης, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο τίθε- νται στη διάθεση του κοινού µε υποχρεωτική ανάρτηση τους στην επίσηµη ιστοσελίδα της Αρχής και αποστέλ- λονται στην αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτρο- πῆς. Η Αρχή μεριμνά για την αποστολή έκθεσης παρακο- λούθησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά τριετία, αρχής γενομένης απὀ την 18.4.2017. Η έκθεση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά µε τις συχνότε- ρες αιτίες πλημμελούς εφαρµογής ή έλλειψης ασφάλει- ας δικαίου, περιλαμβανομένων ενδεχόμενων διαρθρωτι- κών ἡ επαναλαμβανόμενων προβλημάτων στην εφαρµο- γή των κανόνων, το επίπεδο της συµµετοχής ΜΜΕ στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συµβάσεων, καθώς και την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη δέουσα αναφορά πε- ριπτώσεων απάτης, διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερό- γτων και άλλων ανάλογων σοβαρών παρατυπιών στον τοµόα των δημοσίων συµβάσεων. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του αρμοδίου Υπουργού για την καταπολέμηση της διαφθο- ράς καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρµογή του προηγούμενου εδαφίου, ιδίως οι απαιτούµενες για τη σύνταξη της έκθεσης παρακολούθησης πληροφορίες που θᾳ πρέπει να παρασχεθούν, οι υπόχρεοι για την πα- ροχή των εν λόγω στοιχείων/πληροφοριών, ο χρόνος και οτρόπος υποβολής τούς, οι πειθαρχικές ευθύνες που υ- πέχουν οι υπόχρεοι σε περίπτωση µη υποβολής ή εκπρό- θεσµης υποβολής των απαιτούµενων στοιχείὠν.

3. Η Αρχή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, όπως ο- ρίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4019/2011 μεριμνά: α) για τη δωρεάν ενηµέρωση και καθοδήγηση σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρµογή της νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συµβάσεων, προς υ- <!-- page 194 --> 8022 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ποβοήθηση των αναθετουσών αρχών/αναθέτοντων Φφο- ρέων και οικονοµικών φορέων, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για την ορθή εφαρµογή των κανό- Νων της Ένωσης περί δημοσίων συµβάσεων, και β) σε συνεργασία µετις ΕΚΑΑκαιτην Εθνική Αρχή Συ- ντονισμού (ΕΑΣ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυ- ξης και Τουρισμού για την υποστήριξη των αναθετουσών αρχών/αναθέτοντων φορέων στον σχεδιασμό και τη διξ- ξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης δημµοσίῶν συµμβάσε- ων και συγχρηματοδοτούμµενων δημοσίων συμβάσεων, αντίστοιχα.

4. Η Αρχή ανακοινώνει στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες η Ελλά- δα θεσπίζει στον τοµέα που διέπεται απὀ τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ (Βιβλία ! και Ι)). Άρθρο 941 Χωριστές εκθέσεις σχετικά µε τις διαδικασίες ανάθεσης συµθάσεων (άρθρα 84 παράγραφο 1 και ὃ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 100 παράγραφο 1 και ὃ της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Για κάθε σύµβαση ἡ συμφωνία-πλαίσιο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου και κάθε ει- σαγωγή ενός δυναμικού συστήµατος αγορών, οι αναθέ- τουσες αρχές του Βιβλίου | σιντάσσουν γραπτή έκθεση η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον: α) την επωνυμία και τη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, το αντικείµενο και την αξία της σύμβασης, της συμφῳωνίας-πλαίσιο ή του δυναμικού συστήµατος αγο- ρών’ β) κατά περίπτωση, τα αποτελέσµατα της ποιοτικής ε- πιλογής και/ή τον περιορισμό του αριθμού των υποψη- φίων ή προσφερόντων και συγκεκριµένα: αα) το όνοµα των επιλεγέντων υποψηφίων ἡ προσφε- ρόντων και την αιτιολόγηση της επιλογής τους, ββ) το όνοµα των απορριφθέντων υποψηφίων ή προ- σφερόντων και τους λόγους της απόρριµής τους, Υ) τους λόγους της απόρριψης των προσφορών που κρίθηκαν ασυνήθιστα χαμηλές, ὃ) την επωνυμία του αναδόχου και την αιτιολόγηση της επιλογής της προσφοράς του, καθώς και, εφόσον εἰ- ναι γνωστό, το τµήµα της σύμβασης ή της συμφωνίας- πλαίσιο το οποίο ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υ- πό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους και όταν είναι γνω- στές κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγµή, τις επωνυ- µίες των υπεργολάβων του κύριου αναδόχου, εάν συ- ντρέχει περίπτωση, 8) όσον αφορά τις ανταγωνιστικές διαδικασίες µε δια- πραγµάτειση και τον ανταγωνιστικὀ διάλογυο, τις οριζό- µενες στο άρθρο 26 περιστάσεις που δικαιολογούν την προσφυγή στις διαδικασίες αυτές, στ) όσον αφορά τις διαδικασίες µε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούµενη δημοσίευση, τις οριζόµενες στο ἀρ- θρο 32 περιστάσεις που δικαιολογούν την προσφυγή στη διαδικασία αυτή, ὦ εφόσον συντρέχει περίπτωση, τους λόγους για τους οποίους η αναθέτουσα αρχή αποφάσισε να µην αναθέσει σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο ἡἦ να µην εισαγάγει ένα δυναμικό σύστημα αγορών, η) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιήθηκαν για την υποβολή προ- σφοράς άλλα µέσα επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονι- κών, ϐ) εφόσον συντρέχει περίπτὠση, τις περιπτώσεις σύ- Υγκρουσης συμφερόντων που εντοπίστηκαν και τα επακό- λουθα µέτρα που ελήφθησαν. Η έκθεση αυτή δεν απαιτείται για συμβάσεις βασιζόµε- γες σε συμφωνίες-πλαίσιο, εφόσον συνάπτονται, σύμ- Φφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 39 ή την περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 39. Εφόσον η γνωστοποίηση συ- ναφθείσας σύμβασης που συντάσσεται, σύµφωνα µε το άρθρο 64 περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται στην παρούσα παράγραφο, οι αναθέτουσες αρχές µπο- ρούν να παραπέμπουν στη γνωστοποίηση αυτή.

2. Οι αναθέτοντες φορείς του Βἱβλίου Ιἱ διατηρούν τις κατάλληλες πληροφορίες για κάθε σύµβαση ἡ συμφῶ- γία-πλαίσιο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της πα- ρούσας Οδηγίας και κάθε εισαγωγή δυναμικού συστήµα- τος αγορών και κάθε υλοποίηση δυναμικού συστήµατος αγορών. Οι εν λόγω πληροφορίες τους επιτρέπουν, σε μεταγενέστερη φάση, να αιτιολογήσουν τις αποφάσεις τους σχετικά µε: α) την προεπιλογή και την επιλογή οικονοµικών φορέ- ων και την ανάθεση των συµβάσεων, β) τη χρήση διαδικασιών διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούµενη προκήρυξη σύμβασης, σύμφῶνα µε το ἀρ- θρο 269, Υ) τη µη εφαρµογή των άρθρων 263 έως 976, 278 έως 917 και 3924 έως 3998 δυνάμει των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στα άρθρα 22/7 ἕως 252, ὃ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιήθηκαν για την υποβολή προ- σφοράς άλλα µέσα επικοινωνίας πλην τῶν ηλεκτρονι- κών. Εφόσον η γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης που συντάσσεται, σύµφωνα µε το άρθρο 294 ή την πιαρ. 2του άρθρου 919, περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται στην παρούσα παράγραφο, οι αναθέτοντες φορείς µπο- ρούν να παραπέμπουν στη γνωστοποίηση αυτή.

3. Η έκθεση ή τα κύρια στοιχεία της γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Αρχή κατόπιν αιτή- σεώς τους.

4. Ὑπό την επιφύλαξη του άρθρου 45 και του άρθρου 277 στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κά- τω των ορίων εφαρµογής δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου. Άρθρο 3442 Εθνικά στοιχεία εκθέσεων και στατιστικών (άρθρα 85 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 101 της Οδηγίας 2014/295/ΕΕ)

1. Αν η ποιότητα και η πληρότητα των στοιχείων δεν είναι σύµφωνες µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 62 έως 64, 108 και 112, καθώς και στα άρθρα 291 έως και 995, 919 και 923 που δημοσιεύονται, σύµφωνα µε τα Παραρτήματα ΝΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ και [Πα- ράρτηµα ΙΧ του Προσαρτήµατος Β΄, αποστέλλεται η υ- ποβολή των ελλειπόντων στατιστικών στοιχείων στην ΕἘ- πιτροπή µε μέριμνα της Αρχής.

2. Στατιστική έκθεση σχετικά µε τις δηµόσιες συµβά- σεις ποι!θα ενέπιπταν στο πεδίο εφαρµογής της ενωσια- κής νομοθεσίας, εάν η αξία τους υπερέβαινε το αντίστοι- χο κατώτατο όριο που ορίζεται στα άρθρα 5 και 235 συ- νοδευόµενη απὀ εκτίµηση της συγκεντρωτικής συνολι- <!-- page 195 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κής αξίας των εν λόγω συµβάσεων εντός της περιόδου αυτής αποστέλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της Ευρω- παϊκής Επιτροπής µε μέριμνα της Αρχής, σε συνεργασία µε τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Κατα- ναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του- ρισμού και τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουρ- γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ανά τριετία, αρχής γενομένης απὀ 18.4.2017. Η εκτίµηση µπορεί ι- δίως να στηρίζεται στα διαθέσιµα δεδοµένα απὀ τις εθνι- κὲς απαιτήσεις περί δημοσίευσης ή σε εκτιμήσεις βάσει δειγµατοληψιών. Η έκθεση αυτή µπορεί να περιλαμβάνεται στην έκθεση που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 440.

3. Σχετικά µε τη θεσμική οργάνωση όσον αφορά στην εφαρμογή, την παρακολούθηση και την επιβολή της ενω- σιακής νομοθεσίας περί δημοσίων συµβάσεων των ανα- θετουσών αρχών του Βιβλίου | διατίθενται πληροφορίες στην αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής α- πό την Αρχή, εφόσον της ζητηθούν. Οµοίώς η Ευρωπαϊ- κή Επιτροπή ενημερώνεται σχετικά µε τις εθνικές πρω- τοβουλίες για την παροχή καθοδήγησης ή για την υπο- στήριξη της εφαρµογής των κανόνων της Ένωσης σχετι- κά µε τις δηµόσιες συμβάσεις ή για την αντιμετώπιση εκ µέρους τους προσβολών που ανακύπτουν κατά την ε- Φαρμογή των εν λόγω κανόνων. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνονται στην έκθεση που αναφέ- ρεται στην παρ. 2 του άρθρου 940.

4. Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συµβάσεων κά- τω των ορίων δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρό- ντος άρθρου. Άρθρο 49 Διοικητική συνεργασία (άρθρα 86 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 102 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Παρέχεται αμοιβαία υποστήριξη και λαμβάνονται µέτρα για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των κρατών µελών, προκειµένου να διασφαλίζεται η ανταλ- λαγή πληροφοριών σχετικά µε ζητήµατα που αναφέρο- νται στα άρθρα 54, 59, 26, τ., 79, 80, 82, 89 και 88 και 984, 909 και 313, µε τρόπο που διασφαλίζει τον εµπι- στευτικό Χαρακτήρα των πληροφοριών που ανταλλάςσ- σουν.

2. Η Αρχή μεριμνά για την ανταλλαγή πληροφοριών µε τις αρμόδιες αρχές όλων των κρατών µελών, τηρώντας τη νοµοθεσία για την προστασία των δεδοµένων προσω- πικού χαρακτήρα που προβλέπεται στην Οδηγία 95/46/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβοι,- λίου και στην Οδηγία 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι- νοβουλίου και του Συµβουλίου και των διατάξεων των ν. 242/199/ (Α΄ 50) και ν. 9471/2006 (Α΄ 193) αντιστοίχως, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του π.δ. 28/2015 Κωδικοποίηση. Άρθρο 344 Κατάρτιση και Πιστοποίηση προσωπικού Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων

1. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες Φορείς εξα- σφαλίζουν ότιτο προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε καθήκοντα σχετικά µε την προπαρασκευή, σύναψη και ε- κτέλεση των δημοσίων συµβάσεων διαθέτει την απαι- τούµενη κατάρτιση, εμπειρία και εξειδίκευση.

2. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς µερι- μνούν για την αρχική και δια βίου κατάρτιση, καθώς και την αντίστοιχη πιστοποίηση του προσωπικού τους που υ- πηρετεί µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και το οποίο εἰ- ναι επιφορτισµένο µε καθήκοντα σχετικά µε την ἁσκηση αρμοδιοτήτων του παρόντος νόµου.

3. Ἡ κατάρτιση γίνεται µέσω πιστοποιηµένων προ- γραμμάτων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται ιδίως α- πό το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.Ε/Π.) του Εθνικού Κέ- ντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, µε τη συ- γεργασία της Αρχής και ειδικών επιστημόνων, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οι- κονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Ὑπουργείου Υποδομών, Με- ταφορών και Δικτύων. 4, Οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς, κατά την προπαρασκευή και διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης δημόσιας συµβάσεων του παρόντος νό- µου, υποστηρίζονται υποχρεωτικά απὀ πιστοποιημένο προσωπικό που υπηρετεί µε οποιαδήποτε σχέση εργα- σίας σε αυτές/αυτούς. Με προεδρικό διάταγµα ύστερα από πρόταση των Υ- πουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υποδο- µών, Μεταφορών και Δικτύων και του αρµοδίου Αναπλη- ρωτή Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έκδο- ση σχετικής Γνώμης της Αρχής συστήνεται Μητρώο ΠΠι- στοποιηµένων Ὑπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Π.Υ.Δη.Συ.). Με το ανωτέρω διάταγμα ρυθμίζονται θέµατα που α- φορούν ιδίως: α) το Φορέα τήρησης του Μητρώου, β) τις προὐποθέσεις εγγραφής και τους λόγους δια- γραφής, Υ) τους όρους, τα επίπεδα και τον τρόπο αξιολόγησης και πιστοποίησης και δ) κάθε άλλο αναγκαίο θέµα που έχει σχέση µε πιστο- ποίηση του προσωπικού και τη λειτουργία του Μητρώου. Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρ. αναστέλλεται µέχρι την επαρκή λειτουργία του Μητρώ- ου. Για τις ανάγκες του παρόντος νόµου η επαρκής λει- τουργία του Μητρώου πιστοποιείται απὀ το φορέα τήρη- σής του. ΒΙΒΛΙΟΙΝ ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 945 Πεδίο εφαρµογής τ, Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 345 έως 374) εφαρμόζονται στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συµβάσεων του παρόντος νό- µου, καθώς και τροποποίησης αυτών, µε εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΙΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους.

2. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου εφαρμόζονται καιστις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία α- νάθεσης συμφωνιών πλαίσιο, συμβάσεων παραχώρησης και δυναμικών συστηµάτων αγορών, καθώς τῶν Ττροπο- 8023 <!-- page 196 --> 8024 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ ποιήσεων αυτών.

3. Ως «αναθέτουσες αρχές» κατά τις διατάξεις του πα- ρόντος βιβλίου νοούνται οι αναθέτουσες αρχές και οι α- ναθέτοντες φορείς της περίπτωσης 1 της παραγράφου! { τοι άρθρου 2. Άρθρο 946 Προστασία κατά την ανάθεση δημοσίων συμθάσεων

1. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέ- ρον να του ανατεθεί σύµβαση των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και έχει υποστεί ἡ ενδέχεται να υποστεί ζηµία απὀ εκτελεστή πράξη ἡ πα- ράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευ - ρωπαϊκής ή εσωτερικής νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προ- σφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα µε τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 360 και να ζητήσει προσωρινή προστασία, σύμφωνα µε το άρθρο 366, ακύρωση παράνομης πράξης ἡ παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο 967 ή ακύρωση σύμβασης η οποία όχει συναφθεί παράνομα, σύμφωνα µε το άρθρο 968. ο. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει υποστεί ή εν- δέχεται να υποστεί ζημία από απόφαση της ΑΕΠΙ επί της προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 360, µπορεί να ασκήσει αίτηση για την αναστολή εκτέλεσης και αίτη- ση για την ακύρωση της απόφασής της ενώπιον των αρ- µόδιων δικαστηρίων, σύμφωνα µε το άρθρο 372. Δικαίῶ- μα άσκησης των ἴδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η α- ναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ δεχθεί την προδικαστική προσφυγή. 3, Διαφορές που προκύπτουν απὀ την ανάθεση δηµο- σίων συµβάσεων του παρόντος νόµου και αφορούν α- ξιώσεις αποζημίωσης εκδικάζονται απὀ τα αρμόδια δικα- στήρια, σύµφωνα µειτις γενικές διατάξεις κατά τα οριζό- µενα στο άρθρο 39. ΤΙΤΛΟΣ 2 ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Άρθρο 34 Σύσταση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

1. Συνιστάται Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυ- γών (ΑΕΓΙΠ), η οποία έχει ως έργο την επίλυση των δια- Φορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συµβάσεων δημοσίων έργων, προµη- θειών και υπηρεσιών, ύστερα από την άσκηση προδικα- στικής προσφυγής, σύµφωνα µε τα προβλεπόμενα στο Τµήµα {του παρόντος Τίτλου. Η ΑΕΠΙΠ έχει ως ἑδρα την Αθήνα.

2. Ἠ ΑΕΠΠ απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοι- κητικής και οικονοµικής αὐτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ήἡ εποπτεία απὀ κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές. Υπόκειται µόνο στον έλεγχο της Βου- λής, σύµφωνα µε τον Κανονισμό της. Άρθρο 948 Συγκρότηση της Αρχής

1. Η Αρχή αποτελείται απὀ τριάντα ένα µέλη, απὀ τα οπτιοία ένα (1) µέλος εἰναι Πρόεδρος.

2. Ο Πρόεδρος έχει την ιδιότητα του επίτιµου δικαστι- κού λειτουργού από το βαθµό του προέδρου εφετών και άνω, µε µεγάλη εμπειρία στα θέµατα που εμπίπτουν στις δημόσιες συμβάσεις. 3, Ως µέλη επιλέγονται νομικοί που πληρούν τις προί)- ποθέσεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 (Α΄’39), και δια- θέτουν τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στο πεδίο των δημοσίων σωµβάσεων. 4, Για την επιλογή του Προέδρου δημοσιεύεται, εντός ενός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ᾱ- πό τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί- νων Δικαιωμάτων δηµόσια πρόσκληση υποβολής αιτήσε- ων εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποψηφιότητας) απὀ τους ενδιαφερόμενους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι- καιωμµάτων εντός 20 τοιλάχιστον ηµερών απὀ τη δηµο- σίευση της πρόσκλησης, µαζί µε τα δικαιολογητικά που ορίζονται σε αυτή. Η διαδικασία της προκήρυξης επανα- λαμβάνεται τρείς (3) µήνες πριν από τη λήξη κάθε θητεί- ας, Ο Πρόεδρος επιλέγεται απὀ τον Ὑπουργό Δικαιοσύ- νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και, ύστε- ρα από γνώµη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, διορίζεται µε πράξη του Υπουργικού Συµ- βουλίου. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή ἐκπτω- σης του Προέδρου πριν απὀ τη λήξη της θητείας του, διορίζεται νέος Πρόεδρος για το υπόλοιπο της θητείας, μεταξύ όσων υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέρο- ντος, σύµφωνα µε τη διαδικασία του προηγούμενου εδα- φίου.

5. Ο διορισμός των µελών γίνεται από τον Υπουργό Δι- καιοσύνης, Λιαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η επιλογή υποψηφίων για τις θέσεις των µελών διενεργεί- ται απὀ το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).

6. Η διαδικασία της παρ. 4 για την επιλογή και το διορι- σµό του Προέδρου αρχίζει δύο µήνες πριν απὀ τη λήξη της θητείας του. Η διαδικασία της παρ. 5 για την Επιλογή και το διορισμό των µελών αρχίζει οκτώ (8) µήνες πριν α- πό τη λήξη της θητείας τους, µε πρωτοβουλία του Υ- πουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι- καιωμάτων.

7. Η θητεία του Προέδρου και των μελών είναι πενταε- τής. Για να διασφαλισθεί η συνέχεια της λειτουργίας της ΑΕΠΠ, κατά την πρώτη εφαρµογή της παραγράφου αι- τής, αµέσως µετά τη λήψη της απόφασης επιλογής των τριάντα (930) µελών της ΑΕ/ΠΠ, κληρώνονται δέκα (10) µέλη, τα οποία διορίζονται για θητεία τριών (3) ετών. Στην κλήρωση αυτή δεν περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος της ΑΕΠΙ, ο οποίος ορίζεται για πλήρη θητεία.

8. Η θητεία του Προέδρου και των µελών παρατείνεται αυτοδικαίώς µέχρι το διορισμό νέων. Ο χρόνος παράτα- σης της θητείας δεν µπορεί να υπερβεί, σε κάθε περί- πτωση, τους έξι (6) µήνες, Η ΑΕΠΠ µπορεί να συνεχίσει Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 <!-- page 197 --> Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ να λειτουργεί, όχι όµως πέρα απὀ ένα εξάµηνο, εάν κά- ποια από τα µέλη της εκλείψουν ή αποχωρήσουν για ο- ποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν. Η ΑΕΠΙΠ θεωρείται ως νόµιµα συγκρο- τηµένη αν έχουν διορισθεί τα µισά τουλάχιστον απὀ τα µέλη της.

9. Στα µέλη της ΑΕΠΠ εφαρμόζονται αναλόγως, ὡς προς τα κωλύματα διορισμού, την έκπτωση, την παραίτη- ση οι παράγραφοι 4 και του άρθρου ὃ του ν. 3051/2002 (Α΄ 220), µε την επιφύλαξη του άρθρου 349. Άρθρο 949 Λειτουργική ανεξαρτησία

1. Τα µέλη της ΑΕΠΠ κατά την άσκηση των καθηκό- ντων τους, δεσμεύονται µόνο απὀ το νόµο και τη συνεί- δησή τους και υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές της α- ντικειµενικότητας και της αµεροληψίας.

2. Τα µέλη της ΑΕΠΠ είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν δε, για το λόγο αυτό, σε αναστο- λή άσκησης οποιουδήποτε έμµισθου δημοσίου ή δικηγο- ρικού λειτουργήµατος ή οποιασδήποτε επαγγελματικής ὁραστηριότητας. Τα µέλη της ΑΕΠΙΠ, αν κατέχουν οποια- δήποτε έµµισθη θέση στο δηµόσιο τοµέα, απαλλάσσο- νται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, από την υτιο- χρέωση άσκησης των καθηκόντων της θέσης τους. Τα µέλη της ΑΕΠΠ απαγορεύεται να εἶναι µέλη δικηγορικής εταιρία κατά τη θητεία τους.

3. Τα µέλη της ΑΕΠΠ απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να ασκούν οποιουδήποτε είδους εµπο- ρική δραστηριότητα στον τοµέα των δημοσίων συµβάσε- ων του παρόντος νόµου και ιδίως να είναι µέτοχοιή να ε- µπλέκονται µε οποιοδήποτε τρόπο σε οικονομικό φορέα που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τοµέα αυτό.

4. Τα µέλη της ΑΕΠΠ απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να είναι µέλη πολιτικού κόμματος.

9. Δεν διορίζεται Πρόεδρος ή µέλος της ΑΕΙΠΠ εκείνος ο οποίος έχει ο ίδιος ἡ ο σύζυγος του ἡ συγγενής του µέχρι β΄ βαθμού ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, µε το οποίο συνδέεται στενἁ, άμεσο προσωπι- κὀ, οικονομικό ή άλλου είδους συμφέρον, το οποίο να ε- πηρεάζει ή να φαίνεται να επηρεάζει την αµερόληπτη και αντικειμενική κρίση του κατά την άσκηση των καθη- κόντων του.

6. Η διαπίστωση των κωλυωμάτων και τῶν ασυμβίβα- στων των παραγράφων 2 έως 5 του παρόντος άρθρου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη όκπτωση από τη θέση του Προέδρου ή του µέλους αντίστοιχα, για την οποία εκδί- δεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

7. Τα µέλη της ΑΕΠΠ δεν επιτρέπεται για δύο (2) έτη µετά τη λήξη της θητείας τους, να παρέχουν υπηρεσία µε ἐμµισθη εντολή ἡ µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση ήνα αποκτήσουν μετοχές σε εταιρία ή επιχείρηση υποθέσεις των οποίων οι ίδιοι χειρίστηκαν ἡ επί των οποίων είχαν συμμετάσχει στη λήψη απόφασης κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται, µε απόφαση του Υ- πουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι- καιωµάτων, πρόστιµο µε το διπλάσιο έως και το δωδεκα- πλάσιο των μηνιαίων αποδοχών που λάμβανε το µέλος της ΑΕΠΠ κατά τη λήξη της θητείας του. δ. Για τα µέλη της ΑΕΓΙΠ εφαρµόζεται, ὡς προς τις ᾱ- ποδοχές, η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4954/2015 (Α΄ 176).

9. Η θητεία τῶν µελών της ΑΕΠΙΠ λογίζεται ως πραγ- µατική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρ- κειά της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και µισθολογική τους εξέλιξη. Μετά τη λήξη της θητείας τους επανέρχο- νται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν πριν απὀ το διο- ρισµό τους. Αν η θέση που κατείχαν ἡ στην οποία έχουν εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχο- νται σε οµοιόβαθμη προσωρινή θέση του κλάδου τους, η οποία συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται µε την ᾱα- ποχώρησή τους από την υπηρεσία.

10. Τα µέλη της ΑΕΠΠ υποβάλλουν, κατ’ έτος, την προβλεπόμενη στο ν. 3213/2003 (Α΄ 309), δήλωση περι- ουσιακής κατάστασης και τη δήλωση οικονοµικών συµ- φερόντων του άρθρου 229 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160). Άρθρο 350 Οικονομική Αυτοτέλεια

1. Η οικονομική αυτοτέλεια της ΑΕΙΙΠ εξασφαλίζεται µε τη δυνατότητα να καλύπτει, µε ίδια µέσα, τις δαπάνες λειτουργίας της και αμοιβής των µελών και του προσωπι- κού της. Προς τούτο, έχει ίδια όσοδα και ίδιο προὔπολο- γισµό, ο οποίος τροφοδοτείται από την καταβολή κράτη- σης της παρ. 8.

2. Τα θέµατα οικονοµικής διαχείρισης ρυθμίζονται µε τον ειδικό Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης που εκδί- δεται µε προεδρικό διάταγμα ύστερα απὀ πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μέχρι την έκδοση του εν λόγω προεδρικού διατάγµα- τος, η μισθοδοσία του προσωπικού και οι λειτουργικές δαπάνες της ΑΕΠΙΠ βαρύνουν τις πιστώσεις του προύπο- λογισμού του Ὑπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το αυτό ισχύει και αν τα έσο- δα από την κράτηση ή από άλλες πηγές δεν είναι αρκετά να καλύψουν τις οικονομικές ανάγκες της ΑΕΠΠΙΠ.

3. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Α- ΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,0656 επί όλων των συµβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόµο, ανεξάρ- τητα απὀ την πηγή προέλευσης χρηµατοδότησης, οι 0- ποίες συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος της κοινής υ- πουργικής απόφασης του πόµπτου εδαφίου της παρα- γράφου αυτής. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της α- ξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχι- κής, καθώς και κάθε συμµπληρωματικής σύμβασης. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται µε απὀ πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι- καιωμάτων και Οικονοµικών µπορεί να αναπροσαρµόζε- ται το ύψος της κράτησης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέ- τουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασμό της ΑΕΠ και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείρι- ση του οποίου γίνεται από την ΑΕΠΠ, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον ειδικό Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρι- σης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομι- κών ρυθμίζονται θέµατα σχετικά µε το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών πο- σών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρ- µογή της κράτησης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονοµικών µπορεί να μεταφέρονται τα έσοδα που προκύπτουν κατά τον ανωτέρω τρόπο κατά το έτος 2016 8025 <!-- page 198 --> 8026 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α΄ 147/08.08.2016 και να αποτελούν έσοδα της ΑΕ/ΙΠΙΠ το έτος 2017.

4. Αν απὀ την οικονομική διαχείριση της ΑΕΠΙ, προκύ- πτει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, θετικό καθαρό αποτέλεσµα χρήσης, ποσοστό του οικονομικού αυτού α- ποτελέσματος έως ογδόντατοις εκατό (80396) διατίθεται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφά- γειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονοµικών, ως έσοδο του Κρατικού Προὐπολογισμού. Η ανωτέρω διά- ταξη ισχύει απὀ το οικονομικό ότος 2018 και εφεξής. Άρθρο 95] Πειθαρχικός Έλεγχος

1. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων τους που α- πορρέουν απὀ τον παρόντα νόµο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του, όλα τα µέλη της ΑΕΠΠ υπέχουν πειθαρχική ευθύνη. Την πειθαρ- χική διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου της παρ. 2 κινεί το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν- θρωπίνων Δικαιωμάτων.

2. Συνιστάται Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο αποτε- λείται απὀ έναν Σύμβουλο Επικρατείας, ἑναν Αρεοπαγί- τη και έναν καθηγητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού ἱδρύμα- τος µε ειδίκευση στο δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων, µε τριετή θητεία. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο αρχαιό- τερος των δικαστικών λειτουργών. Χρέη γραμματέα του Συµβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Λικαιο- σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο Πρόεδρος, τα µέλη και ο γραμματέας του Συµβουλίου ο- ρίζονται µε ισάριθµους αναπληρωτές. 3, Το Συμβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουρ- γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά- των, η οποία εκδίδεται µέσα σε εξήντα (60) πηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ειδικά, τα µέλη του Συµβουλίου που είναι δικαστικοί λειτουργοί, διορίζονται µε απόφαση του Ανώτατου Λικαστικού Συμβουλίου. Για τη λειτουργία του Συμβουλίου εφαρµόζεται η παράγρα- φος 1 του άρθρου 21 του ν. 4394/2015. Άρθρο 352 Πειθαρχική Διαδικασία

1. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως µε την παρουσία όλων των µελών του και αποφασίζει µε α- πόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Το Πειθαρχικό Συµ- βούλιο αποφασίζει σε πρὠτο και τελευταίο βαθµό.